ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на проведение работ по благоустройству на объекте Комитета по здравоохранению администрации города Королёва Московской области (МУ "Станция скорой медицинской помощи") г. Королёв 2008 год Содержание документации об открытом аукционе I. Общие сведения об открытом аукционе........................................................3 1. Приглашение к участию в открытом аукционе...............................................3 II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого аукциона........................... ...4 III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе...................5 1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе.........................5 2. Разъяснение документации об открытом аукционе.........................................5 3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе....................................................5 4. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе....................................6 5. Валюта заявки на участие в открытом аукционе..............................................6 6. Требования к выполняемым работам.......................................................7 7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе......................7 8. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе...................................7 9.Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки.......................7 10.Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе................................7 11. Порядок проведения открытого аукциона......................................................8 12. Порядок заключения и обеспечение исполнения муниципального контракта...........9 13. Законодательное регулирование........................................................... ....10 IV. Информационная карта открытого аукциона...................................................10 Общие условия контракта............................................................... ............13 Техническое задание................................................................. .................14 VII. Образцы форм.................................................................... ......................14 1. Заявка на участие в открытом аукционе ..........................................................15 2. Анкета участника размещения муниципального заказа......................................16 3. Проект муниципального контракта ..............................................................17 Приложения No 1 (сметы на 5 листах) Общие сведения об открытом аукционе 1. Приглашение к участию в открытом аукционе No____ от "____" ________2008 года Уважаемые господа! Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории гаражей МУ "Станции скорой медицинской помощи" 1.1 Форма торгов: открытый аукцион. 1.2 Муниципальный заказчик - МУ "Станция скорой медицинской помощи" Заказчик сопровождающий выполнение работ - МУ "Управление по благоустройству администрации города Королева М.о." 1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона: АНО "Дирекция перспективных программ": Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314, 315. Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5. Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15. 1.4. Источник финансирования заказа: местный бюджет. 1.5 Предмет открытого аукциона: выполнение работ по благоустройству территории гаражей МУ "Станции скорой медицинской помощи" Приложение No1 1.6 Объем работ на объекте согласно сметной документации. 1.7 Место выполнения работ: г. Королёв Московской области. 1.8 Сроки выполнения работ: до 15 сентября 2008 года 1.9Условия оплаты по муниципальному контракту: Возможно 30% авансирование. Окончательная оплата после подписания акта сдачи-приемки работ, по мере поступления бюджетных средств. 1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта. 1.11 Место, дата, время и порядок предоставления документации об открытом аукционе: Документация об открытом аукционе предоставляется с 2 июня 2008 г. по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и доверенности. 1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом аукционе: www.korolev.ru 1.13 Стоимость документации об открытом аукционе составляет: _130 руб. без НДС. 1.14 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не более: 827 487 рублей. 1.15 Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом аукционе, вносит средства на указанный в аукционной документации счет (реквизиты), в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет - 41 374 рубля. 1.16 Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения заявки: Банковские реквизиты: р/с 40302810100060000001; БИК 044579936; к/р 30101810200000000936 АКБ "Московский Залоговый Банк" (ЗАО) г. Москва л/с 05905000033 1.17 Адрес приема заявок на участие в открытом аукционе: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314,315. 1.18 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 30 июня 2008 г., 14 час. 00 мин. (время московское). 1.19 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе - 30 июня 2008 г. 15 час. 00 мин. Проведение открытого аукциона - 2 июля 2008 г. 11 час. 30 мин. Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. 1.20. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 1.21. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ, ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого аукциона Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона; 2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям дает право комиссии по размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном открытом аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа. 2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения. 2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки, все его заявки отклоняются. 2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона. III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе 1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе 3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны получить документацию об аукционе на основании письменного заявления заинтересованного лица. Заявки от лиц, получивших документацию об открытом аукционе в ином порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого аукциона, рассматриваться не будут. 3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за предоставление документации об аукционе составляет 130 руб. без НДС. 3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме представителем заинтересованного лица лично или на основании доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в письменном виде) в день получения заявления. 3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей требованиям документации об открытом аукционе, дает комиссии по размещению муниципального заказа право на отклонение данной заявки. 2. Разъяснение документации об открытом аукционе. 3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить специализированной организации запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу специализированной организации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса специализированная организация направит в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил к спец. организации не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу, разъяснение также будет размещено специализированной организацией на официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального заказа, от которого поступил запрос. 3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе 3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе. 3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.19. и по форме, установленной документацией об открытом аукционе, заявку, включающую следующие документы: - заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения (Форма 1); - анкету участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2); - копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида работ, являющихся предметом открытого аукциона; - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до 7 июня 2008 г; - проект муниципального контракта (форма 3), подписанный участником размещения заказа; - документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, 3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. 3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров требованиям настоящей документации. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе 3.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 % ( пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта. Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом аукционе, вносит средства на указанный в аукционной документации счет. Срок внесения денеждых средств в качестве обеспечения заявки - не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 3.4.2 Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате должно быть подано претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в открытом аукционе. 3.4.3 В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. 3.4.4 Организатор открытого аукциона возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим претендентом в следующих случаях и в следующие сроки: - в течение пяти дней со дня принятия претендентом решения об отказе от проведения открытого аукциона; - в течение пяти дней со дня поступления организатору открытого аукциона уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе с соблюдением положений пункта 3.9.1. аукционной документации; - в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе претенденту, которому(ым) отказано в допуске к участию в открытом аукционе; - в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер; - в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе и возвращены; - претенденту, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона; - претенденту, в течение пяти рабочих дней с даты предоставления заказчику подписанного им проекта муниципального контракта и обеспечения исполнения обязательств. 3.4.5 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта. 5. Валюта заявки на участие в открытом аукционе 3.5.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях. 6. Требования к выполняемым работам 3.6.1. Выполняемые работы по благоустройству территории гаражей МУ "Станции скорой медицинской помощи", их количественные и качественные характеристики должны полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании настоящей документации об открытом аукционе. 7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе 3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в открытом аукционе, должны быть отпечатаны. 3.7.2. Формы 1,2,3 документов и представляемые копии лицензий, входящих в заявку на участие в открытом аукционе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального заказа. 3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. 8. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе. 3.8.1. Специализированная организация принимает заявки на участие в открытом аукционе по адресу, указанному в пункте 1.17. настоящей документации об открытом аукционе. 3.8.2. Специализированная организация заканчивает принимать заявки на участие в открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.18. настоящей документации об открытом аукционе. 3.8.3. Специализированная организация регистрирует поступившие заявки на участие в открытом аукционе с указанием даты и времени их получения. 3.8.4. По письменному запросу участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 9. Право участника размещения муниципального заказа отзывать заявки 3.9.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала их рассмотрения. 3.9.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются участнику размещения муниципального заказа. 10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 3.10.1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.19., настоящей документации об открытом аукционе. 3.10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Если участник подал более 1 заявки на участие в открытом аукционе (лоте) - отклоняются все заявки. 3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе. На основании решения комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который в этот же день размещается на официальном сайте города HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru . 3.10.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о принятых комиссией решениях. 11. Порядок проведения открытого аукциона 3.11.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения муниципального заказа, признанные участниками аукциона (далее - участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация. В открытом аукционе принимает участие руководитель организации, являющейся участником открытом аукциона, или ее представитель по доверенности, выданной на право участия в открытом аукционе в соответствии с порядком его проведения и подписания протокола открытого аукциона. Участнику открытого аукциона необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 3.11.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии членов комиссии, уполномоченного представителя муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей. 3. 11.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия (секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников аукциона и осуществляет: - регистрацию присутствующих участников открытого аукциона; - выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих регистрационному номеру заявки участника; - аудиозапись открытого аукциона; - фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона" и соответствующую ему цену контракта; - ведет протокол открытого аукциона. В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. 3.11.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона (лота) и оглашает: - предмет контракта (лота); - начальную (максимальную) цену контракта (лота); - "шаг аукциона"; - наименование организаций - участников аукциона, которые не явились на аукцион. После чего аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. 3.11.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 3.11.6 Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. 3.11.7 При каждом последующем снижении "шага аукциона" аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена. 3.11.8 Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта (лота), номер карточки и наименование участника, сделавшего последнее предложение о цене контракта (лота) - победителя открытого аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 3.11.9 Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. 12.Порядок заключения муниципального контракта 3.12.1.Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта. 3.12.2.Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству на объекте Комитета по здравоохранению администрации города Королёва Московской области (МУ "Станция скорой медицинской помощи") заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 3.12.3. Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона победитель аукциона обязан заключить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком. . 3.12.4. Муниципальный заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству товаров, объему работ, услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. 3.12.5. В случае если победитель открытого аукциона не заключил муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 3.12.6 На основании признания победителя открытого аукциона, уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального контракта вследствие существенных нарушений поставщиком условий муниципального контракта сведения о таких поставщиках вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. 13. Законодательное регулирование 3.13.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ и ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нормативными правовыми актами Московской области и органов местного самоуправления г. Королева Московской области в части работ по капитальному ремонту для муниципальных нужд. IV Информационная карта открытого аукциона Нижеследующие данные по предмету аукциона являются дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу. Пункты инструкции Условия проведения открытого аукциона Наименование и адреса муниципального заказчика 1.2 - МУ "Станция скорой медицинской помощи" (г. Королев, М.о. ул. Строителей, д.4) Заказчик сопровождающий выполнение работ - МУ "Управление по благоустройству администрации города Королева М.о." (г. Королев, М.о. ул. Октябрьская, д. 1) 1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет. Предмет открытого аукциона 1.5 Выполнение работ по благоустройству территории гаражей МУ "Станции скорой медицинской помощи". Приложение No1 (Адрес объекта г. Королев, М.о. ул. Строителей, д.4.) 1.6 Объем работ на объекте согласно сметной документации. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукционе 3.3.2. 3.3.3 К заявке на участие в открытом аукционе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке: 1. Заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом аукционе (Форма 1); 2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа (Форма 2); 3 Копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида работ, являющихся предметом открытого аукциона; 4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до 31 мая 2008 г; 5. Проект муниципального контракта (Форма 3); 6. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Документы, указанные в п.п. 1,2,3 предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. Срок выполнения работ 1.8. до 15 сентября 2008 года Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не более 1.14 827 487 рублей. 1.15 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом аукционе, вносит средства на указанный в аукционной документации счет (реквизиты), в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет - 41 374 рубля. 1.16 Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения заявки: Банковские реквизиты: р/с 40302810100060000001; БИК 044579936; к/р 30101810200000000936 АКБ "Московский Залоговый Банк" (ЗАО) г. Москва; л/с 05905000033 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 1.10 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта. 3.5.1 Валюта заявки на участие в открытом аукционе: российский рубль 3.3.1 Язык заявки на участие в открытом аукционе: русский Изменения объема работ, выполняемых по контракту и стоимости контракта 3.12.4 Изменение объема оказываемых работ до 10 % Требования к участникам открытого аукциона при заключении контракта II. Участники открытого аукциона должны удовлетворять следующим обязательным требованиям: - соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона; - не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; - не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право комиссии по размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков. 8 : t ? | Ё ? ? ё ? 6 F H X f h j j l j t v x ? r Ё ? Д Ф Ц ж ъ ь ю ??? ? ??? ??????D!??? ?????/ >* ??????+- ? ?????, ? ? ? a$gd gd gd gd gd gd $ gd gd kdo/oo gd gd gd gd gd В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки, все его заявки отклоняются. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона. Порядок отзыва и внесения изменений в заявку на участие в открытом аукционе 3.9. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в открытом аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией по размещению муниципального заявок на участие в открытом аукционе. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются участнику размещения муниципального заказа. Порядок предоставления разъяснения положений документации об открытом аукционе 3.2 Разъяснения положений документации об открытом аукционе предоставляются организатором открытого аукциона не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Адрес для подачи заявок на участие в открытом аукционе 1.17 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15 Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в открытом аукционе 1.18. 30 июня 2008 г. 14 ч. 00 мин. (время московское). Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 3.10.2 Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию. Победитель открытого аукциона 3.12.1 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта. Срок подписание муниципального контракта 1.27.,3.12.2. В течение 20 дней со дня подписания протокола открытого аукциона муниципальный заказчик и победитель аукциона должны подписать муниципальный контракт. Условия оплаты муниципального контракта 1.9. Возможно 30% авансирование. Окончательная оплата после подписания акта сдачи-приемки работ, по мере поступления бюджетных средств. V. Общие условия контракта 1. Определения * ""Исполнитель" - организация, выполняющая работы. * " Муниципальный контракт" - договор на выполнение работ для муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в соответствии с которым исполнитель работ для муниципальных нужд должен выполнить работы муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ. * "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по контракту; * "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику в рамках контракта. 2. Требования Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. Контроль Заказчики имеет право проводить контроль по выполнению работ в форме и в порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям контракта. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ. После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика. Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от Заказчика возмещения понесенных на это затрат. 4. Гарантия Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ. 5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств. 6. Форс-мажорные обстоятельства Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. 7. Разрешение споров Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации. 8. Налоги и пошлины Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по контракту Заказчика. Техническое задание на проведение работ по благоустройству территории гаражей МУ "Станции скорой медицинской помощи" . Требования к поставщику: Наличие лицензии на производство указанного вида работ. Выполнить работы по благоустройству согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе. Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат соответствия. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственными силоми. Производить разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных с муниципальным заказчиком. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил. После завершения работ, объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и прилегающей к нему территории в течение одной недели. 8. Муниципальный заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объём работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, не предусмотренных - контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 9. На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания последнего из актов приемки выполненных работ. Срок исправления Подрядчиком недостатков, обнаруженных при приёмке выполненных работ- 5 дней. VII. Образцы Форм 1. Заявка на участие в открытом аукционе - Форма 1. 2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2. 3. Форма муниципального контракта - Форма 3 Форма 1 Заявка на участие в открытом аукционе Дата Уважаемые господа! Изучив документацию об открытом аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести работы по благоустройству территории гаражей МУ "Станции скорой медицинской помощи", получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________________ ______ (наименование организации - участника размещения муниципального заказа) (юридический адрес участника размещения муниципального заказа) в лице, ________________________________________________________________________ ____ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей организации в открытом аукционе на условиях, установленных в документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее рассмотрения. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на условиях нашего предложения по цене. Организатор открытого аукциона, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации: Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ Реквизиты для возврата денежных средств внесенных на обеспечение заявки ИНН_______________________________________________________ р/счет______________________________________________________ Банк получателя: ___________________________________________________________ БИК_______________________________________________________ к/счет______________________________________________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 2 Анкета участника размещения муниципального заказа для юридического лица Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ 7 ИНН: ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность _____________________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ 8 ИНН: ____________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.О) Форма 3 ПРОЕКТ муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству на объекте Комитета по здравоохранению администрации города Королёва Московской области (МУ "Станция скорой медицинской помощи"). г.Королёв, Московская область " "____________2008г. МУ "Станция скорой медицинской помощи" г. Королева М.о., именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Костровского Н.Н, действующего на основании устава, Муниципальное учреждение "Управление по благоустройству администрации города Королёва Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя учреждения Михайлина В.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава и лицензии _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов Открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству на объекте Комитета по здравоохранению администрации города Королёва Московской области (МУ "Станция скорой медицинской помощи") , от ________________________, Протокола No _______________________от ____________________ заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по благоустройству на объекте Комитета по здравоохранению администрации города Королёва Московской области (МУ "Станция скорой медицинской помощи") (далее по тексту - работы по Объекту) по: 1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ), СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и условиям Контрактных обязательств. 1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте, определяются прилагающимися локальными сметными расчётами (Приложение No1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленными на основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для Московской области. 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, согласно аукционному предложению "Подрядчика" составляет ________________________________________________________________________ ____________рублей, в том числе НДС 18% ___________________________________________________________________ рублей. 2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определён бюджет города Королёва Московской области на 2008 год. 2.3. "Заказчик" производит выплату аванса "Подрядчику" в размере 30 (Тридцати) % от сметной стоимости работ, указанной в пункте 2.1.. 2.4. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" после завершения работ, отдельно по каждому объекту, указанному в п.1.1. настоящего Контракта, за фактически выполненные объемы работ после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2), отдельно по каждому Объекту, указанному в п.1.1 настоящего Контракта и справки КС-3, с учетом ранее выплаченного аванса и передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе. 2.5. "Заказчик" по согласованию с "Подрядчиком" в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (Десяти) % предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту 2.6. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой счет. 2.7. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту. 2.8. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком". 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту " " 2008 г. 3.2. Окончание работ по настоящему Контракту " " 2008 г. 3.3. "Подрядчик" имеет право досрочно выполнить и сдать работы "Заказчику", а "Заказчик" оплатить выполненные работы. 4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества. 4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки КС-3, отдельно по каждому Объекту, с учетом аукционного предложения "Подрядчика" (Протокол аукционной комиссии от _________________No ___________), с учетом Расчетных индексов по состоянию на март месяц 2008 года и не подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта. 4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями СНиП, МДС, и локальных сметных расчётов. 4.3. По факту выполненных работ, обусловленных в пункте 1.1. настоящего Контракта, "Подрядчик" направляет в адрес "Заказчика" акт сдачи - приемки работ (КС-2) и справку КС-3, подписанные со своей стороны и всю необходимую документацию по выполненной работе. 4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых работ. 4.5. "Заказчик" обязан в течение 3 (Трёх) рабочих дней, с даты получения акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки КС-3 рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес "Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в подписи акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки КС-3 в письменной форме. 4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт, с указанием выявленных недостатков и сроков их исправления. Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных недостатках (дефектах) в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте. 4.7. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения "Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а затем за собственный счет восстановить её 4.8. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем "Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика". Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему усмотрению. 5. Права и обязательства Сторон. 5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик" обязуется: 5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта; 5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальными сметными расчётами к настоящему Контракту; 5.1.3. производить работы в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности; 5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту; 5.1.5. использовать в работе по настоящему Контракту материальные ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или документы, удостоверяющие их качество; 5.1.6. после завершения работ, до подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки КС-3, предоставить "Заказчику". 5.1.8. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ (КС-2) и справки КС-3; 5.1.9. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в локальных сметных расчетах; 5.1.10. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране окружающей среды; 5.1.11. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил; 5.1.12. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ; 5.1.13. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пяти) после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки КС-3 счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ; 5.1.14. согласовать локальные сметные расчёты, необходимые для исполнения настоящего Контракта; 5.1.15. направить своего представителя для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные во время проведения работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения письменного уведомления "Заказчика"; 5.1.16. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ", имеет право: 5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика" документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд "Заказчика; 5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ. 5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик" обязуется: 5.2.1. утвердить локальные сметные расчёты на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта, имеет право: 5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для нужд "Заказчика" по настоящему Контракту; 5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта, согласно Гражданскому Кодексу РФ; 5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту; 5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и приемки выполненных работ по настоящему Контракту. 6. Гарантии выполненных работ. 6.1. "Подрядчик" гарантирует: 6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ на Объекте; 6.1.2. нормальную эксплуатацию Объекта в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев, при условии правильной эксплуатации Объекта; 6.1.3. своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте 4.6. Контракта, а так же и в период гарантийного срока эксплуатации. 7. Ответственность Сторон. 8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая, действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 8.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, включая недостатки (дефекты), обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта. 8.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом: по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику" фактически произведенные затраты; по вине "Подрядчика - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные им убытки. 8.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту. 9. Расторжение Контракта. 9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 9.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 9.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 9.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных пунктом 10.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных "Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта. 10. Особые условия. 10.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по Объекту. 10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 10.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 10.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством РФ. 10.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Трёх) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как "Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением. 10.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", два других находятся у "Заказчика". 10.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в 5 (Пяти) дневный срок уведомить об этом друг друга. 11.2. Реквизиты Сторон: "Заказчик" "Муниципальный заказчик" МУЗ "Городская больница No1" г. Королев, М. обл., 141070, г. Королев, М. обл., ул. Циолковского, дом 24. ИНН 5018000184, КПП 501801001 - Р/с 40204810700000002250 В УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королева) л/с 03905000035 (МУЗ "Городская больница No1" л/с 03905000035 ) Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 Главный врач _________Малинникова Е.Ю. М.П. "Подрядчик" "Заказчик сопровождающий выполнение работ" Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.обл. Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1. ИНН 5018098980 КПП 501801001 лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва л/с No 02902100540 (Управление по благоустройству г.Королёва л/с No 03928000008)), р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Начальник Управления ___________________ Н.А.Михайлин "___" _____________ 2008 г. М. П. PAGE 22 PAGE 8 PAGE PAGE 21