КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на оказание услуг по осуществлению функций Заказчика по реконструкции
канализационных дюкеров через реку Клязьма в г.Королев Московской
области.
г. Королёв 2009 год
Содержание конкурсной документации
I. Общие сведения о конкурсе 3
1. Приглашение к участию в
конкурсе...........................................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого
конкурса..............................................................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 5
1. Порядок предоставления конкурсной документации 5
2. Разъяснение конкурсной документации 5
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 5
4. Валюта заявки на участие в открытом
конкурсе............................................6
5. Подготовка таблицы
цен.....................................................................
....6
6. Требования к оказываемым
услугам.......................................................6
7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6
8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе
6
Подача и прием заявок на участие в конкурсе 6
Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 7
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 7
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе 7
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 7
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе ..7
15. Порядок заключения муниципального контракта .8
16. Законодательное
регулирование...........................................................
....8
IV. Информационная карта конкурса 9
V. Общие условия
контракта...............................................................
.........12
VI. Техническое
задание.................................................................
..............13
VII. Образцы
форм....................................................................
.....................14
1. Заявка на участие в конкурсе ..15
2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..19
3. Таблица критериев оценки ..20
4. Проект муниципального контракта ..........................
..................................22
Общие сведения о конкурсе
1. Приглашение к участию в конкурсе
No____ от " " ________ 2008 года
Уважаемые господа!
Администрация г. Королева Московской области приглашает принять участие
в открытом совместном конкурсе на оказание услуг по осуществлению
функций Заказчика по реконструкции канализационных дюкеров через реку
Клязьма в г.Королев Московской области.
1.1. Форма торгов - открытый конкурс.
1.2. Специализированная организация по подготовке открытого конкурса:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314, 315.
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
1.3 Муниципальный заказчик: Администрация г. Королева (ул. Октябрьская,
д. 1).
1.4 Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет и средства
бюджета г. Королева М.о.
1.5.Предмет конкурса: Оказание услуг по осуществлению функций Заказчика
по реконструкции канализационных дюкеров через реку Клязьма в г. Королев
Московской.
1.6. Объем оказываемых услуг: Осуществление функции Заказчика за
выполнением работ по реконструкции 2 - х канализационных дюкеров
(согласно проектно - сметной документации, которая находится в МУП
"Водоканал". Контактное лицо Рахова Г.В. тел. 516-51-19).
1.7. Место оказания услуг: г. Королёв Московской области.
1.8. Срок оказания услуг: до 25 июня 2009 года.
1.9. Условия оплаты:
- возможно 30 % авансирование;
- оплата производится после подписания акта оказанных услуг, по мере
поступления федеральных и бюджетных средств.
1.10. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна
превышать:
Не более 248 000 рублей, что составляет не более 1,6 % от
15 500 000,00 рублей ( в том числе 15 000 000,00 руб. - Федерального
бюджета и 500 000,00 руб. - средства местного бюджета).
1.11. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 22 декабря 2008 г. по адресу
специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при
наличии копии платежного поручения и доверенности.
1.12. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.korolev.ru.
1.13. Стоимость конкурсной документации составляет: 110 руб. без НДС.
1.14. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская
область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло",
комната 314 или 315.
1.15. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 22 декабря 2008
г. 10 час. 00 мин.
1.16 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе:
Специализированная организация по подготовке открытого конкурса: 21
января 2009 г., 10 час. 00 мин. (время московское).
Конкурсная комиссия 21 января 2009 г. 11 час. 00 мин. (время
московское)
1.17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками - 141070,
Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а,
к. 218, 21 января 2009 г., 11 час. 00 мин. (время московское).
1.18. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: 141070, Московская
область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218;
- дата рассмотрения заявок: 22 января 2009 г.
- дата подведения итогов: 23 января 2009 г.
1.19. Участник вправе перед вскрытием конвертов с заявками:
- подать заявку;
- внести изменения в заявку;
- отозвать заявку.
1.20. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. цена муниципального контракта;
2. срок представления гарантии качества по реконструкции дюкеров.
1.21. Срок заключения муниципального контракта:
Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные
предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа)
должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе
(далее - заявки).
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого конкурса
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на
заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
2.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2.2. Не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
Не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, конкурсная комиссия
обязана не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника
размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки,
все его заявки по этим лотам отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и
результатов конкурса.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
1. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица
должны получить конкурсную документацию на основании письменного
заявления заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели
указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого
конкурса, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организацией за
предоставление документации о конкурсе составляет 110 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату
конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, специализированная организация предоставит конкурсную
документацию (в письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в
поданных документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по
существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, конкурсная
комиссия обязана отклонить данную заявку.
2. Разъяснение документации об открытом конкурсе
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе
направить специализированной организации запрос о разъяснении положений
конкурсной документации, запрос должен быть направлен в письменной форме
по адресу специализированной организации конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
специализированной организации направит в письменной форме разъяснения
положений конкурсной документации, если запрос поступил к
специализированной организации не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по
запросу, разъяснение также будет размещено специализированной
организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без
указания участника муниципального заказа, от которого поступил запрос.
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией о конкурсе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен
подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.16., и по форме,
установленной конкурсной документацией, заявку, включающую следующие
документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации о конкурсе
(Форма 1);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации, которая содержит
сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
копию лицензии "Строительство зданий и сооружений II уровня
ответственности, выполнение функций заказчика-застройщика";
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
20 декабря 2008 г;
- таблицу критериев оценки; (Форма 3).
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров
требованиям настоящей конкурсной документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Подготовка таблицы ценовых и качественных характеристик
3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить таблицу критериев оценки по Форме 3, установленной в
настоящей конкурсной документации.
3.5.2. Цены, предлагаемые участниками, должны оставаться фиксированными
на протяжении всего срока выполнения контракта.
6. Требования к оказываемым услугам
3.6.1. Оказываемые услуги по осуществлению функций Заказчика по
реконструкции канализационных дюкеров через реку Клязьма в г.Королев
Московской, предлагаемые участникам размещения муниципального заказа,
должны полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом
задании и отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной
документации.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть
отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3, документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе
3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе
должны быть надежно запечатаны в конверт и адресованы специализированной
организации. На конверте следует указать название конкурса.
3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
9. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе
3.9.1. Специализированная организация принимает заявки на участие в
конкурсе по адресу, указанному в пункте 1.14. настоящей конкурсной
документации.
3.9.2. Специализированная организация заканчивает принимать заявки на
участие в конкурсе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей конкурсной
документации.
3.9.3. Специализированная организация регистрирует поступившие заявки
на участие в конкурсе с указанием даты и времени их получения.
3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, специализированная
организация выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.
3.9.5. Конкурсная комиссия заканчивает принимать аукционные заявки на
проведение открытого конкурса в срок, указанный пункте 1.16. настоящей
документации об открытом конкурсе.
10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отзывать заявки
3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на
участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после
окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
3.11.1. Конкурсная комиссия вскроет все конверты с заявками на
участие в конкурсе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.17.
настоящей конкурсной документации. На этой процедуре могут
присутствовать представители участников размещения муниципального
заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея при себе
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения муниципального заказа.
3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена информация:
а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения
муниципального заказа,
б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной
документацией.
в) условия исполнения муниципального контракта (цена муниципального
контракта и условия оказания услуг).
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная
комиссия вправе потребовать от участников размещения муниципального
заказа предоставления разъяснений положений документов, поданных ими в
заявке.
3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол
No1), который размещается на официальном сайте.
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок
на участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или
иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до
публикации информации о результатах конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
3.13.1. Конкурсная комиссия в срок до 10 рабочих дней начиная с даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе изучит заявки на
участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям конкурсной
документации. В этот же срок комиссия рассмотрит соответствие участников
требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, указанным в
части II, настоящей конкурсной документации.
3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в
конкурсе участников размещения муниципального заказа и о признании
участников размещения муниципального заказа, подавших заявку на участие
в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в допуске таких
участников размещения заказа к участию в конкурсе.
3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается конкурсной
комиссией протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол
No2).
3.13.4. Конкурсная комиссия имеет право не принимать во внимание мелкие
погрешности, несоответствия или неточности заявки на участие в конкурсе,
если это существенным образом не влияет на возможность определения
соответствия заявки участника размещения муниципального заказа
требованиям конкурсной документации и законодательства.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3.14.1. Конкурсная комиссия в срок до 20 рабочих дней со дня подписания
протокола No2, указанного в п. 3.13.3. осуществит оценку и сопоставление
заявок участников конкурса.
3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с
критериями, которые установлены в пункте 1.20. конкурсной документации.
3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев
1. Цена муниципального контракта (руб.) - значимость до 80 баллов.
Баллы за ценовое предложение участника конкурса рассчитываются по
формуле (Цmin : Цi) х 80, где Цmin - наименьшее ценовое предложение, Цi
- ценовое предложение данного участника.
2. Срок представления гарантии качества по реконструкции дюкеров (мес.)
- значимость до 20 баллов.
Количество баллов за срок предоставление гарантий качества
рассчитывается по формуле (Сi /Сmах) х 20, где Сmах - максимальное
гарантийное предложение по месяцам, Сi - гарантийное предложение данного
участника.
3.14.4. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные предложения балльным
методом.
3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе будет присвоен
порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.) относительно других по
мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий
исполнения муниципального контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
3.14.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол
No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете
"Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
15. Порядок заключения муниципального контракта
3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем
участником конкурса, который был признан победителем согласно п.
3.14.6., или же с единственным участником конкурса, условия
исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям
настоящей конкурсной документации.
3.15.2. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 3.14.7. победитель конкурса обязан подписать
муниципальный контракт.
3.15.3. В случае если победитель открытого конкурса не подписал
муниципальный контракт в течение 20 рабочих дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он
признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3.15.4. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от
заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального
контракта вследствие существенных нарушений Исполнителем условий
муниципального контракта сведения о таких Исполнителях вносятся в реестр
недобросовестных исполнителей.
16. Законодательное регулирование
3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными
правовыми актами муниципального образования, ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и ФЗ от 24 июля 2007 г No 218-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются
дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В
случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты
конкурса информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого конкурса
Наименование и адрес муниципального заказчика
1.3 Администрация г. Королева (ул. Октябрьская, д. 1).
Предмет конкурса
1.5 Оказание услуг по осуществлению функций Заказчика по реконструкции
канализационных дюкеров через реку Клязьма в г.Королев Московской
области.
Объем оказываемых услуг
1.6 Осуществление функции Заказчика за выполнением работ по
реконструкции
2 - х канализационных дюкеров (согласно проектно - сметной документации,
которая находится в МУП "Водоканал". Контактное лицо Рахова Г.В. тел.
516-51-19).
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
3.3.2.
В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие в
конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие в
конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом
порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации, которая содержит
сведения об участнике размещения муниципального заказа (Форма 2);
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
20 декабря 2008 г.;
4. Копия лицензии "Строительство зданий и сооружений II уровня
ответственности, выполнение функций заказчика-застройщика";
5. Таблица критериев оценки - предложение о цене контракта (Форма 3);
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.8 Конверт должен быть:
- надежно запечатан и адресован специализированной организации. На нем
следует указать название конкурса.
- участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
Срок оказания услуг:
1.8.
до 25 июня 2009 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна
превышать:
1.10 Не более 248 000 рублей, что составляет не более 1,6 % от
15 500 000,00 рублей ( в том числе 15 000 000,00.руб. - Федерального
бюджета и 500 000,00.руб - средства местного бюджета).
3.4.1 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
Требования к участникам конкурса при заключении контракта
2.
Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
- не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной
комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения.
Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку
3.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок.
Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации
3.2.1
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
специализированная организация направит в письменной форме разъяснения
положений конкурсной документации, если запрос поступил к
специализированной организации не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе
1.14, 1.15. С 22 декабря 2008 г. 10 час. 00 мин.
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж,
"Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495)
516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.16 Специализированная организация по подготовке открытого конкурса: 21
января 2009 г., 10 час. 00 мин. (время московское).
Конкурсная комиссия: 21 января 2009 г. 11 час. 00 мин. (время
московское)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.17 Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 21
января 2009 г., 11 час. 00 мин. (время московское)
Место рассмотрения заявок и подведение итогов
1.18 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218;
- дата рассмотрения заявок: 22 января 2009 г.
- дата подведения итогов: 23 января 2009 г.
Критерии оценки конкурсной заявки
1.20 1. цена муниципального контракта;
2. срок представления гарантии качества по реконструкции дюкеров.
Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки
Название критерия Содержание критерия Значимость критерия
1. цена муниципального контракта руб. до 80 баллов
2. срок представления гарантии качества по реконструкции дюкеров.
месяцев до 20 баллов
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
3.14 Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в
конкурсе балльным методом в соответствии с критериями, указанными в
документации о конкурсе.
Срок подписание муниципального контракта
1.21., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Условия оплаты по муниципальным контрактам
1.9. - возможно 30 % авансирование;
- оплата производится после подписания акта оказанных услуг, по мере
поступления федеральных и бюджетных средств.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку работ.
* "Подрядчик" - организация осуществляющая функции заказчика.
h'
h'
h'
*
Р
.
'
т
$
*
2
т
(
*
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
*
,
.
?
'
И
Ш
Ъ
о
р
т
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hNo
h'
h'
h'
h'
hNo
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hu
hu
h'
h'
h'
h'
h'
hщ
hщ
h'
h'
h'
h'
h'
hщ
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
????
h'
hф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hф
hф
hф
hф
hф
h'
hф
hф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
$
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
_
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?????????
hф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??????o
kdЁ
hщ
gdy
gdy
gdy
h'
го выполнение мероприятий по реконструкции канализационных дюкеров
через реку Клязьма в г.Королев Московской, заключенный муниципальным
заказчиком с юридическим лицом, по результатам конкурса в соответствии с
которым исполнитель услуг для муниципальных нужд должен осуществлять
функции заказчика в соответствии с техническим заданием конкурсной
документации при проведении ремонтных работ муниципальному заказчику
либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется
обеспечить оплату выполненных работ.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Услуга" - вся услуга, которую Подрядчик (заказчик) оказывает
Муниципальному Заказчику в рамках контракта.
2. Требования
Услуга, оказываемая в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчик имеет право проводить контроль оказания услуг в форме и в
порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их
качества и соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством поставляемых услуг.
После получения подобного уведомления Подрядчик должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если услуги, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен
принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Подрядчик гарантирует качество оказываемой услуги в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством оказываемой услуги.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Подрядчик не
могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Подрядчик несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с оказываемой услугой по
контракту Заказчика.
.
VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению функций Заказчика по реконструкции
канализационных дюкеров через реку Клязьма в г.Королев Московской
области
1. Общие требования к Заказчику.
1.1. Наличие лицензии "Строительство зданий и сооружений II уровня
ответственности, выполнение функций заказчика-застройщика".
1.2. Соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
1.3. Не находиться в процессе ликвидации или банкротства;
1.4. Не находиться в процессе приостановления деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
1.5. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.6. Мероприятия по охране труда.
2. Функции Заказчика
2.1. Осуществление контроля, технического надзора и оплаты работ по
реконструкции канализационных дюкеров через реку Клязьма, выполняемых
Исполнителем работ, выбранным Муниципальным Заказчиком в порядке,
определенном Федеральным законом от 21.07.2005г. No94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", в соответствии с Проектно-сметной
документацией в 5-ти томах на 290 листах и чертежах формата А-1 и А-3
на 53 листах находится в МУП "Водоканал". Контактное лицо Рахова Г.В.
тел. 516-51-19.
2.2. Проведение обследования объекта, подлежащего реконструкции;
2.3. Осуществление контроля и технического надзора при производстве
работ по реконструкции канализационных дюкеров через реку Клязьма в
соответствии с проектно-сметной документации, требованиями
градостроительного плана земельного участка, требованиями технических
регламентов (норм и правил, технических условий), контрактами на
выполнение работ по реконструкции, заданием Муниципального Заказчика
(далее - руководящие документы), в том числе:
2.3.1. контроль и технический надзор за выполнением объемов работ в
соответствии с проектно- сметной документацией;
2.3.2. заказчик осуществляет контроль и технический надзор за
выполнением работ по реконструкции объекта, за качеством работ,
соответствием их установленным строительным нормам и правилам,
соответствием используемых технологий установленным в РФ нормативам,
требованиям технической документации. На выполненную работу
устанавливается гарантийный срок в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с момента подписания Акта
приемки объекта в эксплуатацию. При обнаружении недостатков (дефектов) в
пределах гарантийного срока Заказчик несет ответственность в пределах
своих обязательств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и обязан организовать за счет средств Исполнителя устранение
недостатков (дефектов), обнаруженных в пределах гарантийного срока в
срок, указанный Муниципальным Заказчиком в заявлении об обнаружении
таких недостатков (дефектов).
2.3.3. контроль за качеством применяемых строительных материалов;
2.3.4. контроль и технический надзор за правильным и своевременным
устранением недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ по
капитальному ремонту , выявленных при приемке выполненных работ, а также
в период течения гарантийных сроков;
2.3.5. контроль безопасности проведения работ по капитальному ремонту
(для третьих лиц и окружающей среды), выполнение требований безопасности
труда, сохранности объектов культурного наследия;
2.3.6. обеспечение и контроль ведения исполнительной документации;
2.3.8. контроль за правильностью применения цен и начислений в актах
сдачи-приемки работ, их согласование и представление Муниципальному
Заказчику на подпись;
2.4. Осуществление от имени Муниципального Заказчика взаимодействия с
органами государственной власти и муниципальными органами, в том числе
органами надзора и контроля, связанными с работами по реконструкции
дюкеров, в том числе:
2.4.1. извещение представителей органов государственного строительного
надзора о сроках завершения работ по контрактам на выполнение работ по
реконструкции дюкеров, которые подлежат проверке;
2.4.2. осуществление контроля за исполнением предписаний органов
государственного строительного надзора и других, уполномоченных на
выдачу предписаний, государственных и муниципальных органов;
2.4.3. извещение органов государственного строительного надзора о каждом
случае возникновения аварийных ситуаций при выполнении работ по
реконструкции дюкеров;
2.5. Организация приемки работ по контрактам на работы по реконструкции
дюкеров, в том числе приемки выполненных работ по законченным этапам,
приемку скрытых работ, окончательную приемку с оформлением актов по
установленным формам, государственную приемку, получает разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию. Участие в работе приемочной комиссии.
2.6 Возмещение нанесенного ущерба и устранение неисправностей в случае
нанесения ущерба собственникам жилых помещений во время проведения работ
по капитальному ремонту.
2.7. Возмещение всех штрафных санкций, предусмотренных в договоре на
предоставление муниципальной гарантии, кредитной организации в случае
некачественного и несвоевременного выполнения работ по контрактам на
выполнение работ по капитальному ремонту по своей вине.
2.8. Представление гарантии качества работ не менее одного года.
VI. Образцы Форм
1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
2. Таблица критериев оценки - Форма 3.
3. Проект муниципального контракта - Форма 4.
Форма 1
Заявка на участие в конкурсе
Дата ________________
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по
осуществлению функций Заказчика по реконструкции канализационных дюкеров
через реку Клязьма в г.Королев Московской области, на общую сумму
________________________________________________________________________
____________
(сумма цифрами)
(_______________________________________________________________________
_______) руб.,
(сумма прописью)
подтверждаемую прилагаемой таблицей ценовых и качественных
характеристик, которая является частью настоящей заявки на участие в
конкурсе (далее заявки).
Настоящим подтверждаем, что в отношении
________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки оказать услуги в
соответствии с требованиями технического задания документации о
конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. С условиями
проекта муниципального контракта согласны.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
Конкурсная комиссия настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
Специализированная организация, конкурсная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен
первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный
контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и
условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер,
а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся
подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями
документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя
открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта.
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального
контракта, мы
________________________________________________________________________
_____________
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на оказание услуг на
условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями
и требованиями, установленными в конкурсной документации, на общую сумму
________________________________________________________________________
______
(сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей)
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.
Форма 3
Таблица критериев оценки
Оказание услуг по осуществлению функций Заказчика по реконструкции 2 -х
канализационных дюкеров через реку Клязьма в г.Королев Московской
области.
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Заказчик Наименование услуги Срок представления гарантии качества
по реконструкции дюкеров.
(мес) Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна
превышать
(руб).
Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость оказываемой услуги с
учетом доставки, включая все затраты и налоги
(руб).
1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация г. Королева Оказание услуг по осуществлению функций
Заказчика по реконструкции канализационных дюкеров через реку Клязьма в
г.Королев Московской области.
Не более 248 000 рублей, что составляет не более 1,6 % от 15 500 000,00
рублей
Всего:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Форма No 4
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No ____
на оказание услуг по осуществлению функций Заказчика при проведении
работ по
реконструкции канализационных дюкеров через реку Клязьма в г.Королев
Московской области
г. Королев Московской области
" " 2009 г.
Муниципальное образование город Королев Московской области, именуемое в
дальнейшем Муниципальный заказчик, от имени которого выступает
Администрация города Королева Московской области в лице Первого
заместителя главы администрации города Королева Московской области А.Б.
Капустяна, действующего на основании постановления Главы города Королёва
Московской области от 06.06.2008 No 721, с одной стороны, и
------------------------------------------------------------------------
, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
------------------------------------------, действующего на основании
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", с
соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. No 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов
размещения муниципального заказа путем проведения конкурса (протокол от
) на оказание услуг по осуществлению функций Заказчика
при проведении работ по реконструкции канализационных дюкеров через
реку Клязьма в г.Королев Московской области в соответствии с
Постановлением Правительства Московской области от 26.09.08 г. No
854/36 "О мерах по обеспечению использования в 2008 году субсидий,
предоставляемых из Федерального бюджета бюджету Московской области на
софинансирование объектов капитального строительства государственной
собственности Московской области и (или) на предоставление
соответствующих субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности",
Соглашением о предоставлении в 2008 году субсидий из федерального
бюджета на софинансирование объектов капитального строительства в рамках
подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы", п.4.ст.13
Федерального закона No 204 от 24.11.2008 "О федеральном бюджете на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов" заключили настоящий
Муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет Муниципального контракта
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Заказчик принимает на
себя обязательства на оказание услуг по осуществлению функций Заказчика
при проведении работ по реконструкции канализационных дюкеров через реку
Клязьма в г.Королев Московской области (контроля, технического надзора
и оплаты работ).
2. Стоимость работ, включая услуги заказчика по Муниципальному контракту
2.1. Объем финансирования, согласно постановлению Правительства
Московской области от 26.09.08 г. No 854/36 "О мерах по обеспечению
использования в 2008 году субсидий, предоставляемых из Федерального
бюджета бюджету Московской области на софинансирование объектов
капитального строительства государственной собственности Московской
области и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности" и в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2008
году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов
капитального строительства в рамках подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы" составляет __________________, включая 18% НДС.
Стоимость услуг Заказчика составляет 1,6 % от стоимости фактически
выполненных Исполнителями объемов работ, но не более суммы в размере
_________ в том числе 18% НДС. Услуги Заказчика включаются в стоимость
выполненных работ.
2.2. Финансирование работ осуществляется за счет средств субсидий из
Федерального бюджета, а также средств местного бюджета, путем
перечисления средств Заказчику для последующей оплаты Исполнителю за
выполненные работы.
2.3. Авансирование выполняемых работ при поступлении в городской бюджет
средств субсидий из федерального бюджета в размере 30%.
2.4. Оплата выполненных работ производится в размере субсидий из
Федерального бюджета, предусмотренных Постановлением Правительства
Московской области от 26.09.08 г. No 854/36 и размером софинансирования
из местного бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2008
году субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов
капитального строительства в рамках подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы" и на основании представленных документов о фактическом
выполнении работ /форма КС-2, КС-3/, подписанных Заказчиком и
Исполнителем.
2.5. Перечисление финансовых средств осуществляется в порядке,
предусмотренном Правительством Московской области и после поступления
средств субсидий из Федерального бюджета в городской бюджет.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Выполнить функции Заказчика по осуществлению контроля и
технического надзора за работами по реконструкции канализационных
дюкеров через реку Клязьма, в соответствии с нормативными актами,
принятыми в Российской Федерации;
3.1.2. Обеспечить своевременное и эффективное освоение средств путем
выполнения указанных в пункте 1.1 настоящего Муниципального контракта
услуг в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей
положительное заключение Государственного учреждения Московской области
"Мособлгосэкспертиза";
3.1.3. Заключить договор подряда с Исполнителем работ, выбранным
Муниципальным заказчиком в соответствии с действующим законодательством.
3.1.4. Обеспечить перечисление средств не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем поступления средств на расчетный счет Заказчика, за
выполненные Исполнителем работы, на расчетный счет Исполнителя на
основании предоставленных документов о фактическом выполнении работ
/форма КС-2, КС-3/;
3.1.5. Управлять работами по реконструкции объекта, осуществлять
контроль за их ходом в строгом соответствии с проектно-сметной
документацией и условиями настоящего Муниципального контракта, в
соответствии со строительными нормами и правилами, иными правилами
производства строительно-монтажных работ.
3.1.6. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за
выполнением работ по реконструкции объекта, за качеством работ,
соответствием их установленным строительным нормам и правилам,
требованиям технической документации. На выполненную работу
устанавливается гарантийный срок в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с момента подписания Акта
приемки объекта в эксплуатацию. При обнаружении недостатков (дефектов) в
пределах гарантийного срока Заказчик несет ответственность в пределах
своих обязательств, указанных в данном Контракте, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обязан организовать за счет
средств Исполнителя устранение недостатков (дефектов), обнаруженных в
пределах гарантийного срока в срок, указанный Муниципальным Заказчиком в
заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов).
3.1.7. Уведомить Муниципального заказчика обо всех изменениях,
касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских
реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение
для надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, в
течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.
3.2. Муниципальный заказчик обязуется:
3.2.1. Направить Заказчику после проведения конкурсной процедуры копию
заключенного Муниципального контракта с Исполнителем работ, выбранным в
соответствии с Законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Оплатить стоимость работ по реконструкции объекта, в том числе
услуги Заказчика по осуществлению контроля и технического надзора за
работами по реконструкции объекта , после подписания Актов Заказчиком и
Исполнителем по
формам КС-2, КС-3 о выполнении соответствующих работ и после поступления
средств субсидий из Федерального бюджета в местный бюджет.
3.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств
Заказчиком.
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств,
предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, Стороны вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного данным Муниципальным контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения, установленного данным Муниципальным
контрактом, срока исполнения обязательств. Неустойка (штраф, пеня)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств
произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
5. Сроки оказания услуг
Устанавливаются следующие сроки оказания услуг:
Начало Окончание
С " " года 25.06.2009
5.2. В случае досрочного оказания услуг, Заказчик уведомляет об этом
Муниципального заказчика.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это
неисполнение явилось следствием наступления таких не зависящих от воли
Сторон обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие
стихийные бедствия, военные действия, всеобщая забастовка, гражданские
или национальные волнения, действия властей.
6.2. Если любое из перечисленных в п. 6.1 обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение обязательств Сторон, то срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Стороны обязаны немедленно (в любом случае не позднее пяти дней) в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных
обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.
7. Срок действия Контракта, расторжение Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и
действует до 25.06.2009, а в части расчетов - до надлежащего исполнения
обязательств Сторонами.
7.2. Внесение любых изменений и дополнений в условия Контракта
производится в письменной форме по соглашению Сторон путем подписания
дополнительного соглашения.
7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо
по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
8. Порядок рассмотрения споров
Все споры и разногласия по настоящему Муниципальному Контракту, а также
заявления любой из Сторон о досрочном его расторжении решаются путем
переговоров. При не достижении согласия на переговорах спор
рассматривается в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
9. Заключительные положения
Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон
"Муниципальный заказчик"
"Заказчик"
Администрация города Королёва
Московской области
Адрес юридический: 141070,
Московская область, г.Королёв,
ул. Октябрьская, дом No1.
Адрес юридический:
Реквизиты: ИНН 5018034320,
Фактический адрес:
КПП 501801001, УФК по
Московской области (ФКУ
Реквизиты: ИНН
Администрации г. Королёва КПП
ОГРН
(Администрация г. Королёва)
л/с 03 901 050 005 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва,
р/сч 40204810700000002250, БИК 044583001,
Телефон: (495)516-07-60
Телефон
"Муниципальный заказчик"
"Заказчик"
Первый заместитель
Директор
главы администрации
___________________А.Б. Капустян
____________________
"______"_____________2008г.
"______"____
PAGE
PAGE 2
