КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА
На оказание в 2009 году услуг по информационному, консультативному
обслуживанию ранее установленного программного обеспечения.
г. Королев 2008 год
Содержание конкурсной документации
I. Общие сведения о конкурсе 3
1. Приглашение к участию в открытом совместном конкурсе 3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении
заказа путем проведения открытого совместного конкурса 4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 4
Порядок предоставления конкурсной документации 4
Разъяснение конкурсной документации 5
Подготовка заявки на участие в открытом совместном конкурсе 5
Валюта заявки на участие в открытом совместном конкурсе 5
Подготовка таблицы цен 6
Требования к оказываемым услугам 6
Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6
Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие в конкурсе 6
Подача и прием заявок на участие в открытом совместном конкурсе 6
Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 6
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом совместном конкурсе
7
Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом совместном конкурсе 7
Рассмотрение заявок на участие в открытом совместном конкурсе 7
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 7
Порядок заключения муниципального контракта 8
Законодательное регулирование 8
IV. Информационная карта конкурса 9
V. Общие условия контракта 11
VI. Техническое задание 13
VII. Образцы форм 14
1. Заявка на участие в открытом совместном конкурсе .17
2. Анкета участника размещения муниципального заказа .21
3. Таблица критериев оценки по Лоту No1 .22
4. Таблица критериев оценки по Лоту No2 .24
4. Проект муниципального контракта .25
I. Общие сведения о открытом совместном конкурсе
1. Приглашение к участию в открытом совместном конкурсе
No____ от " " 2008 года
Уважаемые господа!
Администрация г. Королева Московской области приглашает принять участие
в открытом совместном конкурсе на оказание в 2009 году услуг по
информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного
программного обеспечения.
1.1. Форма торгов: открытый совместный конкурс.
1.2 Муниципальные заказчики:
- Администрация города Королева (ул. Октябрьская, д. 1).
- МУ ЦБ Городской комитет образования администрации г. Королева М.о.
(г. Королев М.о., ул. Октябрьская, д. 8а.)
1.3 Специализированная организация по подготовке открытого совместного
конкурса:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314, 315.
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
1.4. Источник финансирования заказа: местный бюджет.
1.5. Предмет открытого совместного конкурса: Оказание в 2009 году услуг
по информационному, консультативному обслуживанию ранее установленного
программного обеспечения.
Лот No1 - Информационное и консультативное обслуживание ранее
установленного программного обеспечения для Администрации г. Королёва
М.о.;
Лот No2 - Информационное и консультативное обслуживание ранее
установленного программного обеспечения для МУ ЦБ городского комитета
образования Администрации г. Королева М.о.
1.6 Объем оказываемых услуг:
Лот No1 - 19 версий;
Лот No2 - 197 версий.
1.7 Место оказания услуг: г. Королев М.о.
1.8 Срок оказания услуг:
Лот No1 - в течении 2009 года.
Лот No2 - в течении 2009 года.
1.9 Условия оплаты по муниципальным контрактам:
Лот No1 - Оплата производится ежемесячно согласно выставленным актам -
оказанных услуг;
Лот No2 -Возможно 30% авансирования.
Окончательный расчет производится на основании счетов Подрядчика и
актов выполненных работ по мере поступления бюджетных средств.
1.10. Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная
документация предоставляется по адресу специализированной организации с
19 ноября 2008г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии
платежного поручения и доверенности.
1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru
1.12. Стомость конкурсной документации: 115 руб. без НДС.
1.13. Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов:
Лот No1 - 600 000,00 рублей
Лот No2 - 1 300 000 ,00 рублей
1.14. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская
область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло",
комната 314 или 315.
1.15 Дата начала подачи заявок на участие в открытом совместном
конкурсе: с 19 ноября 2008 г.,10 час. 00 мин. (время московское).
1.16. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе:
Специализированная организация по подготовке открытого совместного
конкурса - 22 декабря 2008 г., 11 час. 00 мин. (время московское).
Конкурсная комиссия - 22 декабря 2008 г. 12 час 00 мин.
1.17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 141070,
Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 22
декабря 2008 г., 12 час. 00 мин. (время московское).
1.18. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: 141070, Московская
область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218;
- дата рассмотрения заявок: 23 декабря 2008 г.,
- дата подведения итогов: 24 декабря 2008 г.,
1.19. Участник в праве перед вскрытием конверта с заявкой:
- подать заявку;
- внести изменения в заявку;
- отозвать заявку.
1.20 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Лот No1
1. цена муниципального контракта;
2. сроки реагирования на выполнение
внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения
стоимости услуги.
Лот No2
1. цена муниципального контракта;
2. сроки реагирования на выполнение
внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения
стоимости услуги.
1.21. Срок заключения муниципальных контрактов:
Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но
не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные
предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа)
должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе
(далее - заявки).
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого совместного конкурса
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на
заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, конкурсная комиссия
обязана не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника
размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку на каждый из 2 лотов. В случае если участник подает
более одной заявки на любой из 2 лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
1. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица
должны получить конкурсную документацию на основании письменного
заявления заинтересованного лица.
3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за
предоставление документации о конкурсе составляет _115 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату
конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, организатор конкурса предоставит документацию о
конкурсе (в письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в
поданных документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по
существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, конкурсная
комиссия обязана отклонить данную заявку.
2. Разъяснение документации об открытом совместном конкурсе
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе
направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений
конкурсной документации, запрос должен быть направлен в письменной форме
по адресу организатора конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не
позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по
запросу, разъяснение также будет размещено организатором конкурса на
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника муниципального заказа, от которого поступил запрос.
3.2.3 Специализированная организация по подготовке открытого совместного
конкурса на основании письменного обращения Муниципального заказчика или
в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в
конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение
одного дня размещаются специализированной организацией в порядке,
установленном для опубликования и размещения извещения о проведении
открытого совместного конкурса, и в течение двух рабочих дней
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная
документация в соответствии с п.3.1 настоящей документации.
3. Подготовка заявки на участие в открытом совместном конкурсе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией о конкурсе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен
подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.16., и по форме,
установленной документацией о конкурсе, заявку, включающую следующие
документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации, которая содержит
сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
18 ноября 2008г.;
- копию лицензии государственного образца на оказания данного вида
услуг, являющихся предметом открытого совместном конкурса;
- таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров
требованиям настоящей конкурсной документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом совместном конкурсе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Подготовка таблицы цен
3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить - таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3),
установленной в настоящей конкурсной документации.
3.5.2. Цены, предлагаемые участниками, должны оставаться фиксированными
на протяжении всего срока выполнения контракта.
6. Требования к оказываемвм услугам
3.6.1. Оказание в 2009 году услуг по информационному, консультативному
обслуживанию ранее установленного программного обеспечения, предлагаемое
участником размещения муниципального заказа, должно полностью
соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании и
отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом совместном
конкурсе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть
отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3 документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие
в открытом совместном конкурсе
3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе
должны быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору
конкурса. На конверте следует указать название конкурса.
3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
9. Подача и прием заявок на участие в открытом совместном конкурсе
3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по
адресу, указанному в пункте 1.14. настоящей конкурсной документации.
3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в
конкурсе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей конкурсной
документации.
3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие
в конкурсе с указанием даты и времени их получения.
3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса
выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отзывать заявки
3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на
участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после
окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом совместном
конкурсе
3.11.1. Конкурсная комиссия вскроет все конверты с заявками на
участие в конкурсе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.17.
настоящей конкурсной документации. На этой процедуре могут
присутствовать представители участников размещения муниципального
заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея при себе
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения муниципального заказа.
3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена информация:
а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения
муниципального заказа,
б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной
документацией.
в) условия исполнения муниципального контракта (цена муниципального
контракта и условия оказания услуг).
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная
комиссия вправе потребовать от участников размещения муниципального
заказа предоставления разъяснений положений документов, поданных ими в
заявке.
3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол
No1), который размещается на официальном сайте.
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок
на участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или
иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до
публикации информации о результатах конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в открытом совместном конкурсе
3.13.1. Конкурсная комиссия в срок до 10 рабочих дней начиная с даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе изучит заявки на
участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям конкурсной
документации. В этот же срок конкурсная комиссия рассмотрит соответствие
участников требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа,
указанным в части II, настоящей конкурсной документации.
3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в
конкурсе участников размещения муниципального заказа и о признании
участников размещения муниципального заказа, подавших заявку на участие
в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в допуске таких
участников размещения заказа к участию в конкурсе.
3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается конкурсной
комиссией протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол
No2).
3.13.4. Конкурсная комиссия имеет право не принимать во внимание мелкие
погрешности, несоответствия или неточности заявки на участие в конкурсе,
если это существенным образом не влияет на возможность определения
соответствия заявки участника размещения муниципального заказа
требованиям конкурсной документации и законодательства.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом совместном
конкурсе
3.14.1. Конкурсная комиссия в срок до 20 рабочих дней со дня подписания
протокола No2, указанного в п. 3.13.3. осуществит оценку и сопоставление
заявок участников конкурса.
3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с
критериями, которые установлены в пункте 1.20. конкурсной документации.
3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев:
Лот No1
1. цена муниципального контракта - 70 баллов;
Цена муниципального контракта - баллы за ценовое предложение участника
конкурса рассчитываются по формуле (Ц min : Цi) x 70, где Ц min -
наименьшее ценовое предложение, Цi - ценовое предложение данного
участника
2. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд
специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги - до 30
баллов;
Менее 24 часов - 30 баллов
Более 24 часов - 0 баллов
Лот No2
1. цена муниципального контракта - 80 баллов;
Цена муниципального контракта - баллы за ценовое предложение участника
конкурса рассчитываются по формуле (Ц min : Цi) x 80, где Ц min -
наименьшее ценовое предложение, Цi - ценовое предложение данного
участника
2. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд
специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги - до 20
баллов;
Количество балов за сроки реагирования на выполнение внеочередных работ
расчитываються следующим образом:
Меньше 72 часов - 20 баллов
Больше 72 часов - 0 баллов
3.14.4. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные предложения балльным
методом.
3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе будет присвоен
порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.) относительно других по
мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий
исполнения муниципального контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
3.14.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол
No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете
"Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
15. Порядок заключения муниципального контракта
3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем
участником конкурса, который был признан победителем согласно п.
3.14.6., или же с единственным участником конкурса, условия
исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям
настоящей конкурсной документации.
3.15.2. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 3.14.4. победитель конкурса обязан подписать
муниципальный контракт.
3.15.3. В случае если победитель открытого совместного конкурса не
подписал муниципальный контракт в течение 20 рабочих дней после
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, он признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта.
Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3.15.4. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от
заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального
контракта вследствие существенных нарушений Подрядчиком условий
муниципального контракта сведения о таких Подрядчиках вносятся в реестр
недобросовестных исполнителей.
16. Законодательное регулирование
3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными
правовыми актами муниципального образования и ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются
дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В
случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты
конкурса информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции
Условия проведения открытого совместного конкурса
Наименование и адреса муниципальных заказчиков
1.3 Администрация города Королева (ул. Октябрьская, д. 1);
МУ ЦБ Городской комитет образования администрации г. Королева М.о. (г.
Королев М.о., ул. Октябрьская, д. 8а.).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет
Предмет открытого совместного конкурса
1.5 Оказание в 2009 году услуг по информационному, консультативному
обслуживанию ранее установленного программного обеспечения.
Лот No1 - Информационное и консультативное обслуживание ранее
установленного программного обеспечения для Администрации г. Королёва
М.о.;
Лот No2 - Информационное и консультативное обслуживание ранее
установленного программного обеспечения для МУ ЦБ городского комитета
образования Администрации г. Королева М.о.
1.6 Объем оказываемых услуг
Лот No1 - 19 версий;
Лот No2 - 197 версий.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
3.3
3.3.2.
3.3.3
В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие в
конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие в
конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом
порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации, которая содержит
сведения об участнике размещения муниципального заказа (Форма 2);
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
18 ноября 2008г.;
4. Таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
5. Копию лицензии государственного образца на оказания данного вида
услуг, являющихся предметом открытого совместного конкурса;
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.8 Конверт должен быть:
надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует
указать название конкурса.
- участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
Срок оказания услуг:
1.8. Лот No1 - в течении 2009 года.
Лот No2 - в течении 2009 года.
Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов
1.13. Лот No1 - 600 000,00 рублей
Лот No2 - 1 300 000 ,00 рублей
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
Требования к участникам конкурса при заключении контрактов
2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной
комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку
2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок.
Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации
2.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса
не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе
1.15, 1.16. с 19 ноября 2008 г. 10 час. 00 мин.
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж,
"Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495)
516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.16 Специализированная организация по подготовке открытого совместного
конкурса - 22 декабря 2008 г., 11 час. 00 мин. (время московское).
Конкурсная комиссия -22 декабря 2008 г. 12 час.00 мин.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.17 Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 22
декабря 2008 года 12 час. 00 мин. (время московское)
Место рассмотрения заявок и подведение итогов
1.18 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218;
- дата рассмотрения заявок: 23 декабря 2008 г.,
- дата подведения итогов: 24 декабря 2008 г.,
Критерии оценок конкурсных заявок:
1.20 Лот No1
1. цена муниципального контракта;
2. сроки реагирования на выполнение
внеочередных работ (выезд специалиста) после заявки без увеличения
стоимости услуги.
Лот No2
1. цена муниципального контракта;
2. срок гарантийного обслуживания.
Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки
3.14.3 Название критерия Содержание критерия Значимость критерия
Лот No1
1. цена муниципального контракта (руб.) 70 баллов
2. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд
специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги. (кол-во
часов) До 30 баллов
Лот No2
1. цена муниципального контракта (руб.) 80 баллов
2. сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд
специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги. (кол-во
часов) До 20 баллов
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
3.16 Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в
конкурсе балльным методом в соответствии с критериями, указанными в
документации о конкурсе.
Срок подписания муниципального контракта
1.21., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но
не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
Условия оплаты муниципального контракта
1.9. Условия оплаты:
Лот No1 - Оплата производится ежемесячно согласно выставленным актам -
оказанных услуг;
Лот No2 -Возможно 30% авансирования.
Окончательный расчет производится на основании счетов Подрядчика и
актов выполненных работ по мере поступления бюджетных средств.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - администрация города Королева, а также
уполномоченные администрацией города на размещение муниципального заказа
получатели бюджетных средств.
* " Подрядчик" - организация, оказывающая услуги.
* "Муниципальный контракт" - договор на оказание услуг для муниципальных
нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим, по результатам
конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в соответствии с
которым Подрядчик, оказывающий услуги для муниципальных нужд, должен
оказать услуги муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу,
а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату оказываемых услуг.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств
по контракту;
* " Услуги" - все услуги, которые Подрядчик должен оказать Заказчику в
рамках контракта.
2. Требования
Услуги, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчик имеет право проводить контроль услуг в форме и в порядке,
предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и
соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством предоставляемых услуг.
После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение
рабочего дня устранить причину претензии без расходов со стороны
Заказчика.
Если услуга, подвергшаяся контролю, не отвечает установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от нее, а Подрядчик должен
принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат
4. Гарантия
Подрядчик гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством услуг.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив подрядчику письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Подрядчик не
могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Подрядчик несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с оказанием услуг по
контракту Заказчику.
IV. Технические задания
Техническое задание по Лоту No1
Информационное и консультативное обслуживание ранее установленного
программного обеспечения для Администрации г. Королёва М.о.
Общие требования к Подрядчику
лицензию на оказание данного вида услуг или сертификат регионального
информационного центра в Московской области.
договор дистрибьюторского соглашения с координационным центром
"Консультант Плюс".
Требования к оказываемым услугам
Лицензионное обслуживание справочно-поисковой системы (далее СПС)
"Консультант Плюс".
Проводить своевременное пополнение и изменение программы.
Проводить консультации по телефону и в офисе Заказчика по работе СПС
"Консультант Плюс".
Проводить настройку автоматизированных рабочих мест Заказчика.
Выполнять дополнительные работы по заявке Заказчика:
бесплатное предоставление под заказ любых документов СПС "Консультант
Плюс";
бесплатное предоставление услуги "горячая линия" по поиску документов;
бесплатное предоставление услуги "информационные подборки документов по
заданной теме".
Проводить техническую профилактику работоспособности СПС "Консультант
Плюс" и восстановление работоспособности СПС "Консультант Плюс" в случае
сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком.
Услуги предоставляются по согласованному графику, но должна быть
возможность предоставления срочных (внеочередных) услуг без увеличения
стоимости услуги.
Цена услуг остается неизменной в течение всего срока выполнения
контракта.
Обновление должно проводиться один раз в неделю по рабочим дням
( понедельник - пятница с 8 00 до 18 00).
Перечень ранее установленного программного обеспечения
Систем "Консультант Плюс" в Администрации г. Королева М.о.
N
п/п Расположение Систем
(адрес/отдел)
Название Системы
Кол-во версий, шт. Тип
Сист. Адрес
1 ул. Октябрьская д. 1 СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 1 С/П ул.
Октябрьская д. 1
2
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение 1 С/П
3
СС КонсультантФинансист 1 С/П
4
СПС КонсультантПлюс: Москва Проф 1 С/П
5
СПС КонсультантПлюс: Московская область 1 С/П
6
СС КонсультантСудебнаяПрактика:
Решения высших судов 1
С/П
7
СС Деловые бумаги 1 С/П
8
СС КонсультантАрбитраж:
ФАС Московского округа 1
С/П
9
СС КонсультантПлюс:
Комментарии законодательства 1
hu
hu
-
р
H
?
-
~
(R)
Д
ъ
hsR
hsR
hu
'Д
hsR
hsR
hsR
hsR
hu
hu
h-
$
?
h-
hsR
h-
h-
hsR
hsR
h
h
h
h
h
h
hsR
h
h
h
hsR
?
?
h
h
??
?
h
h
h
h
h
h
$
h
h
яя
h
hsR
hsR
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
hsR
h
h
h
hо
hо
gd??}??
h
kdЫ
''
kd
j
щ
j
щ
h
h-
h
gd
&
(
8
T
ф
ц
ю
,
.
z
|
?
8
T
°
???
a$gdsR
a$gdsR
??
????
gdsR
gdsR
??
????
gdsR
a$gdsR
gdsR
a$gdsR
??
????
gdsR
a$gdsR
gdsR
a$gdsR
????
????
a$gdsR
gdsR
????
????
gdsR
gdsR
??
????
a$gdsR
gdsR
??
????
a$gdsR
gdsR
??
????
gdsR
a$gdsR
gdsR
a$gdsR
??
????
gdsR
gdsR
??
????
gdsR
gdsR
a$gdsR
??
????
gdsR
gdsR
??
????
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 1 ЛОК ул. Прудная д. 7
17
СПС КонсультантПлюс: Московская область 1 ЛОК
18 ТСП "Текстильщики" СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 1 ЛОК ул.
Тарасовская д. 9
19
СПС КонсультантПлюс: Московская область 1 ЛОК
кол-во 19 19
Техническое задание по Лоту No2
Информационное и консультативное обслуживание ранее установленного
программного обеспечения для городской комитет образования Администрации
г. Королева М.о.
Общие требования к Подрядчику
лицензию на оказание данного вида услуг или сертификат регионального
информационного центра в Московской области;
Требования к оказываемым услугам
1. Лицензионное обслуживание и обновление программного продукта
корпорации ПАРУС.
2. Оказание практической помощи в решение проблем по использованию
экземпляра программного продукта корпорации ПАРУС по телефонам "горячей
линии" Подрядчика, e-mail или в консультационном зале Подрядчика.
3. Оказание инструктивно - методической помощи Специалистам Заказчика
в освоении программного продукта корпорации ПАРУС на рабочем месте
Заказчика
4. Оказание помощи по диагностики, выявление проблем, постановки задач и
их решения в части эксплуатации и применения программного продукта
корпорации ПАРУС.
5. Оказание помощи в создании дополнительных объектов базы данных и форм
документов, требуемых для внедрения новых форм бюджетного учета и
привязки системы Парус к конкретным потребностям Заказчика.
6. Помощь в создание шести дополнительных рабочих мест функционального
модуля "бухгалтерский учет" (Парус-бюджет-8), создание в Windows Server
2008 40 дополнительных подключений и их информационного и лицензионного
обслуживания. Лицензионное обслуживание антивируса Касперского - 1
сервер и 90 рабочих станций.
7 Выезд специалиста на место оказания услуг не реже 1 раза в две недели
по согласованному графику.
Перечень ранее установленных программ в
Городском комитете образования администрации г. Королева М.о.
Интегрированная система автоматизации бухгалтерско - финансовых
операций на базе ПАРУС-Бюджет включает следующие функциональные модули и
общесистемное программное обеспечение:
модуль "администратор" (Парус-бюджет-8) - 1 версия;
модуль "администратор" - блок "сервис метаданных" (Парус-бюджет-8) -
1 версия;
модуль "администратор" - блок "сервис исполнения пользовательских
заданий и приложений" (Парус-бюджет-8) - 1 версия;
модуль "администратор" - блок "сервис репликации" (Парус-бюджет-8) -
1 версия;
модуль "администратор" - блок "сервис отчетности" (Парус-бюджет-8) -
1 версия
модуль "бухгалтерский учет" (Парус-бюджет-8) - 26 версия;
модуль "расчет заработной платы" (Парус-бюджет-8) - 15 версия;
модуль "централизованное материально-техническое снабжение"
(Парус-бюджет-8) - 9 версий;
модуль "планирование и финансирование" (Парус-бюджет-8) - 4 версия;
модуль "конструктор отраслевых расширений" (Парус-бюджет-8) - 1
версия;
модуль "родительская плата" (Парус-бюджет-7) - 5 версий;
модуль "тарификация в образовании" (Парус-бюджет-7) - 1 версия;
Windows Server 2003/2008;
антивирус Kaspersky BusinessSpace Security;
СУБД ORACLE 9i/10g.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Таблица критериев оценки для определения победителя - Форма 3.
4. Проект муниципального контракта - Форма 4.
Форма 1.1
Заявка на участие в конкурсе по Лоту No1
Дата ________________
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по
информационному и консультативному обслуживанию ранее установленного
программного обеспечения для Администрации г. Королёва М.о., на общую
сумму
________________________________________________________________________
____________
(сумма цифрами)
(_______________________________________________________________________
_______) руб.,
(сумма прописью)
подтверждаемую прилагаемой таблицей критериев оценки (форма 3), которая
является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки).
Настоящим подтверждаем, что в отношении
________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в
соответствии с требованиями технического задания конкурсной
документации, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. С условиями
проекта муниципального контракта согласны.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
Конкурсная комиссия настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
Организатор конкурса, конкурсная комиссия может связаться со следующими
лицами для получения необходимой информации
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом совместном конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет
присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать
муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о
конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20
(двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй
номер, а победитель открытого совместного конкурса будет признан
уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным
заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии
с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на
участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня
признания победителя открытого совместного конкурса уклонившимся от
заключения муниципального контракта.
Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта.
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального
контракта, мы
________________________________________________________________________
_____________
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на
условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями
и требованиями, установленными в документации о конкурсе.
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Форма 1.2
Заявка на участие в конкурсе по Лоту No2
Дата ________________
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по
информационному и консультативному обслуживанию ранее установленного
программного обеспечения для городской комитет образования Администрации
г. Королева М.о., на общую сумму
________________________________________________________________________
____________
(сумма цифрами)
(_______________________________________________________________________
_______) руб.,
(сумма прописью)
подтверждаемую прилагаемой таблицей критериев оценки (форма 3), которая
является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки).
Настоящим подтверждаем, что в отношении
________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в
соответствии с требованиями технического задания конкурсной
документации, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. С условиями
проекта муниципального контракта согласны.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
Конкурсная комиссия настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
Организатор конкурса, конкурсная комиссия может связаться со следующими
лицами для получения необходимой информации
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом совместном конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет
присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать
муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о
конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20
(двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй
номер, а победитель открытого совместного конкурса будет признан
уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным
заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии
с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на
участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня
признания победителя открытого совместного конкурса уклонившимся от
заключения муниципального контракта.
Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта.
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального
контракта, мы
________________________________________________________________________
_____________
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на
условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями
и требованиями, установленными в документации о конкурсе.
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
Форма 3
ТАБЛИЦА критериев оценки на оказываемые услуги по Лоту No1
Информационное и консультативное обслуживание ранее установленного
программного обеспечения
для Администрации г. Королёва М.о.
(полное название предприятия, юридический адрес)
N
п/п Наименование Заказчика
Название Системы
Кол-во
версий, шт. Стоимость информационного
обслуживания одной локальной версии в месяц с учетом
НДС, руб. Стоимость информационного
обслуживания одной сетевой однопользовательской версии в месяц с учетом
НДС, руб. Стоимость информационного
обслуживания
одной сетевой полной
версии в месяц
с учетом НДС, руб
Общая стоимость услуги, включая все затраты и налоги, руб.
Сроки реагирования на выполнение внеочередных работ (выезд специалиста)
после заявки без увеличения стоимости услуги.
(Кол-во часов) Перечень дополни-тельных услуг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Администрация
г. Королева М.о. СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 1
2
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение 1
3
СС КонсультантФинансист 1
4
СПС КонсультантПлюс: Москва Проф 1
5
СПС КонсультантПлюс: Московская область 1
6
СС КонсультантСудебнаяПрактика:
Решения высших судов 1
7
СС Деловые бумаги 1
8
СС КонсультантАрбитраж:
ФАС Московского округа 1
9
СС КонсультантПлюс:
Комментарии законодательства 1
10
СС КонсультантПлюс: Строительство 1
11
СС КонсультантПлюс: Законопроекты 1
12
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 1
13
СПС КонсультантПлюс:
Московская версия
1
14
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 1
15
СПС КонсультантПлюс: Московская область 1
16
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 1
17
СПС КонсультантПлюс: Московская область 1
18
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 1
19
СПС КонсультантПлюс: Московская область 1
кол-во 19
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания
и объема услуг.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Форма 3.2
ТАБЛИЦА критериев оценки на оказываемые услуги по ЛОТУ No 2
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование Заказчика Наименование услуги Общая стоимость
услуги,
включая все затраты
и налоги, руб. Сроки реагирования на выполнение внеочередных работ
(выезд специалиста) после заявки без увеличения стоимости услуги.
(Кол-во часов)
1 2 3 4 5
1 Городской
комитет
образования
администрации
г. Королева М.о. Годовое лицензионное обслуживание в соответствии с
абонементом корпорации ПАРУС перечисленных в ТЗ функциональных модулей
ПАРУС-Бюджет-7 и ПАРУС-Бюджет-8
Информационное и консультативное обслуживание Windows Server 2008,
Информационное и консультативное обслуживание Антивирус Kaspersky
BusinessSpace Security
ИТОГО:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата)
(должность, Ф.И.О.)
Форма 4.1
Проект муниципального контракта No ___ по Лоту No 1
Информационное и консультативное обслуживание ранее установленного
программного обеспечения для Администрации г. Королёва М.о.
г. Королев Московской области
__________200 г.
Администрация муниципального образования ``г. Королёв, Московской
области``, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Первого заместителя
главы администрации Капустяна А.Б. , действующего на основании
Постановления главы города No 721 от 06.06.2008, с другой стороны, и
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________________,
действующего на основании________________________, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт, именуемый в
дальнейшем Контракт, о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Система Консультант Плюс (Информационный Комплекс) - совокупность
многофункциональной программы для ЭВМ, выполняющей функцию по обработке
информации, и базы данных (Информационный Банк).
1.2. Экземпляр Системы - копия Системы Консультант Плюс на материальном
носителе. Экземпляр Системы позволяет Заказчику получать необходимую
информацию, просматривать и модифицировать полученную информацию и
выполнять другие функции по обработке информации. Экземпляр Системы не
позволяет создавать базы данных и передавать полученную информацию.
1.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее
регистрация) - техническая процедура, при которой запоминаются параметры
конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, после
принятия которого экземпляр Системы становится работоспособным на данном
компьютере.
1.4. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы
на новом компьютере Заказчика, при которой экземпляр Системы становится
неработоспособным на прежнем компьютере.
1.5. Локальная вычислительная сеть - это вычислительная сеть,
соединяющая 2 (две) или более ЭВМ (возможно, разного типа),
расположенные в пределах 1 (одного) здания или нескольких соседних
зданий.
1.6. Координационный центр Сети Консультант Плюс или КЦ Консультант Плюс
- организация - обладатель авторских (имущественных) прав на Системы
Консультант Плюс, на основании договора с которой Дистрибьютор вправе
распространять экземпляры Систем Консультант Плюс (в том числе
экземпляры Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс) и осуществлять
информационное обслуживание.
2. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
2.1. Заказчик поручает а Подрядчик обязуется оказывать информационные
услуги с использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем,
установленных Подрядчиком в подразделениях Администрации г. Королёва, в
течение срока действия настоящего Контракта. Порядок оказания
информационных услуг приведен в разделе 4 настоящего Контракта. Заказчик
обязуется оплатить эти услуги. Перечень экземпляров Систем приведен в
Приложениях No 1 и No 2, которые являются неотъемлемой частью Контракта.
2.2. Заказчик не имеет права использовать переданные ему тексты правовых
актов и информацию, самостоятельно являющуюся объектом авторского права,
в печатном виде в качестве объектов для непосредственного извлечения
прибыли.
Заказчик не вправе использовать любую переданную информацию в
электронном виде. Под использованием информации в электронном виде в
настоящем пункте понимается: копирование и последующее распространение
третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным
сетям, посредством размещения в Интернет и другим способом, а также иное
предоставление доступа к информации третьим лицам.
2.3. Настоящий Контракт заключен на основании протокола No Оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом совместном конкурсе на
закупку услуг по информационному сопровождению ранее установленных
Систем "Консультант Плюс
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ
3.1. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Специального
Выпуска Системы на 2 (двух) и более компьютерах одновременно. Заказчик
не вправе использовать сетевую версию экземпляра Системы на 2 (двух) и
более локальных сетях одновременно и/или одновременно использовать на
числе рабочих станций локальной сети большем, чем определено для данной
Системы.
3.2. Сетевая многопользовательская версия экземпляра Системы может
использоваться не более, чем на 50 (пятидесяти) рабочих станциях
одновременно.3.3. Экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевая версия
экземпляра Специального Выпуска Системы) содержит программную защиту от
несанкционированного копирования и работоспособен только после его
регистрации Подрядчиком.
3.4. Заказчик вправе переносить экземпляр Специального Выпуска Системы
(сетевую версию экземпляра Специального Выпуска Системы) на другой(ую)
компьютер (локальную сеть). Перенос подразумевает удаление экземпляра
Специального Выпуска Системы (сетевого экземпляра Специального Выпуска
Системы) с прежнего компюьтера (локальной сети). В этом случае Подрядчик
обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Специального
Выпуска Системы.
3.5. Заказчик не вправе передавать экземпляр(ы) Специального(ых)
Выпуска(ов) Системы(м) третьему лицу.
4. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
4.1. Информационное обслуживание предусматривает:
- обеспечение получения информации Заказчиком еженедельно курьером;
- осуществление технической профилактики работоспособности экземпляров
Специальных Выпусков Систем и восстановление работоспособности
экземпляров Систем в случае сбоев компьютерного оборудования после их
устранения Заказчиком;
- обучение Заказчика работе с экземплярами Специальных Выпусков Систем
по методикам Сети Консультант Плюс с возможностью получения специального
сертификата об обучении;
- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе
экземпляров Специальных Выпусков Систем по телефону и в офисе
Подрядчика;
- предоставление другой информации и материалов.
4.2. Текущее информационное обслуживание осуществляется без выбора
документов, в форме абонентского обслуживания.
4.3. Заказчик имеет право получать текущую информацию не реже 1 (одного)
раза в неделю.
4.4. Заказчик обязуется согласовать с Подрядчиком точное время доставки
информации, обеспечить готовность технических средств и
беспрепятственный доступ к экземплярам Специальных Выпусков Систем в
оговоренное время для доставки информации специалистом Подрядчика.
5. СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ЦЕНА КОНТРАКТА
5.1. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг в текущем месяце
до 15 числа следующего месяца .
Оплата производится в российских рублях по мере поступления бюджетных
средств.
5.2. Основанием для расчетов является Счет и Акт приемки - передачи,
которые Подрядчик предоставляет Заказчику. В Счете и Акте приемки -
передачи указывается стоимость информационных услуг за месяц. Стоимость
информационных услуг за месяц фиксирована на весь срок действия
Контракта и соответствует Прейскуранту. При поступлении денежных средств
на расчетный счет Подрядчика, Подрядчик в течение 7 (семи) дней
предоставляет Счет - фактуру на оплаченные услуги.
5.4. Стоимость настоящего Контракта составляет_________________, в том
числе НДС и доставка.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 1.01.2009 и заканчивает свое
действие 31 декабря 2009г.
6.2. Обязательства по настоящему Контракту накладываются на Подрядчика
только в течение срока его действия.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к
экземпляру(ам) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) в частях качества
включенной в него/них информации и/или некорректной работы программных
средств, то Заказчик будет вправе потребовать выплаты штрафа и/или
досрочного расторжения настоящего Контракта путем составления Претензии.
Подрядчик обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения Претензии
ответить на нее официальным письмом. В случае признания Претензии
Заказчика обоснованной, Подрядчик обязан в зависимости от требований
Заказчика перечислить Заказчику штраф в размере, не превышающем полной
стоимости соответствующего(их) экземпляра(ов) Специального(ых)
Выпуска(ов) Системы(м) и/или расторгнуть настоящий Контракт.
7.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчиком , другая сторона вправе требовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.
7.4. При нарушении Заказчиком условий оплаты за информационное
обслуживание Подрядчик имеет право прекратить информационное
обслуживание, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять)
дней.
7.5. Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Контракта
в одностороннем порядкев случаях:
7.5.1. Нарушения Заказчиком п.п. 2.2, 3.1, 3.5 настоящего Контракта;
7.5.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты
Системы КонсультантПлюс, приводящих к ее декомпилированию или
модификации;
7.5.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом)
Заказчиком контрафактных экземпляров Систем
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик обязан соблюдать авторские права КЦ КонсультантПлюс. В
случае нарушения данного требования Заказчик несет ответственность,
установленную законодательством РФ об охране авторских прав.
8.2. Заказчик имеет право отказаться от информационного обслуживания,
осуществляемого Подрядчиком согласно п. 2.1. настоящего Контракта, до
истечения срока действия Контракта. Заказчик обязан уведомить Подрядчика
об отказе от информационного обслуживания не менее чем за 30 (тридцать)
дней.
8.3. Отмененное информационное обслуживание может быть продолжено
Подрядчиком в течение срока действия настоящего Контракта после оплаты
Заказчиком стоимости возобновления обслуживания по Прейскуранту
Подрядчика.
8.4. Условия настоящего Контракта и дополнительных соглашений к нему
являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением
случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
8.5. Подрядчик вправе передать все права и обязанности по настоящему
Контракту другому официальному Дистрибьютору Сети Консультант Плюс с
уведомлением Заказчика за 10 (десять) дней до момента передачи.
8.6. Правообладатель (разработчик) Систем вправе самостоятельно
определять информационное содержание Систем в рамках их общей
направленности.
8.7. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Контракту
под днями понимаются официальные рабочие дни, под месяцами - полные
календарные месяцы.
8.8. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы
какие-либо условия настоящего Контракта выполнить невозможно, то эти
условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она
предусмотрена, считаются недействующими в отношении экземпляров данной
Системы.
8.9. Подрядчик может оказывать информационные услуги по настоящему
Контракту с привлечением третьих лиц
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Подрядчик:
Администрация г. Королева
Первый заместитель главы администрации Генеральный директор
______________/А.Б. Капустян/
Форма 4.2
Проект муниципального контракта No ___ по Лоту No 2
Информационное и консультативное обслуживание ранее установленного
программного обеспечения для ГК образования Администрации г. Королева
М.о.
г. Королёв, Московской области ............. 2009 г.
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия Городского
комитета образования", в лице директора Назаровой Н.В. (далее
Заказчик), действующей на основании "Устава", с одной стороны, и
...............................................................,
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ...................,
действующего на основании .............., с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области заключили настоящий контракт,
именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
выполнение услуг по ""Информационное обслуживание программных продуктов
ПАРУС-7 / ПАРУС-8 на базе СУБД ORACLE 10g, Windows Server 2008,
Антивирус Kaspersky BusinessSpace Security в составе локально -
вычислительной сети МУ ЦБ ГК образования"
1.2. Услуги должны обеспечивать лицензионное обслуживание, настройку,
изменение и дополнение ранее установленного программного обеспечения -
программных продуктов ЗАО "Корпорация Парус" для Windows на базе СУБД
ORACLE в составе локально-вычислительной сети ГК образования, в объеме и
в сроки, предусмотренные техническим заданием и календарным планом,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1).
1.2. Услуги, предоставляемые по настоящему Контракту, должны
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязательной сертификации,
должна иметь сертификат и знак соответствия.
1.3. Настоящий Контракт составлен на основании
Протокола No____ заседания конкурсной комиссии
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик:
а) поручает Подрядчику предоставление услуг в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,
необходимые для выполнения настоящего Контракта;
в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения
Контракта;
г) обеспечивает оплату услуг в соответствии с пунктом 4
настоящего Контракта;
д) в случае полного или частичного невыполнения условий
настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него
соответствующего возмещения;
е) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта по
срокам и качеству выполнения всех видов работ.
2.2. Подрядчик:
а) обязуется поставить услуги в объеме, сроки и надлежащего
качества, предусмотренные настоящим Контрактом;
б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для
исполнения настоящего Контракта;
в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Подрядчика документацию и информацию, необходимые для выполнения
Контракта;
г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения
Контракта;
д) вправе получать оплату за продукцию, поставленную для
муниципальных нужд, в соответствии с пунктом 3 настоящего
контракта.
е) обязуется предоставить гарантии на предоставленные услуги не менее 3
месяцев (в течение этого срока выезд специалиста для устранения
выявленных ошибок производится в срок не позже 3-х дней после
письменного предъявления претензии Заказчиком, без увеличения стоимости
услуги).
3. Порядок сдачи и приемки продукции
3.1. При завершении этапа выполнения работ календарного
плана и по Контракту в целом Подрядчик представляет Заказчику два
экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки
работ.
3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи -
приемки работ, предусмотренных техническим заданием, обязан направить
Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи -
приемки работ или мотивированный отказ.
3.3. В случае несоответствия услуг условиям настоящего
контракта Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и
необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть
предъявлены Заказчиком в течение 3 дней со дня получения им акта
сдачи - приемки работ. Подрядчик обязан произвести работы по
устранению недостатков без дополнительной оплаты.
4. Стоимость услуг, порядок их предоставления и расчетов
4.1 Стоимость настоящего Контракта составляет ...................
Оплата осуществляется за счет бюджетных средств.
4.2. По каждому этапу календарного плана Заказчик производит выплату
аванса в размере 30% от суммы этапа на основании счетов Подрядчика по
безналичному расчету, платежным поручением. Окончательный расчет
производится на основании счетов Подрядчика и актов выполненных работ по
мере поступления бюджетных средств.
4.3. Окончательная оплата услуг производится после сдачи Подрядчиком и
приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи -
приемки. Счета Подрядчика оплачиваются в течение 20 дней с момента
поступления бюджетных средств для финансирования настоящего контракта.
4.4. Все расчеты за выполненные услуги осуществляются в установленном в
организации Заказчика порядке.
5. Ответственность Сторон
5.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой
счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты,
допущенные по вине Подрядчика.
5.3. В случае прекращения поставок продукции, предусмотренной
настоящим Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан
возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.
5.4. В случае прекращения поставок продукции, предусмотренной
настоящим Контрактом, по вине Подрядчику, последний обязан
возместить Заказчику понесенные им убытки.
5.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять
все меры для их разрешения путем договоренности.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных
обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Порядок осуществления контроля за исполнением
настоящего Контракта
Органы исполнительной муниципальной власти г. Королёв и
должностные лица, уполномоченные постановлением главы города,
вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта,
в том числе проводить экспертные проверки качества оказанных услуг
для муниципальных нужд.
7. Срок действия Контракта
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует до 31 декабря 2009 года.
7.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут
быть внесены изменения и дополнения в порядке,
предусмотренном для заключения настоящего Контракта.
7.3. Обязательства по настоящему Контракту накладываются на Подрядчика
только в течение срока его действия.
8. Разрешение споров и внесение изменений в контракт
8.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.
8.2 Изменения в настоящий контракт вносятся в письменной форме и
действуют с момента подписания их сторонами,
8.3 Споры, неурегулированные в ходе переговоров, разрешаются в
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
9. Заключительные положения
Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу (1 экземпляр для Заказчика и 1
экземпляр для Подрядчика).
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: Централизованная бухгалтерия городского комитета образования
г. Королева;
Адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 8а;
ИНН 5018123764/501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования
Администрации г.Королёва. л/с 03904000062)).
БИК 044583001; р/с 40204810700000002250
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Подрядчик:
Заказчик
Подрядчик
Директор МУ ЦБ ГК образования
__________________ Н.В.Назарова ___________
PAGE 10
PAGE 11
PAGE 31
