ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В МДОУ No34 г. Королёв 2008 г. Содержание документации об открытом аукционе I. Общие сведения об открытом аукционе .3 1.Приглашение к участию в открытом аукционе...............................................3 II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого аукциона..................................................4 III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе........................5 1. Порядок предоставления документации открытого аукциона .5 2. Разъяснение документации об открытом аукционе .5 3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе .5 4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе...........................................6 5. Требования к выполняемым работам.....................................................6 6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе..........................6 7. Подача и прием заявок на участие в аукционе...............................................6 8. Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки.....................7 9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.......................7 10. Порядок проведения открытого аукциона...........................................................7 11. Порядок заключения и обеспечение исполнения муниципального контракта .8 12. Законодательное регулирование........................................................... ....9 IV. Информационная карта открытого аукциона 9 Общие условия контракта............................................................... .........12 Техническое задание................................................................. ...............14 VII. Образцы форм.................................................................... ....................15 1. Заявка на участие в открытом аукционе ..16 2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..18 3. Проект муниципального контракта............................................................19 Приложения NoNo 1 - 12 - (сметы на 114 листах) Общие сведения об открытом аукционе 1. Приглашение к участию в открытом аукционе No____ от "____" ________2008 года Уважаемые господа! Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на завершение ремонтных работ в МДОУ No34, согласно сметной документации. 1.1 Форма торгов: открытый аукцион. 1.2 Муниципальный заказчик: - Городской комитет образования (ул. Октябрьская, д. 8-а), Заказчик, сопровождающий выполнение ремонтных работ по Лоту No1: - МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королева М.о." (ул. Гагарина, д. 11). Заказчик, сопровождающий выполнение работ в части благоустройства по Лоту No2: - управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. (ул. Октябрьская, д. 1). 1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона: АНО "Дирекция перспективных программ": Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314, 315. Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5. Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15. 1.4. Источник финансирования заказа: местный бюджет 1.5 Предмет открытого аукциона: завершение ремонтных работ в МДОУ No34 Лот No1 - ремонтные работы, согласно Приложениям No1- No9: - электромонтажные работы - Приложения No1, No2 - капитальный ремонт фасада здания - Приложение No3 - ремонт системы отопления, ГВС, ХВС и канализация. Сантехнические работы- При- ложение No4 - монтаж и накладка АУПС. СОУЭ и системы видеоконтроля - Приложение No5 - общестроительные наружные работы - Приложение No6 - ремонт отмостки - Приложение No7 - ремонт помещений. Общестроительные работы - Приложение No8 - замена ограждений - Приложение No9 Лот No2 - благоустройство территории, согласно Приложениям No10-No12: - благоустройство дворовой территории - Приложение No10 - устройство спортивной площадки - Приложение No11 - установка малых форм - Приложение No12. 1.6 Место выполнения работ: г. Королев, М.о. 1.7 Сроки выполнения работ: до 1 мая 2008г. 1.8 Условия оплаты по муниципальному контракту: Возможно авансирование 50 % от суммы контракта, окончательная оплата после подписания акта выполненных работ. 1.9 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта. 1.10 Место, дата, время и порядок предоставления документации об открытом аукционе: Документация об открытом аукционе предоставляется с13 февраля 2008 г. по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и доверенности. 1.11. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом аукционе: www.korolev.ru 1.12 Стоимость документации об открытом аукционе составляет 715 руб. без НДС. 1.13 Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов по лотам не более: Лот No1 - 15 442 557,38 руб. Лот No2 - 4 502 598 руб. 1.14 Адрес приема заявок на участие в открытом аукционе: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314, 315. 1.15 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 25 марта 2008 г., 11 час. 00 мин. (время московское). 1.16 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе - 25 марта 2008 г.12 час. 30 мин. Проведение открытого аукциона - 26 марта 2008 г. 10 час. 00 мин. Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. 1.17. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 1.18. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ, ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого аукциона Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона; 2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям дает право комиссии по размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном открытом аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа. 2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения. 2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку на каждый из 2 лотов. В случае если участник подает более одной заявки на любой из 2 лотов, все его заявки по этим лотам отклоняются. 2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона. III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе 1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе 3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны получить документацию об аукционе на основании письменного заявления заинтересованного лица. Заявки от лиц, получивших документацию об открытом аукционе в ином порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого аукциона, рассматриваться не будут. 3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за предоставление документации об аукционе составляет 715 руб. без НДС. 3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме представителем заинтересованного лица лично или на основании доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в письменном виде) в день получения заявления. 3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей требованиям документации об открытом аукционе, дает комиссии по размещению муниципального заказа право на отклонение данной заявки. 2. Разъяснение документации об открытом аукционе. 3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить специализированной организации запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу специализированной организации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса специализированная организация направит в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил к спец. организации не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу, разъяснение также будет размещено специализированной организацией на официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального заказа, от которого поступил запрос. 3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе 3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе. 3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной документацией об открытом аукционе, заявку, включающую следующие документы: - заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения (Форма 1); - анкету участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей документации об открытом аукционе (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения заказа; - копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида работ, являющихся предметом открытого аукциона; - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до 12 февраля 2008 г; - проект муниципального контракта (форма 3), подписанный участником размещения заказа. 3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. 3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров требованиям настоящей документации. 4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе 3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях. 5. Требования к оказываемым работам 3.5.1. Закупка ремонтных работ для МДОУ No34 предлагаемая участникам размещения муниципального заказа, должна полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании и отвечать требованиям, установленным в настоящей документации об открытом аукционе. 6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе 3.6.1. Документы, входящие в заявку на участие в открытом аукционе, должны быть отпечатаны. 3.6.2. Формы 1,2,3 документов и представляемые копии лицензий, входящих в заявку на участие в открытом аукционе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального заказа. 3.6.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. 7. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе. 3.7.1. Специализированная организация принимает заявки на участие в открытом аукционе по адресу, указанному в пункте 1.14. настоящей документации об открытом аукционе. 3.7.2. Специализированная организация заканчивает принимать заявки на участие в открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.15. настоящей документации об открытом аукционе. 3.7.3. Специализированная организация регистрирует поступившие заявки на участие в открытом аукционе с указанием даты и времени их получения. 3.7.4. По письменному запросу участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 8. Право участника размещения муниципального заказа отзывать заявки 3.8.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала их рассмотрения. 3.8.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются участнику размещения муниципального заказа. 9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 3.9.1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.16., настоящей документации об открытом аукционе. 3.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Если участник подал более 1 заявки на участие в открытом аукционе (лоте) - отклоняются все заявки. 3.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе. На основании решения комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который в этот же день размещается на официальном сайте города HYPERLINK "http://www.kopolev.ru" www.kopolev.ru . 3.9.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о принятых комиссией решениях. 10. Порядок проведения открытого аукциона 3.10.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения муниципального заказа, признанные участниками аукциона (далее - участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация. В открытом аукционе принимает участие руководитель организации, являющейся участником открытом аукциона, или ее представитель по доверенности, выданной на право участия в открытом аукционе в соответствии с порядком его проведения и подписания протокола открытого аукциона. Участнику открытого аукциона необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 3.10.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии членов комиссии, уполномоченного представителя муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей. 3. 10.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия (секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников аукциона и осуществляет: - регистрацию присутствующих участников открытого аукциона; - выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих регистрационному номеру заявки участника; - аудиозапись открытого аукциона; - фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона" и соответствующую ему цену контракта; - ведет протокол открытого аукциона. В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. 3.10.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона (лота) и оглашает: - номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам); - предмет контракта (лота); - начальную (максимальную) цену контракта (лота); - "шаг аукциона"; - наименование организаций - участников аукциона, которые не явились на аукцион. После чего аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. 3.10.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 3.10.6 Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. 3.10.7 При каждом последующем снижении "шага аукциона" аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена. 3.10.8 Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта (лота), номер карточки и наименование участника, сделавшего последнее предложение о цене контракта (лота) - победителя открытого аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 3.10.9 Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. 11.Порядок заключения муниципального контракта 3.11.1.Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта. 3.11.2. Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона победитель аукциона обязан заключить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком. 3.11.3. В случае если победитель открытого аукциона не заключил муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 3.11.4. На основании признания победителя открытого аукциона, уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального контракта вследствие существенных нарушений поставщиком условий муниципального контракта сведения о таких поставщиках вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. 12. Законодательное регулирование 3.12.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ и ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нормативными правовыми актами Московской области и органов местного самоуправления г. Королева Московской области в части закупок и поставок продукции для муниципальных нужд. IV. Информационная карта открытого аукциона Нижеследующие данные по предмету открытого аукциона являются дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу. Пункты инструкции Условия проведения открытого аукциона Наименование и адрес муниципального заказчика 1.2 Муниципальный заказчик: - Городской комитет образования (ул. Октябрьская, д. 8-а), Заказчик, сопровождающий выполнение ремонтных работ по Лоту No1: - МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королева М.о." (ул. Гагарина, д. 11). Заказчик, сопровождающий выполнение работ в части благоустройства по Лоту No2: - управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. (ул. Октябрьская, д. 1). 1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет Предмет открытого аукциона 1.5 Завершение ремонтных работ в МДОУ No34, согласно сметной документации. Лот No1 - ремонтные работы, согласно Приложениям No1- No9: - электромонтажные работы - Приложения No1, No2 - капитальный ремонт фасада здания - Приложение No3 - ремонт системы отопления, ГВС, ХВС и канализация. Сантехнические работы- Приложение No4 - монтаж и накладка АУПС. СОУЭ и системы видеоконтроля - Приложение No5 - общестроительные наружные работы - Приложение No6 - ремонт отмостки - Приложение No7 - ремонт помещений. Общестроительные работы - Приложение No8 - замена ограждений - Приложение No9 Лот No2 - благоустройство территории, согласно Приложениям No10-No12: - благоустройство дворовой территории - Приложение No10 - устройство спортивной площадки - Приложение No11 - установка малых форм - Приложение No12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукционе 3.3.2. К заявке на участие в открытом аукционе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке: 1. Заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом аукционе (Форма 1); 2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей документации об открытом аукционе (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа; 3 Копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида работ, являющихся предметом открытого аукциона; 4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до 12 февраля 2008 г; 5. Проект муниципального контракта (Форма 3); Документы, указанные в п.п. 1,2,5 предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. Срок выполнения работ: 1.7. До 1 мая 2008 г. Цена контракта: 1.10 Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов по лотам: Лот No1 - 15 442 557,38 руб. Лот No2 - 4 502 598 руб. Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 1.11 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта. 3.4 Валюта заявки на участие в открытом аукционе: российский рубль 3.3.1 Язык заявки на участие в открытом аукционе: русский Требования к участникам открытого аукциона при заключении контракта II Участники открытого аукциона должны удовлетворять следующим обязательным требованиям: - соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона; - не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; - не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право комиссии по размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку на каждый из 2 лотов. В случае если участник подает более одной заявки на любой из 2 лотов, все его заявки по этим лотам отклоняются. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона. Порядок отзыва и внесения изменений в заявку на участие в открытом аукционе 3.9. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией по размещению муниципального заявок на участие в открытом аукционе. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются участнику размещения муниципального заказа. Порядок предоставления разъяснения положений документации об открытом аукционе 3.2 Разъяснения положений документации об открытом аукционе предоставляются специализированной организацией не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Адрес для подачи заявок на участие в открытом аукционе 1.16 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15 Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе 1.17. 25 марта 2008 г.11 ч. 00 мин. (время московское). Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 3.10.2 Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать пять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании его участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. Победитель открытого аукциона 3.11.3 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта. Срок подписание муниципального контракта 1.27.,3.11.2. В течение 20 дней со дня подписания протокола открытого аукциона муниципальный заказчик и победитель аукциона должны подписать муниципальный контракт. Условия оплаты муниципального контракта 1.9. Возможно авансирование 50 % от суммы контракта, окончательная оплата после подписания акта выполненных работ. V. Общие условия контракта 1. Определения В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование: * "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку ремонтных работ. * "Исполнитель" - организация, выполняющая работы. * "Муниципальный контракт" - договор на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком от имени муниципального образования с юридическим или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в соответствии с которым поставщик продукции для муниципальных нужд должен передать продукцию муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленной продукции. * "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по контракту; * "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику в рамках контракта. 2. Требования Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. 3. Контроль Заказчик в лице Городского комитета образования имеет право проводить контроль по выполнению работ в форме и в порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям контракта. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством поставляемых работ. После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение рабочего дня устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика. Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от Заказчика возмещения понесенных на это затрат. 4. Гарантия Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ. 5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств. 6. Форс-мажорные обстоятельства Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. 7. Разрешение споров Если путем переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8. Налоги и пошлины Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по контракту Заказчика. Техническое задание На завершение ремонтных работ в МДОУ No34 Техническое задание по лоту No 1 Наименование учреждения адрес объекта. Наименование работ Сметная стоимость руб. МДОУ No 34 г. Королев, М. обл. ул. Кооперативная, д. 13а Щитовая. Электромонтажные работы. Приложение 1 90 481 Электромонтажные работы. Слаботочные сети Приложение 2 2 059 466,28 Капитальный ремонт фасада здания. Приложение 3 4 439 485,94 Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС и канализация. Сантехнические работы. Приложение 4 2 381 559 Монтаж и наладка АУПС. СОУЭ и системы видеоконтроля. Приложение 5 755 873,93 Общестроительные наружные работы. Приложение 6 3 300 853 Ремонт отмостки. Приложение 7 281 456,43 Ремонт помещений. Общестроительные работы. Приложение 8 841 749,29 Замена ограждений. Приложение 9 1 291 632,51 ИТОГО:(со всеми необходимыми налогами и начислениями) 15 442 557,38 Ремонт помещений в здании МДОУ No34, замена ограждений. Общие требования к Исполнителю. Исполнитель должен: Наличие лицензии на производство указанных видов работ. Выполнить работы согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания и документации об аукционе СНиП, и правил противопожарной безопасности. Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком и заказчиком. Производить разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных с муниципальным заказчиком. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и прилегающей к нему территории в течение одной недели. Заказчик (ГК образования города Королёва Московской области) имеет право изменить объём всех работ не более чем на 10% в случае выявления потребности в дополнительных (при условии выделения дополнительного финансирования) или при прекращении потребности в предусмотренных работах Гарантийные требования к выполняемым работам Предоставление гарантийных обязательств в течение 24 месяцев, со дня подписания акта сдачи-приемки работ по объекту. Техническое задание по лоту No 2 работы по благоустройству дворовой территории, установки спортивной площадки и малых форм No п/п Перечень основных данных Содержание основных данных и требований 1 Лимит финансирования 4 502 598 (Четыре миллиона пятьсот две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей, в том числе: благоустройство дворовой территории - 2 379 210 (Два миллиона триста семьдесят девять тысяч двести десять) рублей, Приложение 10 устройство спортивной площадки 32х16 - 999 176 (Девятьсот девяносто девять тысяч сто семьдесят шесть) рублей, Приложение 11 установка малых форм - 1 124 212 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи двести двенадцать) рублей. Приложение 12 2 Особые условия Заказчик (ГК образования города Королёва Московской области) имеет право изменить объём всех работ не более чем на 10% в случае выявления потребности в дополнительных (при условии выделения дополнительного финансирования) или при прекращении потребности в предусмотренных работах (кроме благоустройства дворовой территории) 3 Требования к проведению работ Производить работы в полном соответствии с требованиями государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС и локальных сметных расчетов. 4 Требования к обеспечению безопасности при проведении работ Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ. 5 Гарантийные требования к выполняемым работам Предоставление гарантийных обязательств в течение 36 месяцев, со дня подписания акта сдачи-приемки работ по объекту. VII. Образцы Форм 1. Заявка на участие в аукционе - Форма 1. 2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2. 3. Проект муниципального контракта - Форма 3 Форма 1.1 Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No1 Дата Уважаемые господа! Изучив документацию об открытом аукционе по Лоту No1, на завершение ремонтных работ в МДОУ No34, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________________________________ __________ (наименование организации - участника размещения муниципального заказа) (юридический адрес участника размещения муниципального заказа) в лице, ________________________________________________________________________ ____ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей организации в открытом аукционе на условиях, установленных в документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на условиях нашего предложения по цене. Организатор открытого аукциона, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации: Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.2 Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No2 Дата Уважаемые господа! Изучив документацию об открытом аукционе по Лоту No2, завершение ремонтных работ в МДОУ No34 получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________________________________ __________ (наименование организации - участника размещения муниципального заказа) (юридический адрес участника размещения муниципального заказа) в лице, ________________________________________________________________________ ____ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей организации в открытом аукционе на условиях, установленных в документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на условиях нашего предложения по цене. Организатор открытого аукциона, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации: Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение к заявке Форма 2 Анкета участника размещения муниципального заказа для юридического лица Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ 7 ИНН: ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ и f h | Ё ? ? ё В Ж Ф Ю д ж и к р т ф - " $ , . F ^ b x z ? ? ? ? ' ? ? Ъ ь ю ??????e!??? ?????/ ф >* h ? h7 h7 h7 h7 h7 h7 ? ? ????????? hp hp hp hp ? hp gdp gd gd ? gd gd kdK gd gd gd gd gd gd gd gd gd gd a$gd gd gd gd gd P R | ? ? В Ш к м " : \ ^ h ? R | h ? ???????????? а ? ? h? h© h- h© h- ????(???? ????(???? ????(?????_________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность _____________________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ 8 ИНН: ____________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) Форма 3.1 Форма 3.1 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ No1 на завершение ремонтных работ г. Королёв М. .обл. "__" __________2008 г. Городской комитет образования, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Председателя Гринько Н.П. действующего на основании Устава, Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава и лицензии _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ от ________________________, Протокола No ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________________от _______________ ЛОТ No 1 заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о нижеследующем: 1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1 Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих ремонтных работ на объектах ________________________________________________________________________ ______ - (далее по тексту работы на объекте): No Наименование объекта Наименование работ Адрес объекта 1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией (Локальный сметный расчет No ______________________), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями, заявленными на ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ от _______________, Протокола No ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ . 1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных обязательств. 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании результатов ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ от _______________, ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________________________________________________________ от _______________ ЛОТ No 1 2 СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно Протоколу No ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________________ от _______________ ЛОТ No 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет ___________________________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % - ________________ руб. (_____________________________________________________________) Все оплаты производятся Муниципальным заказчиком Исполнителю по мере поступления денежных средств из местного бюджета. 2.2 Исполнитель, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой счет. 2.3 Муниципальный заказчик перечисляет Исполнителю аванс на приобретение сырья и материалов в размере ___ % от стоимости работ, указанной в п.п. 2.1., что составляет - _________________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % _________ руб. (__________________________________________________________). 2.4 Расчет за выполненные Исполнителем работы производится Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по Контракту, за фактически выполненные объемы работ после подписания Сторонами акта выполненных работ (КС - 2) и справки КС-3, с учетом ранее выплаченного аванса, и передачи Заказчику и Муниципальному заказчику всей необходимой документации по выполненной работе, с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________________от __________ года ЛОТ No 1. 2.5 Муниципальный заказчик и Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Контракту. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 3.1 Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. 3.2 Контракт действует в течение текущего календарного года, кроме сроков указанных в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. 3.3 Срок начала исполнения работ - ___________ 2008 г. 3.4 Срок окончания работ - __________ 2008 г. 3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего Контракта: 4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства работ по настоящему Контракту, 4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте из средств соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из местного бюджета. 4.1.3. производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату Исполнителю аванса. 4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3), 4.1.5. производит окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего Контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.1.6. обеспечивает Исполнителя закрываемым складским помещением на территории Объектов, выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта. 4.1.7. осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения работ по Контракту. 4.1.8. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на условиях предусмотренных в настоящем Контракте. 4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта: 4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков технологических процессов при проведения работ по Контракту в соответствии с действующими нормами и правилами, качеством применяемых сырья и материалов. 4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по приемке выполненных Исполнителем работ. 4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку выполненных Исполнителем работ. 4.2.5. участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ, подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3. 4.3. Исполнитель в течение срока действия настоящего контракта: 4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.3.2. представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную своей печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления выполняемого вида работ. 4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с этим сметной стоимости работ. 4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые согласования с контролирующими органами. 4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую документацию, удостоверяющую их качество. 4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов, удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте проведения работ. 4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых по Контракту "работ". 4.3.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным; иных, независящих от Исполнителя обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.3.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных работ. 4.3.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п. 5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 4.3.12. Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать работы Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.3.13. При производстве электромонтажных и сантехнических работ Исполнитель при завершении работ по Контракту обязан оформить и предоставить Муниципальному заказчику и Заказчику принципиальную и исполнительную/ исполнительную (для сантехнических работ) схемы подписанную Подрядной организацией и представителем Муниципального заказчика (данный действует в случае выполнения электромонтажных и/или сантехнических работ по Контракту). 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком, в составе своего представителя, представителя Заказчика, представителей Исполнителя и привлекаемых Муниципальным заказчиком и Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3. 5.2. Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком извещения об их выполнении. 5.3. В случае выполнения Исполнителем скрытых работ их готовность должна быть подтверждена двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. 5.4 Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее. 5.5 Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов и/или недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления. 5.6 До сдачи работ Исполнитель несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 5.7 Исполнитель представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и его даты, периода проведения работ, адреса объектов, полной сметной стоимости работ за подписью уполномоченного лица Исполнителя и скрепленного его печатью. 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 6.1. Расчет за выполненные Исполнителем работы осуществляются Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объемы работ, после полного завершения работ по контракту и подписания сторонами актов выполненных работ (КС-2) и справки КС-3, с учетом выплаченного аванса и с учетом финансирования из источника, указанного в п. 2.1., 4.1.2. по мере поступления средств из соответствующего бюджета с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________________ от __________ года ЛОТ No 1. В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается. 6.2 В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Муниципального заказчика, Исполнитель не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Муниципальным заказчиком. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или устранить допущенные недостатки (дефекты). При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и недостатков за счет Исполнителя, и расторгнуть с Исполнителем настоящий Контракт. 7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах проверки качества работ, Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день просрочки по его исполнению и/или по их устранению. 7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или вынесения по этому вопросу судебного решения. 7.4 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов, несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и судебное разбирательство, Исполнитель возмещает потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном объеме. 7.5 Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за сохранность материалов Исполнителя. 7.6 В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.3.11. Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ. 7.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой силы будут признаны форс-мажорными. В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1. Исполнитель гарантирует: 8.1.1 Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций, оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество. 8.1.2. Качественное выполнение работ в соответствии с государственными стандартами, действующими нормами и правилами, техническими условиями и условиями контрактных обязательств. 8.1.3. Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. 8.1.4. На работы, выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок в течение ____месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - __ дня. 8.1.5. Исполнитель обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока. 8.1.6. Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного уведомления Муниципального заказчика и Заказчика. 8.1.7. Неявка представителя Исполнителя для составления акта о выявленных недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от Муниципального заказчика и Заказчика дает основание Муниципальному заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный Акт направляется Исполнителю и является обязательным для Исполнителя, а указанные в нем недостатки и дефекты подлежат устранению исполнителем, за счет исполнителя, в срок указанный в Акте. 9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 9.1 При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений. 9.2 Исполнитель обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке. 9.3 В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Исполнителем выполняемого вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования ее компетентными органами и не представления новой лицензии, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков Исполнителю с передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных работ и поручить выполнение работ другому исполнителю. 9.4 В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения Исполнителем порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков, имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Исполнителя в 10 дневный срок. 9.5 Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Исполнителя возмещения убытков. 9.6 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет исполнителя, а также потребовать с Исполнителя возмещения убытков. 9.7 Исполнитель обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить объекты и прилегающую к ним территорию. 9.8. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет нарушение интересов Муниципального заказчика. 9.9. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных работ. 9.10. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в письменной форме. 9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме. 9.14. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта. "Муниципальный заказчик" ГК образования 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а, тел. 516-88-17, 516-58-66 e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru" gk_obraz@korolev-net.ru ИНН 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 03002000020)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Председатель _______________Н.П. Гринько М.П. "Исполнитель" "Заказчик" Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области" 141070, г. Королев, М. обл., ул. Гагарина, дом 11. ИНН 5018105268 КПП 501801001 б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03916000045) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Руководитель учреждения _____________ Калиничев В. Д. М.П. 10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Форма 3.2 Проект муниципального контракта по Лоту No 2 на завершение ремонтных работ в МДОУ No34 город Королёв, Московская область " __" _________ 2008г. Городской комитет образования, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице Председателя Гринько Н.П. действующего на основании Устава, Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской области именуемый в дальнейшем "Заказчик по сопровождению выполнения работ", в лице начальника Управления Михайлина Н.А., действующего на основании Положения с одной стороны и ________________________________________________________________________ _, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии от ___________________ No _____________(Лот No2), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. "Муниципальный заказчик" и "Заказчик по сопровождению выполнения работ" (далее по тексту - "Заказчик") поручают, а "Исполнитель" принимает на себя выполнение работ по: благоустройству дворовой территории, устройству спортивной площадки размером 36х16, установке малых форм, на объекте Городского комитета образования администрации города Королёва Московской области - МДОУ No34 г. Королев, ул.Кооперативная, д.13а (далее по тексту работы - по Объекту). 1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Исполнителем" согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и условиям Контрактных обязательств. 1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте, определяются прилагающейся сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленной на основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для Московской области. 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, согласно конкурсному предложению "Исполнителя" составляет _________________ (__________________________________________________рублей), в том числе НДС 18 % __________________ (_____________________________________________- рублей). 2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определён бюджет города Королёва. 2.3. "Муниципальный заказчик" производит выплату аванса "Исполнителю" в размере ___ (______________) % от сметной стоимости работ, указанной в пункте 2.1.. 2.4. "Муниципальный заказчик" производит окончательный расчет с "Исполнителем" по факту выполнения полного объема работ, согласно настоящему Контракту, после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2), с учетом ранее выплаченного аванса и передачи "Муниципальному заказчику" и "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе, с учётом конкурсного предложения "Исполнителя", о чём составляется Акт, согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии от _____________ No ______ (лот No2), который подтверждает сумму, подлежащую оплате за выполненные работы по настоящему Контракту. 2.5. "Муниципальный заказчик" по согласованию с "Исполнителем" в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (Десять) % предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту. 2.6. "Исполнитель", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему Контракту без согласования с "Муниципальным заказчиком" и "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой счет. 2.7. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Муниципальным заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту. 2.8. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования, "Исполнитель" не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с "Муниципальным заказчиком". 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "__" ___________ 2008г. 3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "__" ____________ 2008 г. 3.3. Изменение сроков начала и окончания работ по настоящему Контракту оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 3.4. "Исполнитель" имеет право досрочно выполнить и сдать работы "Муниципальному заказчику" и "Заказчику", а "Муниципальный заказчик" оплатить выполненные работы. 4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества. 4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2), с учетом Расчетных индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и не подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта. 4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными представителями "Подрядчика", "Муниципального заказчика", "Заказчика" и при необходимости других заинтересованных и привлеченных организаций в соответствии с требованиями СНиП, МДС, и сметной документации. 4.3. В случае выполнения "Исполнителем" скрытых работ их готовность должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых работ с "Муниципальным заказчиком" и "Заказчиком". 4.4. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения "Муниципальным заказчиком" и "Заказчиком", или они не были информированы об этом, "Исполнитель" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Муниципального заказчика" и (или) "Заказчика", а затем за собственный счет восстановить её. 4.5. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. Неявка представителя "Исполнителя" для составления акта о выявленных недостатках (дефектах) в течение 3 (Три) дней после получения уведомления от "Заказчика" дает основание "Муниципальному заказчику" и "Заказчику" составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется "Исполнителю" и является обязательным для "Исполнителя", а указанные в нем недостатки (дефекты) подлежат устранению "Исполнителем" и за его счет, в срок указанный в акте. 4.6. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе плановых и внеплановых объездов уполномоченными представителями "Муниципального заказчика" и "Заказчика", в присутствии представителя "Исполнителя". Внеплановый контроль производится в дни, которые "Муниципальный заказчик" и "Заказчик" определяют по своему усмотрению. 4.7. До сдачи работ "Исполнитель" несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами неопределенной силы. 5. Права и обязательства Сторон. 5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Исполнитель" обязуется: 5.1.1. предоставить сметную документацию, необходимую для производства работ по Объекту, составленную на основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для Московской области; 5.1.2. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы "Муниципальному заказчику" и "Заказчику" в установленный Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта; 5.1.3. производить работы в полном соответствии со сметной документацией к настоящему Контракту, отвечающие требованиям государственных стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности; 5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту; 5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты лабораторных испытаний и др.); 5.1.6. применять конструкции, изделия, материалы и поставляемое оборудование, отвечающие требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов РФ и других нормативных документов; 5.1.7. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ; 5.1.8. уведомлять "Муниципального заказчика" и "Заказчика" в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в сметной документации; 5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте "Исполнитель" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране окружающей среды; 5.1.10. по требованию "Муниципального заказчика" и "Заказчика" предоставить информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ; 5.1.11. предоставить "Муниципальному заказчику" в течение 5 (Пять) после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) счёт - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ; 5.1.12. направить своего представителя для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня получения письменного уведомления "Заказчика"; 5.1.13. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", имеет право: 5.1.13. запрашивать и получать в установленном порядке у "Муниципального заказчика" и "Заказчика" документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд "Муниципального заказчика"; 5.1.14. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Муниципального заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.1.15. требовать возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Муниципального заказчика" и (или) "Заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ. 5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик" обязуется: 5.2.1. согласовать представленную сметную документацию на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.2.2. осуществлять совместно с "Муниципальным заказчиком" контроль над ходом и качеством выполняемых работ с соблюдением сроков их выполнения; 5.2.3. осуществлять совместно с "Муниципальным заказчиком" контроль за качеством применяемых сырья и материалов; 5.2.4. осуществлять совместно с "Муниципальным заказчиком" приемку выполненных работ; 5.2.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта, имеет право: 5.2.5. консультировать "Исполнителя" по вопросам выполнения работ для нужд "Муниципального заказчика" по настоящему Контракту; 5.2.6. запрашивать у "Исполнителя" информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту; 5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и приемки выполненных работ по настоящему Контракту. 5.3. Для выполнения настоящего Контракта "Муниципальный заказчик" обязуется: 5.3.1. утвердить сметную документацию, необходимую для производства работ по Объекту; 5.3.2. совместно с "Заказчиком" осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых работ с соблюдением сроков их выполнения; 5.3.3. совместно с "Заказчиком" осуществлять контроль за качеством применяемых сырья и материалов; 5.3.4. совместно с "Заказчиком" осуществлять приемку выполненных работ; 5.3.5. обеспечить оплату выполненных работ, в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта, имеет право: 5.3.6. консультировать "Исполнителя" по вопросам выполнения работ для нужд "Муниципального заказчика" по настоящему Контракту; 5.3.7. запрашивать у "Исполнителя" информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту; 5.3.8. требовать у "Исполнителя" соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта, согласно Гражданскому Кодексу РФ. 6. Гарантии выполненных работ. 6.1. "Исполнитель" гарантирует: 6.1.1. нормальную эксплуатацию Объекта в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев, при условии правильной эксплуатации Объекта. 6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте 4.5. Контракта, а так же и в период гарантийного срока эксплуатации. 7. Ответственность Сторон. 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая, действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 7.2. "Исполнитель" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта. 7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом: по вине "Муниципального заказчика" - последний обязан возместить "Исполнителю" фактически произведенные затраты; по вине "Исполнителя - последний обязан возместить "Муниципальному заказчику" понесенные им убытки. 7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту. 8. Расторжение Контракта. 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных "Исполнителем" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта. 9. Особые условия. 9.1. "Исполнитель" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по Объекту. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством РФ. 9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как "Муниципальным заказчиком", так и "Исполнителем" путем направления уведомления другой стороне, с уведомлением об этом "Заказчика". Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением. 9.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых передан "Исполнителю", другой находятся у "Заказчика" и третий у "Муниципального заказчика". 9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом друг друга. 10.2. Реквизиты Сторон: "Муниципальный заказчик" ГК образования 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а, тел. 516-88-17, 516-58-66 e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru" gk_obraz@korolev-net.ru ИНН 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 03002000020)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Председатель ________________________Н.П. Гринько "___" _____________ 2008 г. М. П. "Заказчик" Управление по благоустройству администрации города Королёва М.обл. Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1. ИНН 5018098980 КПП 501801001 лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству г.Королёва л/с No__________________)), р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Начальник Управления ___________________ Н.А.Михайлин "___" _____________ 2008 г. М. П. "Исполнитель" Генеральный директор _______________ "___" _____________ 2008 г. М.П. PAGE PAGE 29![]()