ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО СОВМЕСТНОГО АУКЦИОНА на проведение работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области (МДОУ No 11, МДОУ No12; МОУ СОШ No1; МООУ "Родник"; МОУ школа - интернат (полного) общего образования, МОУ школа - интернат для слепых и слабовидящих детей) г. Королёв 2008 год Содержание документации об открытом совместном аукционе I. Общие сведения об открытом совместном аукционе .3 1. Приглашение к участию в открытом аукционе...............................................3 II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого совместного аукциона......... ...5 III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом совместном аукционе .5 1. Порядок предоставления документации об открытом совместном аукционе .5 2. Разъяснение документации об открытом совместном аукционе .6 3. Подготовка заявки на участие в открытом совместном аукционе............ 6 4. Обеспечение заявки на участие в открытом совменстном аукционе..................7 5. Валюта заявки на участие в открытом совместном аукционе.............................8 6. Требования к выполняемым работам .8 7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом совместном аукционе .8 8. Подача и прием заявок на участие в открытом совместном аукционе..................8 9.Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки .8 10.Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе..........9 11. Порядок проведения открытого совместного аукциона.....................................9 12. Порядок заключения и обеспечение исполнения муниципального контракта.......10 13. Законодательное регулирование........................................................... ...11 IV. Информационная карта открытого совместного аукциона...............................12 Общие условия контракта............................................................... .........16 Техническое задание................................................................. ..............17 VII. Образцы форм.................................................................... ....................18 1. Заявка на участие в открытом совместном аукционе .......................................19 2. Анкета участника размещения муниципального заказа...................................23 3. Проект муниципального контракта ...........................................................24 Приложения No 1 - 11 (сметы на 56 листах) Общие сведения об открытом совместном аукционе 1. Приглашение к участию в открытом совместном аукционе No____ от "____" ________2008 года Уважаемые господа! Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом совместном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области (МДОУ No 11, МДОУ No12; МОУ СОШ No1; МООУ "Родник"; МОУ школа - интернат (полного) общего образования, МОУ школа - интернат для слепых и слабовидящих детей). 1.1 Форма торгов: открытый совместный аукцион. 1.2 Муниципальные заказчики: - Городской комитет образования администрации г. Королева М.о. - МООУ "Родник" Заказчик сопровождающий выполнение работ - МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королева М.о." 1.3 Специализированная организация по подготовке открытого совместного аукциона: АНО "Дирекция перспективных программ": Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314, 315. Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5. Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15. 1.4. Источник финансирования заказа: ЛОТ No1 Бюджет города Королева М. обл. ЛОТ No 2 Бюджет города Королева М. обл. и бюджет Московской области (для работ по замене окон на ПВХ в спортивном зале МОУ СОШ No 1). ЛОТ No3 Бюджет города Королева М. обл. и внебюджетные средства. ЛОТ No4 Бюджет города Королева М.обл. Предмет открытого совместного аукциона: капитальный ремонт на объектах Городского комитета образования администрации города Королева М.о. ЛотNo1 МДОУ No11 1) Капитальный ремонт кровли МДОУ No12 1) Капитальный ремонт летних веранд. ЛотNo2 МОУ СОШ No1 1) Замена окон на окна из ПВХ в спортивном зале 2) Замена подоконных досок в коридорах. ЛотNo3 МООУ " Родник" 1)Капитальный ремонт полов в столовой (правая часть) 2)Капитальный ремонт полов в столовой (левая часть) 3)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Электромонтажные работы. 4)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Сантехнические работы. 5)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Общестроительные работы. ЛотNo4 МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования 1) Капитальный ремонт санитарно-технических систем жилого корпусу (левая сторона). МОУ школа-интернат для слепых и слабовидящих детей 1)Капитальный ремонт санитарно-технических систем здания. 1.6 Объем работ на объектах согласно сметной документации. 1.7 Место выполнения работ: г. Королёв Московской области. 1.8 Сроки выполнения работ: ЛОТ No1 - до 31.07. 2008 г., ЛОТ No2- до 31.07. 2008 г. ЛОТ No3 - до 31.08. 2008г. ЛОТ No4 - до 20.08. 2008 г. 1.9Условия оплаты по муниципальному контракту: Возможно 30% авансирование. Окончательная оплата после подписания акта сдачи-приемки работ. 1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта. 1.11 Место, дата, время и порядок предоставления документации об открытом совместном аукционе: Документация об открытом совместном аукционе предоставляется с 16 мая 2008 г. по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и доверенности. 1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом совместном аукционе: www.korolev.ru 1.13 Стоимость документации об открытом совместном аукционе составляет: _515 руб. без НДС. 1.14 Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов не более: ЛОТ No1 1 000 965,00 руб. ЛОТ No 2 779 146,00 руб. ЛОТ No3. 698 438,00 руб. ЛОТ No4. 938 021,00 руб. 1.15 Размер обеспечения заявки на участие в открытом совместном аукционе: Лоту No 1 составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 50 048,25 рублей. Лоту No 2 составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 38 957,30 рублей. Лоту No 3 составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 34 921,90 рублей. Лоту No 4 составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 46 901,05 рублей. Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом совменстном аукционе, вносит средства на указанный в аукционной документации счет (реквизиты) по тем лотам, по которым будет подаваться заявка. 1.16 Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения заявки: ИНН/КПП 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 05904000002)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 1.17 Адрес приема заявок на участие в открытом совместном аукционе: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314,315. 1.18 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом совместном аукционе: 17 июня 2008 г., 11 час. 00 мин. (время московское). 1.19 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе - 17июня 2008 г. 12 час. 00 мин. Проведение открытого совместного аукциона - 18 июня 2008 г. 10 час. 00 мин. Срок действия заявки на участие в открытом совместном аукционе не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. 1.20. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 1.21. Открытый совместный аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ, ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого совместного аукциона Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого совместного аукциона; 2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом совместном аукционе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям дает право комиссии по размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном открытом совместном аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа. 2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого участника от участия в открытом совместном аукционе на любом этапе его проведения. 2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку на каждый из 4 лотов. В случае если участник подает более одной заявки на любой из 4 лотов, все его заявки по этим лотам отклоняются. 2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона. III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом совместном аукционе 1. Порядок предоставления документации об открытом совместном аукционе 3.1.1. Для участия в открытом совместном аукционе заинтересованные лица должны получить документацию об аукционе на основании письменного заявления заинтересованного лица. Заявки от лиц, получивших документацию об открытом совместном аукционе в ином порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого аукциона, рассматриваться не будут. 3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за предоставление документации об аукционе составляет 515 руб. без НДС. 3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об открытом совместном аукционе, заявления, поданного в письменной форме представителем заинтересованного лица лично или на основании доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в письменном виде) в день получения заявления. 3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей требованиям документации об открытом совместном аукционе, дает комиссии по размещению муниципального заказа право на отклонение данной заявки. 2. Разъяснение документации об открытом совместном аукционе. 3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить специализированной организации по подготовке открытого совместного аукциона запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе. Запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу специализированной организации по подготовке открытого совместного аукциона. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор открытого аукциона направит в письменной форме разъяснения положений документации об открытом совместном аукционе, если запрос поступил к организатору открытого совместного аукциона не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом совместном аукционе. 3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу, разъяснение также будет размещено организатором открытого совместного аукциона на официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального заказа, от которого поступил запрос. 3. Подготовка заявки на участие в открытом совместном аукционе 3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и вся переписка при обмене информацией об открытом совместном аукционе. 3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной документацией об открытом совместном аукционе, заявку, включающую следующие документы: - заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом совместном аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения (Форма 1); - анкету участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей документации об открытом совместном аукционе (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения заказа; - документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом совместном аукционе. - копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида работ, являющихся предметом открытого совместного аукциона; - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до 15 мая 2008 г; - проект муниципального контракта (форма 3), подписанный участником размещения заказа. 3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. 3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в открытом совместном аукционе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров требованиям настоящей документации. Обеспечение заявки на участие в открытом совменстном аукционе 3.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом совменстном аукционе составляет 5 % ( пять процентов) начальной (максимальной цены контракта) по каждому лоту. Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом совменстном аукционе, вносит средства на указанный в аукционной документации счет по тем лотам по которым будет подаваться заявка. Срок внесения денеждых средств в качестве обеспечения заявки - не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в укционе 3. 4.2 Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом совменстном аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате должно быть подано претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в открытом совменстном аукционе. 3.4.3 В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в открытом совменстном аукционе. 3.4.4 Организатор открытого совменстного аукциона возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом совменстном аукционе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим претендентом в следующих случаях и в следующие сроки: - в течение пяти дней со дня принятия претендентом решения об отказе от проведения открытого совменстного аукциона; - в течение пяти дней со дня поступления организатору открытого совменстного аукциона уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в открытом совменстном аукционе с соблюдением положений пункта 3.9.1 аукционной документации; - в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом совменстном аукционе претенденту, которому(ым) отказано в допуске к участию в открытом совменстном аукционе; - в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом совменстном аукционе участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер; - в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом совменстном аукционе участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе и возвращены; - претенденту, заявке на участие в открытом совменстном аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения контрактаа с победителем аукциона или с таким участником аукциона; - претенденту, в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заказчику подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения обязательств. 3.4.5 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом совменстном аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения контракта. 5. Валюта заявки на участие в открытом совместном аукционе 3.5.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в открытом совместном аукционе, должны быть выражены в российских рублях. 6. Требования к выполняемым работам 3.6.1. Выполняемые работы по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации г. Королева Московской области (МДОУ No 11, МДОУ No12; МОУ СОШ No1; МООУ "Родник"; МОУ школа - интернат (полного) общего образования, МОУ школа - интернат для слепых и слабовидящих детей) их количественные и качественные характеристики должны полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании настоящей документации об открытом совместном аукционе. 7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом совместном аукционе 3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в открытом совместном аукционе, должны быть отпечатаны. 3.7.2. Формы 1,2,3,5 документов и представляемые копии лицензий, входящих в заявку на участие в открытом совместном аукционе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального заказа. 3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. 8. Подача и прием заявок на участие в открытом совместном аукционе. 3.8.1. Специализированная организация по подготовке открытого совместного аукциона принимает заявки на участие в открытом совместном аукционе по адресу, указанному в пункте 1.15. настоящей документации об аукционе. 3.8.2. Специализированная организация по подготовке открытого совместного аукциона заканчивает принимать заявки на участие в открытом совместном аукционе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей документации об открытом совместном аукционе. 3.8.3. Специализированная организация по подготовке аукциона регистрирует поступившие заявки на участие в открытом совместном аукционе с указанием даты и времени их получения. 3.8.4. По письменному запросу участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в открытом совместном аукционе, организатор аукциона выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Право участника размещения муниципального заказа отзывать заявки 3.9.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала их рассмотрения. 3.9.2. Все заявки на участие в открытом совместном аукционе, полученные после окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются участнику размещения муниципального заказа. 10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе. 3.10.1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассматривает заявки на участие в открытом совместном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом совместном аукционе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.17., настоящей документации об открытом совместном аукционе. 3.10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе не может превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом совместном аукционе. Если участник подал более 1 заявки на участие в открытом совместном аукционе (лоте) - отклоняются все заявки. 3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом совместном аукционе участника размещения заказа и о признании его участником открытом совместном аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом совместном аукционе. На основании решения комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе, который в этот же день размещается на официальном сайте города HYPERLINK "http://www.kopolev.ru" www.korolev.ru . 3.10.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о принятых комиссией решениях. 11. Порядок проведения открытого совместного аукциона 3.11.1. В открытом совместном аукционе участвуют только участники размещения муниципального заказа, признанные участниками открытого совместного аукциона (далее - участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация. В открытом совместном аукционе принимает участие руководитель организации, являющейся участником открытого совместного аукциона, или ее представитель по доверенности, выданной на право участия в открытом совместном аукционе в соответствии с порядком его проведения и подписания протокола открытого совместного аукциона. Участнику открытого совместного аукциона необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 3.11.2. Открытый совместный аукцион проводится на русском языке в присутствии членов комиссии, уполномоченного представителя муниципального заказчика, участников открытого совместного аукциона или их уполномоченных представителей. 3. 11.3. Перед проведением открытого совместного аукциона аукционная комиссия (секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для участия в открытом совместном аукционе у присутствующих представителей участников открытого совместного аукциона и осуществляет: - регистрацию присутствующих участников открытого совместного аукциона; - выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих регистрационному номеру заявки участника; - аудиозапись открытого совместного аукциона; - фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона" и соответствующую ему цену контракта; - ведет протокол открытого совместного аукциона. В случае проведения открытого совместного аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует участников открытого совместного аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на открытый совместный аукцион, или их представителей. 3.11.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого совместного аукциона (лота) и оглашает: - номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам); - предмет контракта (лота); - начальную (максимальную) цену контракта (лота); - "шаг аукциона"; - наименование организаций - участников открытого совместного аукциона, которые не явились на открытый совместный аукцион. После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. 3.11.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого совместного аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников открытого совместного аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 3.11.6 Участник открытого совместного аукциона после объявления аукционистом цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. 3.11.7 При каждом последующем снижении шага аукциона аукционист объявляет номер карточки участника открытого совместного аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена. 3.11.8 Открытый совместный аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), ни один участник открытого совместного аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения открытого совместного аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта (лота), номер карточки и наименование участника, сделавшего последнее предложение о цене контракта (лота) - победителя аукциона и участника открытого совместного аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 3.11.9 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. 12.Порядок заключения муниципального контракта 3.12.1.Победителем открытого совместного аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта. 3.12.2. Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого совместного аукциона победитель открытого совместного аукциона обязан заключить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком. 3.12.3. В случае если победитель открытого совместного аукциона не заключил муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола открытого совместного аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого совместного аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого совместного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 3.12.4. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных работ не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной потребности в работах, и по согласованию с исполнителем муниципальный заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой цены. 3.12.5. На основании признания победителя открытого совместного аукциона, уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального контракта вследствие существенных нарушений поставщиком условий муниципального контракта сведения о таких поставщиках вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. 13. Законодательное регулирование 3.13.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ и ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нормативными правовыми актами Московской области и органов местного самоуправления г. Королева Московской области в части закупок и поставок продукции для муниципальных нужд. IV Информационная карта открытого совместного аукциона Нижеследующие данные по предмету аукциона являются дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты открытого совместного аукциона информационная карта имеет преобладающую силу. Пункты инструкции Условия проведения открытого совместного аукциона Наименование и адреса муниципального заказчика 1.2 - Городской комитет образования администрации г. Королева М.о. (г. Королев, М.о. ул. Октябрьская , д.8а). - МООУ "Родник" (Пушкинский р-н, п/о Зверосовхоз, деревня Хотилова) - Заказчик сопровождающий выполнение работ - МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королева М.о." (г. Королев, М.о. ул. Гагарина, д.11) 1.4 Источник финансирования заказа: ЛОТ No1 Бюджет города Королева М. обл. ЛОТ No 2 Бюджет города Королева М. обл. и бюджет Московской области (для работ по замене окон на ПВХ в спортивном зале МОУ СОШ No 1). ЛОТ No3. Бюджет города Королева М. обл. и внебюджетные средства. ЛОТ No4. Бюджет города Королева М.обл. Предмет открытого совместного аукциона 1.5 ЛотNo1 МДОУ No11 (Капитальный ремонт кровли) МДОУ No12 (Капитальный ремонт летних веранд.) ЛотNo2 МОУ СОШ No1 1) Замена окон на окна из ПВХ в спортивном зале 2) Замена подоконных досок в коридорах. ЛотNo3 МООУ " Родник" 1)Капитальный ремонт полов в столовой (правая часть) 2)Капитальный ремонт полов в столовой (левая часть) 3)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Электромонтажные работы. 4)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Сантехнические работы. 5)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Общестроительные работы. ЛотNo4 МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования 1) Капитальный ремонт санитарно-технических систем жилого корпусу (левая сторона). МОУ школа-интернат для слепых и слабовидящих детей 1)Капитальный ремонт санитарно-технических систем здания. 1.6 Объем работ на объектах согласно сметной документации. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом совместном аукционе 3.3.2. 3.3.3 К заявке на участие в открытом совместном аукционе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке: 1. Заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом совместном аукционе (Форма 1); 2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей документации об открытом совместном аукционе (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа; 3 Копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида работ, являющихся предметом открытого совместного аукциона; 4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до 15 мая 2008 г; 5. Проект муниципального контракта (Форма 3); 6. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом совместном аукционе. Документы, указанные в п.п. 1,2,3,5 предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. Срок выполнения работ 1.8. ЛОТ No1 - до 31.07. 2008 г., ЛОТ No2- до 31.07. 2008 г. ЛОТ No3 - до 31.08. 2008г. ЛОТ No4 - до 20.08. 2008 г. Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов не более 1.14 ЛОТ No1 1 000 965,00 руб. ЛОТ No 2 779 146,00 руб. ЛОТ No3. 698 438,00 руб. ЛОТ No4. 938 021,00 руб. 1.15 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе Лоту No 1 составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 50 048,25 рублей. Лоту No 2 составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 38 957,30 рублей. Лоту No 3 составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 34 921,90 рублей. Лоту No 4 составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)- 46 901,05 рублей. Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом совменстном аукционе, вносит средства на указанный в аукционной документации счет по тем лотам, по которым будет подаваться заявка. 1.16 Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения заявки: ИНН/КПП 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 05904000002)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 1.10 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта. 3.5.1 Валюта заявки на участие в открытом совместном аукционе: российский рубль 3.3.1 Язык заявки на участие в открытом совместном аукционе: русский Изменения объема работ, оказываемых по контракту и стоимости контракта 3.12.4 Изменение объема оказываемых работ до 10 % Требования к участникам открытого совместного аукциона при заключении контракта II. Участники открытого совместного аукциона должны удовлетворять следующим обязательным требованиям: - соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого совместного аукциона; - не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; - не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом совместном аукционе; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право комиссии по размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку на каждый из 4 лотов. В случае если участник подает более одной заявки на любой из 4 лотов, все его заявки по этим лотам отклоняются. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона. Порядок отзыва и внесения изменений в заявку на участие в открытом совместном аукционе 3.9. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в открытом аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией по размещению муниципального заявок на участие в открытом аукционе. Все заявки на участие в открытом совместном аукционе, полученные после окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются участнику размещения муниципального заказа. Порядок предоставления разъяснения положений документации об открытом совместном аукционе 3.2 Разъяснения положений документации об открытом совместном аукционе предоставляются организатором открытого совместного аукциона не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом совместном аукционе. Адрес для подачи заявок на участие в открытом совместном аукционе 1.17 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15 Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в открытом совместном аукционе 1.18. 10 июня 2008 г. 11 ч. 00 мин. (время московское). Рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе 3.10.2 Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. Победитель открытом аукциона 3.12.1 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта. Срок подписание муниципального контракта 1.27.,3.12.2. В течение 20 дней со дня подписания протокола открытого аукциона муниципальный заказчик и победитель аукциона должны подписать муниципальный контракт. Условия оплаты муниципального контракта 1.9. Возможно 30% авансирование. Окончательная оплата после подписания акта сдачи-приемки работ V. Общие условия контракта * ""Исполнитель" - организация, выполняющая работы. * " Муниципальный контракт" - договор на выполнение работ для муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в соответствии с которым исполнитель работ для муниципальных нужд должен выполнить работы муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ. * "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по контракту; * "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику в рамках контракта. 2. Требования Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. Контроль Заказчики в лице Городского комитета образования администрации г. Королева М.о., МООУ "Родник" и МУ "Управления по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королева М.о." выполняемых работ в форме и в порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям контракта. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ. После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика. Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от Заказчика возмещения понесенных на это затрат. 4. Гарантия Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ. 5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств. 6. Форс-мажорные обстоятельства Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. 7. Разрешение споров Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации. 8. Налоги и пошлины Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по контракту Заказчика. VI. Техническое задание на проведение работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева М. о. (МДОУ No 11, МДОУ No12; МОУ СОШ No1; МООУ "Родник"; МОУ школа - интернат (полного) общего образования, МОУ школа - интернат для слепых и слабовидящих детей) Лот No Наименование учреждения адрес объекта. Наименование работ Сметная стоимость руб. Размер обеспечения заявки ЛотNo1 МДОУ No11. г. Королев, М. обл. пр-т Королева, д. 14а Капитальный ремонт кровли 1) Приложение No1 1 000 965,00 руб. 50 048,25 руб. МДОУ No12. г. Королев, М. обл. пр-т Королева, д. 11Б 1) Капитальный ремонт летних веранд. Приложение No2 ЛотNo2 МОУ СОШ No1. г. Королев, М. обл. ул. Октябрьская, д.10 1) Спортивный зал. Замена окон на ПВХ. Приложение No3 779 146,00 руб. 38 957,30 руб. 2) Капитальный ремонт. Замена подоконных досок в коридорах. Приложение No4 ЛотNo3 МООУ " Родник" Пушкинский р-он, п/о Зверосовхоз, деревня Хотилово 1)Капитальный ремонт полов в столовой (правая часть) Приложение No5 698 438,00 руб. 34 921,90 руб. 2)Капитальный ремонт полов в столовой (левая часть) Приложение No6 3)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Электромонтажные работы. Приложение No7 4)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Сантехнические работы. Приложение No8 5)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Общестроительные работы. Приложение No9 ЛотNo4 МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования Мкр-н Первомайский, ул. Горького, д. 16 1)Жилой корпус (левая сторона) Капитальный ремонт санитарно-технических систем здания. Приложение No10 938 021,00 руб. 46 901,05 руб. МОУ школа-интернат для слепых и слабовидящих детей Мкр-н Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4 1)Капитальный ремонт санитарно-технических систем здания. Приложение No11 Требования к исполнителю: Наличие лицензии на производство указанных видов работ. Выполнить работы согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания и документации об аукционе СНиП, ПУЭ, и правил противопожарной безопасности. Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком и заказчиком. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственными силами. Производить разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных с муниципальным заказчиком. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и прилегающей к нему территории в течение одной недели. 8. Муниципальный заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 9. На работы, выполненные Подрядчиком устанавливаются следующие гарантийные сроки: ЛОТ No1: 24 месяца ЛОТ No2: 1)Спортивный зал. Замена окон на ПВХ - 36 месяцев 2) Капитальный ремонт. Замена подоконных досок - 24 месяца ЛОТ No 3: 24 месяца ЛОТ No 4: 24 месяца Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Подрядчиком недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - 5 дней. VII. Образцы Форм 1. Заявка на участие в открытом совместном аукционе - Форма 1. 2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2. 3. Форма муниципального контракта - Форма 3 Форма 1.1 Заявка на участие в открытом совместном аукционе Лот No1 Дата Уважаемые господа! Изучив документацию об открытом совместном аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести капитальный ремонт на объектах в МДОУ No11 и на объектах в МДОУ No12, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________________ ______ (наименование организации - участника размещения муниципального заказа) (юридический адрес участника размещения муниципального заказа) в лице, ________________________________________________________________________ ____ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей организации в открытом совместном аукционе на условиях, установленных в документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. В случае признания нас победителями открытого совместного аукциона, мы обязуемся обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого совместного аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на условиях нашего предложения по цене. Организатор открытого совместного аукциона, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации: Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ Реквизиты для возврата денежных средств внесенных на обеспечение заявки ИНН_______________________________________________________ р/счет______________________________________________________ Банк получателя: ___________________________________________________________ БИК_______________________________________________________ к/счет______________________________________________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.2 Заявка на участие в открытом совместном аукционе Лот No2 Дата Уважаемые господа! Изучив документацию об открытом совместном аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести капитальный ремонт на объектах в МОУ СОШ No1, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________________ ______ (наименование организации - участника размещения муниципального заказа) (юридический адрес участника размещения муниципального заказа) в лице, ________________________________________________________________________ ____ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей организации в открытом совместном аукционе на условиях, установленных в документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. В случае признания нас победителями открытого совместного аукциона, мы обязуемся обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого совместного аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на условиях нашего предложения по цене. Организатор открытого совместного аукциона, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации: Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ Реквизиты для возврата денежных средств внесенных на обеспечение заявки ИНН_______________________________________________________ р/счет______________________________________________________ Банк получателя: ___________________________________________________________ БИК_______________________________________________________ к/счет______________________________________________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.3 Заявка на участие в открытом совместном аукционе Лот No3 Дата Уважаемые господа! Изучив документацию об открытом совместном аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести капитальный ремонт на объектах в МООУ " Родник", получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________________ ______ (наименование организации - участника размещения муниципального заказа) (юридический адрес участника размещения муниципального заказа) в лице, ________________________________________________________________________ ____ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей организации в открытом совместном аукционе на условиях, установленных в документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. В случае признания нас победителями открытого совместного аукциона, мы обязуемся обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого совместного аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на условиях нашего предложения по цене. Организатор открытого совместного аукциона, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации: Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ Реквизиты для возврата денежных средств внесенных на обеспечение заявки ИНН_______________________________________________________ р/счет______________________________________________________ Банк получателя: ___________________________________________________________ БИК_______________________________________________________ к/счет______________________________________________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.4 Заявка на участие в открытом совместном аукционе Лот No4 Дата Уважаемые господа! Изучив документацию об открытом совместном аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести капитальный ремонт на объектах в МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования и на объектах в МОУ школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________________ ______ (наименование организации - участника размещения муниципального заказа) (юридический адрес участника размещения муниципального заказа) в лице, ________________________________________________________________________ ____ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей организации в открытом совместном аукционе на условиях, установленных в документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. В случае признания нас победителями открытого совместного аукциона, мы обязуемся обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого совместного аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на условиях нашего предложения по цене. Организатор открытого совместного аукциона, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации: Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ Реквизиты для возврата денежных средств внесенных на обеспечение заявки ИНН_______________________________________________________ р/счет______________________________________________________ Банк получателя: ___________________________________________________________ БИК_______________________________________________________ к/счет______________________________________________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение к заявке Форма 2 Анкета участника размещения муниципального заказа для юридического лица Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ 7 ИНН: ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность _____________________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ 8 ИНН: ____________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.Форма 3.1 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА по лоту No1 на выполнение ремонтных работ г. Королёв М. .обл. "__" _______ 2008 г. Городской комитет образования администрации г. Королева М.о., именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Гринько Н.П, действующего на основании устава, Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава и лицензии _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов Открытого совместного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области, Протокола No _______________________от ____________________ ЛОТ No __1__ заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о нижеследующем: ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих ремонтных работ на объектах Городского комитета образования г. Королева М.о. - (далее по тексту работы на объекте): No Наименование объекта Наименование работ Адрес объекта 1. МДОУ No11. 1) Капитальный ремонт кровли г. Королев, М. обл. пр-т Королева, д. 14а 2. МДОУ No12. 1) Капитальный ремонт летних веранд. г. Королев, М. обл. пр-т Королева, д. 11Б 1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией (Локальный сметный расчет No ______________________), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями, заявленными на Открытом совместном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области Протокола No ________ от __________ . 1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных обязательств. 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании результатов Открытого совместного аукциона _______ от ________________ ЛОТ No _1_ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно Протоколу No _____ от ________________ ЛОТ No _1_, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет ________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % - __________ руб. (_____________________________________________________________) Все оплаты производятся Муниципальным заказчиком Исполнителю по мере поступления денежных средств из _____местного бюджета _______________. Исполнитель, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой счет. Муниципальный заказчик перечисляет Исполнителю аванс на приобретение сырья и материалов в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п.п. 2.1., что составляет - __________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % _________ руб. (__________________________________________________________). Расчет за выполненные Исполнителем работы производится Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по Контракту, за фактически выполненные объемы работ после подписания Сторонами акта выполненных работ (КС - 2) и справки КС-3, с учетом ранее выплаченного аванса, и передачи Заказчику и Муниципальному заказчику всей необходимой документации по выполненной работе, с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No __________________ от __________ года ЛОТ No 1_. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Муниципальный заказчик и Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Контракту.(данный пункт включается в контракт по желанию Муниципального заказчика) 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Контракт действует в течение текущего календарного года, кроме сроков указанных в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. Срок начала исполнения работ - ___________ 2008 г. Срок окончания работ - __________ 2008 г. 3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего Контракта: 4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства работ по настоящему Контракту, 4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте из средств соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из соответствующего бюджета. 4.1.3. производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Исполнителю" аванса, 4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3), 4.1.5. производит окончательный расчет с "Исполнителем" за выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего Контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.1.6. обеспечивает "Исполнителя" закрываемым складским помещением на территории Объектов, выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта. 4.1.7. осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения работ по Контракту. 4.1.8. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Контракте. 4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта: 4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков технологических процессов при проведения работ по Контракту в соответствии с действующими нормами и правилами, качеством применяемых сырья и материалов. 4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по приемке выполненных Исполнителем работ. 4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку выполненных Исполнителем работ. 4.2.5. участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ, подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3. 4.3. Исполнитель в течение срока действия настоящего контракта: 4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.3.2. представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную своей печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления выполняемого вида работ. 4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с этим сметной стоимости работ. 4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые согласования с контролирующими органами. 4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую документацию, удостоверяющую их качество и предоставляет указанную документацию Муниципальному заказчику и Заказчику по первому требованию. 4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов, удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте проведения работ. 4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых по Контракту "работ". 4.3.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным; иных, независящих от Исполнителя обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.3.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных работ. 4.3.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п. 5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 4.3.12. Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать работы Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.3.13. При производстве электромонтажных и сантехнических работ Исполнитель при завершении работ по Контракту обязан оформить и предоставить Муниципальному заказчику и Заказчику принципиальную и исполнительную/ исполнительную (для сантехнических работ) схемы подписанную Подрядной организацией и представителем Муниципального заказчика (данный действует в случае выполнения электромонтажных и/или сантехнических работ по Контракту). 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком, в составе своего представителя, представителя Заказчика, представителей Исполнителя и привлекаемых Муниципальным заказчиком и Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3. 5.2. Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком извещения об их выполнении. 5.3. В случае выполнения Исполнителем скрытых работ их готовность должна быть подтверждена двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее. Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов и/или недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления. До сдачи работ Исполнитель несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. Исполнитель представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и его даты, периода проведения работ, адреса объектов, полной сметной стоимости работ за подписью уполномоченного лица Исполнителя и скрепленного его печатью. 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 6.1. Расчет за выполненные Исполнителем работы осуществляются Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объемы работ, после полного завершения работ по контракту и подписания сторонами актов выполненных работ (КС-2) и справки КС-3, с учетом выплаченного аванса и с учетом финансирования из источника, указанного в п. 2.1., 4.1.2. по мере поступления средств из соответствующего бюджета с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No ___________ от ______________ года. ЛОТ No 1_. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Муниципального заказчика, Исполнитель не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Муниципальным заказчиком. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или устранить допущенные недостатки (дефекты). При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и недостатков за счет Исполнителя, и расторгнуть с Исполнителем настоящий Контракт. 7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах проверки качества работ, Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день просрочки по его исполнению и/или по их устранению. 7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или вынесения по этому вопросу судебного решения. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов, несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и судебное разбирательство, Исполнитель возмещает потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном объеме. Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за сохранность материалов Исполнителя. В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.3.11. Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой силы будут признаны форс-мажорными. В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1. Исполнитель гарантирует: Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций, оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество. Качественное выполнение работ в соответствии с государственными стандартами, действующими нормами и правилами, техническими условиями и условиями контрактных обязательств. Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. На работы, выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок в течение __24__месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - __ дня. Исполнитель обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока. 2 D H \ ^ d f n r t ? ? $ - " $ & ( * , . 0 2 4 6 8 : < > > @ B D F H ^ p t д ж H ?????n?? Р Т в д ж и к м F H ? ~ Д Ф Ь а д ж и к м т ф ц H к м ??? ??? ??&? ? ?????/ & >* ??????+- ????????? ? ?????????c ? & Ж ? a$gd gd gd gd gd gd gd N Z ' ? ё ? ? ш " $ ' '' N ' ? gd ? ? gd ??????'' ? ??????'' ? ? ~ ? kdo/oo gd gd gd gd gd gd gd gd gd gd gd gd gd ?????" $ ? ? ? @ ? ? @ ? ? @ ? ? ? ? ? h h gd gd a$gd ????(???? ????(???? ????? ????? ????? $ ? ? ? * , ь 8 ю ц ?????????ь ' ? ц я в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного уведомления Муниципального заказчика и Заказчика. Неявка представителя Исполнителя для составления акта о выявленных недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от Муниципального заказчика и Заказчика дает основание Муниципальному заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный Акт направляется Исполнителя и является обязательным для Исполнителя, а указанные в нем недостатки и дефекты подлежат устранению Исполнителем, за счет Исполнителя, в срок указанный в Акте. 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений. Исполнитель обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке. В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Исполнителем выполняемого вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования ее компетентными органами и не представления новой лицензии, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков Исполнителя с передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных работ и поручить выполнение работ другому исполнителю. В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения Исполнителем порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков, имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Исполнителя в 10 дневный срок. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Исполнителя возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать с Исполнителя возмещения убытков. Исполнитель обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить объекты и прилегающую к ним территорию. 9.8. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет нарушение интересов Муниципального заказчика. 9.9. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных работ. 9.10. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в письменной форме. 9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме. 9.14. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта. "Муниципальный заказчик" Городской комитет образования администрации г.Королева 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а, тел. 516-88-17, 516-87-36 e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru" gk_obraz@korolev-net.ru ИНН 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 03002000020)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Председатель ____________ Гринько Н.П. М.П. " Исполнитель " "Заказчик" Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области" 141070, г. Королев, М. обл., ул. Гагарина, дом 11. ИНН 5018105268 КПП 501801001 б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03916000045) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Руководитель учреждения ___________ Калиничев В. Д. М.П. 10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Форма 3.2 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА по Лоту No2 на выполнение ремонтных работ г. Королёв М. .обл. "__" _______ 2008 г. Городской комитет образования администрации г. Королева М.о., именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Гринько Н.П, действующего на основании устава, Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава и лицензии _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов Открытого совместного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области, от ________________________, Протокола No __________от ____________________ ЛОТ No2заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о нижеследующем: ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих ремонтных работ на объектах Городского комитета образования г. Королева М.о. - (далее по тексту работы на объекте): No Наименование объекта Наименование работ Адрес объекта 1. МОУ СОШ No1. 1) Спортивный зал. Замена окон на ПВХ. 2) Капитальный ремонт. Замена подоконных досок в коридорах. г .Королев, М. обл. ул. Октябрьская, д.10 1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией (Локальный сметный расчет No ______________________), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями, заявленными на Открытом совместном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение _ работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области от _______________, Протокола No ________ . 1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных обязательств. 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании результатов Открытого совместного аукциона от_______________, __________________________________________ от ________________ ЛОТ No 2 СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно Протоколу No _____ от ________________ ЛОТ No _2_, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет ________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % - __________ руб. (_____________________________________________________________) Все оплаты производятся Муниципальным заказчиком Исполнителю по мере поступления денежных средств из _____местного бюджета _______________. Исполнитель, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой счет. Муниципальный заказчик перечисляет Исполнителю аванс на приобретение сырья и материалов в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п.п. 2.1., что составляет - __________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % _________ руб. (__________________________________________________________). Расчет за выполненные Исполнителем работы производится Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по Контракту, за фактически выполненные объемы работ после подписания Сторонами акта выполненных работ (КС - 2) и справки КС-3, с учетом ранее выплаченного аванса, и передачи Заказчику и Муниципальному заказчику всей необходимой документации по выполненной работе, с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No __________________ от __________ года ЛОТ No 2_. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Муниципальный заказчик и Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Контракту.(данный пункт включается в контракт по желанию Муниципального заказчика) 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Контракт действует в течение текущего календарного года, кроме сроков указанных в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. Срок начала исполнения работ - ___________ 2008 г. Срок окончания работ - __________ 2008 г. 3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего Контракта: 4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства работ по настоящему Контракту, 4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте из средств соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из соответствующего бюджета. 4.1.3. производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Исполнителю" аванса, 4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3), 4.1.5. производит окончательный расчет с "Исполнителем" за выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего Контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.1.6. обеспечивает "Исполнителя" закрываемым складским помещением на территории Объектов, выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта. 4.1.7. осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения работ по Контракту. 4.1.8. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Контракте. 4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта: 4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков технологических процессов при проведения работ по Контракту в соответствии с действующими нормами и правилами, качеством применяемых сырья и материалов. 4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по приемке выполненных Исполнителем работ. 4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку выполненных Исполнителем работ. 4.2.5. участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ, подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3. 4.3. Исполнитель в течение срока действия настоящего контракта: 4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.3.2. представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную своей печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления выполняемого вида работ. 4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с этим сметной стоимости работ. 4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые согласования с контролирующими органами. 4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую документацию, удостоверяющую их качество и предоставляет указанную документацию Муниципальному заказчику и Заказчику по первому требованию. 4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов, удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте проведения работ. 4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых по Контракту "работ". 4.3.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным; иных, независящих от Исполнителя обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.3.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных работ. 4.3.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п. 5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 4.3.12. Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать работы Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.3.13. При производстве электромонтажных и сантехнических работ Исполнитель при завершении работ по Контракту обязан оформить и предоставить Муниципальному заказчику и Заказчику принципиальную и исполнительную/ исполнительную (для сантехнических работ) схемы подписанную Подрядной организацией и представителем Муниципального заказчика (данный действует в случае выполнения электромонтажных и/или сантехнических работ по Контракту). 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком, в составе своего представителя, представителя Заказчика, представителей Исполнителя и привлекаемых Муниципальным заказчиком и Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3. 5.2. Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком извещения об их выполнении. 5.3. В случае выполнения Исполнителем скрытых работ их готовность должна быть подтверждена двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее. Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов и/или недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления. До сдачи работ Исполнитель несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. Исполнитель представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и его даты, периода проведения работ, адреса объектов, полной сметной стоимости работ за подписью уполномоченного лица Исполнителя и скрепленного его печатью. 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 6.1. Расчет за выполненные Исполнителем работы осуществляются Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объемы работ, после полного завершения работ по контракту и подписания сторонами актов выполненных работ (КС-2) и справки КС-3, с учетом выплаченного аванса и с учетом финансирования из источника, указанного в п. 2.1., 4.1.2. по мере поступления средств из соответствующего бюджета с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No ___________ от ______________ года. ЛОТ No 2_. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Муниципального заказчика, Исполнитель не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Муниципальным заказчиком. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или устранить допущенные недостатки (дефекты). При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и недостатков за счет Исполнителя, и расторгнуть с Исполнителем настоящий Контракт. 7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах проверки качества работ, Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день просрочки по его исполнению и/или по их устранению. 7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или вынесения по этому вопросу судебного решения. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов, несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и судебное разбирательство, Исполнитель возмещает потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном объеме. Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за сохранность материалов Исполнителя. В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.3.11. Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой силы будут признаны форс-мажорными. В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1. Исполнитель гарантирует: Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций, оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество. Качественное выполнение работ в соответствии с государственными стандартами, действующими нормами и правилами, техническими условиями и условиями контрактных обязательств. Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. На работы, по замене в спортивном зале окон на окна ПВХ выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок в течение __36__месяца, на работы, по замене подоконных досок выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок в течение __24__месяца, Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - __ дня. Исполнитель обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока. Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного уведомления Муниципального заказчика и Заказчика. Неявка представителя Исполнителя для составления акта о выявленных недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от Муниципального заказчика и Заказчика дает основание Муниципальному заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный Акт направляется Исполнителя и является обязательным для Исполнителя, а указанные в нем недостатки и дефекты подлежат устранению Исполнителем, за счет Исполнителя, в срок указанный в Акте. 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений. Исполнитель обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке. В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Исполнителем выполняемого вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования ее компетентными органами и не представления новой лицензии, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков Исполнителя с передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных работ и поручить выполнение работ другому исполнителю. В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения Исполнителем порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков, имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Исполнителя в 10 дневный срок. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Исполнителя возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать с Исполнителя возмещения убытков. Исполнитель обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить объекты и прилегающую к ним территорию. 9.8. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет нарушение интересов Муниципального заказчика. 9.9. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных работ. 9.10. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в письменной форме. 9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме. 9.14. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта. "Муниципальный заказчик" Городской комитет образования администрации г.Королева 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а, тел. 516-88-17, 516-87-36 e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru" gk_obraz@korolev-net.ru ИНН 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 03002000020)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Председатель ____________ Гринько Н.П. М.П. " Исполнитель " "Заказчик" Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области" 141070, г. Королев, М. обл., ул. Гагарина, дом 11. ИНН 5018105268 КПП 501801001 б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03916000045) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Руководитель учреждения ___________ Калиничев В. Д. М.П. 10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Форма 3.3 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА по Лоту No3 на выполнение ремонтных работ г. Королёв М. .обл. "__" _______ 2008 г. МООУ "Родник"., именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Гусева А.Е., действующего на основании устава, Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава и лицензии _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов Открытого совместного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области, от ____________,Протокола No ____________от _______ ЛОТ No __3__ заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о нижеследующем: ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих ремонтных работ на объектах МООУ "Родник".,. - (далее по тексту работы на объекте): No Наименование объекта Наименование работ Адрес объекта 1. МООУ " Родник" . 1)Капитальный ремонт полов в столовой (правая часть) 2)Капитальный ремонт полов в столовой (левая часть) 3)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Электромонтажные работы. 4)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Сантехнические работы. 5)Корпус No 4. Капитальный ремонт душевой и туалета. Общестроительные работы. Пушкинский р-он, п/о Зверосовхоз, деревня Хотилово 1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией (Локальный сметный расчет No ______________________), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями, заявленными на Открытом совместном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение _ работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области от _______________, Протокола No ________ . 1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных обязательств. 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании результатов Открытого совместного аукциона Протокол No _______________, от ________________ ЛОТ No _3_ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно Протоколу No _____ от ________________ ЛОТ No _3_, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет ________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % - __________ руб. (_____________________________________________________________) Все оплаты производятся Муниципальным заказчиком Исполнителю по мере поступления денежных средств из _____местного бюджета _______________. Исполнитель, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой счет. Муниципальный заказчик перечисляет Исполнителю аванс на приобретение сырья и материалов в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п.п. 2.1., что составляет - __________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % _________ руб. (__________________________________________________________). Расчет за выполненные Исполнителем работы производится Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по Контракту, за фактически выполненные объемы работ после подписания Сторонами акта выполненных работ (КС - 2) и справки КС-3, с учетом ранее выплаченного аванса, и передачи Заказчику и Муниципальному заказчику всей необходимой документации по выполненной работе, с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No __________________ от __________ года ЛОТ No 3_. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Муниципальный заказчик и Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Контракту.(данный пункт включается в контракт по желанию Муниципального заказчика) 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Контракт действует в течение текущего календарного года, кроме сроков указанных в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. Срок начала исполнения работ - ___________ 2008 г. Срок окончания работ - __________ 2008 г. 3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего Контракта: 4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства работ по настоящему Контракту, 4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте из средств соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из соответствующего бюджета. 4.1.3. производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Исполнителю" аванса, 4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3), 4.1.5. производит окончательный расчет с "Исполнителем" за выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего Контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.1.6. обеспечивает "Исполнителя" закрываемым складским помещением на территории Объектов, выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта. 4.1.7. осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения работ по Контракту. 4.1.8. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Контракте. 4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта: 4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков технологических процессов при проведения работ по Контракту в соответствии с действующими нормами и правилами, качеством применяемых сырья и материалов. 4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по приемке выполненных Исполнителем работ. 4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку выполненных Исполнителем работ. 4.2.5. участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ, подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3. 4.3. Исполнитель в течение срока действия настоящего контракта: 4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.3.2. представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную своей печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления выполняемого вида работ. 4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с этим сметной стоимости работ. 4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые согласования с контролирующими органами. 4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую документацию, удостоверяющую их качество и предоставляет указанную документацию Муниципальному заказчику и Заказчику по первому требованию. 4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов, удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте проведения работ. 4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых по Контракту "работ". 4.3.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным; иных, независящих от Исполнителя обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.3.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных работ. 4.3.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п. 5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 4.3.12. Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать работы Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.3.13. При производстве электромонтажных и сантехнических работ Исполнитель при завершении работ по Контракту обязан оформить и предоставить Муниципальному заказчику и Заказчику принципиальную и исполнительную/ исполнительную (для сантехнических работ) схемы подписанную Подрядной организацией и представителем Муниципального заказчика (данный действует в случае выполнения электромонтажных и/или сантехнических работ по Контракту). 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком, в составе своего представителя, представителя Заказчика, представителей Исполнителя и привлекаемых Муниципальным заказчиком и Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3. 5.2. Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком извещения об их выполнении. 5.3. В случае выполнения Исполнителем скрытых работ их готовность должна быть подтверждена двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее. Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов и/или недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления. До сдачи работ Исполнитель несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. Исполнитель представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и его даты, периода проведения работ, адреса объектов, полной сметной стоимости работ за подписью уполномоченного лица Исполнителя и скрепленного его печатью. 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 6.1. Расчет за выполненные Исполнителем работы осуществляются Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объемы работ, после полного завершения работ по контракту и подписания сторонами актов выполненных работ (КС-2) и справки КС-3, с учетом выплаченного аванса и с учетом финансирования из источника, указанного в п. 2.1., 4.1.2. по мере поступления средств из соответствующего бюджета с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No ___________ от ______________ года. ЛОТ No 3_. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Муниципального заказчика, Исполнитель не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Муниципальным заказчиком. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или устранить допущенные недостатки (дефекты). При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и недостатков за счет Исполнителя, и расторгнуть с Исполнителем настоящий Контракт. 7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах проверки качества работ, Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день просрочки по его исполнению и/или по их устранению. 7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или вынесения по этому вопросу судебного решения. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов, несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и судебное разбирательство, Исполнитель возмещает потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном объеме. Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за сохранность материалов Исполнителя. В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.3.11. Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой силы будут признаны форс-мажорными. В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1. Исполнитель гарантирует: Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций, оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество. Качественное выполнение работ в соответствии с государственными стандартами, действующими нормами и правилами, техническими условиями и условиями контрактных обязательств. Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. На работы, по замене в спортивном зале окон на окна ПВХ выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок в течение __36__месяца, на работы, по замене подоконных досок выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок в течение __24__месяца, Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - __ дня. Исполнитель обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока. Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного уведомления Муниципального заказчика и Заказчика. Неявка представителя Исполнителя для составления акта о выявленных недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от Муниципального заказчика и Заказчика дает основание Муниципальному заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный Акт направляется Исполнителя и является обязательным для Исполнителя, а указанные в нем недостатки и дефекты подлежат устранению Исполнителем, за счет Исполнителя, в срок указанный в Акте. 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений. Исполнитель обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке. В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Исполнителем выполняемого вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования ее компетентными органами и не представления новой лицензии, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков Исполнителя с передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных работ и поручить выполнение работ другому исполнителю. В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения Исполнителем порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков, имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Исполнителя в 10 дневный срок. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Исполнителя возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать с Исполнителя возмещения убытков. Исполнитель обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить объекты и прилегающую к ним территорию. 9.8. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет нарушение интересов Муниципального заказчика. 9.9. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных работ. 9.10. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в письменной форме. 9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме. 9.14. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта. "Заказчик" МООУ "Родник" ИНН 5018035638/501801001, УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. МООУ "Родник" л/с 03904000049)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Директор ___________ Гусев А. Е. М.П. " Исполнитель " "Заказчик" Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области" 141070, г. Королев, М. обл., ул. Гагарина, дом 11. ИНН 5018105268 КПП 501801001 б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03916000045) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Руководитель учреждения ___________ Калиничев В. Д. М.П. 10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Форма 3.4 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА по Лоту No4 на выполнение ремонтных работ г. Королёв М. .обл. "__" _______ 2008 г. Городской комитет образования администрации г. Королева М.о., именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Гринько Н.П, действующего на основании устава, Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава и лицензии _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов Открытого совместного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области, Протокола No __________от ________________ ЛОТ No 4 заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих ремонтных работ на объектах Городского комитета образования г. Королева М.о. - (далее по тексту работы на объекте): No Наименование объекта Наименование работ Адрес объекта 1. МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования 1)Жилой корпус (левая сторона) Капитальный ремонт санитарно-технических систем здания. Мкр-н Первомайский, ул. Горького, д. 16 2 МОУ школа-интернат для слепых и слабовидящих детей 1)Капитальный ремонт санитарно-технических систем здания. Мкр-н Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4 1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией (Локальный сметный расчет No ______________________), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями, заявленными на Открытом совместном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение _ работ по капитальному ремонту на объектах Городского комитета образования администрации города Королева Московской области от _______________, Протокола No ________ . 1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных обязательств. 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании результатов Открытого совместного аукциона Протокол No1 _______________, от ________________ ЛОТ No _4_ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно Протоколу No _____ от ________________ ЛОТ No _4_, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет ________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % - __________ руб. (_____________________________________________________________) Все оплаты производятся Муниципальным заказчиком Исполнителю по мере поступления денежных средств из _____местного бюджета _______________. Исполнитель, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой счет. Муниципальный заказчик перечисляет Исполнителю аванс на приобретение сырья и материалов в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п.п. 2.1., что составляет - __________руб. (_______________________________________________________________), в том числе НДС 18 % _________ руб. (__________________________________________________________). Расчет за выполненные Исполнителем работы производится Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по Контракту, за фактически выполненные объемы работ после подписания Сторонами акта выполненных работ (КС - 2) и справки КС-3, с учетом ранее выплаченного аванса, и передачи Заказчику и Муниципальному заказчику всей необходимой документации по выполненной работе, с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No __________________ от __________ года ЛОТ No 4_. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Муниципальный заказчик и Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Контракту.(данный пункт включается в контракт по желанию Муниципального заказчика) 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Контракт действует в течение текущего календарного года, кроме сроков указанных в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. Срок начала исполнения работ - ___________ 2008 г. Срок окончания работ - __________ 2008 г. 3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего Контракта: 4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства работ по настоящему Контракту, 4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте из средств соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из соответствующего бюджета. 4.1.3. производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Исполнителю" аванса, 4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3), 4.1.5. производит окончательный расчет с "Исполнителем" за выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего Контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.1.6. обеспечивает "Исполнителя" закрываемым складским помещением на территории Объектов, выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта. 4.1.7. осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения работ по Контракту. 4.1.8. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Контракте. 4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта: 4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков технологических процессов при проведения работ по Контракту в соответствии с действующими нормами и правилами, качеством применяемых сырья и материалов. 4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по приемке выполненных Исполнителем работ. 4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку выполненных Исполнителем работ. 4.2.5. участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ, подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3. 4.3. Исполнитель в течение срока действия настоящего контракта: 4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом. 4.3.2. представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную своей печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления выполняемого вида работ. 4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с этим сметной стоимости работ. 4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые согласования с контролирующими органами. 4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую документацию, удостоверяющую их качество и предоставляет указанную документацию Муниципальному заказчику и Заказчику по первому требованию. 4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов, удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте проведения работ. 4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых по Контракту "работ". 4.3.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным; иных, независящих от Исполнителя обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.3.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных работ. 4.3.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п. 5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 4.3.12. Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать работы Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2. 4.3.13. При производстве электромонтажных и сантехнических работ Исполнитель при завершении работ по Контракту обязан оформить и предоставить Муниципальному заказчику и Заказчику принципиальную и исполнительную/ исполнительную (для сантехнических работ) схемы подписанную Подрядной организацией и представителем Муниципального заказчика (данный действует в случае выполнения электромонтажных и/или сантехнических работ по Контракту). 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком, в составе своего представителя, представителя Заказчика, представителей Исполнителя и привлекаемых Муниципальным заказчиком и Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3. 5.2. Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком извещения об их выполнении. 5.3. В случае выполнения Исполнителем скрытых работ их готовность должна быть подтверждена двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее. Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов и/или недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления. До сдачи работ Исполнитель несет ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. Исполнитель представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и его даты, периода проведения работ, адреса объектов, полной сметной стоимости работ за подписью уполномоченного лица Исполнителя и скрепленного его печатью. 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 6.1. Расчет за выполненные Исполнителем работы осуществляются Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объемы работ, после полного завершения работ по контракту и подписания сторонами актов выполненных работ (КС-2) и справки КС-3, с учетом выплаченного аванса и с учетом финансирования из источника, указанного в п. 2.1., 4.1.2. по мере поступления средств из соответствующего бюджета с учетом расчета стоимости работ, указанной в Протоколе No ___________ от ______________ года. ЛОТ No 4_. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Муниципального заказчика, Исполнитель не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Муниципальным заказчиком. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или устранить допущенные недостатки (дефекты). При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и недостатков за счет Исполнителя, и расторгнуть с Исполнителем настоящий Контракт. 7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах проверки качества работ, Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день просрочки по его исполнению и/или по их устранению. 7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или вынесения по этому вопросу судебного решения. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов, несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и судебное разбирательство, Исполнитель возмещает потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном объеме. Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за сохранность материалов Исполнителя. В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.3.11. Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой силы будут признаны форс-мажорными. В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1. Исполнитель гарантирует: Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций, оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество. Качественное выполнение работ в соответствии с государственными стандартами, действующими нормами и правилами, техническими условиями и условиями контрактных обязательств. Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта. На работы, выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок в течение __36__месяца, Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - __ дня. Исполнитель обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока. Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного уведомления Муниципального заказчика и Заказчика. Неявка представителя Исполнителя для составления акта о выявленных недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от Муниципального заказчика и Заказчика дает основание Муниципальному заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный Акт направляется Исполнителя и является обязательным для Исполнителя, а указанные в нем недостатки и дефекты подлежат устранению Исполнителем, за счет Исполнителя, в срок указанный в Акте. 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений. Исполнитель обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке. В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Исполнителем выполняемого вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования ее компетентными органами и не представления новой лицензии, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков Исполнителя с передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных работ и поручить выполнение работ другому исполнителю. В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения Исполнителем порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков, имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Исполнителя в 10 дневный срок. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Исполнителя возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать с Исполнителя возмещения убытков. Исполнитель обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты, строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить объекты и прилегающую к ним территорию. 9.8. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет нарушение интересов Муниципального заказчика. 9.9. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных работ. 9.10. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в письменной форме. 9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме. 9.14. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта. "Муниципальный заказчик" Городской комитет образования администрации г.Королева 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а, тел. 516-88-17, 516-87-36 e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru" gk_obraz@korolev-net.ru ИНН 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 03002000020)). БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Председатель ____________ Гринько Н.П. М.П. " Исполнитель " "Заказчик" Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской области" 141070, г. Королев, М. обл., ул. Гагарина, дом 11. ИНН 5018105268 КПП 501801001 б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03916000045) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Руководитель учреждения ___________ Калиничев В. Д. М.П. 10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН PAGE PAGE 35![]()