КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В МИКРОРАЙОНАХ "БОЛШЕВО",
"ТЕКСТИЛЬЩИК", "ПЕРВОМАЙСКИЙ" В 2008 ГОДУ.
г.
Королёв 2007 год
Содержание конкурсной документации
I. Общие сведения об открытом конкурсе .3
1. Приглашение к участию в открытом
конкурсе................................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого конкурса
..............................................................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом конкурсе .4
1. Порядок предоставления конкурсной документации .4
2. Разъяснение конкурсной документации .5
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе .5
4. Валюта заявки на участие в открытом
конкурсе.............................................5
5. Подготовка таблицы
цен.....................................................................
.....6
6. Требования к поставляемой
услуге.........................................................6
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе .6
8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе
.6
Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе .6
Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки .6
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе .7
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе .7
13. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе .7
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе .7
15. Порядок заключения муниципального контракта .8
16. Законодательное
регулирование...........................................................
....8
IV. Информационная карта открытого конкурса 9
V. Общие условия
контракта...............................................................
.........11
VI. Техническое
задание.................................................................
...............13
VII. Образцы
форм....................................................................
.....................13
1. Заявка на участие в открытом конкурсе ..14
2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..16
3. Таблица цен на оказываемую услугу...... ..17
4. Проект муниципального контракта
.............................................................18
Приложение No 1 (смета на 3 листах)
Приложение No 2 (перечень улиц на 2 листах)
Общие сведения о конкурсе
1. Приглашение к участию в открытом конкурсе
No____ от " " декабря 2007 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королева приглашает принять участие в открытом
конкурсе в целях определения подрядчика для оказания в 2008 году услуг
по содержанию и ремонту питьевых колодцев, расположенных в микрорайонах
"Болшево", "Текстильщик", "Первомайский".
1.1. Форма торгов: открытый конкурс.
1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ".
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
Муниципальный заказчик:
- Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.о.
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет.
1.5.Предмет конкурса: оказание в 2008 году услуг по содержанию и ремонту
питьевых колодцев, расположенных в микрорайонах "Болшево",
"Текстильщик", "Первомайский".
1.6. Место оказания услуги: г. Королёв Московской области.
1.7. Время оказания услуги: в течение 2008 года.
1.8. Условия оплаты:
-30% авансирование ежемесячно.
- окончательный расчет по факту выполнения объема работ за месяц.
1.9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не
должна превышать: 604 000 руб.
1.10. Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 21 декабря по адресу
организатора конкурса в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии
платежного поручения и доверенности.
1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.korolev.ru.
1.12. Стоимость конкурсной документации составляет: 110 руб. без НДС.
1.13. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская
область, г. Королев,
ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314 или 315.
1.14. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 21 декабря
2007 г. с 10 час. 00 мин.
1.15. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 21
января 2008 г., до 16 час. 00 мин. (время московское).
Информация о конкурсе
1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 141070,
Московская область,
г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 22 января 2008 г. 12 ч. 00
мин. (время московское).
1.17. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: 141070, Московская
область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218;
- дата рассмотрения заявок 23 января 2008 г.
- дата подведения итогов 24 января 2008 г.
1.18. Участник вправе перед вскрытием конвертов с заявками:
- подать заявку;
- внести изменения в заявку;
- отозвать заявку.
1.19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. цена муниципального контракта;
2. срок предоставления гарантийных обязательств.
1.20. Срок заключения муниципального контракта:
Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но
не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные
предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа)
должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе
(далее - заявки).
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого конкурса
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение
муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, комиссия по
размещению муниципального заказа обязана не допустить к участию в данном
конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки,
все его заявки отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
1. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица должны получить
конкурсную документацию на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели
указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого
конкурса, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за
предоставление документации о конкурсе составляет 110 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату конкурсной
документации, заявления, поданного в письменной форме представителем
заинтересованного лица лично или на основании доверенности, организатор
конкурса предоставит конкурсную документацию (в письменном виде) в день
получения заявления.
3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в поданных
документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по существу не
отвечающей требованиям конкурсной документации, комиссия по размещению
муниципального заказа обязана отклонить данную заявку.
2. Разъяснение документации об открытом конкурсе
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной
документации, запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу
организатора конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не
позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по
запросу, разъяснение также будет размещено организатором конкурса на
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника муниципального заказа, от которого поступил запрос.
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией о конкурсе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.15., и по форме, установленной
документацией о конкурсе, заявку, включающую следующие документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения заказа;
- лицензии на осуществление данного вида услуг;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
20декабря 2007 г;
- таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
- проект муниципального контракта (Форма 4), подписанный участником
размещения заказа.
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемой продукции,
оказываемых услуг требованиям настоящей конкурсной документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Подготовка таблицы цен
3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить таблицу цен по Форме 3, установленной в настоящей конкурсной
документации.
3.5.2. Цены, предлагаемые частниками, должны оставаться фиксированными
на протяжении всего срока выполнения контракта.
6. Требования к поставляемой услуге
3.6.1. Оказываемая в 2008 году услуга по содержанию и ремонту питьевых
колодцев, расположенных в микрорайонах "Болшево", "Текстильщик",
"Первомайский", должна полностью соответствовать требованиям,
приведенным в техническом задании и отвечать требованиям, установленным
в настоящей конкурсной документации.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть
отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе
3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе должны
быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору конкурса. На
конверте следует указать название конкурса.
3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
9. Подача и прием заявок на участие в
открытом конкурсе
3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по
адресу, указанному в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации.
3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в
конкурсе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей конкурсной
документации.
3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие в
конкурсе с указанием даты и времени их получения.
3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса
выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отзывать заявки
3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в
конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению
муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после
окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет все
конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу, которые
указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На этой
процедуре могут присутствовать представители участников размещения
муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея
при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения муниципального заказа.
3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена информация:
а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения
муниципального заказа,
б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной
документацией.
в) условия исполнения муниципального контракта.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по
размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников
размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений
документов, поданных ими в заявке.
3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол
No1), который размещается на официальном сайте.
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на
участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или иным
лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до
публикации информации о результатах конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10
рабочих дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия
требованиям конкурсной документации. В этот же срок комиссия рассмотрит
соответствие участников требованиям, предъявляемым к участникам
размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной
документации.
3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о
допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа
и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших
заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в
допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе.
3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день
окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией по
размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на участие
в конкурсе (протокол No2).
3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не
принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности
заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на
возможность определения соответствия заявки участника размещения
муниципального заказа требованиям конкурсной документации и
законодательства.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 20 дней
со дня подписания протокола No2, указанного в п. 3.13.3. осуществит
оценку и сопоставление заявок участников конкурса.
3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с
критериями, которые установлены в пункте 1.18. конкурсной документации.
3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев:
1. Цена муниципального контракта (руб.) - значимость до 70 баллов;
2. Срок предоставления гарантийных обязательств (мес.) - значимость до
30 баллов.
3.14.4. Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает
конкурсные предложения балльным методом.
3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией
по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе
будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.)
относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся
в них условий исполнения муниципального контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
3.14.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол
No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете
"Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
15. Порядок заключения муниципального контракта
3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем
участником конкурса, который был признан победителем согласно п.
3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия исполнения
муниципального контракта которого, соответствуют требованиям настоящей
конкурсной документации.
3.15.2. В течение двадцати дней со дня подписания протокола, указанного
в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать муниципальный
контракт.
3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального
контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных услуг
не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в продукции, и по согласованию с поставщиком муниципальный
заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально
объему указанных дополнительных услуг, но не более чем на 10% такой
цены.
3.15.4. В случае если победитель открытого конкурса не подписал
муниципальный контракт в течение 20 дней после подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он признается
уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от
заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального
контракта вследствие существенных нарушений Поставщиком условий
муниципального контракта сведения о таких Поставщиках вносятся в реестр
недобросовестных исполнителей.
16. Законодательное регулирование
3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными
правовыми актами муниципального образования и ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются
дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В
случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты
конкурса информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого конкурса
Наименование и адрес заказчика
1.3 Муниципальный заказчик:
Управление по благоустройству Администрации г. Королёва
(ул. Октябрьская, д. 1)
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет
Предмет конкурса
1.5 Оказание в 2008 году услуг по содержанию и ремонту питьевых
колодцев, расположенных в микрорайонах "Болшево", "Текстильщик",
"Первомайский"
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
3.3
3.3.2.
Конкурсная заявка подается в конверте. В конверт должна быть вложена
опись содержимого заявки на участие в конкурсе со ссылкой на страницу
конкурсной заявки. К заявке на участие в конкурсе должен прилагаться
пакет документов, расположенный в строгом порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа;
3. Лицензии на осуществление данного вида услуг;
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
20 декабря 2007 г;
5. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
6. Проект муниципального контракта (Форма 4).
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.8 Конверт должен быть:
надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует
указать название конкурса и номер лота.
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
Срок оказания услуг:
1.7. В течение 2008 года
Порядок формирования цены муниципального контракта
1.9., 3.5 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не
должна превышать 604 000,00 рублей.
Цена в таблице цен (Форма 3) формируется с учетом расходов, связанных с
выполнением муниципального контракта.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
Изменения объема услуги, поставляемой по контракту и стоимости контракта
3.15.3. Изменение объема оказываемой слуги до 10 %
Требования к участникам конкурса при заключении контракта
2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной
комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку
2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок.
Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации
2.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса
не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе
1.14
С 21 декабря 2007 г. с 10 час. 00 мин.
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж,
"Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495)
516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.15 21 января 2008 года до 16 час. 00 мин. (время московское)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.16 141070, Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218,
22 января 2008 г., 12 час. 00 мин. (время московское)
Место рассмотрения заявок и подведение итогов
1.17 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218;
- дата рассмотрения заявок 23 января 2008 г.
- дата подведения итогов 24 января 2008г.
Критерии оценки конкурсной заявки:
1.19 1. цена муниципального контракта;
2. срок предоставления гарантийных обязательств.
Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки:
3.14.3 Название критерия Содержание критерия Значимость критерия
1. цена муниципального контракта руб. До 70 баллов
2. срок предоставления гарантийных обязательств мес. До 30 баллов
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
3.14.4 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и
сопоставляет заявки на участие в конкурсе балльным методом в
соответствии с критериями, указанными в документации о конкурсе.
Срок подписание муниципального контракта
1.20., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но
не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
Условия оплаты муниципального контракта
1.8. Условия оплаты: -30% авансирование ежемесячно.
- окончательный расчет по факту выполнения объема работ за месяц.
Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на
протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку услуг.
* "Подрядчик" - организация, оказывающая услуги.
* "Муниципальный контракт" - договор на оказание услуги для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим
или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или
внеконкурсных процедур, в соответствии с которым подрядчик услуги для
муниципальных нужд должен оказать услугу муниципальному заказчику либо
по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется
обеспечить оплату оказываемой услуги.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Услуга" - вся услуга, которую Подрядчик оказывает Заказчику в рамках
контракта.
2. Требования
Услуга, оказываемая в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчик в лице Управления по благоустройству Администрации г. Королева
М.о. имеет право проводить контроль оказания услуг в форме и в порядке,
предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и
соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством поставляемых услуг.
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??U?
"
2
4
6
8
:
p
r
°
?
ё
?
?
Ж
B
T
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
!T
V
f
h
j
l
n
Ц
Ш
Ъ
Ь
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
???????
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
яя
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hф
hф
hф
hф
hф
h'
hф
h'
hф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
&
$
''
?
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??????
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h{
h'
h'
h'
h'
hф
h'
''
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hW-
????l
kdб
kd[
??????
??
????u
??????
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
gd?
h'
h'
h'
h'
O должен по согласованию сторон устранить причину претензии без
расходов со стороны Заказчика.
Если услуги, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен
принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Подрядчик гарантирует качество оказываемой услуги в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством оказываемой услуги.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Подрядчик не
могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Подрядчик несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с оказываемой услугой по
контракту Заказчика.
VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку услуг по содержанию и ремонту питьевых колодцев,
расположенных
в микрорайонах "Болшево", "Текстильщик", "Первомайский"
1. Требования к проведению, сдаче, приемке работ
Производить работы в полном соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС и локальному сметному расчёту.
Объём и состав работ определяются локальным сметным расчётом,
составленным на основании сборников территориальных единичных расценок
(ТЕР) для Московской области по состоянию на ноябрь 2007 года.
Использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие
сертификаты (при обязательной сертификации) или документы,
удостоверяющие их качество.
В случае выполнения скрытых работ их готовность должна, подтверждена
двусторонним актом освидетельствования скрытых работ.
Сдача - приемка работ осуществляется уполномоченными представителями
Сторон в соответствии с требованиями СНиП, МДС и локальному сметному
расчёту.
Недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ
"Подрядчик" выполняет своими силами и за свой счёт.
Работы оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно
акту сдачи - приемки работ (форма КС-2) и справки (КС-3), с учетом
расчетных индексов, указанных в прилагаемом локальном сметном расчёте и
не подлежащих изменению в течение всего срока выполнения работ, с учётом
конкурсного предложения "Подрядчика", о чём ежемесячно составляется Акт,
согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии от _____________ No
_______, который подтверждает сумму, подлежащую оплате за выполненные
работы по настоящему Контракту (Акт составляется в случае предложения
"Подрядчиком" во время проведения торгов понижающего коэффициента на
выполнение работ).
2. Требования к обеспечению безопасности при проведении работ
Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил.
Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне
проведения работ.
"Подрядчик" самостоятельно обеспечивает охрану используемого
оборудования во время производства работ и до момента подписания акта
сдачи - приемки выполненных работ.
3. Гарантийные требования к выполняемым работам
Подрядная организация гарантирует:
Своими силами и за свой счет устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке выполненных работ.
Соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ на
Объекте
4. Объем услуг:
микрорайон Болшево - 12 колодцев,
микрорайон Текстильщик - 13 колодцев,
микрорайон Первомайский - 48 колодцев.
Приложение No 1 (смета на оказание услуг), Приложение No 2 (Перечень
улиц, оборудованных питьевыми колодцами) прилагаются к конкурсной
документации.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Таблица цен на оказываемую услугу - Форма 3.
4. Проект муниципального контракта - Форма 4.
Форма 1
Заявка на участие в конкурсе
Дата ________________
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать в 2008 году
услугу по содержанию и ремонту 73 питьевых колодцев, расположенных в
микрорайонах "Болшево", "Текстильщик", "Первомайский", на сумму
________________________________________________________________________
______
(сумма цифрами)
(_______________________________________________________________________
_______) руб.,
(сумма прописью)
подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является
частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки).
Настоящим подтверждаем, что в отношении
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы обязуемся, в случае допуска нашей оказать услугу в соответствии с
требованиями технического задания конкурсной документации, согласно
приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей
заявке на участие в конкурсе.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.
Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может
связаться со следующими лицами для получения необходимой информации
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен
первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный
контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и
условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй
номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от
заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы
обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя
открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта.
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального
контракта, мы
________________________________________________________________________
____________
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на оказание услуг на
условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями
и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму
________________________________________________________________________
______
(сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей)
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
Форма 3
ТАБЛИЦА ЦЕН
на оказание в 2008 году услуг по содержанию и ремонту питьевых колодцев,
расположенных в микрорайонах "Болшево", "Текстильщик", "Первомайский"
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Заказчик Наименование
услуги Срок предоставления гарантийных обязательств, мес. Стоимость
услуги всего по смете, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент
тендерного снижения, % Общая стоимость услуги с учетом коэффициента
тендерного снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о.
Содержание и ремонт 73 питьевых колодцев
604 000
Всего:
Примечание: все
цены приводятся с учетом требований технического задания.
____________________
_____________________
(подпись, печать, дата)
(должность,
Ф.И.О.) Форма 4
Проект муниципального контракта No
на оказание услуг по комплексному содержанию питьевых колодцев
в микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик
города Королёва Московской области в 2008 году.
город Королёв, Московская область
" __ " _________ ___г.
Управление по благоустройству администрации города Королёва Московской
области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника управления
Михайлина Николая Алексеевича, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и
________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик" лице генерального директора
_____________________________, действующего на основании Устава и
лицензии No ______________от _____________г, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола заседания
конкурсной комиссии от ________________ No ____________заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя
оказание услуг по комплексному содержанию питьевых колодцев в
микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик города Королёва
Московской области в 2008 году (далее по тексту - работы по Объекту).
Перечень объектов указан в Приложении No1
1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации (далее по тексту - РФ), СНиП, МДС, СанПиН, технике
безопасности и условиям Контрактных обязательств.
1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающимся локальным сметным расчётом (Приложение No2),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, в соответствии с
конкурсным предложением "Подрядчика" составляет ______________________
рублей (_______________________________________ рублей _____копеек), в
том числе НДС 18% _____________________ рубля
(______________________________________ рубля ___________ копеек).
2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определен
бюджет города Королёва Московской области на 2008 год.
2.4. В зависимости от объемов и видов работ по настоящему Контракту
применяется система месячной приемки и оплаты выполняемых "Подрядчиком"
работ по Объекту.
2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту определено в размере
30% (тридцать) ежемесячно. Конкретные объемы и сроки предоставления
авансовых (текущих) платежей указаны в Плане-графике финансирования
(Приложение No____________).
2.6. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по
факту выполнения объема работ за месяц, согласно настоящему Контракту,
после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки
(КС-3), с учетом ранее перечисленного аванса и передачи "Заказчику" всей
необходимой документации по выполненной работе, с учётом конкурсного
предложения "Подрядчика", о чём ежемесячно составляется Акт, согласно
Протоколу заседания конкурсной комиссии от _____________ No _______,
который подтверждает сумму, подлежащую оплате за выполненные работы по
настоящему Контракту (Акт составляется в случае предложения
"Подрядчиком" во время проведения торгов понижающего коэффициента на
выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта).
2.7. "Заказчик" по согласованию с "Подрядчиком" в ходе исполнения
настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (Десять) %
предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем
Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту.
2.8. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой
счет.
2.9. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов,
направленных на финансирование работ по Объекту.
2.10. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком".
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту " "
2008 г.
3.2. Окончание работ по настоящему Контракту " "
2008 г.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества.
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически
выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки
(КС-3), с учетом конкурсного предложения "Подрядчика" (Протокол
конкурсной комиссии от ________________ No ______), с учетом Расчетных
индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и не
подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта
4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями
СНиП, МДС и локального сметного расчёта.
4.3. "Подрядчик" ежемесячно не позднее 3 (Три) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным, представляет "Заказчику" оформленные надлежащим
образом документы (акт сдачи - приемки работ по форме КС-2 и справку по
форме КС-3), подписанные со своей стороны.
4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность
должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых
работ.
4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней, с даты получения
акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки (КС-3) рассмотреть их,
подписать и направить один экземпляр в адрес "Подрядчика", либо
направить мотивированный отказ в подписи указанного акта сдачи - приемки
работ (КС-2) и справки (КС-3) в письменной форме.
4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации
Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт,
с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления.
Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3 (Три) дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в
одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью
настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является
обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты)
подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в
акте.
4.7. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
"Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а
затем за собственный счет восстановить её.
4.8. Контроль качества производится путем визуального обследования
Объекта на основе критериев, изложенных действующими законодательными,
нормативными и методическими документами РФ.
4.9. Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик"
определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля
"Подрядчик" обязан направить своего представителя в то место и время,
которое ему укажет "Заказчик"
4.10. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.
5. Права и обязательства Сторон.
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик"
обязуется:
5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;
5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальным сметным
расчётом к настоящему Контракту, отвечающие требованиям государственных
стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности;
5.1.3. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
локальном сметном расчете;
5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты
лабораторных испытаний и др.);
5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки
выполненных работ;
5.1.7. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды и зеленых насаждений;
5.1.8. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте обеспечить безопасность
людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ;
5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;
5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) после подписания
акта сдачи - приемки работ (КС-2) счёт - фактуру, оформленную по
правилам, установленным Налоговым кодексом РФ;
5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения
работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не
позднее 3 (Три) дневного срока со дня получения письменного уведомления
"Заказчика";
5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002 No 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в РФ",
имеет право:
5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика";
5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по настоящему Контракту;
5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ;
5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту
5.2.8. при отсутствии или дефиците денежных средств "Заказчик" вправе
пересмотреть объемы выполняемых работ по настоящему Контракту с
изменением требований к качеству проведенных работ по Объекту, письменно
уведомив об этом "Подрядчика" за 10 дней до введения изменений.
6. Гарантии выполненных работ.
6.1. "Подрядчик" гарантирует:
6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ
на Объекте;
6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные
в пункте 4.6. настоящего Контракта.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе
эксплуатации Объекта.
7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику"
фактически произведенные затраты;
по вине "Подрядчика" - последний обязан возместить "Заказчику"
понесенные им убытки.
7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
8. Расторжение Контракта.
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.
9. Особые условия.
9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по
Объекту.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", два других
находятся у "Заказчика".
9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом
друг друга.
10.2. Реквизиты Сторон:
"Заказчик"
Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королев, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству
г.Королёва л/с No__________________)),
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
БИК 044583001
Начальник Управления
___________________ Н.А.Михайлин
"___" _____________ 200__ г.
М. П.
"Подрядчик"
Генеральный директор
________________
"___" _____________ 200__г.
М. П.
PAGE
PAGE 22
