"Утверждаю" "Утверждаю" от Администрации от городского города Королева М.о. комитета образования Администрации г. Королева ______________ А.В. Стукалов ____________ Н.П. Гринько " " декабря 2007 года " " декабря 2007 года КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению открытого совместного конкурса на право заключения муниципального контракта на закупку в 2008 году услуг по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения в учреждениях городского комитета образования и Администрации города Королева Московской области. г. Королёв 2007 год Содержание конкурсной документации I. Общие сведения о конкурсе 3 1. Приглашение к участию в конкурсе............................................................3 II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого совместного конкурса.............................................4 III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе .5 1. Порядок предоставления конкурсной документации .5 2. Разъяснение конкурсной документации .5 3. Подготовка заявки на участие в открытом совместном конкурсе .5 4. Валюта заявки на участие в открытом совместном конкурсе.............................6 5. Подготовка таблицы цен..................................................................... ....6 6. Требования к оказываемой услуге...........................................................6 7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе .6 8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе .7 Подача и прием заявок на участие в конкурсе .7 Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки .7 11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе .7 12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе .8 13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе .8 14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе .8 15. Порядок заключения муниципального контракта .9 16. Законодательное регулирование........................................................... ....9 IV. Информационная карта конкурса 9 V. Общие условия контракта............................................................... .........13 VI. Техническое задание................................................................. ...............15 VII. Образцы форм.................................................................... .....................17 1. Заявка на участие в конкурсе ..18 2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..24 3. Таблица цен на оказываемую услугу ..25 4. Проект муниципального контракта ............................................................29 Общие сведения о конкурсе 1. Приглашение к участию в конкурсе No____ от " " декабря 2007 года Уважаемые господа! Администрация города Королева приглашает принять участие в открытом совместном конкурсе для определения подрядчика на право заключения муниципального контракта на закупку в 2008 году услуг по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения в учреждениях городского комитета образования и администрации города Королева. 1.1. Форма торгов: открытый совместный конкурс. 1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ". Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5. Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15. Муниципальные заказчики: - Городской комитет образования (ул. Октябрьская, д. 8-а); - Администрация г. Королёва (ул. Октябрьская, д. 1). 1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет. 1.5.Предмет конкурса: оказание в 2008 году услуг по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения в учреждениях городского комитета образования и администрации города Королева: Лот No 1: Годовое лицензионное обслуживание функциональных модулей ПАРУС-Бюджет-7 и ПАРУС-Бюджет-8 для ГК образования; Лот No 2: - анализ и настройка программного обеспечения "Парус-Бюджет" в составе ЛВС ГК образования, создание дополнительных объектов базы данных и форм документов для бюджетных учреждений городского комитета образования администрации г. Королёва; - консультации специалистов по модулям программного обеспечения "Парус-Бюджет"-8 для городского комитета образования администрации г. Королёва; - услуги по расширению состава программного обеспечения системы Парус. Лот No3: информационное обслуживание ранее установленного программного обеспечения справочных систем семейства "Консультант Плюс" для Администрации г. Королёва. 1.6. Место оказания услуги: г. Королёв Московской области. 1.7. Время оказания услуги: в течение 2008 года 1.8. Условия оплаты: осуществление оплаты оказанных услуг после подписания акта выполненных работ по мере поступления бюджетных средств. 1.9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна превышать: по Лоту No 1 - 542 000 рублей; по Лоту No 2 - 835 000 рублей; по Лоту No 3 - 539 000 рублей. 1.10. Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется с 9 января по адресу организатора конкурса в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и доверенности. 1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.korolev.ru. 1.12. Стоимость конкурсной документации составляет: 200 руб. без НДС. 1.13. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314 или 315. 1.14. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 9 января 2008 г. 10час. 00 мин. 1.15. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 30 января 2008 г., до 16 час. 00 мин. (время московское). Информация о конкурсе 1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 31 января 2008 г.11 час. 30 мин. (время московское). 1.17. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218; - дата рассмотрения заявок 1 февраля 2008 г. - дата подведения итогов 5 февраля 2008 г. 1.18. Участник вправе перед вскрытием конвертов с заявками: - подать заявку; - внести изменения в заявку; - отозвать заявку. 1.19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: по Лоту No 1: 1. цена муниципального контракта; 2. качество оказываемой услуги. по Лоту No 2: 1. цена муниципального контракта; 2. срок предоставления гарантий на услуги; 3. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги. по Лоту No 3: 1. цена муниципального контракта; 2. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги. 1.20. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт должен быть: - подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; - заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Для участия в открытом совместном конкурсе юридические лица или индивидуальные предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа) должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе (далее - заявки). II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого совместного конкурса Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, комиссия по размещению муниципального заказа обязана не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа. 2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных исполнителей. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку на каждый из 3 лотов. В случае если участник подает более одной заявки на любой из 3 лотов, все его заявки по этим лотам отклоняются. 2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса. III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе 1. Порядок предоставления конкурсной документации. 3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица должны получить конкурсную документацию на основании письменного заявления заинтересованного лица. Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого совместного конкурса, рассматриваться не будут. 3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за предоставление документации о конкурсе составляет 200 руб. без НДС. 3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме представителем заинтересованного лица лично или на основании доверенности, организатор конкурса предоставит конкурсную документацию (в письменном виде) в день получения заявления. 3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в поданных документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отклонить данную заявку. 2. Разъяснение документации об открытом совместном конкурсе 3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации, запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу организатора конкурса. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по запросу, разъяснение также будет размещено организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального заказа, от которого поступил запрос. 3. Подготовка заявки на участие в открытом совместном конкурсе 3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и вся переписка при обмене информацией о конкурсе. 3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.15., и по форме, установленной документацией о конкурсе, заявку, включающую следующие документы: - заявку по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 1); - анкету участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения заказа; - копию сертификата регионального информационного центра в Московской области на программный продукт (Лот No1); копию дистрибьюторского соглашения с координационным центром на программный продукт (Лот No1); - копию сертификата, выданного корпорацией "Парус" (Лоты No 2-3); - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до 29 декабря 2007 г; - таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3); - проект муниципального контракта (Форма 4), подписанный участником размещения заказа. 3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. 3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемой продукции, оказываемых услуг требованиям настоящей конкурсной документации. 4. Валюта заявки на участие в открытом совместном конкурсе 3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в конкурсе, должны быть выражены в российских рублях. 5. Подготовка таблицы цен 3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить таблицу цен по Форме 3, установленной в настоящей конкурсной документации. 3.5.2. Цены, предлагаемые частниками, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта. 6. Требования к оказываемой услуге 3.6.1. Оказываемые услуги по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения в учреждениях городского комитета образования и администрации города Королева, должны полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании и отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации. 7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом совместном конкурсе 3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть отпечатаны. 3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального заказа. 3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. 8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие в открытом совместном конкурсе 3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе должны быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору конкурса. На конверте следует указать название конкурса и номер лота. 3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 9. Подача и прием заявок на участие в открытом совместном конкурсе 3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по адресу, указанному в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации. 3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в конкурсе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. 3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени их получения. 3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или отзывать заявки 3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе. 3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику. 11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом совместном конкурсе 3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет все конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На этой процедуре могут присутствовать представители участников размещения муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения муниципального заказа. 3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет оглашена информация: а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения муниципального заказа, б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией. в) условия исполнения муниципального контракта. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений документов, поданных ими в заявке. 3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол No1), который размещается на официальном сайте. 12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до публикации информации о результатах конкурса. 13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10 рабочих дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации. В этот же срок комиссия рассмотрит соответствие участников требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной документации. 3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе. 3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией по размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол No2). 3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на возможность определения соответствия заявки участника размещения муниципального заказа требованиям конкурсной документации и законодательства. 14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 20 дней со дня подписания протокола No2, указанного в п. 3.13.3. осуществит оценку и сопоставление заявок участников конкурса. 3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критериями, которые установлены в пункте 1.18. конкурсной документации. 3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев: по Лоту No 1: 1. цена муниципального контракта - 70 баллов; 2. качество оказываемой услуги - 30 баллов. по Лоту No 2: 1. цена муниципального контракта - 70 баллов; 2. срок предоставления гарантий на услуги - 15 баллов; 3. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги - 15 баллов. по Лоту No 3: 1. цена муниципального контракта - 70 баллов; 2. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги - 30 баллов; 3.14.4. Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает конкурсные предложения балльным методом. 3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.) относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер. 3.14.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете "Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. 15. Порядок заключения муниципального контракта 3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем участником конкурса, который был признан победителем согласно п. 3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации. 3.15.2. В течение двадцати дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать муниципальный контракт. 3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных услуг не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной потребности в продукции, и по согласованию с поставщиком муниципальный заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных услуг, но не более чем на 10% такой цены. 3.15.4. В случае если победитель открытого совместного конкурса не подписал муниципальный контракт в течение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального контракта вследствие существенных нарушений Поставщиком условий муниципального контракта сведения о таких Поставщиках вносятся в реестр недобросовестных исполнителей. 16. Законодательное регулирование 3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными правовыми актами муниципального образования и ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Информационная карта конкурса Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты конкурса информационная карта имеет преобладающую силу. Пункты инструкции Условия проведения открытого совместного конкурса Наименование и адреса заказчиков 1.3 Муниципальные заказчики: - Городской комитет образования (ул. Октябрьская, д. 8-а); - Администрация г. Королёва (ул. Октябрьская, д. 1). 1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет Предмет конкурса 1.5 Оказание в 2008 году услуг по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения в учреждениях городского комитета образования и администрации города Королева: Лот No 1: Годовое лицензионное обслуживание функциональных модулей ПАРУС-Бюджет-7 и ПАРУС-Бюджет-8 для ГК образования; Лот No 2: - анализ и настройка программного обеспечения "Парус-Бюджет" в составе ЛВС ГК образования, создание дополнительных объектов базы данных и форм документов для бюджетных учреждений городского комитета образования администрации г. Королёва; - консультации специалистов по модулям программного обеспечения "Парус-Бюджет"-8 для городского комитета образования администрации г. Королёва; - услуги по расширению состава программного обеспечения системы Парус. Лот No3: информационное обслуживание ранее установленного программного обеспечения справочных систем семейства "Консультант Плюс" для Администрации г. Королёва. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе 3.3 3.3.2. Конкурсная заявка подается в конверте. В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие в конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие в конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке: 1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 1); 2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа; 3. Копию сертификата регионального информационного центра в Московской области на программный продукт (Лот No1); 4. Копия дистрибьюторского соглашения с координационным центром на программный продукт (Лот No1); 5. Копия сертификата, выданного корпорацией "Парус" (Лоты No 2-3); 6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до29 декабря 2007 г; 7. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3); 8. Проект муниципального контракта (Форма 4). Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе 3.8 Конверт должен быть: надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует указать название конкурса и номер лота. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Срок оказания услуг: 1.7. в течение 2008 года Порядок формирования цены муниципального контракта 1.9., 3.5 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна превышать: по Лоту No 1 - 542 000 рублей; по Лоту No 2 - 835 000 рублей; по Лоту No 3 - 539 000 рублей. Цена в таблице цен (Форма 3) формируется с учетом расходов, связанных с выполнением муниципального контракта. 3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль 3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский Изменения объема услуги, поставляемой по контракту и стоимости контракта 3.15.3. Изменение объема оказываемой услуги до 10 % Требования к участникам конкурса при заключении контракта 2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным требованиям: соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных исполнителей. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку 2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок. Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации 2.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе 1.14 С 9 января 2008 г. 10час. 00мин. 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15 Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 1.15 30 января 2008 года 16 час. 00 мин. (время московское) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 1.16 141070, Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 31 января 2008 г., 11 час. 30 мин. (время московское) Место рассмотрения заявок и подведение итогов 1.17 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218; - дата рассмотрения заявок 1 февраля 2008 г. - дата подведения итогов 5 февраля 2008 г. Критерии оценки конкурсной заявки: 1.19 по Лоту No 1: 1. цена муниципального контракта; 2. качество оказываемой услуги. по Лоту No 2: 1. цена муниципального контракта; 2. срок предоставления гарантий на услуги; 3. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги. по Лоту No 3: 1. цена муниципального контракта; 2. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги. Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки: 3.14.3 Название критерия Содержание критерия Значимость критерия Лот No 1 1. цена муниципального контракта руб. До 70 баллов 2. качество оказываемой услуги Консультации по использованию программного продукта в консультационном зале, заменяются консультацией на рабочем месте Заказчика (не чаще 1раза в 2 недели) (ДА/НЕТ) До 30 баллов Лот No 2 1. цена муниципального контракта руб. До 70 баллов 2. срок предоставления гарантий на услуги; кол-во дней До 15 баллов 3. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги кол-во дней До 15 баллов Лот No 3 1. цена муниципального контракта руб. До 70 баллов 2.сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги. кол-во дней До 30 баллов Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок 3.14.4 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе балльным методом в соответствии с критериями, указанными в документации о конкурсе. Срок подписание муниципального контракта 1.20., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть: - подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; - заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Условия оплаты муниципального контракта 1.8. Осуществление оплаты оказанных услуг после подписания акта выполненных работ по мере поступления бюджетных средств. Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта. V. Общие условия контракта 1. Определения В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование: * "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку услуг. * "Подрядчик" - организация, оказывающая услуги. * "Муниципальный контракт" - договор на оказание услуги для муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в соответствии с которым подрядчик услуги для муниципальных нужд должен оказать услугу муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату оказываемой услуги. * "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по контракту; * "Услуга" - вся услуга, которую Подрядчик оказывает Заказчику в рамках контракта. 2. Требования Услуга, оказываемая в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. Под официальной информацией понимается подготовка материалов по заданию муниципального заказчика и согласование с ним. 3. Контроль Заказчики в лице городского комитета образования и Администрации г. Королева М.о. имеют право проводить контроль оказания услуг в форме и в порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям контракта. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством поставляемых услуг. После получения подобного уведомления Подрядчик должен по согласованию сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика. Если услуги, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от Заказчика возмещения понесенных на это затрат. 4. Гарантия Подрядчик гарантирует качество оказываемой услуги в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством оказываемой услуги. 5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств. 6. Форс-мажорные обстоятельства Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. 7. Разрешение споров Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации. 8. Налоги и пошлины Подрядчик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с оказываемой услугой по контракту Заказчика. Техническое задание на право заключения муниципального контракта на закупку в 2008 году услуг по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения в учреждениях городского комитета образования и администрации города Королева 1.1. Общие требования к Подрядчику по Лотам No 1, 2: наличие сертификата, выданного корпорацией "Парус"; возможность настройки и привязки к новым версиям ранее созданных объектов базы данных. 1.2. Техническое задание: "Сопровождение и развитие программных продуктов ПАРУС-7 / ПАРУС-8 на базе СУБД ORACLE в составе локально-вычислительной централизованной бухгалтерия" 1. Сопровождение системы ПАРУС-Бюджет 7/8 должно обеспечиваться для следующих функциональных модулей: Модули Парус-бюджет-8 (срок начала лицензионного обслуживания после окончания предыдущей лицензии) в составе: модуль "администратор" (Парус-бюджет-8) - 1 лицензия; модуль "администратор" - блок "сервис метаданных" (Парус-бюджет-8) - 1 лицензия; модуль "администратор" - блок "сервис исполнения пользовательских заданий и приложений" (Парус-бюджет-8) - 1 лицензия; модуль "администратор" - блок "сервис репликации" (Парус-бюджет-8) - 1 лицензия; модуль "администратор" - блок "сервис отчетности" (Парус-бюджет-8) - 1 лицензия; модуль "бухгалтерский учет" (Парус-бюджет-8) - 26 лицензий; модуль "расчет заработной платы" (Парус-бюджет-8) - 15 лицензий; модуль "централизованное материально-техническое снабжение" (Парус-бюджет-8) - 11 лицензий; модуль "планирование и финансирование" (Парус-бюджет-8) - 4 лицензии; Модули Парус-бюджет-7 (срок начала лицензионного обслуживания после окончания предыдущей лицензии) в составе: модуль "родительская плата" (Парус-бюджет-7) - 7 лицензий; модуль "бухгалтерия" (Парус-бюджет-7) - 1 лицензия; модуль "тарификация в образовании" (Парус-бюджет-7) - 1 лицензия. 2. Для развития системы ПАРУС-Бюджет 7/8 должны быть закуплены следующие лицензии: модуль "Расчет заработной платы" (Парус-бюджет-8) - 2 лицензии; модуль "централизованное материально-техническое снабжение" (Парус-бюджет-8) - 2 лицензии; модуль "бухгалтерский учет" (Парус-бюджет-8) - 2 лицензии; модуль "бухгалтерия" (Парус-бюджет-7) - 1 лицензия; СУБД ORACLE (лицензия на программное обеспечение) - по количеству пользователей. . Гарантия на предоставленные услуги не менее 3 месяцев. В течение этого срока выезд специалиста на устранение выявленных ошибок производится в течение 3-х дней, без увеличения стоимости услуги. Услуги выполняются по согласованному графику, но должна быть возможность предоставления срочных (внеочередных) услуг. Лот No 1 Наименование услуги Перечень работ Годовое лицензионное обслуживание в соответствии с абонементом корпорации ПАРУС перечисленных в п.1 функциональных модулей ПАРУС-Бюджет-7 и ПАРУС-Бюджет-8. 1. Поставка в течение года с момента начала лицензионного обслуживания обновлений программного продукта, выпущенных в связи с изменением Федерального законодательства РФ или расширением функциональных возможностей. Обновление предоставляются по усмотрению Торгового представителя (Поставщика) в виде новых версий либо в виде редакций (релизов) программного продукта. 2. Устранение дефектов записи новых версий, редакций (релизов) программного продукта на материальных носителях. 3. Консультации по использованию экземпляра программного продукта по телефонам "горячей линии", e-mail и в консультационном зале. Лот No 2 Услуги по анализу и настройке системы ПАРУС в составе ЛВС ГК образования, созданию дополнительных объектов базы данных и форм документов для бюджетных учреждений Создание дополнительных объектов базы данных и форм документов для бюджетных учреждений, требуемых для внедрения новых форм бюджетного учета и привязки системы Парус к конкретным потребностям. Подготовка документов выполняется с использованием независимых программных средства Crystal Reports, PL/SQL и т.д., которые не входят в комплект поставки программного продукта ПАРУС-8. Результат работы представляется в виде определенного набора объектов реляционной базы данных. Консультации специалистов по модулям Парус-8 на рабочем месте Заказчика (ГК образования) Выездные консультации специалистов, владеющих технологией обработки информации в системе Парус-8, включая модуль администратор и связанные вопросы с оптимизацией запросов в СУБД ORACLE, 26 консультаций в год, каждая из них продолжительностью 3 часа. Услуги по расширению состава программного обеспечения системы Парус и обновления СУБД ORACLE, в соответствии с п. 2 Требования к модулям определяется на основании технического паспорта Системы Парус 7xx, 8.5x - бюджет, версия СУБД ORACLE определяется исходя из технических требований системы Парус. Лимит бюджетного финансирования: Лот No 1 - 542 000,00 руб. Лот No 2 - 835 000,00 руб. Условия оплаты: - осуществление оплаты оказанных услуг после подписания акта выполненных работ по мере поступления бюджетных средств. 2.1. Общие требования к Подрядчику по Лоту No 3: Подрядчик должен иметь: лицензию на оказание данного вида услуг или сертификат регионального информационного центра в Московской области. договор дистрибьюторского соглашения с координационным центром "Консультант Плюс". 2.2. Требования к оказываемым услугам Лицензионное обслуживание справочно-поисковой системы (далее СПС) "Консультант Плюс". Проводить своевременное пополнение и изменение программы. Проводить консультации по телефону и в офисе Заказчика по работе СПС "Консультант Плюс". Проводить настройку автоматизированных рабочих мест Заказчика. Выполнять дополнительные работы по заявке Заказчика: бесплатное предоставление под заказ любых документов СПС "Консультант Плюс"; бесплатное предоставление услуги "горячая линия" по поиску документов; бесплатное предоставление услуги "информационные подборки документов по заданной теме". Проводить техническую профилактику работоспособности СПС "Консультант Плюс" и восстановление работоспособности СПС "Консультант Плюс" в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком. Услуги предоставляются по согласованному графику, но должна быть возможность предоставления срочных (внеочередных) услуг без увеличения стоимости услуги. Цена услуг остается неизменной в течение всего срока выполнения контракта. Период предоставления услуг - 1 раз в неделю, пополнение производится на компьютер пользователя. 2.3. Перечень ранее установленного программного обеспечения Систем "Консультант Плюс" в Администрации г. Королева М.о. N п/п Расположение Систем (адрес/отдел) Название Системы Тип Сист. Кол-во версий, шт. Рег. No Адрес 1 ул. Октябрьская д. 1 СПС КонсультантПлюс: Версия Проф С/П 1 169898 ул. Октябрьская д. 1 2 СПС КонсультантПлюс: Москва Проф С/П 1 63156 3 СПС КонсультантПлюс: Московская область С/П 1 61855 4 СС КонсультантПлюс: Строительство С/П 1 63369 5 СС КонсультантПлюс: Законопроекты С/П 1 66533 6 Отдел субсидий СПС КонсультантПлюс: Версия Проф С/О 1 88672 ул. Павлова д. 2 7 СПС КонсультантПлюс: Московская область С/О 1 60833 8 ТСП "Первомайский" СПС КонсультантПлюс: Версия Проф ЛОК 1 78834 ул. Советская д. 2 9 СПС КонсультантПлюс: Московская область ЛОК 1 60641 10 ТСП "Болшево" СПС КонсультантПлюс: Версия Проф ЛОК 1 156017 ул. Прудная д. 7 11 СПС КонсультантПлюс: Московская область ЛОК 1 60956 12 ТСП "Текстильщики" СПС КонсультантПлюс: Версия Проф ЛОК 1 151247 ул. Тарасовская д. 9 13 СПС КонсультантПлюс: Московская область ЛОК 1 60103 кол-во 13 13 Обновление должно проводиться один раз в неделю. Условные обозначения: ЛОК - локальная версия; С/О - сетевая однопользовательская версия Системы (работать с Системой можно с любого компьютера, но в каждый конкретный момент времени можно подключиться только одному пользователю); С/П - сетевая полная версия Системы (рассчитана на одновременную поддержку 50-ти рабочих станций). Лимит бюджетного финансирования: Лот No 3 - 539 000,00 руб. Условия оплаты: - осуществление оплаты оказанных услуг после подписания акта выполненных работ по мере поступления бюджетных средств. VII. Образцы Форм 1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1. 2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2. 3. Таблица цен на оказываемую услугу - Форма 3. 4. Проект муниципального контракта - Форма 4. Форма 1.1 Заявка на участие в конкурсе Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения по Лоту No 1 на сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении _______________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей оказать услугу в соответствии с требованиями технического задания конкурсной документации, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом совместном конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого совместного конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого совместного конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. P ~ n p r t v x z | ~ ? ' '' ? ? ? ? ? ' '' - ? ? ? ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' !? ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' Ж Ж Ж Ж h' ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ?? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' hф h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' hф hф hф hф h' hф h' hф h' h' h' h' h' h' h' h' h' ? ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' hф h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ?? ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ?????? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h{ h' ? hф h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' hW- ????l kdб kd[ ?????? ?? @ F H ? ? | ? ? ё F ????l?????? ? ё @ @ B | ? Д Ж h' h' h' ?????? h' h' h' h' h' h' gd? h' h' h' h' h' ?????????? h' h' h' h' AВ случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ ____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на оказание услуг на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.2 Заявка на участие в конкурсе Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения по Лоту No 2 на сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении _______________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей оказать услугу в соответствии с требованиями технического задания конкурсной документации, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом совместном конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого совместного конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого совместного конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ ____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на оказание услуг на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.3 Заявка на участие в конкурсе Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного программного обеспечения по Лоту No 3 на сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении _______________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей оказать услугу в соответствии с требованиями технического задания конкурсной документации, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом совместном конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого совместного конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого совместного конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ ____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на оказание услуг на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение к заявке Форма 2 Анкета участника размещения муниципального заказа для юридического лица Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность _____________________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ ____________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) Форма 3.1 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ЛОТУ No 1 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Наименование Заказчика Наименование услуги Общая стоимость услуги, включая все затраты и налоги, руб. Консультации по использованию программного продукта в консультационном зале, заменяются консультацией на рабочем месте Заказчика (не чаще 1раза в 2 недели) (Да/нет) 1 2 3 4 5 1 Городской комитет образования администрации г. Королева М.о. Годовое лицензионное обслуживание в соответствии с абонементом корпорации ПАРУС перечисленных в ТЗ функциональных модулей ПАРУС-Бюджет-7 и ПАРУС-Бюджет-8 Всего по Лоту No 1, руб.: Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. При оценке ценового предложения учитывается возможность предоставления дополнительной услуги. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.) Форма 3.2 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ЛОТУ No 2 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Наименование Заказчика Наименование услуги Срок предоставления гарантий на предоставленные услуги (кол-во дней) Перечень дополнительных услуг, оказываемых в рамках указанной суммы Сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (Кол-во дней) Общая стоимость услуги, включая все затраты и налоги, руб. 1 2 3 5 6 7 8 1 Городской комитет образования администрации г. Королева М.о. Услуги по анализу и настройке системы ПАРУС в составе ЛВС ГК образования, созданию дополнительных объектов базы данных и форм документов для бюджетных учреждений 1 2 3 и т.д. Консультации специалистов по модулям Парус-8 на рабочем месте Заказчика (ГК образования) 1 2 3 и т.д. Услуги по расширению состава программного обеспечения системы Парус, включая: модуль "Расчет заработной платы" (Парус-бюджет-8) - 2 лицензии; модуль "централизованное материально-техническое снабжение" (Парус-бюджет-8) - 2 лицензии; модуль "бухгалтерский учет" (Парус-бюджет-8) - 2 лицензии; модуль "бухгалтерия" (Парус-бюджет-7) - 1 лицензия; СУБД ORACLE (лицензия на программное обеспечение) - по количеству пользователей. 1 2 3 и т.д. Всего по Лоту No 2, руб. Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. При оценке ценового предложения учитываются возможность предоставления дополнительных услуг, срок предоставления гарантий на предоставленные услуги, сроки реагирования на выполнение внеочередных работ. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.) Форма 3.3 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ЛОТУ No 3 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Наименование Заказчика Наименование системы Кол-во версий, шт. Стоимость информационного обслуживания одной локальной версии в месяц с учетом НДС, руб. Стоимость информационного обслуживания одной сетевой однопользовательской версии в месяц с учетом НДС, руб. Стоимость информационного обслуживания одной сетевой версии в месяц с учетом НДС, руб. Общая стоимость услуги, включая все затраты и налоги, руб. . Сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги. (Кол-во дней) Перечень дополни-тельных услуг 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 1 Администрация г. Королева М.о. СПС Консультант Плюс: Версия Проф (с/п) 1 - - 1 2 3 4 и т.д. 2 СПС Консультант Плюс: Москва Проф (с/п) 1 - - 3 СПС Консультант Плюс: Московская область (с/п) 1 - - 4 СС Консультант Плюс: Строительство (с/п) 1 - - 5 СС Консультант Плюс: Законопроекты (с/п) 1 - - 6 СПС Консультант Плюс: Версия Проф (с/о) 1 - - 7 СПС Консультант Плюс: Московская область (с/о) 1 - - 8 СПС Консультант Плюс: Версия Проф (л) 1 - - 9 СПС Консультант Плюс: Московская область (л) 1 - - 10 СПС Консультант Плюс: Версия Проф (л) 1 - - 11 СПС Консультант Плюс: Московская область (л) 1 - - 12 СПС Консультант Плюс: Версия Проф (л) 1 - - 13 СПС Консультант Плюс: Эксперт-приложение (л) 1 - - Всего по Лоту No 3, руб.: Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания и объема услуг. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.) Форма 4.1 Проект муниципального контракта No _____ по Лоту No 1 на консультационное обслуживание и развитие ранее установленного программного обеспечения г. Королёв, Московской области ___________ 200_ г. Городской комитет образования Администрации г. Королёв в лице председателя Гринько Н.П. (далее Заказчик), действующей на основании "Положения", с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем: Термины и определения, используемые в настоящем Контракте: Программный продукт (ПП) - поименованная Правообладателем (ЗАО "Корпорация "Парус") объективная форма предоставления совокупности данных и команд (например, "Парус 8.5.2.1 Бюджет на базе ORACLE"). Версии ПП - поименованные варианты ПП, позволяющие реализовать функциональные возможности, описанные в Перечне функциональных возможностей, при эксплуатации версий ПП с соблюдением аппаратно-программных требований, устанавливаемых Правообладателем в Перечне аппаратно-программных требований, издаваемые Правообладателем (например, "Парус 7.51 для Windows", "Парус 8.5.1 для Windows" или "Парус 8.5.2 для Windows"). Редакция (релиз) ПП - очередной вариант версии программного продукта, издаваемый Правообладателем в связи исправлением ошибок и/или внесением изменений в функциональные возможности ПП. Комплект поставки ПП - комплект, включающий в себя экземпляр ПП, техническую документацию, Лицензионное соглашение и Абонемент. Инсталляция ПП - процесс установки экземпляра ПП на технические средства с целью последующей эксплуатации установленного экземпляра ПП. Обновления ПП - новые версии, редакции (релизы) ПП. Среда функционирования - оговоренный в технических условиях эксплуатации программного продукта набор лицензионного программного обеспечения (операционная система, системы управления данными и базами данных, драйверы, офисные приложения и др.), требующийся для нормального функционирования экземпляра ПП и не входящий в комплект поставки. Аппаратно-программные требования - это требования, предъявляемые к среде функционирования и техническим средствам, необходимые для нормального функционирования экземпляра ПП у Покупателя. Ошибка - ненадлежащее функционирование программного продукта, выражающееся в систематических отказах в работе, либо выдаче неправильных математических результатов, при условии, что исправить функционирование средствами адаптации программного продукта, среды функционирования и технических средств не представляется возможным и оно не может быть устранено иначе как внесением изменений в программный продукт. Лицензия - предоставляемое Поставщиком право использования экземпляра ПП или части экземпляра ПП на определенном количестве технических средств (рабочем месте). Абонемент на лицензионное обслуживание - документ, удостоверяющий право Пользователя на получение лицензионного обслуживание в течение определенного периода (год или полгода), необходимый для продления годового лицензионного обслуживания, включаемого в стоимость поставки ПП. 1. Предмет настоящего Контракта 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение услуг по информационному сопровождению ранее установленного программного обеспечения, а именно: " Сопровождение и развитие программных продуктов ПАРУС-7 / ПАРУС-8 на базе СУБД ORACLE в составе локально-вычислительной сети ГК образования" в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием и календарным планом работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1). 1.2. Содержание, объемы работ, требования к результатам работ и сроки выполнения работ определяются в соответствии с техническим заданием и календарным планом выполнения работ по оказанию услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложения 1, 2). 1.3. Услуги, предоставляемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия. 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола заседания конкурсной комиссии No _______ от ______________ г. 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Заказчик: а) поручает Подрядчику предоставление услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом; б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта; в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения Контракта; г) обеспечивает оплату услуг в соответствии с п. 4 настоящего Контракта; д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения; е) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта по срокам и качеству выполнения всех видов работ. 2.2. Подрядчик: а) обязуется поставить услуги в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом; б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта; в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Подрядчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта; г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта; д) вправе получать оплату за продукцию, поставленную для муниципальных нужд, в соответствии с пунктом 3 настоящего контракта. е) обязуется предоставить гарантии на предоставленные услуги не менее 3 месяцев (в течение этого срока выезд специалиста для устранения выявленных ошибок производится в срок не позже 3-х дней после письменного предъявления претензии Заказчиком, без увеличения стоимости услуги). 3. Порядок сдачи и приемки продукции 3.1. При завершении этапа выполнения работ календарного плана и по Контракту в целом Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки работ. 3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи - приемки работ, предусмотренных техническим заданием, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи - приемки работ или мотивированный отказ. 3.3. В случае несоответствия услуг условиям настоящего контракта Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 3 дней со дня получения им акта сдачи - приемки работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты. 4. Стоимость услуг, порядок их предоставления и расчетов 4.1 Стоимость настоящего Контракта составляет ________________ (_________). Оплата осуществляется за счет бюджетных средств. 4.2. Основанием для оплаты являются исходящие счета - фактуры, направленные Подрядчиком Заказчику на основании актов приемки работ, подписанных Заказчиком. 4.3. Оплата продукции производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи - приемки. Счета Подрядчика оплачиваются по мере поступления бюджетных средств. 4.4. Расчеты за выполненные услуги осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика. 5. Ответственность Сторон 5.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика. 5.2. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки. 5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта Органы исполнительной муниципальной власти г. Королёв и должностные лица, уполномоченные постановлением главы города, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки качества оказанных услуг для муниципальных нужд. 7. Срок действия Контракта 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с _____________2008г. и действует до 31 декабря 2008 года. 7.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Контракта. 7.3. Обязательства по настоящему Контракту накладываются на Подрядчика только в течение срока его действия 8. Разрешение споров и внесение изменений в контракт 8.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. 8.2 Изменения в настоящий контракт вносятся в письменной форме и действуют с момента подписания их сторонами, 8.3 Споры, неурегулированные в ходе переговоров, разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. 9. Адреса и банковские реквизиты Сторон Заказчик: Городской комитет образования Администрации г. Королева; Адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 8а; ИНН 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 03002000020)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Подрядчик: 10. Заключительные положения Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика и Подрядчика). Заказчик Подрядчик Председатель ГК образования Администрации г. Королева __________________ Н.П.Гринько ___________ _____ Форма 4.2 Проект муниципального контракта No _____ по Лоту No 2 на консультационное обслуживание и развитие ранее установленного программного обеспечения г. Королёв, Московской области ___________ 200_ г. Городской комитет образования Администрации г. Королёв в лице председателя Гринько Н.П. (далее Заказчик), действующей на основании "Положения", с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем: Термины и определения, используемые в настоящем Контракте: Программный продукт (ПП) - поименованная Правообладателем (ЗАО "Корпорация "Парус") объективная форма предоставления совокупности данных и команд (например, "Парус 8.5.2.1 Бюджет на базе ORACLE"). Версии ПП - поименованные варианты ПП, позволяющие реализовать функциональные возможности, описанные в Перечне функциональных возможностей, при эксплуатации версий ПП с соблюдением аппаратно-программных требований, устанавливаемых Правообладателем в Перечне аппаратно-программных требований, издаваемые Правообладателем (например, "Парус 7.51 для Windows", "Парус 8.5.1 для Windows" или "Парус 8.5.2 для Windows"). Редакция (релиз) ПП - очередной вариант версии программного продукта, издаваемый Правообладателем в связи исправлением ошибок и/или внесением изменений в функциональные возможности ПП. Комплект поставки ПП - комплект, включающий в себя экземпляр ПП, техническую документацию, Лицензионное соглашение и Абонемент. Инсталляция ПП - процесс установки экземпляра ПП на технические средства с целью последующей эксплуатации установленного экземпляра ПП. Обновления ПП - новые версии, редакции (релизы) ПП. Среда функционирования - оговоренный в технических условиях эксплуатации программного продукта набор лицензионного программного обеспечения (операционная система, системы управления данными и базами данных, драйверы, офисные приложения и др.), требующийся для нормального функционирования экземпляра ПП и не входящий в комплект поставки. Аппаратно-программные требования - это требования, предъявляемые к среде функционирования и техническим средствам, необходимые для нормального функционирования экземпляра ПП у Покупателя. Ошибка - ненадлежащее функционирование программного продукта, выражающееся в систематических отказах в работе, либо выдаче неправильных математических результатов, при условии, что исправить функционирование средствами адаптации программного продукта, среды функционирования и технических средств не представляется возможным и оно не может быть устранено иначе как внесением изменений в программный продукт. Лицензия - предоставляемое Поставщиком право использования экземпляра ПП или части экземпляра ПП на определенном количестве технических средств (рабочем месте). Абонемент на лицензионное обслуживание - документ, удостоверяющий право Пользователя на получение лицензионного обслуживание в течение определенного периода (год или полгода), необходимый для продления годового лицензионного обслуживания, включаемого в стоимость поставки ПП. 1. Предмет настоящего Контракта 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение услуг по информационному сопровождению ранее установленного программного обеспечения, а именно: " Сопровождение и развитие программных продуктов ПАРУС-7 / ПАРУС-8 на базе СУБД ORACLE в составе локально-вычислительной сети ГК образования" в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием и календарным планом работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1). 1.2. Содержание, объемы работ, требования к результатам работ и сроки выполнения работ определяются в соответствии с техническим заданием и календарным планом выполнения работ по оказанию услуг, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложения 1, 2). 1.3. Услуги, предоставляемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия. 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола заседания конкурсной комиссии No _______ от ______________ г. 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Заказчик: а) поручает Подрядчику предоставление услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом; б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта; в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения Контракта; г) обеспечивает оплату услуг в соответствии с п. 4 настоящего Контракта; д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения; е) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта по срокам и качеству выполнения всех видов работ. 2.2. Подрядчик: а) обязуется поставить услуги в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом; б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта; в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Подрядчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта; г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта; д) вправе получать оплату за продукцию, поставленную для муниципальных нужд, в соответствии с пунктом 3 настоящего контракта. е) обязуется предоставить гарантии на предоставленные услуги не менее 3 месяцев (в течение этого срока выезд специалиста для устранения выявленных ошибок производится в срок не позже 3-х дней после письменного предъявления претензии Заказчиком, без увеличения стоимости услуги). 3. Порядок сдачи и приемки продукции 3.1. При завершении этапа выполнения работ календарного плана и по Контракту в целом Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки работ. 3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи - приемки работ, предусмотренных техническим заданием, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи - приемки работ или мотивированный отказ. 3.3. В случае несоответствия услуг условиям настоящего контракта Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 3 дней со дня получения им акта сдачи - приемки работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты. 4. Стоимость услуг, порядок их предоставления и расчетов 4.1 Стоимость настоящего Контракта составляет ________________ (_________). Оплата осуществляется за счет бюджетных средств. 4.2. Основанием для оплаты являются исходящие счета - фактуры, направленные Подрядчиком Заказчику на основании актов приемки работ, подписанных Заказчиком. 4.3. Оплата продукции производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи - приемки. Счета Подрядчика оплачиваются по мере поступления бюджетных средств. 4.4. Расчеты за выполненные услуги осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика. 5. Ответственность Сторон 5.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика. 5.2. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки. 5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта Органы исполнительной муниципальной власти г. Королёв и должностные лица, уполномоченные постановлением главы города, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки качества оказанных услуг для муниципальных нужд. 7. Срок действия Контракта 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с ____________2008г. и действует до 31 декабря 2008 года. 7.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Контракта. 7.3. Обязательства по настоящему Контракту накладываются на Подрядчика только в течение срока его действия 8. Разрешение споров и внесение изменений в контракт 8.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. 8.2 Изменения в настоящий контракт вносятся в письменной форме и действуют с момента подписания их сторонами, 8.3 Споры, неурегулированные в ходе переговоров, разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. 9. Адреса и банковские реквизиты Сторон Заказчик: Городской комитет образования Администрации г. Королева; Адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 8а; ИНН 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 03002000020)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Подрядчик: 10. Заключительные положения Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика и Подрядчика). Заказчик Подрядчик Председатель ГК образования Администрации г. Королева __________________ Н.П.Гринько ___________ _____ Форма 4.3 Проект муниципального контракта No ___ по Лоту No 3 на информационное обслуживание экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс г. Королев Московской области __________2008 г. Администрация муниципального образования "г. Королёв, Московской области", именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы города Королёва Морозенко Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и _____________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании __________, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем: 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 1.1. Система Консультант Плюс (Информационный Комплекс) - совокупность многофункциональной программы для ЭВМ, выполняющей функцию по обработке информации, и базы данных (Информационный Банк). 1.2. Экземпляр Системы - копия Системы Консультант Плюс на материальном носителе. Экземпляр Системы позволяет Заказчику получать необходимую информацию, просматривать и модифицировать полученную информацию и выполнять другие функции по обработке информации. Экземпляр Системы не позволяет создавать базы данных и передавать полученную информацию. 1.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее регистрация) - техническая процедура, при которой запоминаются параметры конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, после принятия которого экземпляр Системы становится работоспособным на данном компьютере. 1.4. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы на новом компьютере Заказчика, при которой экземпляр Системы становится неработоспособным на прежнем компьютере. 1.5. Локальная вычислительная сеть - это вычислительная сеть, соединяющая 2 (две) или более ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах 1 (одного) здания или нескольких соседних зданий. 1.6. Координационный центр Сети Консультант Плюс или КЦ Консультант Плюс - организация - обладатель авторских (имущественных) прав на Системы Консультант Плюс, на основании договора с которой Дистрибьютор вправе распространять экземпляры Систем Консультант Плюс (в том числе экземпляры Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс) и осуществлять информационное обслуживание. 2. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА 2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется оказывать информационные услуги с использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем, установленных Подрядчиком в подразделениях Администрации г. Королёва, в течение срока действия настоящего Контракта. Порядок оказания информационных услуг приведен в разделе 4 настоящего Контракта. Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Перечень экземпляров Систем приведен в Приложениях No 1 и No 2, которые являются неотъемлемой частью Контракта. 2.2. Заказчик не имеет права использовать переданные ему тексты правовых актов и информацию, самостоятельно являющуюся объектом авторского права, в печатном виде в качестве объектов для непосредственного извлечения прибыли. Заказчик не вправе использовать любую переданную информацию в электронном виде. Под использованием информации в электронном виде в настоящем пункте понимается: копирование и последующее распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернет и другим способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам. 2.3. Настоящий Контракт заключен на основании протокола No ______________ от ____________ 3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ 3.1. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Специального Выпуска Системы на 2 (двух) и более компьютерах одновременно. Заказчик не вправе использовать сетевую версию экземпляра Системы на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно и/или одновременно использовать на числе рабочих станций локальной сети большем, чем определено для данной Системы. 3.2. Сетевая многопользовательская версия экземпляра Системы может использоваться не более, чем на 50 (пятидесяти) рабочих станциях одновременно.3.3. Экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевая версия экземпляра Специального Выпуска Системы) содержит программную защиту от несанкционированного копирования и работоспособен только после его регистрации Подрядчиком. 3.4. Заказчик вправе переносить экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевую версию экземпляра Специального Выпуска Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть). Перенос подразумевает удаление экземпляра Специального Выпуска Системы (сетевого экземпляра Специального Выпуска Системы) с прежнего компьютера (локальной сети). В этом случае Подрядчик обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Специального Выпуска Системы. 3.5. Заказчик не вправе передавать экземпляр(ы) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) третьему лицу. 4. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 4.1. Информационное обслуживание предусматривает: - обеспечение получения информации Заказчиком еженедельно курьером; - осуществление технической профилактики работоспособности экземпляров Специальных Выпусков Систем и восстановление работоспособности экземпляров Систем в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком; - обучение Заказчика работе с экземплярами Специальных Выпусков Систем по методикам Сети Консультант Плюс с возможностью получения специального сертификата об обучении; - предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляров Специальных Выпусков Систем по телефону и в офисе Подрядчика; - предоставление другой информации и материалов. 4.2. Текущее информационное обслуживание осуществляется без выбора документов, в форме абонентского обслуживания. 4.3. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного) раза в неделю. 4.4. Заказчик обязуется согласовать с Подрядчиком точное время доставки информации, обеспечить готовность технических средств и беспрепятственный доступ к экземплярам Специальных Выпусков Систем в оговоренное время для доставки информации специалистом Подрядчика. 5. СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ЦЕНА КОНТРАКТА 5.1. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг в текущем месяце до 15 числа следующего месяца. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 5.2. Основанием для расчетов является Счет и Акт приемки - передачи, которые Подрядчик предоставляет Заказчику. В Счете и Акте приемки - передачи указывается стоимость информационных услуг за месяц. Стоимость информационных услуг за месяц фиксирована на весь срок действия Контракта и соответствует Прейскуранту. При поступлении денежных средств на расчетный счет Подрядчика Подрядчик в течение 7 (семи) дней предоставляет Счет - фактуру на оплаченные услуги. 5.3. В случае полной или частичной просрочки платежа на 60 дней Подрядчик будет вправе прекратить информационное обслуживание и/или отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке. 5.4. Стоимость настоящего Контракта составляет ________________ , в том числе НДС и доставка. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с ___________2008г. и заканчивает свое действие 31 декабря 2008г. 6.2. Обязательства по настоящему Контракту накладываются на Подрядчика только в течение срока его действия. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземпляру(ам) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) в частях качества включенной в него/них информации и/или некорректной работы программных средств, то Заказчик будет вправе потребовать выплаты штрафа и/или досрочного расторжения настоящего Контракта путем составления Претензии. Подрядчик обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения Претензии ответить на нее официальным письмом. В случае признания Претензии Заказчика обоснованной, Подрядчик обязан в зависимости от требований Заказчика перечислить Заказчику штраф в размере, не превышающем полной стоимости соответствующего(их) экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) и/или расторгнуть настоящий Контракт. 7.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчиком, другая сторона вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. 7.4. При нарушении Заказчиком условий оплаты за информационное обслуживание Подрядчик имеет право прекратить информационное обслуживание, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) дней. 7.5. Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях: 7.5.1. Нарушения Заказчиком п.п. 2.2, 3.1, 3.5 настоящего Контракта; 7.5.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы Консультант Плюс, приводящих к ее декомпилированию или модификации; 7.5.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных экземпляров Систем 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 8.1. Заказчик обязан соблюдать авторские права КЦ Консультант Плюс. В случае нарушения данного требования Заказчик несет ответственность, установленную законодательством РФ об охране авторских прав. 8.2. Заказчик имеет право отказаться от информационного обслуживания, осуществляемого Подрядчиком согласно п. 2.1. настоящего Контракта, до истечения срока действия Контракта. Заказчик обязан уведомить Подрядчика об отказе от информационного обслуживания не менее чем за 30 (тридцать) дней. 8.3. Отмененное информационное обслуживание может быть продолжено Подрядчиком в течение срока действия настоящего Контракта после оплаты Заказчиком стоимости возобновления обслуживания по Прейскуранту Подрядчика. 8.4. Условия настоящего Контракта и дополнительных соглашений к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. 8.5. Подрядчик вправе передать все права и обязанности по настоящему Контракту другому официальному Дистрибьютору Сети Консультант Плюс с уведомлением Заказчика за 10 (десять) дней до момента передачи. 8.6. Правообладатель (разработчик) Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание Систем в рамках их общей направленности. 8.7. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Контракту под днями понимаются официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы. 8.8. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо условия настоящего Контракта выполнить невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она предусмотрена, считаются недействующими в отношении экземпляров данной Системы. 8.9. Подрядчик может оказывать информационные услуги по настоящему Контракту с привлечением третьих лиц. 8.10. Ко всем Системам применяется скидка на обслуживание - 30% за исключением Систем, обслуживаемых бесплатно согласно Договору No А 430-05 "О сотрудничестве в области правовой информатизации" от 01.09.2005 г. 9 .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ Настоящий Контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу . 10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Администрация г. Королева Глава города Королева Генеральный директор ______________/А.Ф. Морозенко/ PAGE PAGE 2![]()