ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
г. Королёв 2008 г.
Содержание документации об открытом аукционе
I. Общие сведения об открытом аукционе .3
1.Приглашение к участию в открытом
аукционе...............................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа путем проведения открытого
аукциона..................................................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом
аукционе........................5
1. Порядок предоставления документации открытого аукциона .4
2. Разъяснение документации об открытом аукционе .5
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе .5
4. Валюта заявки на участие в открытом
аукционе...........................................6
5. Требования к выполняемым
работам.....................................................6
6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом
аукционе..........................6
7. Подача и прием заявок на участие в
аукционе...............................................6
8. Право участника размещения заказа изменять или отзывать
заявки.....................6
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе.......................6
10. Порядок проведения открытого
аукциона...........................................................7
11. Порядок заключения и обеспечение исполнения муниципального контракта
.8
12. Законодательное
регулирование...........................................................
....8
IV. Информационная карта открытого аукциона 8
Общие условия
контракта...............................................................
.........11
Техническое
задание.................................................................
...............13
VII. Образцы
форм....................................................................
....................13
1. Заявка на участие в открытом аукционе ..14
2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..15
3. Проект муниципального
контракта............................................................16
Приложение No1 (смета на 10 листах)
Общие сведения об открытом аукционе
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
No____ от "____" ________2008 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом
аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по созданию информационного канала в целях обеспечения населения
города Королева услугами связи и информацией о деятельности органов
местного самоуправления.
1.1 Форма торгов: открытый аукцион.
1.2 Муниципальный заказчик:
- Администрация г. Королёва (ул. Октябрьская, д. 1).
1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты
314, 315.
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
1.4. Источник финансирования заказа: местный бюджет
1.5 Предмет открытого аукциона: выполнение работ по созданию
информационного канала в 47 домах, в целях обеспечения населения города
Королева услугами связи и информацией о деятельности органов местного
самоуправления.
1.6 Место выполнения работ: г. Королев, М.о.
1.7 Сроки выполнения работ: 3,5 месяца с момента заключения
Муниципального контракта.
1.8 Условия оплаты по муниципальному контракту:
- возможно 30% авансирование от суммы муниципального контракта;
- окончательная оплата после подписания актов приемки - сдачи
выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств.
1.9 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5%
начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но
не ниже 0,5% от начальной цены контракта.
1.10 Место, дата, время и порядок предоставления документации об
открытом аукционе:
Документация об открытом аукционе предоставляется с 14 апреля 2008 г. по
адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00
при наличии копии платежного поручения и доверенности.
1.11. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе: www.korolev.ru
1.12 Стоимость документации об открытом аукционе составляет 155 руб.
без НДС.
1.13 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не более:
12 000 000 руб.
1.14 Адрес приема заявок на участие в открытом аукционе: 141070,
Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.5, 3-ий этаж, "Южное
крыло", комната 314, 315.
1.15 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
06 мая 2008 г., 11 час. 00 мин. (время московское).
1.16 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, проведения открытого аукциона:
141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218,
рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе - 06 мая 2008 г. 12
час. 00 мин.
Проведение открытого аукциона - 07 мая 2008 г. 10 час. 00 мин.
Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
1.17. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона.
1.18. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями,
установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ, ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа путем проведения открытого аукциона
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение
муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации, отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в открытом аукционе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям дает право комиссии по
размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном
открытом аукционе заявленного участника размещения муниципального
заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
поставщиков.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого
участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки,
все его заявки отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны
получить документацию об аукционе на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших документацию об открытом аукционе в ином
порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении
открытого аукциона, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организацией за
предоставление документации об аукционе составляет 155 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об
открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в
письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям документации об открытом аукционе, дает комиссии по
размещению муниципального заказа право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации об открытом аукционе.
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
специализированной организации запрос о разъяснении положений
документации об аукционе. Запрос должен быть направлен в письменной
форме по адресу специализированной организации.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
специализированная организация направит в письменной форме разъяснения
положений документации об аукционе, если запрос поступил к спец.
организации не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено специализированной организацией на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с
указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального
заказа, от которого поступил запрос.
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку, включающую следующие
документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе (Форма 2),
которая содержит сведения об участнике размещения заказа;
- копию лицензии государственного образца на выполнение данного
вида работ, являющихся предметом открытого аукциона;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
12 апреля 2008г;
- проект муниципального контракта (форма 3), подписанный участником
размещения заказа.
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им
товаров требованиям настоящей документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Требования к оказываемым
работам
3.5.1. Закупка работ по созданию информационного канала предлагаемая
участникам размещения муниципального заказа, должна полностью
соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании и
отвечать требованиям, установленным в настоящей документации об открытом
аукционе.
6. Оформление и подписание заявки на участие в
открытом аукционе
3.6.1. Документы, входящие в заявку на участие в открытом аукционе,
должны быть отпечатаны.
3.6.2. Формы 1,2,3 документов и представляемые копии лицензий, входящих
в заявку на участие в открытом аукционе, должны быть подписаны
руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального
заказа.
3.6.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
7. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе.
3.7.1. Специализированная организация принимает заявки на участие в
открытом аукционе по адресу, указанному в пункте 1.14. настоящей
документации об открытом аукционе.
3.7.2. Специализированная организация заканчивает принимать заявки на
участие в открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.15. настоящей
документации об открытом аукционе.
3.7.3. Специализированная организация регистрирует поступившие заявки на
участие в открытом аукционе с указанием даты и времени их получения.
3.7.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
8. Право участника размещения муниципального заказа отзывать заявки
3.8.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала
их рассмотрения.
3.8.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
3.9.1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассматривает заявки
на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в срок и по адресу,
которые указаны в пункте 1.16., настоящей документации об открытом
аукционе.
3.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Если участник подал более 1 заявки на участие в открытом
аукционе - отклоняются все заявки.
3.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в
открытом аукционе участника размещения заказа и о признании его
участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого участника
размещения заказа к участию в открытом аукционе.
На основании решения комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и муниципальным заказчиком
в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
который в этот же день размещается на официальном сайте города
HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru .
3.9.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного
протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о
принятых комиссией решениях.
10. Порядок проведения открытого аукциона
3.10.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения
муниципального заказа, признанные участниками аукциона (далее -
участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация. В
открытом аукционе принимает участие руководитель организации, являющейся
участником открытом аукциона, или ее представитель по доверенности,
выданной на право участия в открытом аукционе в соответствии с порядком
его проведения и подписания протокола открытого аукциона. Участнику
открытого аукциона необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
3.10.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии
членов комиссии, уполномоченного представителя муниципального заказчика,
участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей.
3. 10.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия
(секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для
участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников
аукциона и осуществляет:
- регистрацию присутствующих участников открытого аукциона;
- выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих
регистрационному номеру заявки участника;
- аудиозапись открытого аукциона;
- фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона"
и соответствующую ему цену контракта;
- ведет протокол открытого аукциона.
В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует
участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и
явившихся на аукцион, или их представителей.
3.10.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона
(лота) и оглашает:
- предмет контракта (лота);
- начальную (максимальную) цену контракта (лота);
- "шаг аукциона";
- наименование организаций - участников аукциона, которые не явились на
аукцион.
После чего аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять
свои предложения о цене контракта.
3.10.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
3.10.6 Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены
контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона"
поднимает карточку, в случае если он согласен заключить контракт по
объявленной цене.
3.10.7 При каждом последующем снижении "шага аукциона" аукционист
объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта (цены
лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона",
в соответствии с которым снижается цена.
3.10.8 Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), ни один участник
открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее
и предпоследнее предложения о цене контракта (лота), номер карточки и
наименование участника, сделавшего последнее предложение о цене
контракта (лота) - победителя открытого аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
3.10.9 Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену контракта.
11.Порядок заключения муниципального контракта
3.11.1.Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену муниципального контракта.
3.11.2. Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона
победитель аукциона обязан заключить муниципальный контракт с
муниципальным заказчиком.
3.11.3. В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
3.11.4. На основании признания победителя открытого аукциона,
уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении
муниципального контракта вследствие существенных нарушений поставщиком
условий муниципального контракта сведения о таких поставщиках вносятся в
реестр недобросовестных поставщиков.
12. Законодательное регулирование
3.12.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ и ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
нормативными правовыми актами Московской области и органов местного
самоуправления г. Королева Московской области в части закупок и
поставок продукции для муниципальных нужд.
3.12.2. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального
контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных работ
не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в работах, и по согласованию с исполнителем муниципальный
заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой
цены.
IV. Информационная карта открытого аукциона
Нижеследующие данные по предмету открытого аукциона являются дополнением
к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае
противоречия между положениями инструкции и информационной карты
открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого аукциона
Наименование и адрес муниципального заказчика
1.2 Муниципальный заказчик:
- Администрация г. Королёва, М.о. (ул. Октябрьская, д. 1).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет
Предмет открытого аукциона
1.5 выполнение работ по созданию информационного канала в 47 домах, в
целях обеспечения населения города Королева услугами связи и информацией
о деятельности органов местного самоуправления.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукционе
3.3.2.
К заявке на участие в открытом аукционе должен прилагаться пакет
документов, расположенный в строгом порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе (Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе (Форма 2),
которая содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа;
3 Копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом открытого аукциона;
4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
12 апреля 2008 г;
5. Проект муниципального контракта (Форма 3);
Документы, указанные в п.п. 1,2,5 предоставляемые участником размещения
заказа, должны быть подписаны руководителем организации или
уполномоченным лицом и заверены печатью участника размещения
муниципального заказа. В случае подписания документов уполномоченным
лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
Срок выполнения работ:
1.7. 3,5 месяца с момента заключения Муниципального контракта.
Цена контракта:
1.10 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
12 000 000 руб.
Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона):
1.11 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на
0,5 %, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта.
3.4 Валюта заявки на участие в открытом аукционе: российский рубль
3.3.1 Язык заявки на участие в открытом аукционе: русский
Изменения объема работ, оказываемых по контракту и стоимости контракта
3.12.2 Изменение объема оказываемых работ до 10 %
Требования к участникам открытого аукциона при заключении контракта
II Участники открытого аукциона должны удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
- соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого
аукциона;
- не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
- не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в аукционе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право комиссии по
размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном
аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого
участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.
Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только
одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки, все его
заявки отклоняются.
Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик,
организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от характера проведения и результатов открытого
аукциона.
Порядок отзыва и внесения изменений в заявку на участие в
открытом аукционе
3.9. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в
аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе отозвать
заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией по размещению
муниципального заявок на участие в открытом аукционе.
Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
Порядок предоставления разъяснения положений документации об открытом
аукционе
3.2 Разъяснения положений документации об открытом аукционе
предоставляются специализированной организацией не позднее, чем за 5
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Адрес для подачи заявок на участие в открытом аукционе
1.16 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий
этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс
(495) 516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в
открытом аукционе
1.17. 06 мая 2008 г. 11 ч. 00 мин. (время московское).
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
3.10.2
Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в аукционе участника размещения заказа и о признании его
участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения
заказа к участию.
Победитель открытого аукциона
3.11.3 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкую цену контракта.
Срок подписание муниципального контракта
1.27.,3.11.2. В течение 20 дней со дня подписания протокола открытого
аукциона муниципальный заказчик и победитель аукциона должны подписать
муниципальный контракт.
Условия оплаты муниципального контракта
1.9. - возможно 30% авансирование от суммы муниципального контракта;
- окончательная оплата после подписания актов приемки - сдачи
выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств.
Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на
протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку
ремонтных работ.
* "Исполнитель" - организация, выполняющая работы.
* "Муниципальный контракт" - договор на поставку продукции, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенный муниципальным
заказчиком от имени муниципального образования с юридическим или
физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных
процедур, в соответствии с которым поставщик продукции для муниципальных
нужд должен передать продукцию муниципальному заказчику либо по его
указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить
оплату поставленной продукции.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику
в рамках контракта.
2. Требования
Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчик в лице Администрации г. Королёва имеет право проводить контроль
по выполнению работ в форме и в порядке, предусмотренных в условиях
контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям
контракта.
hт)
Ъ
X
Z
?
r
|
?
?
ё
Ж
Р
Ц
Ш
Ъ
Ь
в
д
ж
-
8
P
T
j
l
|
~
?
'
''
?
?
М
о
р
т
ф
ц
%ц
ю
??????e!???
?????/
ф
hт)
>*
hт)
hт)
hт)
hт)
hт)
h
hт)
&
&
?
$
h7
h7
h7
hт)
?
?
h7
h7
h7
?????????
hp
gd
hp
hp
hp
hp
gd
''
gd
hт)
gd
ф
gd
gd
kdQ
gd
gd
kdК
gd
a$gd
gd
gd
gd
gd
hт)
gd
gd
gd
gd
2тензиях, связанных с качеством поставляемых работ.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение
рабочего дня устранить причину претензии без расходов со стороны
Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если путем переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить
спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать
решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по
контракту Заказчика.
Техническое задание
По созданию информационного канала.
Наименование учреждения
Наименование работ Адреса объектов
Жилые дома
Создание информационного канала (Приложение 1) пр-т Космонавтов, д. 8,
д. 8-а, д. 8-б, д. 8-в, д. 10, д.12, д. 14, д. 16, д. 16-а.
пр-т Космонавтов, д.2, д. 2-а, д. 2-б, д. 4, д. 4-а, д. 4-б, д. 6.
ул. Исаева, д. 8, д. 10, д. 12/2
пр-т Космонавтов, д. 22/10.
ул. Горького, д. 4, д. 4-б, д. 4-в, д. 6, д. 6-а, д. 6-б, д. 16-а,
д. 16-б, д. 16-в, д. 16-г
пр-т Космонавтов д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38,
д.40, д.42, д.44
Ул. Строителей, д.9, д.11, д. 13, д.17, д.19.
Полевой проезд, д.6.
Требования к Исполнителю работ:
Наличие лицензии Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно - коммунальному комплексу на строительство
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
Государственным стандартом.
Выполнение работ по созданию информационного канала в целях обеспечения
населения города Королева услугами связи и информации о деятельности
органов местного самоуправления согласно сметной и технической
документации, ГОСТ Р 52023-2003, ОСТН-600-93, ПОТ РО-45-009-2003.
Выполнить работы по созданию коаксиальной магистральной и домовой
распределительной сети информационного канала в жилых домах по ул.
Горького, Исаева, Строителей, проспекту Космонавтов и Полевому проезду
г. Королёва.
- настройку и подключение выше перечисленных сетей к существующей сети
ГКТ МУП "КАСКАД";
4. Осуществить техническую приемку сетей приемной комиссией с
предоставлением исполнительной документации в полном объеме.
Все материалы и оборудование, необходимые для проведения работ,
должны быть сертифицированы.
Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с заказчиком.
7. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил
по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил, а также согласовано с МУП
"КАСКАД", ОАО "ЦентрТелеком", МУП "Жилкомплекс", МУП "Жилсервис", ЗАО
"Королевская электросеть".
После завершения работ объект, на котором производились работы, должен
быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.
9. Гарантийный срок выполнения работ должен быть не менее 2-х
лет с момента сдачи в эксплуатацию.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в аукционе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Проект муниципального контракта - Форма 3
Форма 1
Заявка на участие в открытом аукционе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе, на выполнение работ созданию
информационного канала в 47 домах, в целях обеспечения населения города
Королева услугами связи и информацией о деятельности органов местного
самоуправления, получение которой настоящим удостоверяется, мы,
нижеподписавшиеся,
________________________________________________________________________
__________
(наименование организации - участника размещения муниципального заказа)
(юридический адрес участника размещения муниципального заказа)
в лице,
________________________________________________________________________
____
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, комиссия по размещению муниципального
заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой
информации:
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
7 ИНН:
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
8 ИНН:
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
Форма 3.1
Форма 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No ___________
на выполнение работ по созданию информационного канала
г. Королев М.О. "____" _______________
2008г.
Администрация города Королева Московской области, именуемая в дальнейшем
Муниципальный заказчик, в лице Главы города Морозенко А.Ф., действующего
на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице ______________________________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов открытого
аукциона по определению Исполнителя работ по созданию информационного
канала в целях обеспечения населения г. Королёва услугами связи и
информации о деятельности органов местного самоуправления от "___"
_______________2008 г., Протокола No_________ заключили настоящий
Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
выполнение работ по созданию информационного канала в целях обеспечения
населения города Королева услугами связи и информации о деятельности
органов местного самоуправления следующих объектов муниципальной
собственности:
No
п/п Наименование учреждения Наименование работ Адрес объекта
1. Жилые дома
Создание информационного
канала пр-т Космонавтов 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 14, 16, 16а
2.
пр-т Космонавтов 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6
ул. Исаева 8, 10, 12/2
3.
пр-т Космонавтов 22/10
ул. Горького 4, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 16а, 16б, 16в, 16г
4.
пр-т Космонавтов 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
5.
ул. Строителей 9, 11, 13, 17, 19
Полевой пр-д 6
1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1. настоящего
Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией (Смета
No _______), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта,
условиями, заявленными на открытом аукционе по определению исполнителя
работ по созданию информационного канала в целях обеспечения населения
города Королева услугами связи и информации о деятельности органов
местного самоуправления.
1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных
обязательств.
1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола No_________
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по определению
Исполнителя работ по созданию информационного канала в целях обеспечения
населения города Королева услугами связи и информации о деятельности
органов местного самоуправления.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется
согласно Протоколу аукциона No_________ на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по созданию информационного
канала в целях обеспечения населения города Королева услугами связи и
информацией о деятельности органов местного самоуправления и сметной
документации (Смета No _______), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта и составляет
___________________________(____________________________________________
______________________) рублей _______копеек, в том числе НДС 18 % -
_________________. Все оплаты производятся Муниципальным заказчиком
Исполнителю по мере поступления денежных средств из бюджета города
Королева Московской области.
2.2. Исполнитель, превысивший объемы и стоимость работ без
соглашения с Муниципальным заказчиком, оплачивает эти работы за свой
счет.
2.3. Муниципальный заказчик перечисляет Исполнителю аванс на
приобретения сырья и материалов в размере 30% от стоимости работ,
указанных в п.2.1. -
___________________________(____________________________________________
____) руб. ________ коп, в том числе НДС - 18 % -
______________________руб. _______ коп.
2.4. Расчеты за выполненные Исполнителем работы производятся
Муниципальным заказчиком после подписания Сторонами промежуточных актов
выполненных работ (КС-2), с учетом ранее выплаченного аванса. После
полного завершения работ по контракту и подписания Сторонами актов
выполненных работ (КС-2) и справки КС-3 Исполнитель передает
Муниципальному заказчику всю необходимую документацию по выполненной
работе, с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе аукциона
No_________ на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по созданию информационного канала в целях обеспечения населения
города Королева услугами связи и информацией о деятельности органов
местного самоуправления
2.5. Муниципальный заказчик вправе при исполнении настоящего
Контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных услуг
не более чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в услугах. При этом по согласованию с Исполнителем
Муниципальный заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части
работ, услуг, но не более чем на 10 % такой цены.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента его заключения.
3.2. Контракт действует в течение календарного года.
3.3. Срок начала исполнения работ -
__________________________________________.
3.4. Срок выполнения работ - _______ рабочих дней.
3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик в течение действия настоящего Контракта:
4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для выполнения
работ по настоящему Контракту;
4.1.2. обеспечивает финансирование работ на Объекте из средств
соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из
соответствующего бюджета;
4.1.3. производит в установленном п. 2.3. порядке выплаты
Исполнителю аванса;
4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку
выполненных по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи -
приемки работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3);
4.1.5. производит окончательный расчет с Исполнителем за
выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных п. 2.4.,
настоящего Контрактов с учетом положений, изложенных в предложении 2
п.2.1. и в п. 4.1.2.;
4.1.6. имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на
условиях предусмотренных в настоящем Контракте.
4.2. Исполнитель в течение срока действия настоящего Контракта:
4.2.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со
сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и
правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;
4.2.2. представляет Муниципальному заказчику заверенную своей
печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления выполняемого
вида работ;
4.2.3. уведомляет Муниципального заказчика, в письменной форме, о
необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту,
не учтенных в технической документации и увеличении в связи с этим
стоимости работ;
4.2.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком дополнительные
работы, не предусмотренные сметной документацией или заданием
Муниципального заказчика, и в связи с этим, по поручению Муниципального
заказчика, производит необходимые согласования с контролирующими
органами;
4.2.5. при выполнении работ использует материалы и оборудование,
имеющее соответственные сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество.
4.2.6.согласовывает, при необходимости, с органами технического
надзора порядок выполнения работ на Объекте и обеспечивает его
соблюдение на месте проведения работ.
4.2.7.немедленно извещает Муниципального заказчика и до получения
указаний, приостанавливает работы при обнаружении:
( возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий
выполнения его указаний о способе выполнения работ;
( обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным;
( иных, независимых от Исполнителя обстоятельствах, угрожающих годности
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
4.2.8. получает, при необходимости, разрешение на проведение
земляных работ;
4.2.9. в течение 5 дней после выполнения работ передает
Муниципальному заказчику счет-фактуру, оформленную по правилам,
установленными п.п. 5 и 6 ст.169 Налогового кодекса РФ.
4.2.10. по своему усмотрению, за свой счет и под свою
ответственность, имеет право привлечь к производству работ третьих лиц
(субподрядчиков). В случае привлечения субподрядчиков ответственность за
выполняемые субподрядчиком работы несет Исполнитель;
4.2.11. Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик оплачивает
выполненные работы, с учетом положений, изложенных в предложении 2
п.2.1. и в п.4.1.2.;
4.3.12. при производстве работ Исполнитель при завершении работ по
Контракту обязан оформить и предоставить Муниципальному заказчику
принципиальную и исполнительную схемы подписанные организацией
Исполнителя и представителем Муниципального заказчика (данный пункт
включается в Контракт в случае выполнения электромонтажных работ).
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе
представителя Муниципального заказчика, представителей Исполнителя и
привлекаемых при необходимости Муниципальным заказчиком других,
заинтересованных организаций, на основании актов сдачи-приемки работ
(КС-2) и справки КС-3.
5.2. Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный
Сторонами, после получения Муниципальным заказчиком извещений об их
выполнении.
5.3. В случае выполнения Исполнителем скрытых работ их готовность
должна быть подтверждена двусторонними актами промежуточной
сдачи-приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования
скрытых работ.
5.4.Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
Муниципальным заказчиком, или он не был информирован об этом,
Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по
указанию Муниципального заказчика, а затем за собственный счет
восстановить ее.
5.5. Если при приемке выполненных работ комиссией будут
обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта,
то комиссией составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их
исправления.
5.6. До сдачи работ Исполнитель несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами непреодолимой силы.
5.7. Исполнитель представляет Муниципальному заказчику Акт
выполненных работ (КС-2) и Справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт
представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и его
даты, периода проведения работ, адреса объекта, полной стоимости работ
за подписью уполномоченного лица Исполнитель и скрепленного его печатью.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются Муниципальным
заказчиком за фактически выполненные объемы работ по Контракту, после
подписания Сторонами промежуточных актов выполненных работ (КС-2) с
учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе аукциона
No_________ на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по созданию информационного канала в целях обеспечения населения
города Королева услугами связи и информацией о деятельности органов
местного самоуправления
Окончательный расчет осуществляется после полного завершения работ по
контракту и подписания Сторонами актов выполненных работ (КС-2) и
справки КС-3 с учетом ранее выплаченного аванса, средств, выплаченных по
подписанным промежуточным актам и с учетом финансирования из источника,
указанного в п.2.1., п.4.2.1., по мере поступления средств из
соответствующего бюджета, с учетом расчета стоимости, указанной в
Протоколе аукциона No __________ на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по созданию информационного канала в целях
обеспечения населения города Королева услугами связи и информацией о
деятельности органов местного самоуправления.
6.2. В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по
вине Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными
средствами с Муниципального заказчика не взимается.
6.3. В случае возникновения кредиторской задолженности,
вызванной задержкой финансирования Муниципального заказчика, Исполнитель
не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без
согласования с Муниципальным заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены
некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой
счет без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами
срок, переделать эти работы или устранить допущенные недостатки
(дефекты).
При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе
привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя,
расторгнув с Исполнителем настоящий Контракт в установленном законом
порядке.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения
недостатков (дефектов) в работах, установленных в Актах приемки и Актах
проверки качества работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает
Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости
Контракта/дефектов за каждый день просрочки по его исполнению и/или по
их устранению.
7.3. Уплата неустойки не освобождает от исполнения своих
обязательств по настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных
обязательств возникают после выставления претензий пострадавшей стороны
или вынесения по этому вопросу судебного решения.
7.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее
выполнение его работниками и субподрядными организациями мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по
соблюдению санитарных норм и правил во время проведения работ. В случае
ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения
работ, использования некачественных материалов, несоблюдения
установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и
судебное разбирательство, Исполнитель возмещает потерпевшей стороне или
Муниципальному заказчику ущерб в полном объеме.
7.5. Муниципальный заказчик не несет ответственность за
сохранность материалов Исполнителя.
7.6. В случае неисполнения обязанности, установленной п.
4.2.9. Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере
не менее ___________________ действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка РФ.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось
следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Контракта, а также, если эти
обстоятельства непреодолимой силы будут признаны форс-мажорными.
В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно
сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и
разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Исполнитель гарантирует:
8.1.1. Надлежащее качество используемых материалов,
оборудования, соответствия их государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
8.1.2. Качественное выполнение работ в соответствии с
государственными стандартами, действующими нормами и правилами,
техническими условиями и условиями контрактных обязательств.
8.1.3. Устранение недостатков (дефектов) выявленных в период
гарантийного срока, указанного в п.8.1.4. настоящего Контракта, в
3-дневный срок.
8.1.4. На работы, выполненные Исполнителем, устанавливается
гарантийный срок в течение 2-х лет. Гарантийный срок исчисляется с даты
подписания акта приемки выполненных работ.
8.1.5. Для участия в составлении Акта, подтверждающего
недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока,
согласования сторонами порядка и срока их устранения, Исполнитель обязан
направить своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня
получения письменного уведомления Муниципального заказчика.
8.1.6. Неявка представителя Исполнителя для составления Акта о
выявленных недостатках (дефектах) в течении 3-х дней после получения
уведомления от Муниципального заказчика дает основание Муниципальному
заказчику составить Акт в одностороннем порядке, подписать его и считать
неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный Акт направляется
Исполнителю и является обязательным для Исполнителя, а указанные в нем
недостатки и дефекты подлежат устранению Исполнителем за свой счет, в
срок указанный в Акте.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При выполнении настоящего Контракта стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другим
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений.
9.2.В случае окончания срока действия лицензии на
осуществление Исполнителем выполняемого вида работ раньше срока
окончания работ или аннулирование ее компетентными органами и не
представления новой лицензии, Муниципальный заказчик вправе расторгнуть
в одностороннем порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков
Исполнителю с передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных
работ и поручить выполнение работ другому Исполнителю.
9.3. В случае неисполнения или систематического некачественного
исполнения Исполнителем порученных работ, грубого нарушения норм и
правил выполнения работ, использования некачественных материалов,
Муниципальный заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо
убытков, имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Исполнителя в
10-дневный срок.
9.4. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению
Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку становиться явно невозможным, Муниципальный заказчик вправе
отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Исполнителя
возмещения убытков.
9.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она
не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе
назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться
от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет
Исполнителя, также потребовать с Исполнителя возмещения убытков.
9.6. В течении срока действия настоящего Контракта Муниципальный
заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание
Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет
нарушение интересов Муниципального заказчика.
9.7. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ. Досрочное расторжение Контракта по соглашению
Сторон оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных
работ.
9.8. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в
письменной форме.
9.9. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной
настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.10. В случае если между Сторонами возникли разногласия и споры
при исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были
разрешены путем переговоров, спор передается для рассмотрения
Арбитражным судом, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
9.11. В случае изменения юридического адреса или банковских
реквизитов Сторон в 10-дневный срок уведомить друг друга об этом в
письменной форме.
9.12. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон настоящего Контракта и 1 экземпляр для ФКУ Администрации
г.Королева М.О..
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК" "ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Администрация города Королева
Московской области
141070, г. Королев, М.о., ул. Октябрьская, д. 1
т.516-07-60
ИНН 5018034320
КПП 501801001
р/с 40204810700000002250 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королева (Администрация
г.Королева))
л/с 03001000050
БИК 044583001
ОКОНХ 97600, ОКПО 04034183
Глава города ________________ А.Ф. Морозенко
м.п.
PAGE
PAGE 21
