"Утверждаю"
Заместитель Главы Администрации
по благоустройству города Королёва
Московской области
___________ Н.А.Михайлин
" __ " ___________ 2008г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на оказание услуг по ремонту дорожного покрытия на ул. Краснооктябрьская
(участок от ул. Ульянова до
ул. Хвойная) в микрорайоне Первомайский города Королева М.о
г. Королёв 2008 г.
Содержание документации об открытом аукционе
I. Общие сведения об открытом аукционе .3
1. Приглашение к участию в открытом
аукционе...............................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа
при размещении заказа путем проведения открытого
аукциона..............................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе .5
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе .5
2. Разъяснение документации об открытом аукционе .5
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе .6
4. Валюта заявки на участие в открытом
аукционе.............................................6
5. Требования к оказываемым услугам .7
6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе .7
7. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом
аукционе......................7
8. Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки .7
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе..............................7
10. Порядок проведения открытого
аукциона......................................................8
11. Порядок заключения муниципального
контракта...........................................9
12. Законодательное
регулирование...........................................................
....9
IV. Информационная карта открытого
аукциона.................................................9
Общие условия
контракта...............................................................
.........13
Технические
задания.................................................................
..............15
VII. Образцы
форм....................................................................
....................17
1. Заявка на участие в открытом
аукционе......................................................18
2. Анкета участника размещения муниципального
заказа...................................22
3. Проект муниципального контракта
...........................................................23
Приложения No 1 (сметы на 3 листах)
Общие сведения об открытом аукционе
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
No____ от "____" ________2008 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королёва приглашает принять участие в открытом
аукционе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг
по ремонту дорожного покрытия на ул. Краснооктябрьская (участок от ул.
Ульянова до ул. Хвойная) в микрорайоне Первомайский города Королева М.о.
1.1 Форма торгов: открытый аукцион.
1.2 Муниципальный заказчик - Управление по благоустройству администрации
г. Королева М.о. (г. Королев, ул. Грабина, д. 26).
1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314, 315.
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
1.4. Источник финансирования: местный бюджет.
1.5 Предмет открытого аукциона: Оказание услуг по ремонту дорожного
покрытия на ул. Краснооктябрьская (участок от ул. Ульянова до ул.
Хвойная) в микрорайоне Первомайский города Королева М.о. Приложение No1
1.6 Объем оказываемых услуг:
Площадь дорожного покрытия подлежащая ремонту 273,5 м2
1.7 Место оказания услуг: г. Королёв Московской области.
1.8 Срок оказания услуг: до 26 декабря 2008 года;
1.9 Условия оплаты по муниципальному контракту:
Возможно 30% авансирование;
Окончательная оплата после подписания акта сдачи-приемки работ.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5%
начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5 %, но
не ниже 0,5% от начальной цены контракта.
1.11 Место, дата, время и порядок предоставления документации об
открытом аукционе: Документация об открытом аукционе предоставляется с
17 ноября 2008 г. по адресу специализированной организации в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.
1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе: www.korolev.ru
1.13 Стоимость документации об открытом аукционе составляет: 120 руб.
без НДС.
1.14 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не более:
1 999 996,00 рублей
1.15 Место и дата начала приема заявок: 141070, Московская обл., г.
Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314,315.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 17 ноября 2008 г. по
адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
1.16 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
Специализированная организация по подготовке открытого аукциона - 10
декабря 2008 г., 16 час. 00 мин. (время московское).
Аукционная комиссия - 11 декабря 2008 г. 10 час.00 мин.
1.17 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г.
Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, рассмотрение заявок на участие
в открытом аукционе -
11 декабря 2008 г. 10 час.00 мин.
Проведение открытого аукциона - 12 декабря 2008 г. 12 час. 00 мин.
Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
1.18. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона.
1.19. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями,
установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ, ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении
заказа путем проведения открытого аукциона
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение
муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
2.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона;
2.2. Не находиться в процессе процедуры ликвидации, отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
Не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в открытом аукционе;
Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям дает право аукционной комиссии
не допустить к участию в данном открытом аукционе заявленного участника
размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
поставщиков.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну на участие в открытом аукционе. В случае если участник
подает более одной заявки, все его заявки по этим лотам отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны
получить документацию об аукционе на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за
предоставление документации об аукционе составляет 120 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об
открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в
письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям документации об открытом аукционе, дает аукционной комиссии
право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации об открытом аукционе.
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
специализированной организации по подготовке открытого аукциона запрос о
разъяснении положений документации об открытом аукционе. Запрос должен
быть направлен в письменной форме по адресу специализированной
организации по подготовке открытого аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор открытого аукциона направит в письменной форме разъяснения
положений документации об открытом аукционе, если запрос поступил к
организатору открытого аукциона не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено организатором открытого аукциона на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с
указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального
заказа, от которого поступил запрос.
3.2.3. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
на основании письменного обращения Муниципального заказчика или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в
аукционную документацию такие изменения опубликовываются и в течение
одного дня размещаются специализированной организацией в порядке,
установленном для опубликования и размещения извещения о проведении
открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения
заказа, которым была предоставлена аукционная документация в
соответствии с п.3.1 настоящей документации.
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку, включающую следующие
документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом открытого аукциона;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
15 ноября 2008 г;
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им
товаров требованиям настоящей документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Требования к оказываемым услугам
3.5.1. Оказываемые услуги по ремонту дорожного покрытия на ул.
Краснооктябрьская (участок от ул. Ульянова до ул. Хвойная) в микрорайоне
Первомайский города Королева М.о., их характеристики должны полностью
соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании настоящей
документации об аукционе.
6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе
3.6.1. Документы, входящие в заявку на участие в открытом аукционе,
должны быть отпечатаны.
3.6.2. Формы 1,2 документов, должны быть подписаны руководителем и
заверены печатью участника размещения муниципального заказа.
3.6.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
7. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом аукционе.
3.7.1. Специализированная организация и уполномоченный орган по
подготовке открытого аукциона принимает заявки на участие в открытом
аукционе по адресу, указанному в пункте 1.15. настоящей документации об
аукционе.
3.7.2. Специализированная организация и уполномоченный орган по
подготовке открытого аукциона заканчивает принимать заявки на участие в
открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей документации
об открытом аукционе.
3.7.3. Специализированная организация по подготовке аукциона
регистрирует поступившие заявки на участие в открытом аукционе с
указанием даты и времени их получения.
3.7.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, организатор
аукциона выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.
8. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отозвать заявку
3.8.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала
их рассмотрения.
3.8.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
3.9.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в срок
и по адресу, которые указаны в пункте 1.17., настоящей документации об
аукционе.
3.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Если участник подал более 1 заявки- все его заявки
отклоняются.
3.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытом аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.
На основании решения аукционной комиссии оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, который в этот же день размещается на
официальном сайте города HYPERLINK "http://www.kopolev.ru"
www.korolev.ru .
3.9.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного
протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о
принятых аукционной комиссии решениях.
10. Порядок проведения открытого аукциона
3.10.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения
муниципального заказа, признанные участниками открытого аукциона (далее
- участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация.
В открытом аукционе принимает участие руководитель организации,
являющейся участником открытого аукциона, или ее представитель по
доверенности, выданной на право участия в открытом аукционе в
соответствии с порядком его проведения и подписания протокола открытого
аукциона. Участнику открытого аукциона необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
3.10.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии
членов аукционной комиссии, уполномоченного представителя муниципального
заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных
представителей.
3. 10.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия
(секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для
участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников
открытого аукциона и осуществляет:
- регистрацию присутствующих участников открытого аукциона;
- выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих
регистрационному номеру заявки участника;
- аудиозапись открытого аукциона;
- фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона"
и соответствующую ему цену контракта;
- ведет протокол открытого аукциона.
В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует
участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и
явившихся на открытый аукцион, или их представителей.
3.10.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона и
оглашает:
- предмет контракта;
- начальную (максимальную) цену контракта;
- "шаг аукциона";
- наименование организаций - участников открытого аукциона, которые не
явились на открытый аукцион.
После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене контракта.
3.10.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни один из участников открытого
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта.
3.10.6 Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены
контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает
карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной
цене.
3.10.7 При каждом последующем снижении шага аукциона аукционист
объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта, сниженной
в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с
которым снижается цена.
3.10.8 Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, ни один участник открытого
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения открытого аукциона, последнее и предпоследнее
предложения о цене контракта, номер карточки и наименование участника,
сделавшего последнее предложение о цене контракта - победителя аукциона
и участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене контракта.
3.10.9 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта.
11.Порядок заключения муниципального контракта
3.11.1.Победителями открытого аукциона признаются лица, предложившие
наиболее низкую цену муниципального контракта.
3.11.2. Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона
победитель открытого аукциона обязан заключить муниципальный контракт с
муниципальным заказчиком.
3.11.3. В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
3.11.4. На основании признания победителя открытого аукциона,
уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении
муниципального контракта вследствие существенных нарушений поставщиком
условий муниципального контракта сведения о таких поставщиках вносятся в
реестр недобросовестных поставщиков.
12. Законодательное регулирование
3.12.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ и ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
нормативными правовыми актами Московской области и органов местного
самоуправления г. Королева Московской области в части закупок и
поставок продукции для муниципальных нужд
Информационная карта открытого аукциона
Нижеследующие данные по предмету аукциона являются дополнением к
инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае
противоречия между положениями инструкции и информационной карты
открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого аукциона
Наименование и адрес муниципального заказчика
1.2 Управление по благоустройству администрации г. Королева М.о. (г.
Королев, ул. Грабина, д. 26).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет
Предмет открытого аукциона
1.5 Оказание услуг по ремонту дорожного покрытия на ул.
Краснооктябрьская (участок от ул. Ульянова до ул. Хвойная) в микрорайоне
Первомайский города Королева М.о. Приложение No1;
1.6 Объем оказываемых услуг
Площадь дорожного покрытия подлежащая ремонту 273,5 м2
1.7 Место оказания услуг: г. Королёв Московской области.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукционе
3.3.2
3.3.3
К заявке на участие в открытом аукционе должен прилагаться пакет
документов, расположенных в строгом порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе (Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа (Форма
2);
3. Копия лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом открытого аукциона
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученная не ранее, чем за 6 месяцев
до 15 ноября 2008 г;
Документы, указанные в п.п. 1,2 предоставляемые участником размещения
заказа, должны быть подписаны руководителем организации или
уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным
лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
Срок оказания услуг:
1.8. до 26 декабря 2008 года;
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не более
1.14 1 999 996,00 рублей
Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона):
1.10 5% начальной цены контракта, с возможным поэтапным снижением на 0,5
%, но не ниже 0,5% от начальной цены контракта.
3.4 Валюта заявки на участие в открытом аукционе: российский рубль
3.3.1 Язык заявки на участие в открытом аукционе: русский
Требования к участникам открытого аукциона при заключении контракта
II. Участники открытого аукциона должны удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
- соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого
аукциона;
- не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
- не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в открытом аукционе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право аукционной
комиссии не допустить к участию в данном аукционе заявленного участника
размещения муниципального заказа.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только
одну на участие в открытом аукционе. В случае если участник подает более
одной заявки, все его заявки по этим лотам отклоняются.
Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик,
организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от характера проведения и результатов открытого
аукциона.
Порядок отзыва и внесения изменений в заявку на участие в открытом
аукционе
3.9. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в
открытом аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе
отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения аукционной
комиссии на участие в открытом аукционе.
Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
Порядок предоставления разъяснения положений документации об открытом
аукционе
3.2 Разъяснения положений документации об открытом аукционе
предоставляются организатором открытого аукциона не позднее, чем за 5
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Место и дата начала приема заявок:
1.15 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий
этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс
(495) 516-06-15
-
"
$
&
(
*
,
.
0
2
4
6
8
<
>
@
B
D
F
H
J
L
b
j
p
r
v
x
Ё
?
ё
???????8
:
<
>
@
B
D
F
H
J
L
r
t
v
ё
?????n?ё
Ф
ц
ш
ъ
`
ш
ъ
???
???
?
>*
h2
h2
??????l
hИ1
? hИ1
?
$
?
?
?
kd?
hИ1
hИ1
hИ1
????l?????Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в
открытом аукционе
1.16. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона -
10 декабря 2008 г., 16 час. 00 мин. (время московское).
Аукционная комиссия - 11 декабря 2008 г. 10 час.00 мин.
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
3.10.2
Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию.
Победитель открытого аукциона
3.11.3 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкую цену контракта.
Срок подписание муниципального контракта
3.11.2.
3.11.4.
Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона
победитель открытого аукциона обязан заключить муниципальный контракт с
муниципальным заказчиком.
В случае если победитель открытого аукциона не заключил муниципальный
контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола открытого
аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Условия оплаты по муниципальным контрактам
1.9. Возможно 30% авансирование;
Окончательная оплата после подписания акта сдачи-приемки работ.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" -организация, осуществляющая закупку
необходимых услуг.
* "Подрядчик" - организация, оказывающая услуги.
* "Муниципальный контракт" - договор на поставку продукции, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенный муниципальным
заказчиком от имени муниципального образования с юридическим или
физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных
процедур, в соответствии с которым поставщик продукции для муниципальных
нужд должен передать продукцию муниципальному заказчику либо по его
указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить
оплату поставленной продукции.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Услуга" - все товары, работы, услуги, которые Подрядчик должен
поставить, выполнить, оказать Заказчику в рамках контракта.
2. Требования
Услуга, поставляемая в рамках данного контракта, должна соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчик имеет право проводить контроль по выполнению работ в форме и в
порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их
качества и соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.
После получения подобного уведомления Подрядчик должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен
принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат
4. Гарантия
Подрядчик гарантирует качество поставляемой услуги в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством услуги.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт на основании Законодательства
Российской Федерации, направив Подрядчику письменное уведомление о
невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если путем переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный
вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого
вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Подрядчик самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с выплатой
всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых в связи с
предоставления услуги по контракту Заказчику.
Техническое задание
Оказание услуг по ремонту дорожного покрытия в
микрорайоне Первомайский на ул. Краснооктябрьская
(участок от ул. Ульянова до ул. Хвойная).
1
оказание услуг (далее по тексту - выполнение работ)
2 Срок выполнения работ
до 26 декабря 2008 года;
3 Объем выполняемых работ
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий - 273,5 м2.
Разлив вяжущих материалов - 1,78 т.
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см. из горячих
асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых - 273,5 м2.
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см. из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых - 273,5 м2
Укрепление обочин грунтощебнем - 372,7 м2
Более подробная информация об объемах выполняемых работ указана в
локальном сметном расчёте (Приложение No1)
4 Требования к "Подрядчику"
Действующая лицензия на выполнение указанных работ, установленного
действующим законодательством РФ образца
. В соответствии ст.11 Федерального закона РФ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд".
5 Требования к проведению, сдаче, приемке работ Производить работы в
полном соответствии с требованиями государственных стандартов РФ, СНиП,
СанПиН, МДС и локальным сметным расчётом.
Объём и состав работ определяются локальным сметным расчётом,
составленным на основании сборников территориальных единичных расценок
(ТЕР) для Московской области по состоянию на сентябрь 2008 года.
Использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие
сертификаты (при обязательной сертификации) или документы,
удостоверяющие их качество.
Сдача - приемка работ осуществляется уполномоченными представителями
Сторон в соответствии с требованиями СНиП, МДС и локального сметного
расчёта.
Недостатки (дефекты), выявленные при приемке выполненных работ
"Подрядчик" устраняет своими силами и за свой счёт.
Работы оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно
акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3), с
учетом расчетных индексов, указанных в прилагаемом локальном сметном
расчёте.
6 Требования к обеспечению безопасности при проведении работ Обеспечить
проведение работ с соблюдением правил по технике безопасности, охране
окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил.
Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне
проведения работ.
"Подрядчик" самостоятельно обеспечивает охрану используемого
оборудования во время производства работ и до момента подписания акта
сдачи - приемки выполненных работ.
7 Гарантийные требования к выполняемым работам Соблюдение сроков
выполнения работ и качество выполненных работ.
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24
(Двадцати четырех) месяцев.
Своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов),
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки,
оговоренные в Контракте, а так же и в период гарантийного срока
эксплуатации.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в открытом аукционе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Проект муниципального контракта - Форма 3.
Форма 1.
Заявка на участие в открытом аукционе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе на оказание услуг по ремонту
дорожного покрытия на ул. Краснооктябрьская (участок от ул. Ульянова до
ул. Хвойная) в микрорайоне Первомайский города Королева М.о., получение
которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся
________________________________________________________________________
______
(наименование организации - участника размещения муниципального заказа)
(юридический адрес участника размещения муниципального заказа)
в лице,
________________________________________________________________________
____
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
Аукционная комиссия настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
7 ИНН:
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
8 ИНН:
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.) Форма 3
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Оказание услуг по ремонту дорожного покрытия на улице Краснооктябрьская
(участок от ул. Ульянова до ул. Хвойная) в микрорайоне Первомайский
города Королёва Московской области.
город Королёв, Московская область " "
2008г.
Управление по благоустройству администрации города Королёва Московской
области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя Главы
администрации по благоустройству - начальника Управления Михайлина
Николая Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной
стороны, и _______________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора
_____________________________________________, действующего на основании
Устава и лицензии No__________________ от _________________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола
заседания аукционной комиссии от ________________ No __________,
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт)
о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя
оказание услуг (далее по тексту - выполнение работ) по ремонту дорожного
покрытия на улице Краснооктябрьская (участок от ул. Ульянова до ул.
Хвойная) в микрорайоне Первомайский города Королёва Московской области
(далее по тексту - Объект).
1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации (далее по тексту - РФ), СНиП, МДС, СанПиН, технике
безопасности и условиям Контрактных обязательств.
1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающимся локальным сметным расчётом (Приложение No1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленной на
основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для
Московской области.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, согласно конкурсному
предложению "Подрядчика" составляет
___________________________________________рублей, в том числе НДС 18%
________________________________________ рублей
2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определён
бюджет города Королёва Московской области на 2008 год.
2.3. "Заказчик" производит выплату аванса "Подрядчику" в размере 30
(Тридцати) % от сметной стоимости работ, указанной в пункте 2.1..
2.4. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту
выполнения полного объема работ, согласно настоящему Контракту, после
подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о
стоимости работ (КС-3), с учетом ранее выплаченного аванса и передачи
"Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе.
2.5. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой
счет.
2.6. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов,
направленных на финансирование работ по Объекту.
2.7. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком".
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту " " 2008 г.
3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "26" декабря 2008 г.
3.3. "Подрядчик" имеет право досрочно выполнить и сдать работы
"Заказчику", а "Заказчик" оплатить выполненные работы.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества.
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически
выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки
о стоимости работ (КС-3), с учетом Расчетных индексов по состоянию на
июнь месяц 2008 года и не подлежащих изменению в течение всего срока
действия настоящего Контракта.
4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями
СНиП, МДС, и локального сметного расчёта.
4.3. По факту выполненных работ, обусловленных в пункте 1.1. настоящего
Контракта, "Подрядчик" направляет в адрес "Заказчика" акт сдачи -
приемки работ (КС-2) и справку о стоимости работ (КС-3), подписанные со
своей стороны и всю необходимую документацию по выполненной работе.
4.4. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения
акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3)
рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес
"Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в подписи акта сдачи -
приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) в письменной
форме.
4.5. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки (дефекты), препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта и/или недостатки (дефекты) в выполненных работах, о
чем составляется акт, с указанием выявленных недостатков и сроков их
исправления.
Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектов) в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в
одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью
настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является
обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты)
подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в
акте.
4.6. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе
плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем
"Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика". Внеплановый
контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему
усмотрению.
4.7. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.
5. Права и обязательства Сторон.
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик"
обязуется:
5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;
5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальным сметным
расчётом к настоящему Контракту;
5.1.3. производить работы в соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности;
5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.5. использовать в работе по настоящему Контракту материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;
5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки
выполненных работ;
5.1.7. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
сметной документации;
5.1.8. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды;
5.1.9. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;
5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пяти) дней после
подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ
(КС-3) счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым
кодексом РФ;
5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт, необходимый для исполнения
настоящего Контракта;
5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения
работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не
позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения письменного уведомления
"Заказчика";
5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ",
имеет право:
5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика;
5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по настоящему Контракту;
5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ;
5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту.
6. Гарантии выполненных работ.
6.1. "Подрядчик" гарантирует:
6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ;
6.1.2. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее
24 (Двадцати четырех) месяцев, при условии правильной эксплуатации
Объектов;
6.1.3. своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов),
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные
в пункте 4.5. Контракта, а так же и в период гарантийного срока
эксплуатации.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе
эксплуатации Объекта.
7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику"
фактически произведенные затраты;
по вине "Подрядчика - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные
им убытки.
7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
8. Расторжение Контракта.
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.
9. Особые условия.
9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по
Объекту.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Трёх) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой
находятся у "Заказчика".
9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пяти) дневный срок уведомить об этом
друг друга.
10.2. Реквизиты Сторон:
"Заказчик"
Управление по благоустройству администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02902100540 (Управление по благоустройству
г.Королёва л/с No 03928000008)),
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
БИК 044583001
Зам. Главы администрации по благоустройству - начальник Управления
___________________ Н.А.Михайлин
"___" _____________ 2008 г.
М. П.
"Подрядчик"
Директор
________________
"___" _____________ 2008 г.
М. П.
PAGE
PAGE 2
PAGE
PAGE 18
