ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на выполнение работ по замене лифтов в
МУЗ "Городская больница No1"
г. Королёв
2008 год
Содержание документации об открытом аукционе
I. Общие сведения об открытом аукционе .3
1. Приглашение к участию в открытом
аукционе...............................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа
при размещении заказа путем проведения открытого
аукциона........................... ...4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе .5
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе .5
2. Разъяснение документации об открытом аукционе .5
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе............ .5
4. Обеспечение заявки на участие в открытом
аукционе....................................6
5. Валюта заявки на участие в открытом
аукционе..............................................7
6. Требования к выполняемым работам ..7
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе ..7
8. Подача и прием заявок на участие в открытом
аукционе...................................7
9.Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки ..7
10.Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе................................7
11. Порядок проведения открытого
аукциона......................................................8
12. Порядок заключения и обеспечение исполнения муниципального
контракта...........9
13. Законодательное
регулирование...........................................................
....10
IV. Информационная карта открытого
аукциона...................................................10
Общие условия
контракта...............................................................
............14
Техническое
задание.................................................................
.................15
VII. Образцы
форм....................................................................
.....................16
1. Заявка на участие в открытом аукционе
.........................................................17
2. Анкета участника размещения муниципального
заказа.....................................18
3. Проект муниципального контракта
.............................................................19
Приложения No 1 - 2 (сметы на 16 листах)
Общие сведения об открытом аукционе
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
No____ от "____" ________2008 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом
аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по замене лифтов в МУЗ "Городская больница No1"
1.1 Форма торгов: открытый аукцион.
1.2 Муниципальный заказчик - МУЗ "Городская больница No1"
Заказчик сопровождающий выполнение работ - МУ "Управление по
организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города
Королева М.о."
1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314, 315.
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
1.4. Источник финансирования заказа: местный бюджет.
1.5 Предмет открытого аукциона: Выполнение работ по замене лифтов в МУЗ
"Городская больница No1".
1.6 Объем работ на объекте: замена двух лифтов больничного и
пассажирского (согласно сметной документации).
1.7 Место выполнения работ: г. Королёв Московской области.
1.8 Сроки выполнения работ: до 20 декабря 2008 г.
1.9Условия оплаты по муниципальному контракту:
Возможно 50% авансирование.
Окончательная оплата после подписания акта сдачи-приемки
работ, по мере поступления бюджетных средств.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5%
начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но
не ниже 0,5% от начальной цены контракта.
1.11 Место, дата, время и порядок предоставления документации об
открытом аукционе:
Документация об открытом аукционе предоставляется с 2 июня 2008 г. по
адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00
при наличии копии платежного поручения и доверенности.
1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе: www.korolev.ru
1.13 Стоимость документации об открытом аукционе составляет: _200 руб.
без НДС.
1.14 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не более:
3 140 015 руб.
1.15 Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе
Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом аукционе,
вносит средства на указанный в аукционной документации счет (реквизиты),
в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет -
157 000,75 рублей.
1.16 Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения заявки:
Р/с 40302810100060000001
БИК 044579936
к/р 30101810200000000936
АКБ "МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" (ЗАО) г. Москва
л/с 05905000035
1.17 Адрес приема заявок на участие в открытом аукционе: 141070,
Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное
крыло", комната 314,315.
1.18 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
25 июня 2008 г., 11 час. 00 мин. (время московское).
1.19 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г.
Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, рассмотрение заявок на участие
в открытом аукционе - 25 июня 2008 г. 12 час. 00 мин.
Проведение открытого аукциона - 26 июня 2008 г. 10 час. 00 мин.
Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
1.20. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона.
1.21. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями,
установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ, ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении
заказа путем проведения открытого аукциона
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение
муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации, отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в открытом аукционе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям дает право комиссии по
размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном
открытом аукционе заявленного участника размещения муниципального
заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
поставщиков.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого
участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки,
все его заявки отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны
получить документацию об аукционе на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших документацию об открытом аукционе в ином
порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении
открытого аукциона, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за
предоставление документации об аукционе составляет 200 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об
открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в
письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям документации об открытом аукционе, дает комиссии по
размещению муниципального заказа право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации об открытом аукционе.
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
специализированной организации запрос о разъяснении положений
документации об аукционе. Запрос должен быть направлен в письменной
форме по адресу специализированной организации.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
специализированная организация направит в письменной форме разъяснения
положений документации об аукционе, если запрос поступил к спец.
организации не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено специализированной организацией на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с
указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального
заказа, от которого поступил запрос.
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.19. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку, включающую следующие
документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ;
либо Сертификат соответствия зарегистрированной Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии Системы добровольной
сертификации работ и услуг лифтовой сферы, либо другими уполномоченными
на это органами и организациями;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
31 мая 2008 г;
- проект муниципального контракта, подписанный участником размещения
заказа (Форма 3);
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе,
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им
товаров требованиям настоящей документации.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе
3.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе
составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта.
Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом
аукционе, вносит средства на указанный в аукционной документации счет.
Срок внесения денеждых средств в качестве обеспечения заявки - не
позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.4.2 Факт внесения претендентом денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе подтверждается
платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с
отметкой банка об оплате. Соответствующее платежное поручение с отметкой
банка об оплате должно быть подано претендентом в составе документов,
входящих в заявку на участие в открытом аукционе.
3.4.3 В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного
поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с
отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку,
отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.
3.4.4 Организатор открытого аукциона возвращает претендентам денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе путем перечисления денежных средств на банковский счет,
указанный в заявке, поданной соответствующим претендентом в следующих
случаях и в следующие сроки:
- в течение пяти дней со дня принятия претендентом решения об отказе от
проведения открытого аукциона;
- в течение пяти дней со дня поступления организатору открытого
аукциона уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на
участие в открытом аукционе с соблюдением положений пункта 3.9.1.
аукционной документации;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе претенденту, которому(ым) отказано в
допуске к участию в открытом аукционе;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе участникам аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе участникам размещения заказа, заявки на
участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с
заявками на участие в аукционе и возвращены;
- претенденту, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен
второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального
контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;
- претенденту, в течение пяти рабочих дней с даты предоставления
заказчику подписанного им проекта муниципального контракта и обеспечения
исполнения обязательств.
3.4.5 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, не возвращаются в случае уклонения
победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта.
5. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
3.5.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях.
6. Требования к выполняемым
работам
3.6.1. Выполняемые работы по замене лифтов в МУЗ "Городская больница
No1", их количественные и качественные характеристики должны полностью
соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании настоящей
документации об открытом аукционе.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в открытом аукционе,
должны быть отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3 документов и представляемые копии лицензий, входящих
в заявку на участие в открытом аукционе, должны быть подписаны
руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального
заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе.
3.8.1. Специализированная организация принимает заявки на участие в
открытом аукционе по адресу, указанному в пункте 1.17. настоящей
документации об открытом аукционе.
3.8.2. Специализированная организация заканчивает принимать заявки на
участие в открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.18. настоящей
документации об открытом аукционе.
3.8.3. Специализированная организация регистрирует поступившие заявки на
участие в открытом аукционе с указанием даты и времени их получения.
3.8.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
9. Право участника размещения муниципального заказа отзывать заявки
3.9.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала
их рассмотрения.
3.9.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
3.10.1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассматривает
заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в срок и по адресу,
которые указаны в пункте 1.19., настоящей документации об открытом
аукционе.
3.10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Если участник подал более 1 заявки на участие в открытом
аукционе (лоте) - отклоняются все заявки.
3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в
открытом аукционе участника размещения заказа и о признании его
участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого участника
размещения заказа к участию в открытом аукционе.
На основании решения комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и муниципальным заказчиком
в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
который в этот же день размещается на официальном сайте города
HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru .
3.10.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного
протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о
принятых комиссией решениях.
11. Порядок проведения открытого аукциона
3.11.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения
муниципального заказа, признанные участниками аукциона (далее -
участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация. В
открытом аукционе принимает участие руководитель организации, являющейся
участником открытом аукциона, или ее представитель по доверенности,
выданной на право участия в открытом аукционе в соответствии с порядком
его проведения и подписания протокола открытого аукциона. Участнику
открытого аукциона необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
3.11.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии
членов комиссии, уполномоченного представителя муниципального заказчика,
участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей.
3. 11.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия
(секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для
участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников
аукциона и осуществляет:
- регистрацию присутствующих участников открытого аукциона;
- выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих
регистрационному номеру заявки участника;
- аудиозапись открытого аукциона;
- фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона"
и соответствующую ему цену контракта;
- ведет протокол открытого аукциона.
В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует
участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и
явившихся на аукцион, или их представителей.
3.11.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона
(лота) и оглашает:
- предмет контракта (лота);
- начальную (максимальную) цену контракта (лота);
- "шаг аукциона";
- наименование организаций - участников аукциона, которые не явились на
аукцион.
После чего аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять
свои предложения о цене контракта.
3.11.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
3.11.6 Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены
контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона"
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по
объявленной цене.
3.11.7 При каждом последующем снижении "шага аукциона" аукционист
объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта (цены
лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона",
в соответствии с которым снижается цена.
3.11.8 Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), ни один участник
открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее
и предпоследнее предложения о цене контракта (лота), номер карточки и
наименование участника, сделавшего последнее предложение о цене
контракта (лота) - победителя открытого аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
3.11.9 Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену контракта.
12.Порядок заключения муниципального контракта
3.12.1.Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену муниципального контракта.
3.12.2.Муниципальный контракт на выполнение работ по замене
лифтов на объекте Комитета по здравоохранению администрации города
Королева Московской области (МУЗ "Городская больница No1") заключается
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта.
3.12.3. Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона
победитель аукциона обязан заключить муниципальный контракт с
муниципальным заказчиком.
. 3.12.4. Муниципальный заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе
исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При
выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по
согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов
этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт
в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик
обязан изменить цену контракта указанным образом.
3.12.5. В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
3.12.6 На основании признания победителя открытого аукциона,
уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении
муниципального контракта вследствие существенных нарушений поставщиком
условий муниципального контракта сведения о таких поставщиках вносятся в
реестр недобросовестных поставщиков.
13. Законодательное регулирование
3.13.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ и ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
нормативными правовыми актами Московской области и органов местного
самоуправления г. Королева Московской области в части работ по
капитальному ремонту для муниципальных нужд.
IV Информационная карта открытого аукциона
Нижеследующие данные по предмету аукциона являются дополнением к
инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае
противоречия между положениями инструкции и информационной карты
открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого аукциона
Наименование и адреса муниципального заказчика
1.2 МУЗ "Городская больница No1" (г. Королев, М.о. ул. Циолковского,
д.24)
Заказчик сопровождающий выполнение работ - МУ "Управление по
организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города
Королева М.о." (г. Королев, М.о. ул. Гагарина, д.11)
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Предмет открытого аукциона
1.5 Выполнение работ по замене лифтов в МУЗ "Городская больница No1"
( Адрес г. Королев, М.о. ул. Циолковского, д.24).
1.6 Объем работ на объекте: замена двух лифтов больничного и
пассажирского (согласно сметной документации).
Требования к содержанию и форме заявки на участие в
открытом аукционе
3.3.2
3.3.3 К заявке на участие в открытом аукционе должен прилагаться пакет
документов, расположенный в строгом порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе (Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа
(Форма 2);
3. Копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ;
- либо Сертификат соответствия зарегистрированной Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии Системы
добровольной сертификации работ и услуг лифтовой сферы, либо другими
уполномоченными на это органами и организациями;
4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического
лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
31 мая 2008 г;
5. Проект муниципального контракта (Форма 3);
6. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
Документы, указанные в п.п. 1,2,3 предоставляемые участником размещения
заказа, должны быть подписаны руководителем организации или
уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным
лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
Срок выполнения работ
1.8. до 20 декабря 2008 г.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не более
1.14 3 140 015 руб.
1.15 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом аукционе,
вносит средства на указанный в аукционной документации счет (реквизиты),
в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет -
157 000,75 рублей.
1.16 Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения заявки:
Р/с 40302810100060000001; БИК 044579936; к/р 30101810200000000936
АКБ "МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" (ЗАО) г. Москва л/с 05905000035
Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона):
1.10 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5
%, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта.
3.5.1 Валюта заявки на участие в открытом аукционе: российский рубль
3.3.1 Язык заявки на участие в открытом аукционе: русский
Изменения объема работ, выполняемых по контракту и стоимости контракта
3.12.4 Изменение объема оказываемых работ до 10 %
Требования к участникам открытого аукциона при заключении контракта
II. Участники открытого аукциона должны удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
- соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого
аукциона;
- не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
- не находиться в процессе процедуры приостановления
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в открытом аукционе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право комиссии по
размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном
аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого
участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.
Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только
одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки, все его
заявки отклоняются.
Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные
с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик,
организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от характера проведения и результатов открытого
аукциона.
Порядок отзыва и внесения изменений в заявку на участие в открытом
аукционе
3.9. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в
открытом аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе
отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией по
размещению муниципального заявок на участие в открытом аукционе.
Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
Порядок предоставления разъяснения положений документации об открытом
аукционе
3.2 Разъяснения положений документации об открытом аукционе
предоставляются организатором открытого аукциона не позднее, чем за 5
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Адрес для подачи заявок на участие в открытом аукционе
1.17 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий
этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс
(495) 516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в открытом
аукционе
1.18. 25 июня 2008 г. 11 ч. 00 мин. (время московское).
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
3.10.2
Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию.
Победитель открытого аукциона
3.12.1 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкую цену контракта.
Срок подписание муниципального контракта
1.27.,3.12.2. В течение 20 дней со дня подписания протокола открытого
аукциона муниципальный заказчик и победитель аукциона должны подписать
муниципальный контракт.
Условия оплаты муниципального контракта
1.9. Возможно 50% авансирование.
Окончательная оплата после подписания акта сдачи-приемки работ, по
мере поступления бюджетных средств.
V. Общие условия контракта
1. Определения
* ""Исполнитель" - организация, выполняющая работы.
* " Муниципальный контракт" - договор на выполнение работ для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим
или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или
внеконкурсных процедур, в соответствии с которым исполнитель работ для
муниципальных нужд должен выполнить работы муниципальному заказчику либо
по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется
обеспечить оплату выполненных работ.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику
в рамках контракта.
2. Требования
Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
Контроль
$
?
''
?
и
к
ъ
ь
4
?
?
?
?
Ё
?
и
ш
ъ
Ж
???
?
?????/
>*
??????+-
?
?????????,
?
?
a$gd
gd
gd
gd
gd
gd
gd
hЪz
hЪz
hЪz
gd
kdo/oo
gd
gd
gd
gd
gd
a$gd
gd
gd
gd
R
,
.
>
@
P
R
T
Z
\
^
`
p
v
x
?
''
?
?
'
''
Д
Ж
И
H
L
(R
T
`
Ж
gd
Ж
И
p
gd
L
N
\
n
p
r
'
ф
ю
p
r
'
gd
gd
gd
+ренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и
соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по
контракту Заказчика.
Техническое задание
на проведение работ по замене лифтов на объекте Комитета по
здравоохранению администрации города Королева Московской области
(МУЗ "Городская больница No1")
Наименование работ:
I. Работ по замене больничного лифта в административном здании (приемный
покой МУЗ "Городская больница No1"). (Приложение No1)
Технические характеристики лифта:
1. грузоподъемность - 630 кг;
2. количество остановок - 8 шт;
3. скорость движения - 0,5 м/с;
4. управление - одиночное;
5. кабина - проходная.
II. Работ по замене пассажирского лифта в административном здании
(пищеблок МУЗ "Городская больница No1"). (Приложение No2)
1. количество лифтов в подъезде - 1 шт.;
2. грузоподъемность - 400 кг;
2. количество остановок - 2 шт.;
3. скорость движения - 1 м/с;
4. управление - одиночное;
Требования к поставщику:
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" и п. 9
Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03,
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 и
зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации
27.05.2003, регистрационный N 4597, деятельность по монтажу,
техническому диагностированию, обслуживанию, ремонту лифтов и систем
диспетчерского контроля за работой лифтов относится к видам деятельности
в области промышленной безопасности и должна осуществляться только
специализированными организациями, располагающими техническими
средствами и квалифицированными специалистами.
Для участия в настоящем аукционе, участниками аукциона, необходимо
предоставить копии документов, подтверждающие соответствие участника к
изложенным выше требованиям, полученные в установленном законом порядке:
- либо копию лицензии государственного образца на выполнение данного
вида работ;
- либо Сертификат соответствия зарегистрированной Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии Системы
добровольной сертификации работ и услуг лифтовой сферы, либо другими
уполномоченными на это органами и организациями,
- и др. документы, установленные действующим законодательством.
2. Выполнить работы согласно сметной документации, являющейся
неотъемлемой частью документации об открытом аукционе, СНиП, ПУЭ,
"Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" ПБ 10-558-03,
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 и
зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации
27.05.2003, регистрационный N 4597, и правил пожарной безопасности.
3. Сдать выполненные работы (в том числе провести мероприятия по
регистрации и вводе лифтов в эксплуатацию, с оформление всех необходимых
документов) в соответствии с "Правилами устройства и безопасной
эксплуатации лифтов"ПБ 10-558-03, утвержденных Постановлением
Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 и зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 27.05.2003, регистрационный N
4597.
4. Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь
сертификат соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным
заказчиком и заказчиком.
5. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственными
силами.
6. Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с муниципальным заказчиком.
7. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.
8. После завершения работ объект должен быть освобожден от
оборудования, материалов, мусора и должно быть произведено
благоустройство объекта и прилегающей к нему территории в течение одной
недели.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не
позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.
9. Муниципальный заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе
исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При
выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по
согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов
этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт
в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик
обязан изменить цену контракта указанным образом.
10. На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок
в течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания
акта приемки выполненных по контракту работ. Срок исправления
Подрядчиком недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - 5
дней.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в открытом аукционе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Форма муниципального контракта - Форма 3
Форма 1
Заявка на участие в открытом аукционе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе, мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем произвести работы по замене лифтов в МУЗ "Городская больница
No1", получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся
________________________________________________________________________
______
(наименование организации - участника размещения муниципального заказа)
(юридический адрес участника размещения муниципального заказа)
в лице,
________________________________________________________________________
____
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, комиссия по размещению муниципального
заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой
информации:
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
Реквизиты для возврата денежных средств внесенных на обеспечение заявки
ИНН_______________________________________________________
р/счет______________________________________________________
Банк получателя:
___________________________________________________________
БИК_______________________________________________________
к/счет______________________________________________________
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
7 ИНН:
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
8 ИНН:
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О)
Форма 3
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по замене лифтов
г. Королёв М. .обл.
"__" _______
2008 г.
МУЗ "Городская больница No1" г. Королева М.о., именуемое в
дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Малинниковой Е.Ю, действующего
на основании устава, Муниципальное учреждение "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Руководителя учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании
Устава с одной стороны и
___________________________________________________, именуемое в
дальнейшем исполнителем, в лице _____________________________________,
действующего на основании Устава и лицензии _______________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании
результатов Открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по замене лифтов в МУЗ "Городская больница
No1", от ________________________,
Протокола No _______________________от ____________________ заключили
настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Исполнитель принимает на
себя выполнение работ по замене лифтов МУЗ "Городская больница No1". -
(далее по тексту работы на объекте):
1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего
Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией
(Локальный сметный расчет No ______________________), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями, заявленными на
Открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по замене лифтов в МУЗ "Городская больница No1". __ от
_______________, Протокола No ________ .
1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных
обязательств.
1.4. Настоящий Контракт составлен на основании результатов Открытого
аукциона от _______________,_________________________ от
________________
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно
Протоколу No _________________________________________ от _,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет
________руб.
(_______________________________________________________________), в том
числе НДС 18 % - __________ руб.
(_____________________________________________________________) Все
оплаты производятся Муниципальным заказчиком Подрядчику из
____________________.
Подрядчик, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с
Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой
счет.
Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику аванс на приобретение
сырья и материалов в размере 50 % от стоимости работ, указанной в п.п.
2.1., что составляет - __________руб.
(_______________________________________________________________), в том
числе НДС 18 % _________ руб.
(__________________________________________________________).
Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Муниципальным
заказчиком после полного завершения работ по контракту, учетом ранее
выплаченного аванса, после подписания актов сдачи-приемки работ (КС-2,
КС-3) по контракту в течение 5 банковских дней с момента поступления
бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего контракта. Оплата
работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
Муниципальный заказчик и Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе
исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными
Контрактом, о чем Сторонами заключается дополнительное соглашение к
настоящему Контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.
Контракт действует в течение текущего календарного года, кроме сроков
указанных в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта.
Срок начала исполнения работ - 2008 г. (см. техническое задание и
документацию об аукционе)
Срок окончания работ - _______2008 г. (см. техническое задание и
документацию об аукционе)
3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего
Контракта:
4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства
работ по настоящему Контракту,
4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте из средств
соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из
соответствующего бюджета.
4.1.3. производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Подрядчику"
аванса,
4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных
по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки
работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3),
4.1.5. производит окончательный расчет с "Подрядчиком" за выполненные
работы в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего
Контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в
п.п. 4.1.2.
4.1.6. обеспечивает "Подрядчика" закрываемым складским помещением на
территории Объектов,
выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
статьях настоящего Контракта.
4.1.7. осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения работ по
Контракту.
4.1.8. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на
условиях, предусмотренных в настоящем Контракте.
4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта:
4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения
работ по настоящему Контракту.
4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков технологических процессов при проведения
работ по Контракту в соответствии с действующими нормами и правилами,
качеством применяемых сырья и материалов.
4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение
актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным
заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по
приемке выполненных Подрядчиком работ.
4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку
выполненных Подрядчиком работ.
4.2.5. участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ,
подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3.
4.3. Подрядчик в течение срока действия настоящего контракта:
4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со
сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и
правилами, ПУЭ, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов"
ПБ 10-558-03, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от
16.05.2003 N 31 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской
Федерации 27.05.2003, регистрационный N 4597, и правил пожарной
безопасности, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.3.2. представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную
своей печатью копию лицензии (лицензий) (сертификата и. т.д.)) на право
осуществления выполняемого вида работ.
4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной
форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему
Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с
этим сметной стоимости работ.
4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком
дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или
заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по
поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые
согласования с контролирующими органами.
4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование,
имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество и предоставляет указанную
документацию Муниципальному заказчику и Заказчику по первому требованию.
4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов,
удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых
при выполнении работ.
4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора
порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.
4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых по Контракту "работ".
4.3.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до
получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика
последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
4.3.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных
работ.
4.3.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному
заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п.
5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
4.3.12. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик
оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в
предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2.
4.3.13. Сдает выполненные работы (в том числе проводит мероприятия по
регистрации и вводе лифтов в эксплуатацию, с оформление всех необходимых
документов) в соответствии с "Правилами устройства и безопасной
эксплуатации лифтов" ПБ 10-558-03, утвержденных Постановлением
Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 и зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 27.05.2003, регистрационный N
4597.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения
работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Муниципальным
заказчиком, в составе своего представителя, представителя Заказчика,
представителей Подрядчика и привлекаемых Муниципальным заказчиком и
Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на
основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3.
5.2. Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный
сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком
извещения об их выполнении.
5.3. В случае выполнения Подрядчиком скрытых работ их готовность должна
быть подтверждена
двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или
он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой
счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем за
собственный счет восстановить ее.
Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены
недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов и/или
недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с
указанием этих недостатков и сроков их исправления.
До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск их случайного
уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
Подрядчик сдает выполненные работы (в том числе проводит мероприятия по
регистрации и вводе лифтов в эксплуатацию, с оформление всех необходимых
документов) в соответствии с "Правилами устройства и безопасной
эксплуатации лифтов"ПБ 10-558-03, утвержденных Постановлением
Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31 и зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 27.05.2003, регистрационный N
4597.
Подрядчик представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт
выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче
выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера
Муниципального контракта и его даты, периода проведения работ, адреса
объектов, полной сметной стоимости работ за подписью уполномоченного
лица Подрядчика и скрепленного его печатью.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Осуществление оплаты выполненных работ осуществляется
Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по контракту,
после подписания акта сдачи-приемки работ в течение ____ банковских
дней (см. документацию об аукционе) с момента поступления бюджетных
средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине
Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными
средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается.
В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой
финансирования Муниципального заказчика, Подрядчик не вправе
осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с
Муниципальным заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости
работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или
устранить допущенные недостатки (дефекты).
При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе
привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и
недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и
недостатков за счет Подрядчика, и расторгнуть с Подрядчиком настоящий
Контракт.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения
недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах
проверки качества работ, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день
просрочки по его исполнению и/или по их устранению.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по
настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств
возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или
вынесения по этому вопросу судебного решения.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению
санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В
случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил
выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов,
несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба
третьим лицам и судебное разбирательство, Подрядчик возмещает
потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном
объеме.
Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за
сохранность материалов Подрядчика.
В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.3.11. Подрядчик
уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой
силы будут признаны форс-мажорными.
В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно
сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и
разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
Качественное выполнение работ в соответствии с государственными
стандартами, действующими нормами и правилами, техническими
условиями и условиями контрактных обязательств.
Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период
гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта.
На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в
течение ____24 месяцев. Гарантийный срок
исчисляется с даты подписания последнего из актов сдачи приемки
выполненных работ по контракту. Срок исправления Подрядчиком
недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - 5 дней. (см.
документацию об аукционе)
Подрядчик обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить
недостатки
(дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока.
Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты),
обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного
уведомления Муниципального заказчика и Заказчика.
Неявка представителя Подрядчика для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от
Муниципального заказчика и Заказчика дает основание Муниципальному
заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем порядке, подписать
его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный
Акт направляется Подрядчику и является обязательным для Подрядчика, а
указанные в нем недостатки и дефекты подлежат устранению подрядчиком, за
счет подрядчика, в срок указанный в Акте.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским
кодексом
Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне
выполнения работ
территории и принимает своевременные меры по ее уборке.
В случае окончания срока действия лицензии (сертификата) на
осуществление Подрядчиком выполняемого вида работ раньше срока окончания
работ или аннулирования ее компетентными органами и не представления
новой лицензии, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в
одностороннем порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков
Подрядчику с передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных
работ и поручить выполнение работ другому исполнителю.
В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения
Подрядчиком порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения
работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и
Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков,
имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Подрядчика в 10 дневный
срок.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от
исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе
назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет
подрядчика, а также потребовать с Подрядчика возмещения убытков.
Подрядчик обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
объекты и прилегающую к ним территорию.
9.8. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный
заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание
Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет
нарушение интересов Муниципального заказчика.
9.9. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон
оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных
работ.
9.10. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в
письменной форме.
9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены
путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны в 10-дневный
срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме.
9.14. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую
юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта.
"Муниципальный заказчик"
МУЗ "Городская больница No1" г. Королев, М. обл.,
141070, г. Королев, М. обл., ул. Циолковского, дом 24.
ИНН 5018000184, КПП 501801001 - Р/с 40204810700000002250 В УФК по
Московской области (ФКУ Администрации г. Королева) л/с 03905000035 (МУЗ
"Городская больница No1" л/с 03905000035 )
Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Главный врач
_________Малинникова Е.Ю.
М.П. "Подрядчик"
"Заказчик"
Муниципальное учреждение
"Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королёва Московской области"
141070, г. Королев, М. обл.,
ул. Гагарина, дом 11.
ИНН 5018105268 КПП 501801001
б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.
Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03916000045) в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001
Руководитель учреждения
_____________КалиничевВ.Д.
М.П.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
PAGE 22
PAGE 5
PAGE
PAGE 15
