КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА, ЛИВНЕВЫХ КАНАЛИЗАЦИЙ И ЛИВНЕВЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 2008 ГОДУ. г. Королёв 2007 год Содержание конкурсной документации I. Общие сведения о конкурсе 3 1. Приглашение к участию в конкурсе...........................................................3 II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого конкурса..............................................................4 III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 5 1. Порядок предоставления конкурсной документации 5 2. Разъяснение конкурсной документации 5 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 5 4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе............................................6 5. Подготовка таблицы цен..................................................................... ....6 6. Требования к оказываемым услугам.......................................................6 7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6 8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе 6 Подача и прием заявок на участие в конкурсе 6 Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 7 11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 7 12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 7 13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 7 14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе ..8 15. Порядок заключения муниципального контракта .8 16. Законодательное регулирование........................................................... ....9 IV. Информационная карта конкурса 9 V. Общие условия контракта............................................................... .........13 VI. Техническое задание................................................................. ..............14 VII. Образцы форм.................................................................... .....................40 1. Заявка на участие в конкурсе ..41 2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..49 3. Таблица цен ..50 4. Проект муниципального контракта .......................... ..................................54 Приложения NoNo 1-9 (сметы на 45 листах) Общие сведения о конкурсе 1. Приглашение к участию в конкурсе No____ от " " января 2007 года Уважаемые господа! Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом конкурсе на закупку услуг по содержанию дорожного хозяйства города, ливневой канализации и ливневых очистных сооружений в 2008 году. 1.1. Форма торгов - открытый конкурс. 1.2. Специализированная организация: АНО "Дирекция перспективных программ". Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5. Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15. 1.3 Муниципальный заказчик: - Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. (г. Королёв М.о., ул. Октябрьская, д. 1) 1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет. 1.5.Предмет конкурса: закупку услуг по содержанию дорожного хозяйства города, ливневой канализации и ливневых очистных сооружений в 2008 году: Лот No 1: Закупка услуг по содержанию дорог, ливневой канализации и ливневых очистных сооружений: - услуги по содержанию объектов дорожного хозяйства городской территории площадью - 340,778 тыс. м2; - услуги по содержанию внутриквартальных дорог площадью 46,22 тыс. м2; - услуги по содержанию ливневой канализации протяженностью 7 685 м; - услуги по содержанию ливневых очистных сооружений. Лот No 2: Закупка услуг по содержанию дорог в микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик площадью 403,75 тыс. м2. Лот No 3: Закупка услуг на выполнение работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Лот No 4: Закупка услуг по содержание автобусных остановок и автопавильонов -60 объектов. 1.6. Место оказания услуг - г. Королёв Московской области. 1.7. Срок оказания услуг: в течение 2008 года. 1.8. Условия оплаты: ежемесячно, после подписания акта выполненных работ. 1.9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна превышать: Лот No1: 42 326 939,19 руб. Лот No 2: 11 402 340,90 руб. Лот No 3: 4 064 143,00 руб. Лот No 4: 9 868 406,32 руб. 1.10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется с 17 декабря 2007 г. по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и доверенности. 1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.korolev.ru. 1.12. Стоимость конкурсной документации составляет: 505 руб. без НДС. 1.13. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314 или 315. 1.14. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 17 декабря 2007 г. 10 час. 00 мин. 1.15. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе - 15 января 2007 г., 10 час. 00 мин. (время московское). Информация о конкурсе 1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками - 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 15 января 2008 г., 11 час. 30 мин. (время московское). 1.17. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218; - дата рассмотрения заявок 16 декабря 2008г. - дата подведения итогов 17 декабря 2008г. 1.18. Участник вправе перед вскрытием конвертов с заявками: - подать заявку; - внести изменения в заявку; - отозвать заявку. 1.19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. цена муниципального контракта 1.20. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт должен быть: - подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; - заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа) должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе (далее - заявки). II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого конкурса Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, комиссия по размещению муниципального заказа обязана не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа. 2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных исполнителей. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку на каждый из 4 лотов. В случае если участник подает более одной заявки на любой из 4 лотов, все его заявки по этим лотам отклоняются. 2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса. III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе 1. Порядок предоставления конкурсной документации 3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица должны получить конкурсную документацию на основании письменного заявления заинтересованного лица. Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого конкурса, рассматриваться не будут. 3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организацией за предоставление документации о конкурсе составляет 505 руб. без НДС. 3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме представителем заинтересованного лица лично или на основании доверенности, специализированная организация предоставит конкурсную документацию (в письменном виде) в день получения заявления. 3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в поданных документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отклонить данную заявку. 2. Разъяснение документации об открытом конкурсе 3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить специализированной организации запрос о разъяснении положений конкурсной документации, запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу специализированной организации конкурса. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса специализированной организации направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к специализированной организации не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по запросу, разъяснение также будет размещено специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального заказа, от которого поступил запрос. 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и вся переписка при обмене информацией о конкурсе. 3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.15., и по форме, установленной конкурсной документацией, заявку, включающую следующие документы: - заявку по форме, установленной в настоящей документации о конкурсе (Форма 1); - анкету участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения заказа; - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до 17 декабря 2007 г; - таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3); - проект муниципального контракта (Форма 5), подписанный участником размещения заказа. 3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. 3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров требованиям настоящей конкурсной документации. 4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе 3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в конкурсе, должны быть выражены в российских рублях. 5. Подготовка таблицы цен 3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить таблицу цен по форме 3, установленной в настоящей конкурсной документации. 3.5.2. Цены, предлагаемые участниками, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта. 6. Требования к оказываемым услугам 3.6.1. Оказание услуг по содержанию дорожного хозяйства города Королева М.о., ливневой канализации и ливневых очистных сооружений в 2008 году, предлагаемые участником размещения муниципального заказа, должно полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании и отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации. 7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе 3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть отпечатаны. 3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального заказа. 3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. 8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе 3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе должны быть надежно запечатаны в конверт и адресованы специализированной организации. На конверте следует указать название конкурса и номер лота. 3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 9. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе 3.9.1. Специализированная организация принимает заявки на участие в конкурсе по адресу, указанному в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации. 3.9.2. Специализированная организация заканчивает принимать заявки на участие в конкурсе в срок, указанный пункте 1.15. настоящей конкурсной документации. 3.9.3. Специализированная организация регистрирует поступившие заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени их получения. 3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или отзывать заявки 3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе. 3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику. 11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет все конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На этой процедуре могут присутствовать представители участников размещения муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения муниципального заказа. 3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет оглашена информация: а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения муниципального заказа, б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией. в) условия исполнения муниципального контракта (цена муниципального контракта и условия выполнения работ). При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений документов, поданных ими в заявке. 3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол No1), который размещается на официальном сайте. 12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до публикации информации о результатах конкурса. 13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10 рабочих дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации. В этот же срок комиссия рассмотрит соответствие участников требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной документации. 3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе. 3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией по размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол No2). 3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на возможность определения соответствия заявки участника размещения муниципального заказа требованиям конкурсной документации и законодательства. 14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 20 рабочих дней со дня подписания протокола No2, указанного в п. 3.13.3. осуществит оценку и сопоставление заявок участников конкурса. 3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критериями, которые установлены в пункте 1.19. конкурсной документации. 3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев: 1. Цена муниципального контракта (руб.) - значимость до 100 баллов. 3.14.4. Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает конкурсные предложения балльным методом. 3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.) относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер. 3.14.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете "Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. 15. Порядок заключения муниципального контракта 3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем участником конкурса, который был признан победителем согласно п. 3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации. 3.15.2. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать муниципальный контракт. 3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных услуг не более, чем на 10% указанного объема, в случае выявления дополнительной потребности в услуге, и по согласованию с исполнителем муниципальный заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных услуг, но не более чем на 10% указанной цены. 3.15.4. В случае если победитель открытого конкурса не подписал муниципальный контракт в течение 20 рабочих дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального контракта вследствие существенных нарушений Исполнителем условий муниципального контракта сведения о таких Исполнителях вносятся в реестр недобросовестных исполнителей. 16. Законодательное регулирование 3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными правовыми актами муниципального образования, ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и ФЗ от 24 июля 2007 г No 218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Информационная карта конкурса Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты конкурса информационная карта имеет преобладающую силу. Пункты инструкции Условия проведения открытого конкурса Наименование и адреса заказчиков 1.3 Муниципальный заказчик: Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. (г. Королёв М.о., ул. Октябрьская, д. 1) Предмет конкурса 1.5 Закупка услуг по содержанию дорожного хозяйства города, ливневой канализации и ливневых очистных сооружений в 2008 году: Лот No 1: Закупка услуг по содержанию дорог, ливневой канализации и ливневых очистных сооружений: - услуги по содержанию объектов дорожного хозяйства городской территории площадью - 340,778 тыс. м2; - услуги по содержанию внутриквартальных дорог площадью 46,22 тыс. м2; - услуги по содержанию ливневой канализации протяженностью 7 685 м; - услуги по содержанию ливневых очистных сооружений. Лот No 2: Закупка услуг по содержанию дорог в микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик площадью 403,75 тыс. м2. Лот No 3: Закупка услуг на выполнение работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Лот No 4: Закупка услуг по содержание автобусных остановок и автопавильонов -60 объектов. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе 3.3 3.3.2. 3.3.3 В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие в конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие в конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке: 1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 1); 2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа; 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до 17 декабря 2007 г.; 4. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3); 5. Проект муниципального контракта (Форма 5). Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе 3.8 Конверт должен быть: - надежно запечатан и адресован специализированная организация. На нем следует указать название конкурса. - участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Срок оказываемых услуг: 1.7. в течение 2008 года. Порядок формирования цены муниципального контракта 1.9., 3.5 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна превышать: Лот No1: 42 326 939,19 руб. Лот No 2: 11 402 340,90 руб. Лот No 3: 4 064 143,00 руб. Лот No 4: 9 868 406,32 руб. Цена в таблице цен (форма 3) формируется с учетом расходов, связанных с выполнением муниципального контракта. 3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль 3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский Изменения объема услуг, оказываемых по контракту и стоимости контракта 3.15.3. Изменение объема оказываемых услуг до 10 % Требования к участникам конкурса при заключении контракта 2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным требованиям: соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных исполнителей. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку 2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок. Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации 2.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса специализированная организация направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к специализированной организации не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе 1.13, 1.14. С 17 декабря 2007 г. 10 час. 00 мин. 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15 Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 1.15 15 января 2008 года 10 час. 00 мин. (время московское). Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 1.16 Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 15 января 2008 г., 11 час. 30 мин. (время московское) Место рассмотрения заявок и подведение итогов 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218; - дата рассмотрения заявок 16 января 2008 г. - дата подведения итогов 17 января 2008 г. Критерии оценки конкурсной заявки: 1.19 1. цена муниципального контракта; Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки: Название критерия Содержание критерия Значимость критерия 1. цена муниципального контракта руб. До 100 баллов Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок 3.14 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе балльным методом в соответствии с критериями, указанными в документации о конкурсе. Срок подписание муниципального контракта 1.20., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть: - подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; - заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Условия оплаты муниципального контракта 1.9. Условия оплаты: ежемесячно, после подписания акта выполненных работ. Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта. V. Общие условия контракта 1. Определения В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование: * "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку услуг. * "Подрядчик" - организация, оказывающая услуги. * "Муниципальный контракт" - договор на оказание услуги для муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в соответствии с которым подрядчик услуги для муниципальных нужд должен оказать услугу муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату оказываемой услуги. * "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по контракту; * "Услуга" - вся услуга, которую Подрядчик оказывает Заказчику в рамках контракта. 2. Требования Услуга, оказываемая в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. 3. Контроль Заказчик в лице Управление по благоустройству Администрации г. Королева М.о. имеет право проводить контроль оказания услуг в форме и в порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям контракта. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством поставляемых услуг. После получения подобного уведомления Подрядчик должен по согласованию сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика. Если услуги, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от Заказчика возмещения понесенных на это затрат. 4. Гарантия Подрядчик гарантирует качество оказываемой услуги в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством оказываемой услуги. 5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств. 6. Форс-мажорные обстоятельства Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. 7. Разрешение споров Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации. 8. Налоги и пошлины Подрядчик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с оказываемой услугой по контракту Заказчика. VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ No1 Закупка услуг по содержанию дорог, ливневой канализации и ливневых очистных сооружений в 2008 году. Требования к оказываемым услугам: Обеспечить проведение работ в соответствии с настоящим техническим заданием и сметной документации. Производить доставку материалов, оборудования и рабочих собственным транспортом. Производить работы в полном соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", разработанные лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор", ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН. Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ. Работы не будут считаться принятыми, если при проверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт проверки качества содержания, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ "Подрядчик" выполняет своими силами и за свой счёт. Гарантийные требования к оказываемым услугам: Подрядная организация гарантирует своими силами и за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ. Объем работ 1. Перечень дорог - Приложение No 1.1 2. Список городских тротуаров - Приложение No 1.2 3. Список площадей и заездных карманов - Приложение No 1.3 4. Перечень ливневых канализаций - Приложение No 2.1 5. Перечень внутриквартальных проездов - Приложение No 3.1 Приложение No1.1. Перечень дорог Группа по содержанию 2Н No п/п Наименование улицы Ширина, м Протяжённость, м Площадь, м2 Протяжённость лотковой части с двух сторон,м Тип покрытия 1 Проезд Вокзальный 8 198 1584 396 А/Б 16 60 960 120 А/Б 12 162 1944 324 А/Б 2 Проезд Макаренко 7,5 447 3352,5 430 А/Б 8 232 1856 А/Б 3 Проезд Циолковского 7 1242 8694 2484 А/Б 9 84 756 1512 А/Б 4 Проезд Ярославский 9,5 161 1529,5 322 А/Б 7 620 4340 А/Б 5,5 710 3905 А/Б 5 Военкоматская 7 485 3395 А/Б 9 260 2340 520 А/Б 6 Гагарина 7 200 1400 400 А/Б 6 1295 7778 2590 А/Б 7 Карла Маркса 7 652 4564 1304 А/Б 8 Марины Цветаевой 24 70 1680 А/Б 18 35 630 А/Б 3,8 990 3762 9 Октябрьская 9 256 2304 512 А/Б 12 91 1092 182 А/Б 7 206 1442 412 А/Б 5,5 750 4125 1500 А/Б 10 Октябрьский бульвар 9 185 1665 370 А/Б 6 470 2820 580 А/Б 7 210 1470 420 А/Б 11 Орджоникидзе часть 1 8,2 850 6970 А/Б 12 Орджоникидзе часть 2 7 675 4725 А/Б 13 Садовая 9,5 540 5130 1080 А/Б 14 Сакко и Ванцетти 6 750 4500 1500 4 174 696 348 5 161 805 322 15 Силикатная 9,7 80 776 160 А/Б 8,5 673 5720,5 1346 А/Б 6,3 630 3969 А/Б 7,1 570 4047 А/Б 6 236 1416 А/Б 16 Суворова 6,4 379 2425,6 758 А/Б 7 251 1757 502 А/Б 17 Фрунзе 6 654 3924 1308 А/Б 18 Чайковского 6,5 580 3770 1160 А/Б 6 377 2262 А/Б 19 Шоссейная 9 375 3375 750 А/Б 6,8 176 1196,8 352 А/Б 18 202,00 126 852,90 23 964,00 Группа по содержанию 3Н 1 Дорога No1 в карьер 8,3 570 4731 А/Б 2 Дорога до горгаза 10 40 400 40 А/Б 5,5 282 1551 564 А/Б 3 Проезд Ворошилова 8 257 2056 514 А/Б 4 Проезд Дворцовый 9 340 3060 680 А/Б 5 Проезд Дзержинского 10 156 1560 312 А/Б 12 70 840 140 А/Б 6 Проезд Калиниградский 6 258 1548 516 А/Б 7 Проезд Канальный 9,3 255 2371,5 510 А/Б 6,8 156 1060,8 А/Б 6 55 330 А/Б 8 Проезд Матросова 6 323 1938 5 112 560 224 4 170 680 340 9 Проезд Полевой 12 81 972 162 А/Б 6 177 1062 354 А/Б 7 210 1470 420 А/Б 10 Тупик Горького 7,6 25 190 50 7,8 40 312 80 16 339 5424 678 11 Тупик Фрунзе 9 210 1890 420 12 50 лет ВЛКСМ (чётная) 5,5 373 2051,5 746 А/Б 6 392 2352 784 А/Б 13 50 лет ВЛКСМ (нечётная) 7 406 4228 812 А/Б 6 413 2478 826 А/Б 14 Аржакова 8 267 2136 534 А/Б 15 Богомолова часть 1 8 362 2896 724 А/Б 16 Богомолова часть 2 8,5 354 3009 708 А/Б 8 60 480 120 А/Б 11 150 1650 300 А/Б 17 Болдырева 4 44 176 88 5,5 256 1408 512 3,5 33 115,5 66 18 Грабина 9 330 2970 660 А/Б 6 338 2028 676 А/Б 8 128 1024 А/Б 19 Декабристов 8 205 1640 410 А/Б 7 322 2254 644 А/Б 20 Карла Либкнехта 8,3 205 1701,5 410 А/Б 21 Кирова 8 256 2048 512 А/Б 22 Комсомольская 5,7 75 427,5 150 6 207 1242 414 4 19 76 38 23 Кооперативная (чётная) 4,5 453 2038,5 906 А/Б 24 Кооперативная (нечётная) 7 450 3150 900 А/Б 25 Корсакова 8,4 435 3654 870 А/Б 26 Лермонтова 6 697 4182 1394 А/Б 5 110 550 220 А/Б 4 80 320 А/Б 27 Лесная 5,5 210 1155 420 28 Луговая часть 1 5 595 2975 А/Б 29 Луговая часть 2 3,5 613 2145,5 А/Б 30 Мичурина 24 25 600 10 89 890 178 6,8 476 3236,8 952 31 Нахимова 4 1135 4540 32 Некрасова 3,5 64 224 А/Б 6 426 2556 А/Б 33 Первомайская 6 182 1092 364 5,5 148 814 296 34 Победы 4 1370 5480 А/Б 35 Пограничников 4 1375 5500 А/Б 5 235 1175 А/Б 6 225 1350 А/Б 7 122 854 А/Б 36 Подлесная 5,5 168 924 336 37 Подмосковная 5,5 125 687,5 125 А/Б 4 170 680 А/Б 38 Степана Разина 5,5 318 1749 636 39 Строителей часть 2 7,3 444 3241,2 888 А/Б 40 Южная 15 560 8400 1120 А/Б 20 621,00 136 560,80 25 743,00 Группа по содержанию 3 1 1-ый Дачный переулок 3 96 288 ГР./УКРЕП. 2 2-ой Дачный переулок 3 79 237 ГР./УКРЕП. 3 3-ий Дачный переулок 3 90 270 ГР./УКРЕП. 4 Добролюбова 2,5 330 825 ГР./УКРЕП. 5 Жуковского 4,5 541 2434,5 ЩЕБЁН. 6 Проезд Кировский 3 197 591 ГР./УКРЕП. 2,5 334 835 ГР./УКРЕП. 7 Кутузова 4 295 1180 ЩЕБЁН. 3 282 846 ГР./УКРЕП. 8 Пролетарская 4 340 1360 ЩЕБЁН. 3 210 630 ЩЕБЁН. 9 Пушкина 6,5 205 1332,5 ГР./УКРЕП. 10 Северная 3 691 2073 ГР./УКРЕП. 11 Проезд Ушакова 3 269 807 ГР./УКРЕП. 12 Ушакова 3,5 197 689,5 ГР./УКРЕП. 3 660 1980 ГР./УКРЕП. 13 Южная 3 240 720 ГР./УКРЕП. ИТОГО с переходным типом покрытия: 5 056,00 17 098,50 14 Бабушкина 3,5 405 1417,5 А/Б 15 Баумана 6 367 2202 А/Б 16 Багдана Хмельницкого 4 454 1816 3,5 142 497 А/Б 17 Белинского 3 245 735 18 Берёзовая 3 575 1725 А/Б 19 Восточная 3 251 753 А/Б 20 Вишнёвая 2,5 100 250 2 71 142 21 Высоковольтная 3,5 397 1389,5 А/Б 22 Гайдара 4 566 2264 А/Б 23 Герцена 4 338 1352 А/Б 24 Главная 3,5 220 770 А/Б 25 Гоголя 4,7 527 2476,9 А/Б 26 Дачная 3 212 636 А/Б 27 Державина 4,5 420 1890 А/Б 28 Добролюбова 4 50 200 А/Б 3,5 108 378 А/Б 3 200 600 А/Б 29 Ильича 4 187 748 30 Комитетская 6 157 942 А/Б 5 60 300 А/Б 31 Кольцова 4 417 1668 А/Б 5 88 440 А/Б 32 Кутузова 3 193 579 А/Б 33 Лизы Чайкиной 3,5 332 1162 А/Б 34 Ломоносова 5,5 162 891 А/Б 4 183 732 А/Б 35 Оболдинсоке шоссе 4 682 2728 А/Б 22 37,5 825 А/Б 3,5 98 343 А/Б 36 Огарёва 3 330 990 А/Б 37 Островского 4,5 242 1089 А/Б 38 Полевая 5,5 212 1166 А/Б 3 290 870 А/Б 2,5 170 425 А/Б 39 Пролетарская 4 535 2140 5 125 625 А/Б 40 Пушкина 6,5 318 2067 А/Б 41 Северная 3 95 285 А/Б 42 Сосновая аллея 4 235 940 А/Б 43 Спартаковская 3,5 320 1120 А/Б 44 Строителей часть 1 4,2 304 1276,8 А/Б 45 Толстого 3,5 195 682,5 А/Б 46 Тургенева 5 255 1275 4 105 420 А/Б 47 Урицкого 4 785 3140 А/Б 48 Ушакова 3 250 750 А/Б 49 Чкалова 3 232 696 6 65 390 А/Б 50 Школьная 5,5 190 1045 А/Б 51 Энгельса 3,5 450 1575 52 Проезд Жданова 3 174 522 А/Б 53 Проезд Кольцова 4,5 24 108 А/Б 3,5 226 791 А/Б 54 Проезд Кутузова 2 160 320 А/Б 55 Проезд Пролетарский 3 204 612 4 90 360 А/Б 56 Проезд Строителей 5 70 350 А/Б 3,5 395 1382,5 15 290,50 60 264,70 Приложение No 1.2. СПИСОК ГОРОДСКИХ ТРОТУАРОВ 1. No п\п Наименование улиц Длина, м Ширина,м Площадь,м2 1 пр-д Дзержинского 121 2 242 2 пр-д Макаренко 700 2,3 1610 63 4,2 264,6 40 2,7 108 165 2,1 346,5 214 1,4 299,6 3 пр-д Циолковского 790 2,2 1738 4 пр-д Канальный 120 2 240 5 ул. Богомолова (часть 1) 611 3 1833 6 ул. Богомолова (часть 1) 692 3 2076 7 Вокзальный проезд 754 2 1508 8 ул. 50 лет ВЛКСМ (нечет) 346 4 1384 500 2 1000 9 ул. 50 лет ВЛКСМ (чет) 438 2 876 135 2 270 10 ул. Гагарина 1946 2 3892 11 ул. Грабина 1413 2 2826 12 ул. Карла Маркса 1251 2,2 2752 13 ул. Кирова 500 2 1000 14 ул. Коммунальная (нечет) 224 2 448 15 ул. Коммунальная (чет) 640 2 1280 16 ул. Комсомольская 144 2 288 17 ул. Корсакова 712 2 1424 18 ул. Лермонтова 80 2 160 19 ул. Ломоносова 152 2 304 20 ул. Мичурина 645 2,3 1483,5 21 ул. Октябрьская 662 3 1986 196 6 1176 265 2 530 22 ул. Орджоникидзе (часть 1) 693 2 1386 23 ул. Орджоникидзе (часть 2) 312 2 624 24 ул. Садова 233 2,5 582,5 25 ул. Силикатная 403 3 1209 700 2,2 1540 26 ул. Степана разина 90 2 180 27 ул. Строителей ( часть 2 ) 380 2,3 874 28 ул. Суворова 184 2 368 29 ул. Толстого 212 2 424 30 ул. Фрунзе 649 2,5 872,5 31 Октябрьский бульвар 1063 2 2126 32 ул. Аржакова 453 2 906 33 пр. Матросова часть 1 350 2 700 34 ул. Чайковского 722 2 1444 35 Тротуар от Завокзальной площади до Ярославского шоссе (вдоль ж\д линии) 982 3 2946 36 пр-т Королёва часть 1 1500 2,4 3600 1551 4,8 7444,8 37 Горького часть 1 1016 6,5 6604 38 Горького часть 2 1260 2,6 3276 39 Ленина 1026 2 2052 40 Калинина 750 2,5 1875 41 Дзержинского 2555 3 7665 42 пр-т Космонавтов 3430 2,4 8232 43 Циолковского 2794 3 8382 44 Калининградская 576 2,5 1440 63 2,6 163,8 74 2,7 199,8 510 2,5 1275 45 Терешковой 925 3,5 3237,5 46 Коминтерна 1338 2,8 3746,4 47 Исаева 953 6,3 6003,9 48 Пионерская 3298 3 9894 ИТОГО : 45 564 124 618 СПИСОК ГОРОДСКИХ ТРОТУАРОВ 2. Noп\п Наименование улиц Длина м Ширина м Площадя м2 1 ул. Силикатная 243 1,5 364,5 2 пр. Дворцовый 680 1,5 1020 3 ул. Сакко и Ванцетти (вся) 1430 1,5 2145 4 Дорога до горгаза 143 1 143 5 пр. Полевой 468 1,5 702 6 ул. Декабристов 950 1,5 1425 7 ул. Строителей часть 2 400 1,5 600 8 ул. Пионерская (от ул. Ленина до ул. Богомолова) 150 1,5 225 9 ул. Кооперативная нечетная 452 1,5 678 10 ул. Лермонтова 569 1,5 853,5 11 пр. Матросова часть 1 141 1 141 12 ул. Первомайская (Залинейный р-он) 296 1,5 444 13 ул. Коммунальная четная 903 1,5 1354,5 14 ул. Болдырева 44 1,5 66 ИТОГО: 6 869 10 162 1 Подземный переход на ул. Пионерская 464,4 2 Переход через канал Фрунзенский тупик 135 Приложение No 1.3. СПИСОК ПЛОЩАДЕЙ И ЗАЕЗДНЫХ КАРМАНОВ. Noп\п Наименование улиц Площадь м2 1 Административно -экономический цент 3476 2 Завокзальная площадь 4287 3 Привокзальная площадь 6824 4 ДиДЦ им. Калинина 9875 931 5 СК "Вымпел" 3958 6 Площадь Ильича 4231 7 Площадь Дзержинского 2073 9 Территория вокруг суда 3281 10 Территория УВД 2565 11 Территория коммитета по образованию 1429 12 Территория ГИБДД 1135 13 Территория Пенсионного фонда 1700 14 Территория военкомата 1654 ИТОГО 47419 Noп\п Наименование улиц Площадь карманов м2 1 пр. Циолковского 480 2 ул. Степана Разина 100 3 ул. Сакко и Ванцетти 165 65 119 4 ул. Октябрьская 225 141 151 80 5 ул. Чайковского 88 83 166 139 166 6 ул. К. Маркса 103 45 50 22 7 ул. Фрунзе 58 146 8 ул. Военкоматская 156 74 74 74 9 Октябрьский бульвар 746 10 Проезд вдоль узла связи ул.50 лет ВЛКСМ 358 11 ул. 50 лет ВЛКСМ четная 120 126 360 99 ИТОГО 4 779 Примечание: 10280м2 площадь у ДиДЦ им.Калинина в том числе 931м2 площадь ступеней у пано. Перечень ливневых канализаций Приложение No 2.1. Noпп Наименование улицы Кол-во колодцев (шт) Трубы Протя- женность (м) Год ввода в эксплуа- тацию смотровые дожде- приемные материал диаметр 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Болшевская развязка 8 6 ж/б 500 170 1983 2 Богомолова (Лесопарковый туп.) 6 4 ж/б 300 166 3 Вокзальный пр-зд 6 3 бет. 300 100 1950 4 50 лет ВЛКСМ ул. 26 12 ж/б 500-600 1300 1974 5 Гагарина ул. 11 20 ж/б 400 350 6 Грабина ул. 10 10 ж/б 500 550 1950 7 Горького ул. 659 8 Горького, 12 225,4 2002 9 Горького, 12а 1 ж/б 200 10 2006 1 ж/б 200 7 2006 4 ж/б 400 95 2006 1 ж/б 400 19 2006 10 Горького, 12б 9 ж/б 600 240,95 2005 11 ж/б 400 124,65 2005 11 Горького, 33а 6 асб. 400 162,05 2002 12 Декабристов ул. 3 4 ж/б 500 300 1980 13 Декабристов ул. (детская поликлиника) 5 1 ж/б 400 144 1997 14 Дворцовый пр-зд 13 6 504 1997 15 Дзержинского ул. 1525 16 Дзержинского , 13/2 2 ВУС 600 32,65 1999 17 Исаева ул. 23 32 ж/б 300-600 900 1985 18 Исаева , 9 3 2 ж/б 400 126,4 2005 19 Кирова ул. 9 13 асб. 400 275 1947 20 Карла Либкнехта ул. 5 2 асб. 400 250 1949 21 Коминтерна ул. 12 20 асб. 400 500 1948 22 Коминтерна,15 (дворовая часть) 3 1 асб. 300 100 1948 23 Карла Маркса ул. 3 6 200 375 1952 24 Калинина ул. 8 2 бет. 300 160 1948 275,3 1999 25 Королева пр-кт 36 48 ж/б 600-800 1800 1972 20 1998 26 Королева, 3г и 3д 1 ж/б 350 5 2004 27 Королева , 28а 3 ж/б 500 79,8 2005 28 Коммунальная ул. 452 1996 29 Коммунальная, 28 6 10 ж/б 500 250 1968 30 Комсомольская ул. 10 7 ж/б 500 300 1950 31 Космонавтов пр-кт 35 45 ж/б 400-1000 2290 1987 55,5 2002 32 Космонавтов (дворовая часть) 30 20 ж/б 400-600 1300 1989 33 Космонавтов (р-он Сбербанка) 2 1 ж/б 500 150 1980 34 Космонавтов (школа) 3 1 ж/б 400 100 1996 35 Космонавтов, 37 корп.1 и 2 ж/б 300 152 2004 ж/б 150 7,6 2004 36 Калининградский пр-зд, ул.Мичурина 17 8 ж/б 1000 1292 1973 37 Космонавтов, мкр.No7 7 3 ж/б 500 175 1997 38 Калининградская ул. 589 422 1996 39 Калининградская, 17 кор.1 1 2 асб 400 165,93 2002 40 Калининградская, 17 кор.2 асб. 400 41,5 2003 41 Ленина ул. 15 16 бет. 700 600 1949 42 Лесная, 3 55,5 2002 43 Макаренко пр-зд 5 6 ж/б 600 200 1985 44 Мичурина, 27 к.1 к.2 13 400 526,4 2003 45 Октябрьская ул. 24 17 ж/б 400-600 970 1950 46 Орджоникидзе ул. 1976 47 Пионерская ул. 65 43 ж/б 500 850 1956 30 1998 26,4 2001 48 Павлова ул. 12 5 ж/б 1200 900 1949 49 Полевой пр-зд 6 9 ж/б 400 700 1981 50 Сакко и Ванцетти ул. 43 17 ж/б 800 1100 1967 51 Садовая ул. 10 6 ж/б 600 200 1950 52 Силикатная ул. 5 8 ж/б 150 400 1983 53 Терешковой ул. 9 10 ж/б 400 300 1947 54 Толстого ул. 12 7 ж/б 1000-1200 1200 1956 55 Трудовая ул. 2 2 ж/б 400 120 1986 56 Ударника пр-зд (сбербанк) 3 2 ж/б 400 100 1995 57 Уникомбанк 165,8 1996 58 Фрунзе ул. 11 5 ж/б 600 425 1950 59 Циолковского ул. 2 3 ж/б 400 50 1948 60 Циолковского пр-зд. 24 18 ж/б 800 1100 1968 61 Чайковского ул. 21 11 ж/б 400-500 850 1962 ИТОГО 616 480 32138,83 В том числе : диаметром до 500 мм 8793,03 Приложение No 3.1. ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ. No п/п Наименование Длина м Ширина м Площадь м2 1 ул. Грабина проезд от Завокзальной площади до дома No30 287 3,5 1004,5 247 6,1 1506,7 2 ул. Пионерская подъезд к дому 10А корпус 2 38 6,5 247 76 9 684 46 12,5 575 3 Проезд вдоль дома No10 ул. Пионерская с двух сторон 186 3,5 651 4 ул. Горького д.2А подъезд к почте и аптеке 66 12 792 5 ул. Горького подъезд к К.П. д.33А 175 5,5 962,5 6 Проезд от ул. Нахимова за д. 16Б по ул. Горького 150 5,5 825 7 Проезд вдоль школы No9 435 4,2 1827 8 Проезд от магазина No38 до стадиона Металлист 150 6 900 240 4,5 1080 9 Проезд между домами No15 и No17 по ул. Коминтерна 215 4,5 967,5 10 Проезд между домами No9 и No11 по ул. Коминтерна 85 4 340 11 Ул Богомолова подъезды к кафе Факел 65 15 975 61 23 1403 48 9 432 55 3,8 209 104 7 728 12 Проезд от ул. Терешковой до дома No38А по ул. Гагарина 335 3,5 1172,5 13 Проезд от дома No11а до дома No11в по проспекту Королёва 23,7 37,7 893,49 179,2 4,5 806,4 14 ул. Горького проезд от магазина Мебель до дома No14Б 78 6,5 507 15 Проезд между Канальным и калининградским проездами 115 5,5 632,5 16 Проезд от дома No5/16 по ул 50 лет ВЛКСМ до детсада 400 6 2400 17 Проезд от ул. Октябрьский бульвар до дома No6Б по проспекту Королёва 224 4,5 1008 18 Проезд вдоль узла связи 170 7,3 1241 19 Проезд за торговым центром от пр. Циолковского до дома No3Г по пр. Королёва 50 10,8 540 110,8 5,5 609,4 159 5,2 826,8 20 Проезд к дому No2А по ул. Стадионной 566 4,5 2547 21 Проезд за ДК Калинина 167 4,5 751,5 22 Проезд между домом No1по ул.Горького и домами No15,15А по ул.Дзержинского к К.П. 157 4,5 706,5 23 Проезд от ул. Коминтерна до ул. Октябрьской за зданием суда 63 3,8 239,4 31 11,5 356,5 37 12 444 20 10 200 36 5,8 208,8 24 Проезд от дома No14А до дома No4Б по пр. Королёва 295 4,2 1239 25 Проезд от дома No7 по ул. Кооперативная до дома No2 по ул. Исаева 55,5 4,5 249,8 26 Проезд отдома No10 до10А по ул.50лет ВЛКСМ 77,5 3,5 271,25 38 5,8 220,4 27 Проезд Фрунзе 145 5 725 28 Проезд от горгаза до ул. Фрунзе 257 7 1799 29 Проезд от горгаза до тупика Фрунзе 142 4,7 667,4 30 Проезд вдоль дома 3Б корпус 1,2,3 по ул. Исаева 136 9 1224 31 Проезд от ул.Карла Маркса д.No9 до ул.Фрунзе д.No12 208 4 832 32 ул. Мичурина вдоль дома No21 256 6 1536 33 Подъезды к домам 47, 47А, 49 по ул. Станционная 70 5 350 136 3,3 448,8 215 4,5 967,5 34 Подъезд к домам 17, 19 по ул. Тарасовская 92 6 552 35 Проезд от ул. Советская к Российской школе вдоль школы No2 мкр. Первомайский 122 4 488 36 Проезд от ул. Первомайская до д.2 по ул. Учительская мкр. Первомайский 350 4 1400 37 Проезд от д.35 пр. Космонавтов между д.33Б и забором школы No18 210 5 1050 8456 46220,14 Протяженность лотковой части 14500м.п. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ No2 Закупка услуг по содержанию объектов дорожного хозяйства в микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик Требования к оказываемым услугам: Обеспечить проведение работ в соответствии с настоящим техническим заданием и сметной документации. Производить доставку материалов, оборудования и рабочих собственным транспортом. Производить работы в полном соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", разработанные лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор", ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН. Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ. Работы не будут считаться принятыми, если при проверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт проверки качества содержания, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ "Подрядчик" выполняет своими силами и за свой счёт. Гарантийные требования к оказываемым услугам: Подрядная организация гарантирует своими силами и за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ. Объем работ 1. Перечень дорог в микрорайонах - Приложение No 5.1 Приложение No 5.1. Перечень дорог в микрорайонах мкр. Болшево группа по содержанию 2Н 1 Бурковский проезд 3 283 849 А/Б 4 686 2744 А/Б 2 Вокзальная 3 172 516 А/Б 4 93 372 А/Б 3 Гражданская 5,5 597 3283,5 А/Б 5 961 4805 А/Б 4 Ермоловой 4,5 255 1147,5 А/Б 4 157 628 А/Б 3 246 738 А/Б 5 Станционная площадь 9,8 60 588 60 А/Б 17,2 100 1720 200 А/Б 16 80 1280 160 А/Б 12 70 840 140 А/Б 10 107,6 1076 215 А/Б 6 Комитеский лес 3,4,11,12 5,5 417 2293,5 834 А/Б 4,5 165 742,5 330 А/Б 4 490 1960 980 А/Б 7 Луговая часть 2 3,5 170 595 А/Б 8 Маяковского 5 476 2380 А/Б 9 Октябрьская 4 300 1200 А/Б 10 Пашенной 3,5 765 2677,5 А/Б 3 231 693 А/Б 11 Полевая 4 677 2708 А/Б 3 440 1320 А/Б 12 Рыбхоз 3 90 270 А/Б 13 Спартаковская часть 1 4 905 3620 А/Б 14 Спартаковская часть 2 3,5 245 857,5 А/Б 4 370 1480 А/Б 15 пр. Слепнёва 3,7 195 721,5 А/Б 16 Чкаловская 5 498 2490 А/Б 4 84 336 А/Б 17 Школьная 6 305 1830 А/Б 4 350 1400 А/Б 18 Щепкина 4 305 1220 А/Б ИТОГО с а/б покрытием 11 345,60 51 381,50 2 919,00 мкр. Болшево группа по содержанию 3 19 1-ый Гражданский переулок 4 246 984 А/Б 20 4-ый Гражданский переулок 4 216 864 А/Б 21 Заовражный переулок 2,5 145 362,5 А/Б 22 1-ый Спортивный проезд 4 153 612 А/Б 23 2-ой Спортивный проезд 3 290 870 А/Б 24 Проезд Ермоловой и проезд Книжный 3 452 1356 А/Б 4 53 212 А/Б 25 Проезд Маяковского 4 200 800 А/Б 3 94 282 А/Б 26 Тупик Малый 2,7 100 270 А/Б 27 Береговая часть1 3 261 783 А/Б 28 Болшевская 4 99 396 А/Б 3 69 207 А/Б 29 Бурково часть 2 3,5 688 2408 А/Б 30 Бурково часть 4 4 957 3828 А/Б 31 Водопроводная 3,5 185 647,5 А/Б 32 Газетная 3,5 226 791 А/Б 33 Горького часть 1 4 194 776 А/Б 34 Дурылина 3,8 210 798 А/Б 29 36 1044 А/Б 2,8 120 336 А/Б 35 Журнальная 4 133 532 А/Б 5 120 600 А/Б 3 172 516 А/Б 36 Заовражная часть 1 3,5 89 311,5 А/Б 9,3 65 604,5 А/Б 3 115 345 А/Б 37 Заовражная часть 2 3,5 143 500,5 А/Б 2,5 85 212,5 А/Б 38 Зубова 3 190 570 А/Б 39 Книжная 6 276 1656 А/Б 3,8 110 418 А/Б 40 Колхозная площадь и ул. Прудная 3 376 1128 А/Б 2 195 390 А/Б 5 275 1375 А/Б 2,5 125 312,5 А/Б 41 Королёва часть 1 2,5 140 350 А/Б 42 Ленского 3,5 326 1141 А/Б 43 Литвинова 2,5 188 470 А/Б 44 Луговая часть 1 3 75 225 А/Б 45 Луначарского 3,5 225 787,5 А/Б 46 Островского 4 180 720 А/Б 47 Пушкинская 6 548 3288 А/Б 48 Прудная 3,6 181 651,6 4,7 61 286,7 8 65 520 49 Свободная часть 1 3,5 183 640,5 А/Б 50 Сосновая аллея 12 50 600 А/Б 5 96 480 А/Б 4 80 320 А/Б 51 Спортивная 3 777 2331 А/Б 52 Уткина 3,5 288 1008 А/Б 53 Щорса 4,5 36 162 А/Б 5,5 164 902 А/Б 54 Яблочкиной 3,5 115 402,5 А/Б 3 157 471 А/Б ИТОГО с а/б покрытием 11 398,00 43 855,30 55 2-ой Гражданский переулок 3,5 183 640,5 ГР./УКРЕП. 56 3-ий Гражданский переулок 3,7 369 1365,3 ГР./УКРЕП. 57 Школьный переулок 2,5 135 337,5 ГР./УКРЕП. 58 Проезд Белинского 3 158 474 ЩЕБЁН. 59 Проезд Зелёный 2,5 129 322,5 ГР./УКРЕП. 60 Проезд Лесной 3 972 2916 ЩЕБЁН. 61 Проезд Цветочный 3 202 606 ГР./УКРЕП. 62 Тупик Журнальный 3 111 333 ЩЕБЁН. 63 Тупик Чехова 2,5 74 185 ГР./УКРЕП. 64 1-ая Валентиновская 3 1066 3198 ЩЕБЁН. 65 Белинского 3 394 1182 ЩЕБЁН. 66 Береговая часть1 3 210 630 ГР./УКРЕП. 67 Береговая часть 2 3 219 657 ГР./УКРЕП. 68 Бурково часть 1 3 384 1152 ГР./УКРЕП. 69 Бурково часть 3 3 140 420 ЩЕБЁН. 70 Водопроводная 2,5 70 175 ГР./УКРЕП. 3 323 969 ГР./УКРЕП. 71 Вокзальная 3 313 939 ЩЕБЁН. 72 Газетная 3 139 417 ЩЕБЁН. 73 Гоголя 3 680 2040 ЩЕБЁН. 74 Горького часть 2 3 120 360 ГР./УКРЕП. 75 Грина 3 224 672 ГР./УКРЕП. 76 Добролюбова 3 817 2451 ЩЕБЁН. 2,5 295 737,5 ГР./УКРЕП. 77 Железнодорожная 3 901 2703 ГР./УКРЕП. 78 Звёздная 3 496 1488 ГР./УКРЕП. 79 Зелёная площадь 3 165 495 ЩЕБЁН. 80 Зелёновод 2,5 592 1480 ГР./УКРЕП. 81 Зубова 3 156 468 ЩЕБЁН. 82 Книжная 3,5 351 1228,5 ЩЕБЁН. 83 Королёва часть 1 2,5 430 1075 ЩЕБЁН. 84 Королёва часть 2 3 769 2307 ЩЕБЁН. 85 Луначарского 3 280 840 ГР./УКРЕП. 86 Магистральная 2,5 238 595 ЩЕБЁН. 87 Некрасова 3 191 573 ГР./УКРЕП. 88 Остужева 3 474 1422 ЩЕБЁН. 89 Первомайская 3 339 1017 ЩЕБЁН. 2 205 410 ЩЕБЁН. 90 Печатников часть 1 3 423 1269 ЩЕБЁН. 2,5 80 200 ЩЕБЁН. 91 Печатников часть 2 3 577 1731 ЩЕБЁН. 92 Садовая 3,5 199 696,5 ГР./УКРЕП. 93 Салтыкова - Щедрина 3 442 1326 ЩЕБЁН. 94 Свободная часть 2 3 125 375 ЩЕБЁН. 95 Солнечная 3 205 615 ГР./УКРЕП. 96 Спартаковская часть 1 2,5 390 975 ЩЕБЁН. 97 Спортивная 3,5 183 640,5 ЩЕБЁН. 98 Театральная 2 108 216 ЩЕБЁН. 3 499 1497 ЩЕБЁН. 99 Толстого 2,5 350 875 ГР./УКРЕП. 100 Уткина 3 200 600 ЩЕБЁН. 101 Фурманова 3,5 136 476 ЩЕБЁН. 102 Халтурина 3,5 443 1550,5 ГР./УКРЕП. 103 Цветочная 3 412 1236 ГР./УКРЕП. 104 Чернышевского 3 482 1446 ГР./УКРЕП. 105 Чичерина 3 130 390 ЩЕБЁН. 106 Чкаловская 4 695 2780 ГР./УКРЕП. 107 Щепкина 3 1015 3045 ЩЕБЁН. 108 Яблочкиной 3,5 422 1477 ГР./УКРЕП. 2,5 220 550 ЩЕБЁН. ИТОГО с переходным типом покрытия: 21 050,00 63 247,30 мкр. Первомайский группа по содержанию 2Н 1 Большой тупик 3 274 822 А/Б 2 Карла Либкнехта 3 140 420 А/Б 4 367 1468 А/Б 3,5 396 1386 А/Б 3 Кирова 3,5 125 437,5 А/Б 5,5 1632 8976 А/Б 4 Комсомольская 5,5 675 3712,5 А/Б 5 Краснооктябрьская 4,5 195 877,5 А/Б 4 845 3380 А/Б 3,5 370 1295 А/Б 6 Ленинградская 4,5 303 1363,5 А/Б 7 Лесная 4 749 2996 А/Б 8 Мира 6,5 967 6285,5 А/Б 5 258 1290 А/Б 9 Октябрьская 3,5 468 1638 А/Б 10 Первомайская часть 1 6 45 270 А/Б 4,5 213 958,5 А/Б 7 75 525 А/Б 3,5 65 227,5 А/Б 11 Первомайская часть 2 4 113 452 А/Б 8,5 85 722,5 А/Б 3,5 96 336 А/Б 12 Плеханова 4 520 2080 А/Б 13 Нестерова 3,5 140 490 А/Б 14 Речная - Дачная 5 269 1345 А/Б 15 Свердлова 3,5 119 416,5 А/Б 11 92 1012 А/Б 4,5 390 1755 А/Б 16 Серафимовича часть 1 4,5 124 558 А/Б 17 Солнечная 4 1038 4152 А/Б 18 Толстого 6 432 2592 А/Б 19 Ульянова 6 322 1932 А/Б 20 Филатова 5,5 312 1716 А/Б ИТОГО с а/б покрытием 12 214,00 57 887,50 мкр. Первомайский группа по содержанию 3 21 1-ый Луговой проезд 3 346 349 А/Б 22 2-ой Луговой проезд 3 375 378 А/Б 23 Проезд Ленинский 4 67 71 А/Б 3,5 151 154,5 А/Б 24 Проезд Северный 2,5 192 194,5 А/Б 4,5 50 54,5 А/Б 25 Проез Угловой 4 293 297 А/Б 26 Тупик Школьный 4 125 129 А/Б 27 Багратиона 2,5 133 135,5 А/Б 28 Баррикадная 3 328 331 А/Б 29 Бородинская 3 68 71 А/Б 30 Ватутина 3 122 125 А/Б 4 286 290 А/Б 31 Вахтангова 3 117 120 А/Б 32 Володарского 3,5 105 108,5 А/Б 33 Горького 3,5 246 249,5 А/Б 4,5 105 109,5 А/Б 3 383 386 А/Б 2,5 84 86,5 А/Б 34 Докучаева 3,7 872 875,7 А/Б 35 Дружбы 3 82 85 А/Б 36 Железнодорожная аллея 3 328 331 А/Б 37 Заводская 3 290 293 А/Б 38 Калинина часть 1 3 359 362 А/Б 39 Калинина часть 2 3 290 293 А/Б 40 Клары Цеткин 3 114 117 А/Б 3,5 793 796,5 А/Б 41 Комаровка 2,5 222 224,5 А/Б 42 Комбрига Свечникова 3 448 451 А/Б 43 Коперника 3 500 1500 А/Б 44 Кутузова 3 453 1359 А/Б 45 Ленинградская 3 323 969 А/Б 46 Лермонтова 3,5 180 630 А/Б 47 Ломоносова 3,5 194 679 А/Б 48 Макаренко 3,5 158 553 А/Б 49 Пролетарская 3,5 635 2222,5 А/Б 4 316 1264 А/Б 50 Пушкина 4 476 1904 А/Б 2,5 91 227,5 А/Б 51 Речная 4,5 350 1575 А/Б 5,3 248 1314,4 А/Б 4,1 229 938,9 А/Б 52 Садовая 4 794 3176 А/Б 3,5 142 497 А/Б 53 Свободы 4 304 1216 А/Б 2,5 130 325 А/Б 9 91 819 А/Б 54 Серафимовича часть 2 3 117 351 А/Б 55 Сосновый бор часть 1 3 221 663 А/Б 56 Суворова 3 387 1161 А/Б 57 Талалихина 3 265 795 А/Б 58 Третьякова 4 194 776 А/Б 5 122 610 А/Б 59 Ульянова 4 200 800 А/Б 3,5 218 763 А/Б 60 Фонвизина 2,5 207 517,5 А/Б 61 Хвойная часть 1 6 280 1680 А/Б 62 Хвойная часть 2 4 697 2788 А/Б 3 590 1770 А/Б 63 Центральная 4 138 552 А/Б 3 47 141 А/Б ИТОГО с а/б покрытием 16 671,00 42 005,50 64 Проезд Колхозный 3 167 501 ГР./УКРЕП. 65 Проезд Комсомольский 2,5 170 425 ГР./УКРЕП. 66 Проезд Ленинский 3,5 126 441 ГР./УКРЕП. 67 Проезд Лесной 3 254 762 ГР./УКРЕП. 68 Проезд Тургенева 3 206 618 ГР./УКРЕП. 69 Тупик Металлистов 2,6 94 244,4 ГР./УКРЕП. 70 Тупик Школьный 4 71 284 ГР./УКРЕП. 71 Александрова 2,5 220 550 ЩЕБЁН. 3 226 678 ГР./УКРЕП. 72 Багратиона 2,5 215 537,5 ГР./УКРЕП. 73 Баррикадная 3 58 174 ГР./УКРЕП. 2,5 360 900 ГР./УКРЕП. 74 Бебеля 3 436 1308 ГР./УКРЕП. 75 Богдана Хмельницкого 3 494 1482 ГР./УКРЕП. 2,5 206 515 ЩЕБЁН. 2,5 280 700 ГР./УКРЕП. 76 Бородинская 2,5 115 287,5 ГР./УКРЕП. 77 Боткина 2,5 293 732,5 ГР./УКРЕП. 78 Ватутина 3 273 819 ГР./УКРЕП. 79 Вахтангова 3 226 678 ГР./УКРЕП. 80 Верхняя 4,5 330 1485 ГР./УКРЕП. 81 Вишнёвая 3 112 336 ГР./УКРЕП. 2,5 338 845 ГР./УКРЕП. 82 Водоёмная 2,5 842 2105 ГР./УКРЕП. 83 Войкова 2,5 216 540 ЩЕБЁН. 84 Володарского 3 242 726 ГР./УКРЕП. 3,5 156 546 ГР./УКРЕП. 85 Гастелло 2,5 410 1025 ГР./УКРЕП. 86 Генерала Тихонова 2,5 215 537,5 ГР./УКРЕП. 87 Гоголя 5 50 250 ГР./УКРЕП. 4 40 160 ГР./УКРЕП. 3 114 342 ГР./УКРЕП. 88 Госпитальная 3,5 781 2733,5 ГР./УКРЕП. 89 Готвальда часть 1 3 285 855 ГР./УКРЕП. 90 Готвальда часть 2 2,5 245 612,5 ГР./УКРЕП. 91 Декабристов 2,5 430 1075 ГР./УКРЕП. 3 125 375 ГР./УКРЕП. 92 Державина 2,5 124 310 ГР./УКРЕП. 93 Докучаева 3 132 396 ГР./УКРЕП. 94 Достоевского часть 1 2,5 668 1670 ГР./УКРЕП. 95 Достоевского часть 2 3 135 405 ГР./УКРЕП. 96 Дружбы 2,5 96 240 ГР./УКРЕП. 97 Зеленая 2,5 75 187,5 ГР./УКРЕП. 2 85 170 ГР./УКРЕП. 98 Качалова 2,5 65 162,5 ГР./УКРЕП. 3 201 603 ГР./УКРЕП. 99 Колхозная 6,5 58 377 ГР./УКРЕП. 4 271 1084 ГР./УКРЕП. 3,5 328 1148 ГР./УКРЕП. 100 Коперника 2,5 78 195 ГР./УКРЕП. 101 Краснооктябрьская 3 80 240 ГР./УКРЕП. 102 Куприна 2,5 257 642,5 ГР./УКРЕП. 103 Лебедева 2,5 112 280 ГР./УКРЕП. 104 Ленинградская 4 82 328 ГР./УКРЕП. 3 93 279 ЩЕБЁН. 3 155 465 ГР./УКРЕП. 105 Лобачевского 3 175 525 ГР./УКРЕП. 106 Ломоносова 3 480 1440 ЩЕБЁН. 107 Луговая 4 353 1412 ЩЕБЁН. 108 Лучевая 3 298 894 ГР./УКРЕП. 4 372 1488 ГР./УКРЕП. 109 Макаренко 3 413 1239 ГР./УКРЕП. 110 Малышева 3 175 525 ГР./УКРЕП. 111 Маяковского 3,5 148 518 ЩЕБЁН. 3 285 855 ЩЕБЁН. 112 Мечникова 3 165 495 ГР./УКРЕП. 113 Минина и Пожарского 2,5 1172 2930 ГР./УКРЕП. 114 Народная 2,5 445 1112,5 ГР./УКРЕП. 115 Невского 4,5 332 1494 ГР./УКРЕП. 116 Немировича-Данченко 3 255 765 ГР./УКРЕП. 117 Нестерова 2,5 606 1515 ГР./УКРЕП. 3 189 567 ЩЕБЁН. 118 Новая 3 159 477 ГР./УКРЕП. 119 Пионерская 2,5 230 575 ГР./УКРЕП. 3,5 255 892,5 ГР./УКРЕП. 3 148 444 ГР./УКРЕП. 120 Плеханова 2,5 98 245 ГР./УКРЕП. 3 185 555 ГР./УКРЕП. 5 217 1085 ЩЕБЁН. 6 261 1566 ГР./УКРЕП. 121 Пограничная 2,5 446 1115 ЩЕБЁН. 122 Подгорная 2,5 146 365 ГР./УКРЕП. 123 Попова 3 198 594 ГР./УКРЕП. 124 Потёмкинцев 2,5 183 457,5 ГР./УКРЕП. 3 259 777 ГР./УКРЕП. 125 Проезжая 3,5 243 850,5 ГР./УКРЕП. 126 Пятницкого 2,5 625 1562,5 ГР./УКРЕП. 127 Сафонова 2,5 138 345 ЩЕБЁН. 128 Светлая 2,5 400 1000 ГР./УКРЕП. 129 Свободы 2,5 147 367,5 ГР./УКРЕП. 3,5 93 325,5 ГР./УКРЕП. 130 Сиреневая 2,5 252 630 ЩЕБЁН. 131 Сосновый бор часть 1 3 307 921 ГР./УКРЕП. 132 Сосновый бор часть 2 3 560 1680 ГР./УКРЕП. 133 Спартака 3 472 1416 ГР./УКРЕП. 134 Спортивная 2,5 402 1005 ГР./УКРЕП. 135 Станиславского 2,5 202 505 ГР./УКРЕП. 136 Талалихина 3 60 180 ГР./УКРЕП. 137 Тихая 2,5 163 407,5 ГР./УКРЕП. 138 Тургенева 3 164 492 ГР./УКРЕП. 139 Ульянова 4 120 480 ГР./УКРЕП. 3 486 1458 ГР./УКРЕП. 3,5 708 2478 ГР./УКРЕП. 140 Филатова 4 192 768 ГР./УКРЕП. 141 Фрунзе часть 1 3 127 381 ГР./УКРЕП. 142 Фрунзе часть 2 2,5 138 345 ЩЕБЁН. 143 Хвойная часть 1 2,5 220 550 ГР./УКРЕП. 144 Центральная 3 187 561 ГР./УКРЕП. 145 Челюскинцев 4 115 460 ЩЕБЁН. 146 Чехова 2,5 282 705 ГР./УКРЕП. 3 312 936 ГР./УКРЕП. 147 Шмидта 2,5 355 887,5 ГР./УКРЕП. ИТОГО с переходным типом покрытия: 28 634,00 84 987,40 мкр. Текстильщик группа по содержанию 2Н 1 Проезд Болшевского кладбища 4 127 508 А/Б 6 136 816 А/Б 2 Гражданская 3,5 529 1851,5 А/Б 3 Кутузова часть 1 3,5 359 1256,5 А/Б 4 Мичурина 4 723 2892 А/Б 5 Молодёжная 5,5 182 1001 364 А/Б 6 411 2466 822 А/Б 6 Новая 4 288 1152 А/Б 7 Победы 3,8 953 3621,4 А/Б 8 Полевая 4,5 374 1683 А/Б 3,5 352 1232 А/Б 9 Советская часть 1 5,5 427 2348,5 А/Б 10 160 1600 А/Б 10 Советская часть 2 5,8 125 725 250 А/Б 7 471 3297 942 А/Б 11 Тарасовская 7 349 2443 689 А/Б 12 Ушакова 4 229 916 А/Б 13 Фабричная 7 366 2562 732 А/Б ИТОГО с а/б покрытием 6 561,00 32 370,90 3799 мкр. Текстильщик группа по содержанию 3 14 Проезд Больничный 3 100 300 А/Б 4,8 65 312 А/Б 3,5 53 185,5 А/Б 15 Переулок 1-ый Лесной 3 153 459 А/Б 16 Переулок 2-ой Лесной 2,5 162 405 А/Б 17 Переулок 3-ий Лесной 2,5 116 290 А/Б 18 Проезд Чапаева 3 40 120 А/Б 4 123 492 А/Б 19 Проезд Котовского 3 218 654 А/Б 20 Проезд Мичурина 3,5 93 325,5 А/Б 21 Ватутина 3,5 147 514,5 А/Б 7,0 27 189 А/Б 22 Военная часть 1 5 65 325 А/Б 23 Комсомольская 3,5 278 973 А/Б 24 Лесная 5 161 805 А/Б 25 Мира 3 171 513 А/Б 26 Сосновая 4 116 464 А/Б 27 1-ая Садовая 3 390 1170 А/Б 28 2-ая Садовая 3,5 93 325,5 А/Б 29 Суворова 5 34 170 А/Б 3 238 714 А/Б 30 Чапаева 3 74 222 А/Б 3,5 117 409,5 А/Б 31 Южная 5,5 453 2491,5 А/Б ИТОГО с а/б покрытием 3 487,00 12 829,00 32 Переулок 1-ый Лесной 3 80 240 ГР./УКРЕП. 33 1-ая Просека 3 130 390 ГР./УКРЕП. 34 2-ая Просека 3 200 600 ГР./УКРЕП. 35 Тупик Чапаева 3 70 210 ЩЕБЁН. 36 Военная часть 1 3,7 60 222 ЩЕБЁН. 37 Военная часть 2 3,7 440 1628 ГР./УКРЕП. 38 Заречная 2,5 87 217,5 ГР./УКРЕП. 39 Калинина 3,5 617 2159,5 ГР./УКРЕП. 40 Колхозная 2,5 115 287,5 ГР./УКРЕП. 41 Котовского 4 277 1108 ГР./УКРЕП. 42 Кутузова часть 2 3 405 1215 ГР./УКРЕП. 43 Набережная 3 399 1197 ГР./УКРЕП. 44 Невского 3 302 906 ГР./УКРЕП. 45 Октябрьская 3,5 214 749 ЩЕБЁН. 46 Первомайская 2,5 170 425 ГР./УКРЕП. 47 Сосновая 3 329 987 ГР./УКРЕП. 48 Суворова 3 139 417 ГР./УКРЕП. 49 Центральная 5,5 115 632,5 ЩЕБЁН. 3 290 870 3,5 149 521,5 50 Чапаева 3,5 59 206,5 ГР./УКРЕП. ИТОГО с переходным типом покрытия: 4 647,00 15 189,00 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ No3 Закупка услуг на выполнение работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Требования к оказываемым услугам: Обеспечить проведение работ в соответствии с настоящим техническим заданием и сметной документации. Производить доставку материалов, оборудования и рабочих собственным транспортом. Производить работы в полном соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", разработанные лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор", ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН. Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ. Работы не будут считаться принятыми, если при проверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт проверки качества содержания, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ "Подрядчик" выполняет своими силами и за свой счёт. Гарантийные требования к оказываемым услугам: Подрядная организация гарантирует своими силами и за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ No4 Закупка услуг по содержанию автобусных остановок и автопавильонов. Требования к оказываемым услугам: Обеспечить проведение работ в соответствии с настоящим техническим заданием и сметной документации. Производить доставку материалов, оборудования и рабочих собственным транспортом. Производить работы в полном соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", разработанные лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор", ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН. Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ. Работы не будут считаться принятыми, если при проверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт проверки качества содержания, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ "Подрядчик" выполняет своими силами и за свой счёт. Гарантийные требования к оказываемым услугам: Подрядная организация гарантирует своими силами и за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ. Объем работ 1. Список автобусных остановок - Приложение 9.1 Приложение No 9.1. СПИСОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК No п/п Наименование улицы, проспекта Наименование остановочного пункта Размер площадки, м2 Наличие авт. павильона 1 Пионерская (ч) ЦНИИМАШ 18 1 2 Пионерская (ч) Колледж 76,7 1 3 Пионерская (ч) Черемушки 40,8 1 4 Пионерская (ч) Старый военкомат 13 1 5 Пионерская (н) Старый военкомат 183 1 6 Пионерская (н) Черемушки 44,3 1 7 Пионерская (н) Колледж 136,8 1 8 Пионерская (н) ул.Корсакова 21 1 9 Калининградская(н) ДСК 173,04 1 10 Калининградская(н) дом-музей Ленина 16 1 11 Калининградская(ч) дом-музей Ленина 23,1 1 12 Калининградская(ч) ДСК 71,3 1 13 Горького (ч) м-н"Мебель" 74,7 1 14 Горького (ч) школа 66 1 15 Горького (н) школа 90,79 1 16 Горького (н) м-н"Мебель" 143,2 1 17 Космонавтов(ч) универсам 79 1 18 Космонавтов(ч) пр-т Космонавтов 86,8 1 19 Космонавтов(ч) жилые дома 69,5 1 20 Космонавтов(ч) Магазин Юпитер 20 1 21 Космонавтов(ч) ул. Силикатная 16 1 22 Космонавтов(н) ул. Силикатная 177,4 1 23 Космонавтов(н) жилые дома 135,5 1 24 Космонавтов(н) пр-т Космонавтов 178,8 1 25 Космонавтов(н) универсам 89,5 1 26 Горького теремок 73,4 1 27 Исаева(н) гастроном 64,1 1 28 Исаева(н) ст. Болшево 20 1 29 Исаева(ч) ст. Болшево 214 1 30 Исаева(ч) гастроном 57,32 1 31 Королева(н) почта 62,4 1 32 Королева(н) Метатр 16 1 33 Королева(н) аптека 44 0 34 Королева(н) Унивест 65,6 0 35 Королева(н) Лидер-М 23 0 36 Королёва (н) Мебель 17,5 0 37 Корлёва (н) пам-ник Королёва 17 0 38 Королева(ч) Ковчег 13 1 39 Королева(ч) Метатр 23,2 1 40 Королева (ч) Веста-СА 24 0 41 Королева (ч) Библ-ка Крупской 32 1 42 Циолковского (ч) поликлиника 138,3 1 43 Циолковского (н) поликлиника 142 1 44 Калинина дет. сад 40,4 1 45 Вокзальная пл. ст. Подлипки 11,7 1 46 Вокзальная пл. ст. Подлипки 4,7 1 47 Ленина(ч) ф-ка-кухня 37 1 48 Ленина(ч) ул.Ленина 25,3 1 49 Терешковой Спорт-товары 20,8 1 50 Терешковой к-тр "Звезда" 41 0 51 Дзержинского (ч) больница 37 1 52 Дзержинского (н) больница 23,05 1 53 Дзержинского (ч) магазин No38 27 1 54 Орджоникидзе (ч) Мичурина 21 1 55 Орджоникидзе (н) Мичурина 14,8 1 56 Орджоникидзе (ч) ДРСУ 24 1 57 Орджоникидзе (н) ДРСУ 29 1 58 Орджоникидзе (ч) перекрёсток 24 0 59 Орджоникидзе (н) перекрёсток 11,2 1 60 Оболдино Оболдино 24 1 ИТОГО: 3 507 52 Приложения NoNo1-9 (сметы на оказание услуг) прилагается к конкурсной документации VI. Образцы Форм 1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1. 2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2. 2. Таблица цен на выполнение работ - Форма 3. 3. Проект муниципального контракта - Форма 4. Форма 1.1 Заявка на участие в конкурсе Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по содержанию дорог, ливневой канализации и ливневых очистных сооружений в 2008 году по Лоту No 1 на общую сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания документации о конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Специализированная организация, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ _____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.2 Заявка на участие в конкурсе Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по содержанию дорог в микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик по Лоту No 2 на общую сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания документации о конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Специализированная организация, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ _____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.3 Заявка на участие в конкурсе Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. по Лоту No 3 на общую сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания документации о конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Специализированная организация, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ _____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) Д Ц и h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ? T Д ?????и ю R T ? ? ~ А В Д h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h h' h' h' ? h' h' h' h' ? h' h' h' hNo hNo hNo h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ???? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' hф h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' hф hф hф hф hф h' hф hф h' h' h' ? ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ?? ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' $ h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' _ h' h' h' h' h' h' ?????? ????????? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ?? >* hф h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ??????o h' h' ? hNo ????? kdЁ ????? hW- gdy gdy gdy h' М @ B : H ё ? В Д '^ '4 &Д 'Х е kdж kdc е ??&? ??&? '| сяВ +-"К(?&~ сяВ +-"К(?&~ сяВ +-"К(?&~ сяВ +-"К(?&~ < @ D F ( < @ D F F ? о ц ш . 6 8 Z b d ? - М Ф Ц ? ? Ц Ъ в к о ц ь & . 6 < @ H R Z b h t x ? ? ? - ? ? ? ? И М Ф Ъ к т ъ сяВ +-"К(?&~ сяВ +-"К(?&~ ? &а h' h' '' ^'' '' ^'' $ '' ^'' ., установленными в конкурсной документации, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.4 Заявка на участие в конкурсе Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по содержанию автобусных остановок и автопавильонов по Лоту No 4 на общую сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания документации о конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Специализированная организация, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ _____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение к заявке Форма 2 Анкета участника размещения муниципального заказа для юридического лица Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность _____________________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ ____________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) Форма 3.1 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ЛОТУ No1 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Заказчик Наименование услуги Стоимость работ всего по смете, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость услуги, включая все затраты и налоги, руб. 1 2 3 4 5 6 1 Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. услуги по содержанию объектов дорожного хозяйства городской территории Приложения NoNo 1-4 Всего: Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.) Форма 3.2 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ЛОТУ No2 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Заказчик Наименование услуги Стоимость работ всего по смете, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость услуги, включая все затраты и налоги, руб. 1 2 3 4 5 6 1 Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. услуги по содержанию дорог в микрорайонах Приложения NoNo 5-7 Всего: Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.) Форма 3.3 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ЛОТУ No3 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Заказчик Наименование услуги Стоимость работ всего по смете, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость услуги, включая все затраты и налоги, руб. 1 2 3 4 5 6 1 Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. услуги на выполнение работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения Приложение No 8 Всего: Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.) Форма 3.4 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ЛОТУ No4 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Заказчик Наименование услуги Стоимость работ всего по смете, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость услуги, включая все затраты и налоги, руб. 1 2 3 4 5 6 1 Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. услуги по содержанию автобусных остановок и автопавильонов Приложение No 9 Всего: Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.) Форма No 5.1 Проект муниципального контракта No -МК п о Лоту No 1 На закупку услуг по содержанию дорог, ливневой канализации и ливневых очистных сооружений город Королёв, Московская область " " _______ ___г. Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника управления Михайлина Николая Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии от __________________ No ______________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по _______________________________________________________________ (далее по тексту - работы по Объекту). Перечень объектов (городской территории), находящихся в муниципальной собственности города Королёва Московской области, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение No____________). 1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", разработанные лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор", ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН, технике безопасности и условиями Контрактных обязательств. 1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте, определяются прилагающейся Локальными сметными расчётами (Приложение No________), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленными на основании "Методических указаний по расчету стоимости содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области" (ДНД МО-005/2008, разработанная лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор"), сборников ТЕР Московской области и расчетов "Института экономии ресурсосбережения и оборудования сервиса". 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, в соответствии с конкурсным предложением "Подрядчика" составляет ______________________ рублей (_______________________________________ рублей _____копеек), в том числе НДС 18% _____________________ рубля (______________________________________ рубля ___________ копеек). 2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определен бюджет города Королёва Московской области на 2008 год. 2.4. В зависимости от объемов и видов работ по настоящему Контракту применяется система месячной приемки и оплаты выполняемых "Подрядчиком" работ по Объекту. 2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту определено в размере 30% (тридцать) ежемесячно. Конкретные объемы и сроки предоставления авансовых (текущих) платежей указаны в Плане-графике финансирования (Приложение No__________). 2.6. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту выполнения объема работ за месяц, согласно настоящему Контракту, после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом ранее перечисленного аванса и передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе, с учётом конкурсного предложения "Подрядчика", о чём ежемесячно составляется Акт, согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии от _______________ No ____________, который подтверждает сумму, подлежащую оплате за выполненные работы по настоящему Контракту (Акт составляется в случае предложения "Подрядчиком" во время проведения торгов понижающего коэффициента на выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта). 2.7. "Заказчик" по согласованию с "Подрядчиком" в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (Десять) % предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту. 2.8. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой счет. 2.9. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту. 2.10. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком". 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "01" января 2008 г. 3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "31" декабря 2008 г. 4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества. 4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом конкурсного предложения "Подрядчика" (Протокол конкурсной комиссии от ________________ No ______), с учетом Расчетных индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и не подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта 4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными представителями "Заказчика" и "Подрядчика" в соответствии с требованиями локальных сметных расчётов, ГОСТ, ВСН, СНиП и ДНТ МО-002/2007 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области". 4.3. "Подрядчик" ежемесячно не позднее 3 (Три) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляет "Заказчику" оформленные надлежащим образом документы (акт сдачи - приемки работ по форме КС-2 и справку по форме КС-3), подписанные со своей стороны. 4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых работ. 4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней, с даты получения акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес "Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в подписи указанного акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) в письменной форме. 4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт проверки качества содержания, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. При невыполнении "Подрядчиком" предписания об устранении выявленных недостатков в сроки, определенные предписанием, "Заказчик" применяет уменьшение финансирования в соответствии с требованиями ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", на основании двустороннего Соглашения о нормативах уменьшения финансирования за несоблюдением "Подрядчиком" требований к качеству содержания автомобильных дорог и улиц Московской области (Приложение No_______). 4.7. В случае возникновения разногласий в оценке качества содержания, Стороны имеет право привлекать для оценки качества содержания представителя ГИБДД или администрации города. 4.8. Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта проверки качества содержания в течение 3 (три) дней после получения уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты) подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте. 4.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения "Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а затем за собственный счет восстановить её. 4.10. Контроль качества производится путем визуального обследования Объекта на основе критериев, изложенных действующими законодательными, нормативными и методическими документами РФ. 4.11. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем "Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика", в лице: представителя "Заказчика" ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________ представителя "Подрядчика" ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________. 4.12. Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля "Подрядчик" обязан направить своего представителя в то место и время, которое ему укажет "Заказчик" 4.13. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами неопределенной силы 5. Права и обязательства Сторон. 5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик" обязуется: 5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта; 5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальными сметными расчетами, требованиями ГОСТ, ВСН, СНиП и ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области"; 5.1.3. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в локальных сметных расчетах; 5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту; 5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты лабораторных испытаний и др.); 5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ; 5.1.7. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений; 5.1.8. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил; 5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте обеспечить безопасность людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ; 5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ; 5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) счёт - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ; 5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня получения письменного уведомления "Заказчика"; 5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", имеет право: 5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика" документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд "Заказчика"; 5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ. 5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик" обязуется: 5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта, имеет право: 5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для нужд "Заказчика" по настоящему Контракту; 5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта, согласно Гражданскому Кодексу РФ; 5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту; 5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и приемки выполненных работ по настоящему Контракту 5.2.8. при отсутствии или дефиците денежных средств "Заказчик" вправе пересмотреть объемы выполняемых работ по настоящему Контракту с изменением требований к качеству проведенных работ по Объекту, письменно уведомив об этом "Подрядчика" за 10 дней до введения изменений. 6. Гарантии выполненных работ. 6.1. "Подрядчик" гарантирует: 6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ на Объекте; 6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте 4.6. настоящего Контракта. 7. Ответственность Сторон. 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая, действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта. 7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом: по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику" фактически произведенные затраты; по вине "Подрядчика" - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные им убытки. 7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту. 8. Расторжение Контракта. 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных "Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта. 9. Особые условия. 9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по Объекту. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством РФ. 9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как "Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением. 9.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", два других находятся у "Заказчика". 9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом друг друга. 10.2. Реквизиты Сторон: "Заказчик" Управление по благоустройству администрации города Королёва М.обл. Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королев, ул. Октябрьская, д.1. ИНН 5018098980 КПП 501801001 лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству г.Королёва л/с No__________________)), р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Начальник управления ___________________ Н.А.Михайлин "___" _____________ 200__ г. М. П. "Подрядчик" Директор ________________ "___" _____________ 200__ г. М. П. Форма No 5.2 Проект муниципального контракта No -МК п о Лоту No 2 На закупку услуг по содержанию дорог в микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик город Королёв, Московская область " " _______ ___г. Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника управления Михайлина Николая Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии от __________________ No ______________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по _______________________________________________________________ (далее по тексту - работы по Объекту). Перечень объектов (городской территории), находящихся в муниципальной собственности города Королёва Московской области, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение No____________). 1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", разработанные лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор", ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН, технике безопасности и условиями Контрактных обязательств. 1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте, определяются прилагающейся Локальными сметными расчётами (Приложение No________), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленными на основании "Методических указаний по расчету стоимости содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области" (ДНД МО-005/2008, разработанная лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор"), сборников ТЕР Московской области и расчетов "Института экономии ресурсосбережения и оборудования сервиса". 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, в соответствии с конкурсным предложением "Подрядчика" составляет ______________________ рублей (_______________________________________ рублей _____копеек), в том числе НДС 18% _____________________ рубля (______________________________________ рубля ___________ копеек). 2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определен бюджет города Королёва Московской области на 2008 год. 2.4. В зависимости от объемов и видов работ по настоящему Контракту применяется система месячной приемки и оплаты выполняемых "Подрядчиком" работ по Объекту. 2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту определено в размере 30% (тридцать) ежемесячно. Конкретные объемы и сроки предоставления авансовых (текущих) платежей указаны в Плане-графике финансирования (Приложение No__________). 2.6. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту выполнения объема работ за месяц, согласно настоящему Контракту, после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом ранее перечисленного аванса и передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе, с учётом конкурсного предложения "Подрядчика", о чём ежемесячно составляется Акт, согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии от _______________ No ____________, который подтверждает сумму, подлежащую оплате за выполненные работы по настоящему Контракту (Акт составляется в случае предложения "Подрядчиком" во время проведения торгов понижающего коэффициента на выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта). 2.7. "Заказчик" по согласованию с "Подрядчиком" в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (Десять) % предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту. 2.8. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой счет. 2.9. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту. 2.10. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком". 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "01" января 2008 г. 3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "31" декабря 2008 г. 4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества. 4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом конкурсного предложения "Подрядчика" (Протокол конкурсной комиссии от ________________ No ______), с учетом Расчетных индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и не подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта 4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными представителями "Заказчика" и "Подрядчика" в соответствии с требованиями локальных сметных расчётов, ГОСТ, ВСН, СНиП и ДНТ МО-002/2007 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области". 4.3. "Подрядчик" ежемесячно не позднее 3 (Три) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляет "Заказчику" оформленные надлежащим образом документы (акт сдачи - приемки работ по форме КС-2 и справку по форме КС-3), подписанные со своей стороны. 4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых работ. 4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней, с даты получения акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес "Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в подписи указанного акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) в письменной форме. 4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт проверки качества содержания, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. При невыполнении "Подрядчиком" предписания об устранении выявленных недостатков в сроки, определенные предписанием, "Заказчик" применяет уменьшение финансирования в соответствии с требованиями ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", на основании двустороннего Соглашения о нормативах уменьшения финансирования за несоблюдением "Подрядчиком" требований к качеству содержания автомобильных дорог и улиц Московской области (Приложение No_______). 4.7. В случае возникновения разногласий в оценке качества содержания, Стороны имеет право привлекать для оценки качества содержания представителя ГИБДД или администрации города. 4.8. Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта проверки качества содержания в течение 3 (три) дней после получения уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты) подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте. 4.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения "Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а затем за собственный счет восстановить её. 4.10. Контроль качества производится путем визуального обследования Объекта на основе критериев, изложенных действующими законодательными, нормативными и методическими документами РФ. 4.11. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем "Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика", в лице: представителя "Заказчика" ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________ представителя "Подрядчика" ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________. 4.12. Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля "Подрядчик" обязан направить своего представителя в то место и время, которое ему укажет "Заказчик" 4.13. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами неопределенной силы 5. Права и обязательства Сторон. 5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик" обязуется: 5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта; 5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальными сметными расчетами, требованиями ГОСТ, ВСН, СНиП и ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области"; 5.1.3. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в локальных сметных расчетах; 5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту; 5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты лабораторных испытаний и др.); 5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ; 5.1.7. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений; 5.1.8. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил; 5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте обеспечить безопасность людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ; 5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ; 5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) счёт - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ; 5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня получения письменного уведомления "Заказчика"; 5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", имеет право: 5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика" документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд "Заказчика"; 5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ. 5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик" обязуется: 5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта, имеет право: 5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для нужд "Заказчика" по настоящему Контракту; 5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта, согласно Гражданскому Кодексу РФ; 5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту; 5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и приемки выполненных работ по настоящему Контракту 5.2.8. при отсутствии или дефиците денежных средств "Заказчик" вправе пересмотреть объемы выполняемых работ по настоящему Контракту с изменением требований к качеству проведенных работ по Объекту, письменно уведомив об этом "Подрядчика" за 10 дней до введения изменений. 6. Гарантии выполненных работ. 6.1. "Подрядчик" гарантирует: 6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ на Объекте; 6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте 4.6. настоящего Контракта. 7. Ответственность Сторон. 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая, действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта. 7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом: по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику" фактически произведенные затраты; по вине "Подрядчика" - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные им убытки. 7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту. 8. Расторжение Контракта. 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных "Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта. 9. Особые условия. 9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по Объекту. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством РФ. 9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как "Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением. 9.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", два других находятся у "Заказчика". 9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом друг друга. 10.2. Реквизиты Сторон: "Заказчик" Управление по благоустройству администрации города Королёва М.обл. Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королев, ул. Октябрьская, д.1. ИНН 5018098980 КПП 501801001 лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству г.Королёва л/с No__________________)), р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Начальник управления ___________________ Н.А.Михайлин "___" _____________ 200__ г. М. П. "Подрядчик" Директор ________________ "___" _____________ 200__ г. М. П. Форма No 5.3 Проект муниципального контракта No -МК п о Лоту No 3 На закупку услуг на выполнение работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения город Королёв, Московская область " " _______ ___г. Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника управления Михайлина Николая Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии от __________________ No ______________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по _______________________________________________________________ (далее по тексту - работы по Объекту). Перечень объектов (городской территории), находящихся в муниципальной собственности города Королёва Московской области, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение No____________). 1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", разработанные лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор", ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН, технике безопасности и условиями Контрактных обязательств. 1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте, определяются прилагающейся Локальными сметными расчётами (Приложение No________), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленными на основании "Методических указаний по расчету стоимости содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области" (ДНД МО-005/2008, разработанная лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор"), сборников ТЕР Московской области и расчетов "Института экономии ресурсосбережения и оборудования сервиса". 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, в соответствии с конкурсным предложением "Подрядчика" составляет ______________________ рублей (_______________________________________ рублей _____копеек), в том числе НДС 18% _____________________ рубля (______________________________________ рубля ___________ копеек). 2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определен бюджет города Королёва Московской области на 2008 год. 2.4. В зависимости от объемов и видов работ по настоящему Контракту применяется система месячной приемки и оплаты выполняемых "Подрядчиком" работ по Объекту. 2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту определено в размере 30% (тридцать) ежемесячно. Конкретные объемы и сроки предоставления авансовых (текущих) платежей указаны в Плане-графике финансирования (Приложение No__________). 2.6. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту выполнения объема работ за месяц, согласно настоящему Контракту, после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом ранее перечисленного аванса и передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе, с учётом конкурсного предложения "Подрядчика", о чём ежемесячно составляется Акт, согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии от _______________ No ____________, который подтверждает сумму, подлежащую оплате за выполненные работы по настоящему Контракту (Акт составляется в случае предложения "Подрядчиком" во время проведения торгов понижающего коэффициента на выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта). 2.7. "Заказчик" по согласованию с "Подрядчиком" в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (Десять) % предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту. 2.8. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой счет. 2.9. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту. 2.10. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком". 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "01" января 2008 г. 3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "31" декабря 2008 г. 4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества. 4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом конкурсного предложения "Подрядчика" (Протокол конкурсной комиссии от ________________ No ______), с учетом Расчетных индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и не подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта 4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными представителями "Заказчика" и "Подрядчика" в соответствии с требованиями локальных сметных расчётов, ГОСТ, ВСН, СНиП и ДНТ МО-002/2007 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области". 4.3. "Подрядчик" ежемесячно не позднее 3 (Три) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляет "Заказчику" оформленные надлежащим образом документы (акт сдачи - приемки работ по форме КС-2 и справку по форме КС-3), подписанные со своей стороны. 4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых работ. 4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней, с даты получения акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес "Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в подписи указанного акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) в письменной форме. 4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт проверки качества содержания, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. При невыполнении "Подрядчиком" предписания об устранении выявленных недостатков в сроки, определенные предписанием, "Заказчик" применяет уменьшение финансирования в соответствии с требованиями ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", на основании двустороннего Соглашения о нормативах уменьшения финансирования за несоблюдением "Подрядчиком" требований к качеству содержания автомобильных дорог и улиц Московской области (Приложение No_______). 4.7. В случае возникновения разногласий в оценке качества содержания, Стороны имеет право привлекать для оценки качества содержания представителя ГИБДД или администрации города. 4.8. Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта проверки качества содержания в течение 3 (три) дней после получения уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты) подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте. 4.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения "Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а затем за собственный счет восстановить её. 4.10. Контроль качества производится путем визуального обследования Объекта на основе критериев, изложенных действующими законодательными, нормативными и методическими документами РФ. 4.11. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем "Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика", в лице: представителя "Заказчика" ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________ представителя "Подрядчика" ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________. 4.12. Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля "Подрядчик" обязан направить своего представителя в то место и время, которое ему укажет "Заказчик" 4.13. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами неопределенной силы 5. Права и обязательства Сторон. 5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик" обязуется: 5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта; 5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальными сметными расчетами, требованиями ГОСТ, ВСН, СНиП и ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области"; 5.1.3. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в локальных сметных расчетах; 5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту; 5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты лабораторных испытаний и др.); 5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ; 5.1.7. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений; 5.1.8. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил; 5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте обеспечить безопасность людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ; 5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ; 5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) счёт - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ; 5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня получения письменного уведомления "Заказчика"; 5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", имеет право: 5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика" документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд "Заказчика"; 5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ. 5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик" обязуется: 5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта, имеет право: 5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для нужд "Заказчика" по настоящему Контракту; 5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта, согласно Гражданскому Кодексу РФ; 5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту; 5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и приемки выполненных работ по настоящему Контракту 5.2.8. при отсутствии или дефиците денежных средств "Заказчик" вправе пересмотреть объемы выполняемых работ по настоящему Контракту с изменением требований к качеству проведенных работ по Объекту, письменно уведомив об этом "Подрядчика" за 10 дней до введения изменений. 6. Гарантии выполненных работ. 6.1. "Подрядчик" гарантирует: 6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ на Объекте; 6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте 4.6. настоящего Контракта. 7. Ответственность Сторон. 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая, действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта. 7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом: по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику" фактически произведенные затраты; по вине "Подрядчика" - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные им убытки. 7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту. 8. Расторжение Контракта. 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных "Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта. 9. Особые условия. 9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по Объекту. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством РФ. 9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как "Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением. 9.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", два других находятся у "Заказчика". 9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом друг друга. 10.2. Реквизиты Сторон: "Заказчик" Управление по благоустройству администрации города Королёва М.обл. Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королев, ул. Октябрьская, д.1. ИНН 5018098980 КПП 501801001 лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству г.Королёва л/с No__________________)), р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Начальник управления ___________________ Н.А.Михайлин "___" _____________ 200__ г. М. П. "Подрядчик" Директор ________________ "___" _____________ 200__ г. М. П. Форма No 5.4 Проект муниципального контракта No -МК п о Лоту No 4 На закупку услуг по содержанию автобусных остановок и автопавильонов. город Королёв, Московская область " " _______ ___г. Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника управления Михайлина Николая Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии от __________________ No ______________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по _______________________________________________________________ (далее по тексту - работы по Объекту). Перечень объектов (городской территории), находящихся в муниципальной собственности города Королёва Московской области, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение No____________). 1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", разработанные лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор", ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН, технике безопасности и условиями Контрактных обязательств. 1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте, определяются прилагающейся Локальными сметными расчётами (Приложение No________), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленными на основании "Методических указаний по расчету стоимости содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области" (ДНД МО-005/2008, разработанная лабораторно - исследовательским Центром управления "Мосавтодор"), сборников ТЕР Московской области и расчетов "Института экономии ресурсосбережения и оборудования сервиса". 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, в соответствии с конкурсным предложением "Подрядчика" составляет ______________________ рублей (_______________________________________ рублей _____копеек), в том числе НДС 18% _____________________ рубля (______________________________________ рубля ___________ копеек). 2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определен бюджет города Королёва Московской области на 2008 год. 2.4. В зависимости от объемов и видов работ по настоящему Контракту применяется система месячной приемки и оплаты выполняемых "Подрядчиком" работ по Объекту. 2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту определено в размере 30% (тридцать) ежемесячно. Конкретные объемы и сроки предоставления авансовых (текущих) платежей указаны в Плане-графике финансирования (Приложение No__________). 2.6. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту выполнения объема работ за месяц, согласно настоящему Контракту, после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом ранее перечисленного аванса и передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе, с учётом конкурсного предложения "Подрядчика", о чём ежемесячно составляется Акт, согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии от _______________ No ____________, который подтверждает сумму, подлежащую оплате за выполненные работы по настоящему Контракту (Акт составляется в случае предложения "Подрядчиком" во время проведения торгов понижающего коэффициента на выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта). 2.7. "Заказчик" по согласованию с "Подрядчиком" в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (Десять) % предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту. 2.8. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой счет. 2.9. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту. 2.10. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком". 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "01" января 2008 г. 3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "31" декабря 2008 г. 4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества. 4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом конкурсного предложения "Подрядчика" (Протокол конкурсной комиссии от ________________ No ______), с учетом Расчетных индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и не подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта 4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными представителями "Заказчика" и "Подрядчика" в соответствии с требованиями локальных сметных расчётов, ГОСТ, ВСН, СНиП и ДНТ МО-002/2007 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области". 4.3. "Подрядчик" ежемесячно не позднее 3 (Три) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляет "Заказчику" оформленные надлежащим образом документы (акт сдачи - приемки работ по форме КС-2 и справку по форме КС-3), подписанные со своей стороны. 4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых работ. 4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней, с даты получения акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес "Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в подписи указанного акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) в письменной форме. 4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт проверки качества содержания, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. При невыполнении "Подрядчиком" предписания об устранении выявленных недостатков в сроки, определенные предписанием, "Заказчик" применяет уменьшение финансирования в соответствии с требованиями ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области", на основании двустороннего Соглашения о нормативах уменьшения финансирования за несоблюдением "Подрядчиком" требований к качеству содержания автомобильных дорог и улиц Московской области (Приложение No_______). 4.7. В случае возникновения разногласий в оценке качества содержания, Стороны имеет право привлекать для оценки качества содержания представителя ГИБДД или администрации города. 4.8. Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта проверки качества содержания в течение 3 (три) дней после получения уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты) подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте. 4.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения "Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а затем за собственный счет восстановить её. 4.10. Контроль качества производится путем визуального обследования Объекта на основе критериев, изложенных действующими законодательными, нормативными и методическими документами РФ. 4.11. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем "Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика", в лице: представителя "Заказчика" ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________ представителя "Подрядчика" ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________. 4.12. Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля "Подрядчик" обязан направить своего представителя в то место и время, которое ему укажет "Заказчик" 4.13. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами неопределенной силы 5. Права и обязательства Сторон. 5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик" обязуется: 5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта; 5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальными сметными расчетами, требованиями ГОСТ, ВСН, СНиП и ДНТ МО-002/2008 "Требования к качеству содержания территориальных автомобильных дорог и улиц Московской области"; 5.1.3. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в локальных сметных расчетах; 5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту; 5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты лабораторных испытаний и др.); 5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ; 5.1.7. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений; 5.1.8. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил; 5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте обеспечить безопасность людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ; 5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ; 5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) счёт - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ; 5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня получения письменного уведомления "Заказчика"; 5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", имеет право: 5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика" документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд "Заказчика"; 5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ. 5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик" обязуется: 5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта, имеет право: 5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для нужд "Заказчика" по настоящему Контракту; 5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта, согласно Гражданскому Кодексу РФ; 5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту; 5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и приемки выполненных работ по настоящему Контракту 5.2.8. при отсутствии или дефиците денежных средств "Заказчик" вправе пересмотреть объемы выполняемых работ по настоящему Контракту с изменением требований к качеству проведенных работ по Объекту, письменно уведомив об этом "Подрядчика" за 10 дней до введения изменений. 6. Гарантии выполненных работ. 6.1. "Подрядчик" гарантирует: 6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ на Объекте; 6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте 4.6. настоящего Контракта. 7. Ответственность Сторон. 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая, действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта. 7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом: по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику" фактически произведенные затраты; по вине "Подрядчика" - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные им убытки. 7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту. 8. Расторжение Контракта. 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных "Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта. 9. Особые условия. 9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по Объекту. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством РФ. 9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как "Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением. 9.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", два других находятся у "Заказчика". 9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом друг друга. 10.2. Реквизиты Сторон: "Заказчик" Управление по благоустройству администрации города Королёва М.обл. Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королев, ул. Октябрьская, д.1. ИНН 5018098980 КПП 501801001 лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству г.Королёва л/с No__________________)), р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Начальник управления ___________________ Н.А.Михайлин "___" _____________ 200__ г. М. П. "Подрядчик" Директор ________________ "___" _____________ 200__ г. М. П. PAGE PAGE 2![]()