КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ЗАКУПКУ В 2007 ГОДУ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ
СЕТЕЙ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
г. Королёв 2007 год
Содержание конкурсной документации
I. Общие сведения о конкурсе 3
1. Приглашение к участию в
конкурсе...........................................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого
конкурса...............................................................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 5
1. Порядок предоставления конкурсной документации 5
2. Разъяснение конкурсной документации 5
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 5
4. Валюта заявки на участие в открытом
конкурсе............................................6
5. Подготовка таблицы
цен.....................................................................
....6
6. Требования к выполняемым
работам.....................................................6
7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6
8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе
6
Подача и прием заявок на участие в конкурсе 6
Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 7
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 7
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе 7
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 7
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе ..8
15. Порядок заключения муниципального контракта 8
16. Законодательное
регулирование...........................................................
....9
IV. Информационная карта конкурса 9
V. Общие условия
контракта...............................................................
.........12
VI. Техническое
задание.................................................................
..............14
VII. Образцы
форм....................................................................
.....................16
1. Заявка на участие в конкурсе ..17
2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..19
3. Таблица цен ..20
4. Проект муниципального контракта ..........................
................................ .21
Приложение No 1 (смета на 11 листах)
Общие сведения о конкурсе
1. Приглашение к участию в конкурсе
No____ от " " сентября 2007 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом
конкурсе на закупку в 2007 году работ по прокладке сетей кабельного
телевидения.
1.1. Форма торгов: открытый конкурс.
1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ".
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
1.3. Муниципальный заказчик:
Администрация г. Королёва Московской области (ул. Октябрьская, д. 1);
Заказчик, сопровождающий выполнение работ:
МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королева Московской области" (ул. Гагарина, д. 11).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет.
1.5.Предмет конкурса: закупка в 2007 году работ по прокладке сетей
кабельного телевидения.
1.6. Место выполнения работ: г. Королёв Московской области.
1.7. Срок выполнения работ: до 31 декабря 2007 г.
1.8. Условия оплаты:
- предоплата до 50%;
- 100% оплата после предоставления акта выполненных работ.
1.9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна
превышать:
11 519 100 руб.
1.10. Место, срок и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 5 октября 2007г. по адресу
организатора конкурса в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии
платежного поручения и доверенности.
1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.korolev.ru.
1.12. Стоимость конкурсной документации составляет: 185 руб. без НДС.
1.13. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская
область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло",
комната 314 или 315.
1.14. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 5 октября 2007
г. 10 час. 00 мин.
1.15. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 7
ноября 2007 г., 16 час. 00мин. (время
московское).
Информация о конкурсе
1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 141070,
Московская область,
г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 9 ноября 2007 г., 12 час.
00 мин. (время московское).
1.17. Место рассмотрения заявок и подведения итогов: 141070, Московская
область,
г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218;
- дата рассмотрения заявок 9 ноября 2007 г.
- дата подведения итогов 13 ноября 2007 г.
1.18. Участник вправе перед вскрытием конвертов с заявками:
- подать заявку;
- внести изменения в заявку;
- отозвать заявку.
1.19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. цена муниципального контракта;
2. срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантийных обязательств;
4. срок устранения недостатков.
1.20. Срок заключения муниципального контракта:
Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но
не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные
предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа)
должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе
(далее - заявки).
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого конкурса
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение
муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, комиссия по
размещению муниципального заказа обязана не допустить к участию в данном
конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку . В случае если участник подает более одной заявки,
все его заявки отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
1. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица
должны получить конкурсную документацию на основании письменного
заявления заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели
указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого
конкурса, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за
предоставление документации о конкурсе составляет 185 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату
конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, организатор конкурса предоставит документацию о
конкурсе (в письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в
поданных документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по
существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, комиссия по
размещению муниципального заказа обязана отклонить данную заявку.
2. Разъяснение документации об открытом конкурсе
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной
документации, запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу
организатора конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не
позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по
запросу, разъяснение также будет размещено организатором конкурса на
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника муниципального заказа, от которого поступил запрос.
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией о конкурсе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.15., и по форме, установленной
конкурсной документацией, заявку, включающую следующие документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации о конкурсе
(Форма 1);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения заказа;
- копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом конкурса;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя). Срок действия выписки 1 месяц со дня
выдачи налоговым органом;
- таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
- проект муниципального контракта (Форма 4), подписанный участником
размещения заказа;
- смета затрат на выполнение работ по прокладке сетей кабельного
телевидения, согласно Приложением No 1 конкурсной документации.
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров
требованиям настоящей конкурсной документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Подготовка таблицы цен
3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить таблицу цен по Форме 3, установленной в настоящей конкурсной
документации.
3.5.2. Цены, предлагаемые участниками, должны оставаться фиксированными
на протяжении всего срока выполнения контракта.
6. Требования к выполняемым работам
3.6.1. Выполнение работ по прокладке сетей кабельного телевидения,
предлагаемое участником размещения муниципального заказа, должно
полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании
и отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной
документации.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть
отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие в открытом
конкурсе
3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе должны
быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору конкурса. На
конверте следует указать название конкурса.
3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
9. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе
3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по
адресу, указанному в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации.
3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в
конкурсе в срок, указанный пункте 1.15. настоящей конкурсной
документации.
3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие в
конкурсе с указанием даты и времени их получения.
3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса
выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отзывать заявки
3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в
конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению
муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после
окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет все
конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу, которые
указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На этой
процедуре могут присутствовать представители участников размещения
муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея
при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения муниципального заказа.
3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена информация:
а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения
муниципального заказа,
б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной
документацией.
в) условия исполнения муниципального контракта (цена муниципального
контракта и условия выполнения работ).
При вскрытии конвертов с заявками, на участие в конкурсе комиссия по
размещению муниципального заказа вправе потребовать, от участников
размещения муниципального заказа, предоставления разъяснений положений
документов, поданных ими в заявке.
3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол
No1), который размещается на официальном сайте.
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на
участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или иным
лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до
публикации информации о результатах конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10
рабочих дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия
требованиям конкурсной документации. В этот же срок комиссия рассмотрит
соответствие участников требованиям, предъявляемым к участникам
размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной
документации.
3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о
допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа
и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших
заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в
допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе.
3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией
по размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе (протокол No2).
3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не
принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности
заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на
возможность определения соответствия заявки участника размещения
муниципального заказа требованиям конкурсной документации и
законодательства.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 20
рабочих дней со дня подписания протокола No2, указанного в п. 3.13.3.
осуществит оценку и сопоставление заявок участников конкурса.
3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с
критериями, которые установлены в пункте 1.19. конкурсной документации.
3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев:
1. Цена муниципального контракта (руб.) - значимость до 60 баллов;
2. Срок выполнения работ (дней, указать кол-во дней) - значимость до 15
баллов;
3. Срок предоставления гарантийных обязательств (месяц) - значимость до
15 баллов;
4.Срок устранения недостатков (дней, указать кол-во дней) - значимость
до 10 баллов.
3.14.4. Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает
конкурсные предложения бальным методом.
3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией
по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе
будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.)
относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся
в них условий исполнения муниципального контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
3.14.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на
участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол
No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете
"Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
15. Порядок заключения муниципального контракта
3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем
участником конкурса, который был признан победителем согласно п.
3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия исполнения
муниципального контракта которого, соответствуют требованиям настоящей
конкурсной документации.
3.15.2. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать
муниципальный контракт.
3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального
контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных работ
не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в работах, и по согласованию с исполнителем муниципальный
заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой
цены.
3.15.4. В случае если победитель открытого конкурса не подписал
муниципальный контракт в течение 20 дней после подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он признается
уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от
заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального
контракта вследствие существенных нарушений Исполнителем условий
муниципального контракта сведения о таких Исполнителях вносятся в реестр
недобросовестных исполнителей.
16. Законодательное регулирование
3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными
правовыми актами муниципального образования и ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются
дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В
случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты
конкурса информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого конкурса
Наименование и адреса заказчиков
1.3 Муниципальный заказчик:
Администрация г. Королева Московской области(ул. Октябрьская, д. 1);
Заказчик, сопровождающий выполнение ремонтных работ:
МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королева Московской области" (ул. Гагарина, д. 11).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Предмет конкурса
1.5 Закупка работ по прокладке сетей кабельного телевидения.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
3.3
3.3.2.
3.3.3 В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие
в конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие
в конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом
порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа;
3. Копия лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом конкурса;
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя) Срок действия выписки в 1 месяц со дня
выдачи налоговым органом;
5. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
6. Проект муниципального контракта (Форма 4);
7. Сметы затрат на выполнение работ по прокладке сетей кабельного
телевидения согласно Приложением No1 конкурсной документации.
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.8 Конверт должен быть:
надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует
указать название конкурса и номер лота.
участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
Срок выполнения работ:
1.7. До 31 декабря 2007г.
Порядок формирования цены муниципального контракта
1.9., 3.5 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не
должна превышать: 11 519 100 руб.
Цена в таблице цен (Форма 3) формируется с учетом расходов, связанных
с выполнением муниципального контракта.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
Изменения объема работ, оказываемых по контракту и стоимости контракта
3.15.3. Изменение объема выполняемых работ до 10 %
Требования к участникам конкурса при заключении контракта
2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной
комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку
2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок.
Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации
2.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не
позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе
1.13, 1.14. С 5 октября 2007 г. 10 час. 00 мин.
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж,
"Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495)
516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.15 7 ноября 2007 года 16 час. 00мин. (время московское)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.16 Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 8
ноября 2007 г., 12 час. 00 мин. (время московское)
Место рассмотрения заявок и подведение итогов
1.17 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218;
- дата рассмотрения заявок 9 ноября 2007 г.
- дата подведения итогов 13 ноября 2007 г.
Критерии оценки конкурсной заявки:
1.18 1. цена муниципального контракта;
2. срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантийных обязательств;
4.срок устранения недостатков.
Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки:
3.14.3 Название критерия Содержание критерия Значимость критерия
1. цена муниципального контракта руб. До 60 баллов
2. срок выполнения работ Дней
указать кол-во дней до 15 баллов
3. срок предоставления гарантийных обязательств месяц до 15 баллов
4. срок устранения недостатков дней
указать кол-во дней до 10 баллов
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
3.14.4 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и
сопоставляет заявки на участие в конкурсе бальным методом в соответствии
с критериями, указанными в документации о конкурсе.
Срок подписание муниципального контракта
1.20, 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Условия оплаты муниципального контракта
1.8 Условия оплаты:
- предоплата до 50%;
- 100% оплата после предоставления акта выполненных работ.
Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на
протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку
ремонтных работ.
* "Исполнитель" - организация, выполняющая работы.
* "Муниципальный контракт" - договор на выполнение ремонтных работ для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим
или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или
внеконкурсных процедур, в соответствии с которым исполнитель работ для
муниципальных нужд должен выполнить ремонтные работы муниципальному
заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик
обязуется обеспечить оплату выполненных работ.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику
в рамках контракта.
2. Требования
Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчики в лице Администрации г. Королева Московской области и МУ
"Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королева Московской области" имеют право проводить
контроль выполняемых работ в форме и в порядке, предусмотренных в
условиях контракта, для подтверждения их качества и соответствия
условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
H
Д
Ж
|
~
?
?
-
|
?
?
ё
?
?
А
В
Д
Ж
М
О
Р
F
j
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
j
l
n
~
И
К
Т
Ю
в
к
о
р
т
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
n
т
Ж
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
юя
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h8
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h8
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??
??
h8
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hф
hф
hф
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?????????
h'
h'
h'
h'
h'
h{
hф
hф
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
`''7gd
gd
gd
gd
gd
hW-
gd
gd
gd
kdб
gd
gd
kd[
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
h'
h'
h'
h'
h'
gd
gd
gd
gd?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
Bное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по
контракту Заказчика.
VI. Техническое задание
на закупку работ по прокладке сетей кабельного телевидения
Требования к выполняемым работам
I.Общие требования к Исполнителю:
1. Наличие лицензии Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу на строительство
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
Государственным стандартом.
2. Все материалы и оборудование, необходимые для проведения работ,
должны быть сертифицированы.
3. Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с Заказчиком.
4. После завершения работ объект, на котором производились работы,
должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.
II.Общие требования к работам:
1. Работы по прокладке сетей кабельного телевидения в целях обеспечения
населения услугами связи и информации о деятельности органов местного
самоуправления в городе Королеве Московской области выполнить согласно
сметной и технической документации, ГОСТ Р 52023-2003, ОСТН-600-93, ПОТ
РО-45-009-2003 включающие в себя:
- строительство коаксиальной магистральной и домовой распределительной
сети кабельного телевидения в жилых домах г. Королева М.О.
- настройку и подключение выше перечисленных сетей к существующей сети
ГКТ МУП "КАСКАД";
- техническую приемку сетей приемной комиссией с предоставлением
исполнительной документации в полном объеме.
2. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных
и противопожарных норм и правил, а также согласовано с МУП "КАСКАД",
ОАО "Центр Телеком", МУП "Жилкомплекс", МУП "Жилсервис", ЗАО
"Королевская электросеть"
Реестр объектов
Адрес жилых домов.
мкр. Первомайский ул. Советская 1/2, 6, 8
ул. Речная 4
ул. Октябрьская 6,19,21
мкр. Болшево
ул. Школьная 18,21,21а, 21б,21в,28,34,
ул. Прудная 7,8,9,10
мкр. Текстильщик
ул. Советская 6,9,10,11,12,16,20,22,24,26,28,30,32,34
ул. Горького 1,3,25,25а,25б,27,29,14,14а,14б
Пр-кт Космонавтов 20/35, 31, 33 к.1, 33 к.2, 33а, 33б, 35, 35а, 37а, 39,
39а,41к.1,41к.2,41а, 43.45
ул. Гагарина 11
ул. Ленина 19
ул. Октябрьская 8
ул. Кирова 2, 4
ул. Богомолова 2а, 4а, 4б, 10
ПриложениеNo 1 (сметы на выполнение ремонтных работ)
прилагаются к конкурсной документации.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Таблица цен на выполнение ремонтных работ - Форма 3.
4. Проект муниципального контракта - Форма 4.
Форма 1
Заявка на участие в конкурсе
Дата ________________
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по
прокладке сетей кабельного телевидения, на общую сумму
________________________________________________________________________
____________
(сумма цифрами)
(_______________________________________________________________________
_______) руб.,
(сумма прописью)
подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (Форма 3), которая является
частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки).
Настоящим подтверждаем, что в отношении
________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в
соответствии с требованиями технического задания документации о
конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке на участие в конкурсе.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.
Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может
связаться со следующими лицами для получения необходимой информации
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен
первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный
контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и
условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер,
а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся
подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями
документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя
открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта.
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального
контракта, мы
________________________________________________________________________
_____________
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтных
работ на условиях, установленных техническим заданием, а также другими
условиями и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на
общую сумму
________________________________________________________________________
______
(сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей)
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
Форма 3.
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ СЕТЕЙ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование
работ Срок
выполнения
работ, дней
(указать кол-во дней) Срок предоставления
гарантийных обязательств, мес. Срок
устранения недостатков, обнаруженных при приемке
выполненных работ, дней
(указать кол-во дней) Стоимость работ
всего по смете, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент
тендерного снижения, % Общая стоимость работ по смете с учетом
коэффициента тендерного снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Прокладка сетей кабельного телевидения
Итого руб.:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Форма 4
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No ___________
на выполнение работ по прокладке сетей кабельного телевидения
г. Королев М.О. "____" _______________ 2007г.
Администрация города Королева Московской области, именуемая в дальнейшем
Муниципальный заказчик, в лице Главы города Морозенко А.Ф., действующего
на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое
в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________.,
действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании результатов открытого конкурса по
определению исполнителя работ по прокладке сетей кабельного телевидения
в целях обеспечения населения услугами связи и информации о деятельности
органов местного самоуправления от "___" _______________2007 г.,
Протокола No_________ заключили настоящий Муниципальный контракт, далее
по тексту Контракт, о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
выполнение работ по прокладке сетей кабельного телевидения в целях
обеспечения населения услугами связи и информации о деятельности органов
местного самоуправления следующих объектов муниципальной собственности:
No
п/п Наименование объектов Наименование работ Адрес объекта
1 Жилые дома
Прокладка сетей кабельного телевидения в целях обеспечения населения
услугами связи информации о деятельности органов местного самоуправления
мкр. Первомайский, ул.Советская, д.1/2, д.6, д.8.
мкр. Первомайский, ул.Речная, д.4.
мкр. Первомайский, ул.Октябрьская, д.6, д.19, д.21.
2
мкр.Болшево, ул. Школьная, д. 21, д.21а, д.21б, д.21в, д.28, д.34.
мкр.Болшево, ул.Прудная, д.7, д.8, д.9, д.10.
3
мкр.Текстильщик, ул.Советская, д.6, д.9, д.10, д.11, д.12, д.16, д.20,
д.22, д.24, д.26, д.28,д.30,д.32, д.34.
4.
ул.Горького, д.1, д.3, д.14, д.14а, д.14б, д.25, д.25а, д.25б, д.27,
д.29.
5.
пр-т Космонавтов, д.20/35, д.31, д.33 корпус 1, д.33 корпус 2, д.33а,
д.33б, д.35. д.35а, д.37а, д.39, д.39а, д.41 корпус 1, д.41 корпус 2,
д.41а, д.43, д.45.
6.
ул.Гагарина, д.11.
7.
ул.Ленина, д.19.
8.
ул.Октябрьская, д.8.
9.
ул.Кирова, д.2, д.4.
10.
ул.Богомолова, д.2а, д.4а, д.4б, д.10.
1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1. настоящего
Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией (Смета
No 1256), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта,
условиями, заявленными на открытом конкурсе по определению исполнителя
работ по прокладке сетей кабельного телевидения в целях обеспечения
населения услугами связи и информации о деятельности органов местного
самоуправления.
1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных
обязательств.
1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола No_________
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по определению
исполнителя работ по прокладке сетей кабельного телевидения в целях
обеспечения населения услугами связи и информации о деятельности органов
местного самоуправления.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется
согласно Протоколу No_________ рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе по определению исполнителя работ по прокладке сетей
кабельного телевидения в целях обеспечения населения услугами связи и
информации о деятельности органов местного самоуправления и сметной
документации (Смета No 1256), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Контракта и составляет _____________________________________
(__________________________________________________________________)
рублей _______копеек, в том числе НДС 18 % - _________________ Все
оплаты производятся Муниципальным заказчиком Подрядчику по мере
поступления денежных средств из бюджета города Королева Московской
области.
2.2. Подрядчик, превысивший объемы и стоимость работ без
соглашения с Муниципальным заказчиком, оплачивает эти работы за свой
счет.
2.3. Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику аванс на
приобретения сырья и материалов в размере 30% от стоимости работ,
указанных в п.2.1. -
___________________________(____________________________________________
____) руб. ________ коп, в том числе НДС - 18 % -
______________________руб. _______ коп.
2.4. Расчеты за выполненные Подрядчиком работы производятся
Муниципальным заказчиком после подписания Сторонами промежуточных актов
выполненных работ (КС-2), с учетом ранее выплаченного аванса. После
полного завершения работ по контракту и подписания Сторонами актов
выполненных работ (КС-2) и справки КС-3 Подрядчик передает
Муниципальному заказчику всю необходимую документацию по выполненной
работе, с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе
No_________ рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по
определению исполнителя работ по прокладке сетей кабельного телевидения
в целях обеспечения населения услугами связи и информации о деятельности
органов местного самоуправления.
2.5. Муниципальный заказчик вправе при исполнении настоящего
Контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных услуг
не более чем на 5% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в услугах. При этом по согласованию с Подрядчиком
Муниципальный заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части
работ, услуг, но не более чем на 5 % такой цены.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента его заключения.
3.2. Контракт действует в течение календарного года.
3.3. Срок начала исполнения работ -
__________________________________________.
3.4. Срок выполнения работ - _______ рабочих дней.( указать кол-во дней)
3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик в течение действия настоящего Контракта:
4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для выполнения
работ по настоящему Контракту;
4.1.2. обеспечивает финансирование работ на Объекте из средств
соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из
соответствующего бюджета;
4.1.3. производит в установленном п. 2.3. порядке выплаты
Подрядчику аванса;
4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку
выполненных по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи -
приемки работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3);
4.1.5. производит окончательный расчет с Подрядчиком за
выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных п. 2.4.,
настоящего Контрактов с учетом положений, изложенных в предложении 2
п.2.1. и в п. 4.1.2.;
4.1.6. имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на
условиях предусмотренных в настоящем Контракте.
4.2. Подрядчик в течение срока действия настоящего Контракта:
4.2.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со
сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и
правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;
4.2.2. представляет Муниципальному заказчику заверенную своей
печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления выполняемого
вида работ;
4.2.3. уведомляет Муниципального заказчика, в письменной форме, о
необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту,
не учтенных в технической документации и увеличении в связи с этим
стоимости работ;
4.2.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком дополнительные
работы, не предусмотренные сметной документацией или заданием
Муниципального заказчика, и в связи с этим, по поручению Муниципального
заказчика, производит необходимые согласования с контролирующими
органами;
4.2.5. при выполнении работ использует материалы и оборудование,
имеющее соответственные сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество.
4.2.6.согласовывает, при необходимости, с органами технического
надзора порядок выполнения работ на Объекте и обеспечивает его
соблюдение на месте проведения работ.
4.2.7.немедленно извещает Муниципального заказчика и до получения
указаний, приостанавливает работы при обнаружении:
( возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий
выполнения его указаний о способе выполнения работ;
( обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным;
( иных, независимых от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
4.2.8. получает, при необходимости, разрешение на проведение
земляных работ;
4.2.9. в течение 5 дней после выполнения работ передает
Муниципальному заказчику счет-фактуру, оформленную по правилам,
установленными п.п. 5 и 6 ст.169 Налогового кодекса РФ.
4.2.10. по своему усмотрению, за свой счет и под свою
ответственность, имеет право привлечь к производству работ третьих лиц
(субподрядчиков). В случае привлечения субподрядчиков ответственность за
выполняемые субподрядчиком работы несет Подрядчик;
4.2.11. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик оплачивает
выполненные работы, с учетом положений, изложенных в предложении 2
п.2.1. и в п.4.1.2.;
4.3.12. при производстве работ Подрядчик при завершении работ по
Контракту обязан оформить и предоставить Муниципальному заказчику
принципиальную и исполнительную схемы подписанные организацией
Подрядчика и представителем Муниципального заказчика (данный пункт
включается в Контракт в случае выполнения электромонтажных работ).
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе
представителя Муниципального заказчика, представителей Подрядчика и
привлекаемых при необходимости Муниципальным заказчиком других,
заинтересованных организаций, на основании актов сдачи-приемки работ
(КС-2) и справки КС-3.
5.2. Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный
Сторонами, после получения Муниципальным заказчиком извещений об их
выполнении.
5.3. В случае выполнения Подрядчиком скрытых работ их готовность
должна быть подтверждена двусторонними актами промежуточной
сдачи-приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования
скрытых работ.
5.4.Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
Муниципальным заказчиком, или он не был информирован об этом, Подрядчик
обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию
Муниципального заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее.
5.5. Если при приемке выполненных работ комиссией будут
обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта,
то комиссией составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их
исправления.
5.6. До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами непреодолимой силы.
5.7. Подрядчик представляет Муниципальному заказчику Акт
выполненных работ (КС-2) и Справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт
представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и его
даты, периода проведения работ, адреса объекта, полной стоимости работ
за подписью уполномоченного лица Подрядчика и скрепленного его печатью.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются Муниципальным
заказчиком за фактически выполненные объемы работ по Контракту, после
подписания Сторонами промежуточных актов выполненных работ (КС-2) с
учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No_________
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по определению
исполнителя работ по прокладке сетей кабельного телевидения в целях
обеспечения населения услугами связи и информации о деятельности органов
местного самоуправления. Окончательный расчет осуществляется после
полного завершения работ по контракту и подписания Сторонами актов
выполненных работ (КС-2) и справки КС-3 с учетом ранее выплаченного
аванса, средств, выплаченных по подписанным промежуточным актам и с
учетом финансирования из источника, указанного в п.2.1., п.4.2.1., по
мере поступления средств из соответствующего бюджета, с учетом расчета
стоимости, указанной в Протоколе No __________ рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе по определению исполнителя работ по
прокладке сетей кабельного телевидения в целях обеспечения населения
услугами связи и информации о деятельности органов местного
самоуправления.
6.2. В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по
вине Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными
средствами с Муниципального заказчика не взимается.
6.3. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования Муниципального заказчика, Подрядчик не вправе
осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с
Муниципальным заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены
некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет
без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами срок,
переделать эти работы или устранить допущенные недостатки (дефекты).
При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе
привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика,
расторгнув с Подрядчиком настоящий Контракт в установленном законом
порядке.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения
недостатков (дефектов) в работах, установленных в Актах приемки и Актах
проверки качества работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает
Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости
Контракта/дефектов за каждый день просрочки по его исполнению и/или по
их устранению.
7.3. Уплата неустойки не освобождает от исполнения своих
обязательств по настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных
обязательств возникают после выставления претензий пострадавшей стороны
или вынесения по этому вопросу судебного решения.
7.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее
выполнение его работниками и субподрядными организациями мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по
соблюдению санитарных норм и правил во время проведения работ. В случае
ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения
работ, использования некачественных материалов, несоблюдения
установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и
судебное разбирательство, Подрядчик возмещает потерпевшей стороне или
Муниципальному заказчику ущерб в полном объеме.
7.5. Муниципальный заказчик не несет ответственность за
сохранность материалов Подрядчика.
7.6. В случае неисполнения обязанности, установленной п.
4.2.9. Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере не
менее ___________________ действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка РФ.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось
следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Контракта, а также, если эти
обстоятельства непреодолимой силы будут признаны форс-мажорными.
В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно
сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и
разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:
8.1.1. Надлежащее качество используемых материалов,
оборудования, соответствия их государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
8.1.2. Качественное выполнение работ в соответствии с
государственными стандартами, действующими нормами и правилами,
техническими условиями и условиями контрактных обязательств.
8.1.3. Устранение недостатков (дефектов) выявленных в период
гарантийного срока, указанного в п.8.1.4. настоящего Контракта, в
3-дневный срок.
8.1.4. На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается
гарантийный срок в течение 60 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с
даты подписания акта приемки выполненных работ.
8.1.5. Для участия в составлении Акта, подтверждающего
недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока,
согласования сторонами порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан
направить своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня
получения письменного уведомления Муниципального заказчика.
8.1.6. Неявка представителя Подрядчика для составления Акта о
выявленных недостатках (дефектах) в течении 3-х дней после получения
уведомления от Муниципального заказчика дает основание Муниципальному
заказчику составить Акт в одностороннем порядке, подписать его и считать
неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный Акт направляется
Подрядчику и является обязательным для Подрядчика, а указанные в нем
недостатки и дефекты подлежат устранению Подрядчиком за свой счет, в
срок указанный в Акте.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При выполнении настоящего Контракта стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другим
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений.
9.2.В случае окончания срока действия лицензии на
осуществление Подрядчиком выполняемого вида работ раньше срока окончания
работ или аннулирование ее компетентными органами и не представления
новой лицензии, Муниципальный заказчик вправе расторгнуть в
одностороннем порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков
Подрядчику с передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных
работ и поручить выполнение работ другому исполнителю.
9.3. В случае неисполнения или систематического некачественного
исполнения Подрядчиком порученных работ, грубого нарушения норм и правил
выполнения работ, использования некачественных материалов, Муниципальный
заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков,
имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Подрядчика в 10-дневный
срок.
9.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку становиться явно невозможным, Муниципальный заказчик вправе
отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика
возмещения убытков.
9.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она
не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе
назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет
Подрядчика, также потребовать с Подрядчика возмещения убытков.
9.6. В течении срока действия настоящего Контракта Муниципальный
заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание
Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет
нарушение интересов Муниципального заказчика.
9.7. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ. Досрочное расторжение Контракта по соглашению
Сторон оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных
работ.
9.8. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в
письменной форме.
9.9. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной
настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.10. В случае если между Сторонами возникли разногласия и споры
при исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были
разрешены путем переговоров, спор передается для рассмотрения
Арбитражным судом, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
9.11. В случае изменения юридического адреса или банковских
реквизитов Сторон в 10-дневный срок уведомить друг друга об этом в
письменной форме.
9.12. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон настоящего Контракта и 1 экземпляр для ФКУ Администрации
г.Королева М.О..
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
Администрация города Королева
Московской области
141070, г. Королев, М.о., ул. Октябрьская, д. 1
т.516-07-60
ИНН 5018034320
КПП 501801001
р/с 40204810700000002250 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королева (Администрация
г.Королева))
л/с 03001000050
БИК 044583001
ОКОНХ 97600, ОКПО 04034183
Глава города ________________ А.Ф. Морозенко
м.п.
м.п.
PAGE
PAGE 25
