ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по
устройству ограждения территории от несанкционированного выброса мусора
по улице Исаева дом 2 в городе Королеве Московской области

.

г. Королёв 2008 г.

Содержание документации об открытом аукционе

I.	Общие сведения об открытом аукционе	.3

1.Приглашение к участию в открытом
аукционе................................................3

II.	Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа путем проведения открытого
аукциона...................................................4

III.	Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом
аукционе....................5

1.   Порядок предоставления документации открытого аукциона	.5

2.   Разъяснение документации об открытом  аукционе	.5

3.   Подготовка заявки на участие в открытом аукционе	.5

4.   Валюта заявки на участие в открытом
аукционе...........................................6

5.   Требования к поставляемой услуге
.......................................................6

6.   Оформление и подписание заявки на участие в открытом
аукционе.....................6

7.   Подача и прием заявок на участие в
аукционе...............................................6

8.   Право участника размещения заказа изменять или отзывать
заявки.....................6

9.   Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе........................6

10. Порядок проведения открытого
аукциона.......................................................7

11. Порядок заключения муниципального 
контракта......................................8

12. Законодательное
регулирование...........................................................
.....8

IV.	Информационная карта открытого аукциона	9

Общие условия
контракта...............................................................
.........11

Техническое
задание.................................................................
...............13

VII.	Образцы
форм....................................................................
....................14

1.  Заявка на участие в открытом аукционе	..15

2.  Анкета участника размещения муниципального заказа	..17

3.  Проект муниципального
контракта............................................................18

Приложения No 1 (смета  на 2 листах)



Общие сведения об открытом аукционе

1.  Приглашение к участию в открытом аукционе

No____	от   "____" ________2008 года

Уважаемые господа!

Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом
аукционе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг
по устройству ограждения территории от несанкционированного выброса
мусора по улице Исаева дом 2 в городе Королеве Московской области.

1.1 Форма торгов: открытый  аукцион.

1.2 Муниципальный заказчик: 

- Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о.

1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:

 АНО "Дирекция перспективных программ":

Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314,315.

Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.

Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru

Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.

1.4. Источник финансирования заказа: местный бюджет.

1.5 Предмет открытого аукциона: оказание услуг по устройству ограждения
территории от несанкционированного выброса мусора по улице Исаева дом 2
в городе Королеве Московской области.

1.6 Объем оказываемых услуг:  протяженность ограждения 68 м

1.7 Место оказания услуг: г. Королёв Московской области.

1.8 Сроки оказания услуг: До 30 сентября 2008 года

1.9 Условия оплаты по муниципальному контракту: 

            - Возможно 30% авансирование

 - Окончательный расчет производится после подписания акта сдачи -
приемки работ. 

1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона):  5%
начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но
не ниже 0,5% от начальной цены контракта.

1.11 Место, дата,  время и порядок предоставления  документации об
открытом аукционе: Документация об открытом аукционе предоставляется с
13 сентября 2008 г. по адресу специализированной организации   в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.

1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом 
аукционе: www.korolev.ru

1.13 Стоимость документации об открытом  аукционе составляет 115 руб. 
без НДС.

1.14 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 199 999,00
руб.

1.15 Адрес приема заявок на участие в открытом аукционе: 141070,
Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное
крыло", комната 314, 315.

1.16 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
3 сентября  2008 г., 10 час.30мин. (время московское).

1.17. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, проведения открытого аукциона:

141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218,
рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе - 3 сентября 2008г.
11 час. 30 мин.

Проведение открытого аукциона - 4 сентября 2008г. 11 час. 30 мин.

Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.

1.18. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона.

1.19. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями,
установленным  Федеральным законом от 21 июля 2005   года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ, ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

      II.	Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа путем проведения открытого аукциона

Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение
муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:

        2.1.    соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона;

2.2.    не находиться в процессе процедуры ликвидации, отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;

 не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в открытом аукционе;

 не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Несоответствие вышеизложенным требованиям дает право комиссии по
размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном
открытом аукционе заявленного участника размещения муниципального
заказа.

2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
поставщиков.

В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого
участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.

2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки,
все его заявки отклоняются.

2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, организатор открытого аукциона не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе

1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе

3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны
получить документацию об аукционе на основании письменного заявления
заинтересованного лица.

Заявки от лиц, получивших документацию об открытом аукционе в ином
порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении
открытого аукциона, рассматриваться не будут.

3.1.2. Размер платы, установленной организатором открытого аукциона за
предоставление документации об аукционе составляет  115 руб.без НДС.

3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об
открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, организатор открытого аукциона предоставит аукционную
документацию (в письменном виде) в день получения заявления.

3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям документации об открытом аукционе, дает комиссии по
размещению муниципального заказа право на отклонение данной заявки.

2. Разъяснение документации об открытом аукционе.

3.2.1. Участники размещения муниципального заказа  вправе  направить
специализированной организации запрос о разъяснении положений
документации об аукционе. Запрос должен быть направлен в письменной
форме по адресу специализированной организации.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
специализированная организация направит в письменной форме разъяснения
положений документации об аукционе, если запрос поступил к
специализированной организации не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено специализированной организации на
официальном сайте   HYPERLINK "http://www.korolev.ru"  www.korolev.ru  с
указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального
заказа, от которого поступил запрос.

3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе

3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе.

3.3.2.	Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку, включающую следующие
документы: 

      - заявка по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1);

- анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2); 

- копия лицензии государственного образца на оказание данного вида 
услуг, являющихся предметом открытого аукциона;

      - выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев  до
12августа  2008 г;

- проект муниципального контракта, подписанный участником размещения
заказа (форма 3).

3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.

3.3.4 Участник размещения муниципального заказа  также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и оказываемых им
услуг  требованиям настоящей документации.

4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе

3.4.1. Все денежные средства, приведенные  в заявке на участие в
открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях.

5. Требования к оказываемой услуге

3.5.1. Оказание услуг по устройству ограждения территории от
несанкционированного выброса мусора по улице Исаева дом 2 в городе
Королеве Московской области, предлагаемое участникам размещения
муниципального заказа, должно полностью соответствовать требованиям,
приведенным в техническом задании и отвечать требованиям, установленным
в настоящей документации об открытом аукционе.

6. Оформление и подписание заявки на участие в 

открытом аукционе

3.6.1. Документы, входящие в заявку на участие в открытом аукционе,
должны быть отпечатаны.

3.6.2. Формы 1,2,3 документов входящих в заявку на участие в открытом
аукционе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.

3.6.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

7. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе.

3.7.1. Специализированная организация принимает заявки на участие в
открытом аукционе по адресу, указанному в пункте 1.15. настоящей
документации об открытом аукционе.

3.7.2. Специализированная организация заканчивает принимать заявки на
участие в открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей
документации об открытом аукционе.

3.7.3. Специализированная организация регистрирует поступившие заявки на
участие в открытом аукционе с указанием даты и времени их получения.

3.7.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

8. Право участника размещения муниципального заказа отзывать заявки

3.8.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала
их рассмотрения. 

3.8.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.

9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

3.9.1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассматривает заявки
на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в срок и по адресу,
которые указаны в пункте 1.17., настоящей документации об открытом
аукционе.

3.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Если участник подал более 1 заявки на участие в открытом
аукционе (лоте) - отклоняются все заявки.

3.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в
открытом аукционе участника размещения заказа и о признании его
участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого участника
размещения заказа к участию в открытом аукционе.

На основании решения комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и муниципальным заказчиком
в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
который в этот же день размещается на официальном сайте города  
HYPERLINK "http://www.korolev.ru"  www.korolev.ru .

3.9.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного
протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о
принятых комиссией решениях.

10. Порядок проведения открытого аукциона

3.10.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения
муниципального заказа, признанные участниками аукциона (далее -
участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация. В
открытом аукционе принимает участие руководитель организации, являющейся
участником открытом аукциона,  или ее представитель по доверенности,
выданной на право участия в открытом аукционе в соответствии с порядком
его проведения и подписания протокола открытого аукциона. Участнику
открытого аукциона необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.

3.10.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии
членов комиссии, уполномоченного представителя муниципального заказчика,
участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей.

3. 10.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия
(секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для
участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников 
аукциона и осуществляет:

- регистрацию присутствующих участников открытого аукциона;

- выдачу  карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих
регистрационному номеру заявки участника;

-  аудиозапись открытого аукциона;

- фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона"
и соответствующую ему цену контракта;

- ведет протокол открытого аукциона.

В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует
участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и
явившихся на аукцион, или их представителей.

3.10.4.  Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона
(лота) и оглашает:  

 - предмет контракта (лота);

 - начальную (максимальную) цену контракта (лота);

 - "шаг аукциона";

 - наименование организаций - участников аукциона, которые не явились на
аукцион. 

После чего аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять
свои предложения о цене контракта.

3.10.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).

3.10.6 Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены
контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона"
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по
объявленной цене.

3.10.7 При каждом последующем снижении "шага аукциона" аукционист
объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта (цены
лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона",  и "шаг аукциона", 
в соответствии с которым снижается цена. 

3.10.8 Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),  ни один участник
открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее
и предпоследнее предложения о цене контракта (лота), номер карточки и
наименование участника, сделавшего последнее предложение о цене
контракта (лота) - победителя открытого аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

3.10.9 Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену контракта.

11.Порядок заключения муниципального  контракта

3.11.1.Победителем  открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену муниципального  контракта.

3.11.2. Не ранее  10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона
победитель аукциона обязан заключить муниципальный контракт с
муниципальным заказчиком.

3.11.4. Муниципальный заказчик по согласованию с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество
товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах,
работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание
которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества товаров, выполнении
дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг
заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству
товаров, объему работ, услуг, но не более чем на десять процентов цены
контракта.

3.11.4. В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.

3.11.5. На основании признания победителя открытого аукциона,
уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении
муниципального контракта вследствие существенных нарушений поставщиком
условий муниципального контракта сведения о таких поставщиках вносятся в
реестр недобросовестных поставщиков.

12. Законодательное регулирование

3.12.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд",  ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ и ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
нормативными правовыми актами Московской области и органов местного
самоуправления  г. Королева Московской области в части закупок и
поставок продукции для муниципальных нужд.

IV. Информационная карта открытого аукциона

Нижеследующие данные по предмету открытого аукциона являются дополнением
к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае
противоречия между положениями инструкции и информационной карты
открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу.

Пункты

инструкции	Условия проведения открытого аукциона

Наименование и адрес муниципального заказчика

1.2	Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о.

(г. Королев, ул. Грабина, д. 26)

1.4	  Источник финансирования заказа: местный бюджет 

                                    Предмет открытого аукциона

1.5	Оказание услуг по устройству ограждения территории от
несанкционированного выброса мусора по улице Исаева дом 2 в городе
Королеве Московской области Приложения No 1 

1.6	Объем оказываемых услуг:  протяженность ограждения 68 м



Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукциона

3.3.2.

3.3.3

	К заявке на участие в открытом аукционе должен прилагаться пакет
документов, расположенный в строгом порядке:

1. Заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе (Форма 1);

 2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа (Форма
2);

3.  Копия лицензии государственного образца на оказание данного вида 
услуг, являющихся предметом открытого аукциона;

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев 

до 12 августа 2008 г;

5. Проект муниципального контракта (Форма 3).

Документы, указанные в п.п. 1,2,3 предоставляемые участником размещения
заказа, должны быть подписаны руководителем организации или
уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным
лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.

Сроки оказания услуг

1.7.	До 30 сентября 2008 года

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не более

1.14	199 999,00 руб.

Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 

1.10	5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 
0,5 %, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта.

3.4	Валюта заявки на участие в открытом аукционе: российский рубль

3.3.1	Язык заявки на участие в открытом аукционе: русский



Изменения объема услуг, оказываемых по контракту  и стоимости контракта

3.11.3	Изменение объема оказываемых услуг до 10 %

Требования к участникам открытого аукциона при заключении контракта

II	Участники открытого аукциона должны удовлетворять следующим
обязательным требованиям:

-  соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого
аукциона;

- не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;

- не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в аукционе;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право комиссии по
размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном
аукционе заявленного участника размещения муниципального заказа.

Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого
участника от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.

Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только
одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки, все его
заявки отклоняются.

Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик,
организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от характера проведения и результатов открытого
аукциона.

Порядок отзыва и внесения изменений в заявку на участие в открытом
аукционе

3.9.	Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в
аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе отозвать
заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией по размещению
муниципального заказа заявок на участие в открытом аукционе. 

Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.

Порядок предоставления разъяснения положений документации 

об открытом аукционе

3.2	Разъяснения положений документации об открытом аукционе
предоставляются специализированной организацией не позднее, чем за 5
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Адрес для подачи заявок на участие в открытом аукционе

1.15	141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий
этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс
(495) 516-06-15

Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в

открытом аукционе

1.16.	3 сентября 2008 г.10 ч.30мин. (время московское).

Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе



3.10.2

3.10.3.	Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе.

N

М

 H

J

N

j

?

'

''

?

 

(R)

?

Д

Ж

И

М

L

??????U?L

^

n

z

|

~

?

'

?

?

?

?

?

А

Ф

Ц

к

ъ

ь

ю

hф

??????e!???

?????/

gd

h:

 h

?

$

?

?

h:

gd

gd

gd

gd

gd:

gd

?

gd

gd

gd

gd

gd

kd

 h0

a$gd

gd

gd

gd

gd

kd

h:

gd

циона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к
участию.

Победитель открытого аукциона

3.11.3	Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкую цену контракта.

Срок подписание муниципального контракта

1.18.,3.11.2.	В течение 20 дней со дня подписания протокола  открытого
аукциона муниципальный заказчик и победитель аукциона должны подписать
муниципальный контракт.

Условия оплаты муниципального контракта

1.8.	- Возможно 30% авансирование

 - Окончательный расчет производится после подписания акта сдачи -
приемки работ. 



V. Общие условия контракта

1. Определения

В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:

* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку
выполнения услуг.

* "Подрядчик" - организация, оказывающая услуги.

* "Муниципальный контракт" - договор на поставку продукции, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенный муниципальным
заказчиком от имени муниципального образования с юридическим или
физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных
процедур, в соответствии с которым поставщик продукции для муниципальных
нужд должен передать продукцию муниципальному заказчику либо по его
указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить
оплату поставленной продукции.

* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;

* "Услуга" - все товары, работы, услуги, которые Подрядчик должен
поставить, выполнить, оказать  Заказчику в рамках контракта.

2. Требования

Услуга, поставляемая в рамках данного контракта, должна соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.

3. Контроль

Заказчик имеет право проводить контроль по выполнению работ в форме и в
порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их
качества и соответствия условиям контракта.

Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.

После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию
сторон  устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.

Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям,  Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению,  при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат

4. Гарантия

Подрядчик гарантирует качество поставляемой услуги в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.

5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий

Заказчик вправе расторгнуть контракт на основании Законодательства
Российской Федерации, направив Подрядчику письменное уведомление о
невыполнении обязательств.  

6. Форс-мажорные обстоятельства

Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.

При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.

7. Разрешение споров

Если путем переговоров  Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный
вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого
вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Налоги и пошлины

Подрядчик самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с выплатой
всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых в связи с
предоставления услуги по контракту Заказчику.

Техническое задание 

на оказания услуг по устройству ограждения территории от
несанкционированного выброса мусора по улице Исаева дом 2 в городе
Королеве Московской области

Основание.

Необходимость оказания услуг (далее по тексту - работ) по устройству
ограждения территории от несанкционированного выброса мусора по улице
Исаева дом 2 в городе Королёве Московской области (далее по тексту -
Объект).

Объемы и перечень работ.

Протяженность ограждения 68 м

Установка столбов массой более 20 кг из труб ДУ 102мм - 34 ед.

Площадь облицовки стальным профилированным листом (68*3) - 204 м2.

Площадь масляной окраски столбов (количество окрасок - 2) - 72,58 м2

Требования к подрядчику.

В соответствии ст.11 Федерального закона РФ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд".

Действующая лицензия на выполнение указанных работ, установленного
действующим законодательством РФ образца.

Требования к проведению, сдаче, приемке работ.

Производить работы в полном соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС и локальным сметным расчётом.

Объём и состав работ определяются локальным сметным расчётом,
составленным на основании сборников территориальных единичных расценок
(ТЕР) для Московской области по состоянию на июнь 2008 года.

Использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие
сертификаты (при обязательной сертификации) или документы,
удостоверяющие их качество.

Сдача - приемка работ осуществляется уполномоченными представителями
Сторон в соответствии с требованиями  СНиП, МДС и локального сметного
расчёта.

Недостатки (дефекты), выявленные при приемке выполненных работ
"Подрядчик" устраняет своими силами и за свой счёт.

Работы оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно
акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3), с
учетом расчетных индексов, указанных в прилагаемом локальном сметном
расчёте.

Требования к обеспечению безопасности при проведении работ.

Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил.

Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне
проведения работ.

"Подрядчик" самостоятельно обеспечивает охрану используемого
оборудования во время производства работ и до момента подписания акта
сдачи - приемки выполненных работ.

Гарантийные требования к выполняемым работам.

Нормальную эксплуатацию Объекта в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев,
при условии правильной эксплуатации Объекта.

Подрядная организация гарантирует своими силами и за свой счет
устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке выполненных
работ.

Соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ на
Объекте.

Особые условия.

Участник конкурса имеет право предложить понижающий коэффициент, при
этом, не изменяя ни состав работ, ни объём работ, ни расценки, ни
индексы пересчета стоимости к 2000 году, указанные в прилагаемом
локальном сметном расчете.

Заказчик (Управление по благоустройству Администрации города Королёва
Московской области) имеет право изменить объём всех работ не более чем
на 10% в случае выявления потребности в дополнительных (при условии
выделения дополнительного финансирования) или при прекращении
потребности в предусмотренных работах.

VII. Образцы Форм

1.   Заявка на участие в аукционе - Форма 1. 

2.   Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.

3.   Проект муниципального контракта - Форма 3

Форма 1

Заявка на участие в открытом аукционе 

Дата 			

Уважаемые господа!

Изучив документацию об открытом аукционе, на оказания услуг по
устройству ограждения территории от несанкционированного выброса мусора
по улице Исаева дом 2 в городе Королеве Московской области, получение
которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся,

________________________________________________________________________
__________

 (наименование организации - участника размещения муниципального заказа)

(юридический адрес участника размещения муниципального заказа)

в лице,
________________________________________________________________________
____

 (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляем  настоящую заявку с целью  рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.

Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.

В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.

Организатор открытого аукциона, комиссия по размещению муниципального
заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой
информации:

Ф.И.О. Руководителя 

________________________________________	Телефон:
_______________________

Ф.И.О. Главного бухгалтера

________________________________________	Телефон:
_______________________



______________________					______________________

(подпись, печать)							(должность, Ф.И.О.)

 Приложение к заявке									Форма 2

Анкета участника размещения муниципального заказа

 для юридического лица

Таблица 1

1	Наименование фирмы:
_____________________________________________________

________________________________________________________________________
_________

2	 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__

	 Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__

	Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__

3	Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________

4	Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________

	Адрес электронной почты:
_________________________________________________

	Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________

5	Место регистрации: _________________________	Год регистрации:
____________

6	Банковские реквизиты:
____________________________________________________

________________________________________________________________________
_

7	ИНН:



______________________					______________________

(подпись, печать)						(должность, Ф.И.О.)

для индивидуального предпринимателя

Таблица 2

1	Фамилия: _____________________________________________

	Имя: ______________________________________________

___

	Отчество: _____________________________________________

2	Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________

_________________________________________________________,
дата___________

3	Национальная принадлежность
_____________________________________________

4	Место жительства:
________________________________________________________

________________________________________________________________________
__

5	Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________

6	Место регистрации: _________________________	Год
регистрации:_____________

7	Банковские
реквизиты_____________________________________________________

8	ИНН:

____________________					______________________

(подпись, печать)						(Ф.И.О.)



Форма 3

ПРОЕКТ

муниципального контракта 

Оказание услуг по устройству ограждения территории от
несанкционированного выброса мусора по улице Исаева дом 2 в городе
Королёве Московской области.

город Королёв, Московская область  					                       	        
       "  "          2008г.    

Управление по благоустройству администрации города Королёва Московской
области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя Главы
администрации - начальника Управления Михайлина Николая Алексеевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик" в лице директора
_____________________________________________, действующего на основании
Устава и лицензии No__________________ от _________________________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола
заседания конкурсной комиссии от ________________ No __________,
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт)
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя
оказание услуг (далее по тексту - выполнение работ) по устройству
ограждения территории от несанкционированного выброса мусора по улице
Исаева дом 2 в городе Королёве Московской области (далее по тексту -
Объект).

1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации (далее по тексту - РФ), СНиП, МДС, СанПиН, технике
безопасности и условиям Контрактных обязательств.

1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающимся локальным сметным расчётом (Приложение No1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленной на
основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для
Московской области.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

 

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, согласно конкурсному
предложению "Подрядчика" составляет
________________________________________________________________________
____________рублей, в том числе НДС 18%
___________________________________________________________________
рублей, с учетом коэффициента тендерного снижения ________%, согласно
Протокола аукциона от _____________ No _____________ 

	2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определён
бюджет города Королёва Московской области на 2008 год.

2.3. "Заказчик" производит выплату аванса "Подрядчику" в размере 30
(Тридцати) % от сметной стоимости работ, указанной в пункте 2.1..

2.4. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту
выполнения полного объема работ, согласно настоящему Контракту, после
подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о
стоимости работ (КС-3), с учетом ранее выплаченного аванса и передачи
"Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе.

2.5. "Заказчик" по согласованию с "Подрядчиком" в ходе исполнения
настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 (Десяти) %
предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем
Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту.

2.6. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой
счет.

2.7. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов,
направленных на финансирование работ по Объекту.

2.8. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком".

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "  "  2008 г.

3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "30" сентября 2008 г. 

3.3. "Подрядчик" имеет право досрочно выполнить и сдать работы
"Заказчику", а "Заказчик" оплатить выполненные работы.

4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества.

4.1.  Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически
выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки
о стоимости работ (КС-3), с учетом Расчетных индексов по состоянию на
июнь месяц 2008 года и не подлежащих изменению в течение всего срока
действия настоящего Контракта.

4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями
СНиП, МДС, и локального сметного расчёта.

	4.3. По факту выполненных работ, обусловленных в пункте 1.1. настоящего
Контракта, "Подрядчик" направляет в адрес "Заказчика" акт сдачи -
приемки работ (КС-2) и справку о стоимости работ (КС-3), подписанные со
своей стороны и всю необходимую документацию по выполненной работе.

4.4. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения
акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3)
рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес
"Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в подписи акта сдачи -
приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) в письменной
форме.

	4.5. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки (дефекты), препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта и/или недостатки (дефекты) в выполненных работах, о
чем составляется акт, с указанием выявленных недостатков и сроков их
исправления. 

Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектов) в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в
одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью
настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является
обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты)
подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в
акте.

	4.6. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе
плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем
"Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика". Внеплановый
контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему
усмотрению.

	4.7. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.

5. Права и обязательства Сторон.

5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик"

обязуется:

5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;

5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальным сметным
расчётом к настоящему Контракту;

5.1.3. производить работы в соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности;

5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;

5.1.5. использовать в работе по настоящему Контракту материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;

5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки
выполненных работ;

5.1.7. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о  необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
сметной документации;

5.1.8. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды;

5.1.9. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;

5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;

5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пяти) дней после
подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ
(КС-3) счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым
кодексом РФ;

5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт, необходимый для исполнения
настоящего Контракта;

5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения
работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не
позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения письменного уведомления
"Заказчика";

5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ",

имеет право:

5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика;

5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;

5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.

5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"

обязуется:

5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту; 

5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;

5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,

имеет право:

5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по настоящему Контракту;

5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ;

5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;

5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту.

6. Гарантии выполненных работ.

6.1. "Подрядчик" гарантирует: 

6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ;

6.1.2. нормальную эксплуатацию Объектов в течение 24 (Двадцати четырех)
месяцев, при условии правильной эксплуатации Объектов;

6.1.3. своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов),
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные
в пункте 4.5. Контракта, а так же и в период гарантийного срока
эксплуатации.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.

7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе
эксплуатации Объекта.

7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:

по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику"
фактически произведенные затраты;

по вине "Подрядчика - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные
им убытки.

7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.

8. Расторжение Контракта.

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.

8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.

8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.

9. Особые условия.

  9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по
Объекту.

9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.

9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.

  9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.

  9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Трёх) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.

  9.6. Настоящий  Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой
находятся у "Заказчика".

9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.

  

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

10.1. В  случае  изменения  юридического  адреса  или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пяти) дневный срок уведомить об этом
друг друга.

	

10.2. Реквизиты Сторон:

"Заказчик"

Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.обл.

Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.

ИНН 5018098980 КПП 501801001

лицевой счет  в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02902100540 (Управление по благоустройству

г.Королёва  л/с No 03928000008)),

р/с  No  40204810700000002250  в  Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705

БИК 044583001 

Зам.  Главы администрации по благоустройству - начальник Управления

___________________ Н.А.Михайлин

"___" _____________ 2008 г.

М. П.

"Подрядчик"

Директор

________________ 

"___" _____________ 2008 г.

М. П.



 PAGE   

 PAGE   17