ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
На оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту автомобилей
г. Королёв 2009 г.
Содержание документации об открытом аукционе
I. Общие сведения об открытом аукционе .3
1. Приглашение к участию в открытом
аукционе...............................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа
при размещении заказа путем проведения открытого
аукциона..............................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе .5
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе .5
2. Разъяснение документации об открытом аукционе .5
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе .5
4. Валюта заявки на участие в открытом
аукционе.............................................6
5. Требования к оказываемым услугам .6
6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе .7
7. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом
аукционе......................7
8. Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки .7
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе..............................7
10. Порядок проведения открытого
аукциона......................................................7
11. Порядок заключения муниципального
контракта...........................................9
12. Законодательное
регулирование...........................................................
....9
IV. Информационная карта открытого
аукциона.................................................9
Общие условия
контракта...............................................................
.........12
Технические
задания.................................................................
..............14
VII. Образцы
форм....................................................................
....................16
1. Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No1
.......................................17
2. Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No2
.......................................18
3. Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No3
.......................................19
4. Анкета участника размещения муниципального
заказа.....................................20
5.Проект муниципального контракта по Лоту
No1.................................................21
6.Проект муниципального контракта по Лоту
No2................................................25
7.Проект муниципального контракта по Лоту
No3.................................................28
Общие сведения об открытом аукционе
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
No____ от "____" ________2008 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королёва Московской области приглашает принять
участие в открытом аукционе на право заключения муниципальных контрактов
на оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту автомобилей для Администрации города Королёва Московской
области.
1.1 Форма торгов: открытый аукцион.
1.2 Муниципальный заказчик: Администрация г. Королёва М.о.
(г. Королёв М.о., ул. Октябрьская, д. 1).
1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, комнаты 314, 315.
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
1.4. Источник финансирования: бюджет г. Королёва М. о.
1.5 Предмет открытого аукциона: Оказание в 2009 году услуг по
техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей для
Администрации города Королёва Московской области:
Лот No1 - техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей Форд.
Лот No2 - техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей Ваз и
Газ.
Лот No3 - техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля Опель.
1.6 Объем оказываемых услуг:
Лот No1 - техническое обслуживание и текущий ремонт 8 автомобилей марки
"Форд";
Лот No2 - техническое обслуживание и текущий ремонт 4 автомобилей марки
"Ваз" и
1 автомобиль марки Газ;
Лот No3 - техническое обслуживание и текущий ремонт 1 автомобиль марки
"Опель".
1.7 Место оказания услуг: Центр технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
1.8 Срок оказания услуг: по Лоту No1, No2, No3 - с момента подписания
контракта по 31 декабря 2009 г.
1.9 Условия оплаты по муниципальным контрактам:
- оплата по Лоту No1, No2, No3 производится по фактически оказанным
услугам, по мере поступления бюджетных средств.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5%
начальной цены контракта, с поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже
0,5% от начальной цены контракта.
1.11 Место, дата, время и порядок предоставления документации об
открытом аукционе: Документация об открытом аукционе предоставляется с
30 декабря 2008 г. по адресу специализированной организации в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.
1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе: www.korolev.ru
1.13 Стоимость документации об открытом аукционе составляет: 155 руб.
без НДС.
1.14 Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов не более:
Лот No1 - 750 000,00 руб.,
Лот No2 - 350 000,00 руб.,
Лот No3 - 100 000,00 руб.
1.15 Место и дата начала приема заявок: 141070, Московская обл., г.
Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314,315.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 31 декабря 2008 г.
по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до
16.00.
1.16 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
Специализированная организация по подготовке открытого аукциона 22
января 2009 г., 09 час. 30 мин. (время московское).
Аукционная комиссия -22 января 2009 г. 10 час.30 мин.
1.17 Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г.
Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, рассмотрение заявок на участие
в открытом аукционе - 22 января 2009 г. 10 час.30 мин.
Проведение открытого аукциона - 23 января 2009 г. 10 час. 30 мин.
Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
1.18. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона.
1.19. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями,
установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ, ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении
заказа путем проведения открытого аукциона
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение
муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
2.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона;
2.2. Не находиться в процессе процедуры ликвидации, отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
Не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в открытом аукционе;
Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям дает право аукционной комиссии
не допустить к участию в данном открытом аукционе заявленного участника
размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
поставщиков.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, аукционная комиссия
вправе отстранить такого участника от участия в открытом аукционе на
любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку на каждый из 3-х лотов. В случае если участник подает
более одной заявки на один из 3-х лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны
получить документацию об аукционе на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за
предоставление документации об аукционе составляет 155 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об
открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в
письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям документации об открытом аукционе, дает аукционной комиссии
право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации об открытом аукционе.
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
специализированной организации по подготовке открытого аукциона запрос о
разъяснении положений документации об открытом аукционе. Запрос должен
быть направлен в письменной форме по адресу специализированной
организации по подготовке открытого аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор открытого аукциона направит в письменной форме разъяснения
положений документации об открытом аукционе, если запрос поступил к
организатору открытого аукциона не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено организатором открытого аукциона на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с
указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального
заказа, от которого поступил запрос.
3.2.3. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
на основании письменного обращения Муниципального заказчика или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в
аукционную документацию такие изменения опубликовываются и в течение
одного дня размещаются специализированной организацией в порядке,
установленном для опубликования и размещения извещения о проведении
открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения
заказа, которым была предоставлена аукционная документация в
соответствии с п.3.1 настоящей документации.
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку, включающую следующие
документы:
Список документов входящих в заявку для Лота No1:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1.1);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
30 декабря 2008 г;
Список документов входящих в заявку для Лота No2:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1.2);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
30 декабря 2008 г;
Список документов входящих в заявку для Лота No3:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1.3);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
30 декабря 2008 г;
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом
и заверены печатью участника размещения муниципального заказа. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им
товаров требованиям настоящей документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Требования к оказываемым услугам
3.5.1. Оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту автомобилей для Администрации города Королёва
Московской области, их характеристики должны полностью соответствовать
требованиям, приведенным в техническом задании настоящей документации об
аукционе.
6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе
3.6.1. Документы, входящие в заявку на участие в открытом аукционе,
должны быть отпечатаны.
3.6.2. Формы 1.1, 1.2, 1.3, 2 документов, должны быть подписаны
руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального
заказа.
3.6.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
7. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом аукционе.
3.7.1. Специализированная организация и уполномоченный орган по
подготовке открытого аукциона принимает заявки на участие в открытом
аукционе по адресу, указанному в пункте 1.15. настоящей документации об
аукционе.
3.7.2. Специализированная организация и уполномоченный орган по
подготовке открытого аукциона заканчивает принимать заявки на участие в
открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей документации
об открытом аукционе.
3.7.3. Специализированная организация по подготовке аукциона
регистрирует поступившие заявки на участие в открытом аукционе с
указанием даты и времени их получения.
3.7.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, организатор
аукциона выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.
8. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отозвать заявку
3.8.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала
их рассмотрения.
3.8.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
3.9.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в срок
и по адресу, которые указаны в пункте 1.17., настоящей документации об
аукционе.
3.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Если участник подал более 1 заявки на участие в открытом
аукционе (лоте) - отклоняются все заявки по лотам.
3.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытом аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.
На основании решения аукционной комиссии оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, который в этот же день размещается на
официальном сайте города HYPERLINK "http://www.kopolev.ru"
www.korolev.ru .
3.9.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного
протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о
принятых аукционной комиссии решениях.
10. Порядок проведения открытого аукциона
3.10.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения
муниципального заказа, признанные участниками открытого аукциона (далее
- участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация.
В открытом аукционе принимает участие руководитель организации,
являющейся участником открытого аукциона, или ее представитель по
доверенности, выданной на право участия в открытом аукционе в
соответствии с порядком его проведения и подписания протокола открытого
аукциона. Участнику открытого аукциона необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
3.10.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии
членов аукционной комиссии, уполномоченного представителя муниципального
заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных
представителей.
3. 10.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия
(секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для
участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников
открытого аукциона и осуществляет:
- регистрацию присутствующих участников открытого аукциона;
- выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих
регистрационному номеру заявки участника;
- аудиозапись открытого аукциона;
- фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона"
и соответствующую ему цену контракта;
- ведет протокол открытого аукциона.
В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует
участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и
явившихся на открытый аукцион, или их представителей.
3.10.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона
(лота) и оглашает:
- номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмет контракта (лота);
- начальную (максимальную) цену контракта (лота);
- "шаг аукциона";
- наименование организаций - участников аукциона, которые не явились на
аукцион.
После чего аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять
свои предложения о цене контракта.
3.10.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
3.10.6 Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены
контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона"
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по
объявленной цене.
3.10.7 При каждом последующем снижении "шага аукциона" аукционист
объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта (цены
лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона",
в соответствии с которым снижается цена.
3.10.8 Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), ни один участник
открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее
и предпоследнее предложения о цене контракта (лота), номер карточки и
наименование участника, сделавшего последнее предложение о цене
контракта (лота) - победителя открытого аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
3.10.9 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта.
11.Порядок заключения муниципального контракта
3.11.1.Победителями открытого аукциона признаются лица, предложившие
наиболее низкую цену муниципального контракта.
3.11.2. Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона
победитель открытого аукциона обязан заключить муниципальный контракт с
муниципальным заказчиком.
3.11.3. В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
3.11.4. На основании признания победителя открытого аукциона,
уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении
муниципального контракта вследствие существенных нарушений поставщиком
условий муниципального контракта сведения о таких поставщиках вносятся в
реестр недобросовестных поставщиков.
12. Законодательное регулирование
3.12.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ и ФЗ от 24 июля 2007г. No218-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
нормативными правовыми актами Московской области и органов местного
самоуправления г. Королева Московской области в части закупок и
поставок продукции для муниципальных нужд.
IV. Информационная карта открытого аукциона
Нижеследующие данные по предмету аукциона являются дополнением к
инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае
противоречия между положениями инструкции и информационной карты
открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого аукциона
Наименование и адрес муниципального заказчика
1.2 Администрация г. Королёва М.о. (г. Королёв М.о., ул. Октябрьская, д.
1).
1.4 Источник финансирования заказа: Бюджет г. Королёва М. о.
Предмет открытого аукциона
1.5 Оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту автомобилей для Администрации города Королёва Московской
области:
Лот No1 - техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей Форд.
Лот No2 - техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей Ваз и
Газ.
Лот No3 - техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля Опель.
1.6 Объем оказываемых услуг
Лот No1 - техническое обслуживание и текущий ремонт 8 автомобилей марки
"Форд";
Лот No2 - техническое обслуживание и текущий ремонт 4 автомобилей марки
"Ваз" и
1 автомобиль марки Газ;
Лот No3 - техническое обслуживание и текущий ремонт 1 автомобиль марки
"Опель".
1.7 Место оказания услуг: Центр технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукционе
3.3.2
Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку, включающую следующие
документы:
Список документов входящих в заявку для Лота No1:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1.1);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
30 декабря 2008 г;
Список документов входящих в заявку для Лота No2:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1.2);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
30 декабря 2008 г;
Список документов входящих в заявку для Лота No3:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об
открытом аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения (Форма 1.3);
- анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем 6 месяцев до
30 декабря 2008 г;
3.3.3 Документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны
быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом и
заверены печатью участника размещения муниципального заказа. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Срок оказания услуг:
1.8. по Лоту No1, No2, No3 - с момента подписания контракта по 31
декабря 2009 г.
Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов не более
1.14 Лот No1 - 750 000,00 руб.,
Лот No2 - 350 000,00 руб.,
Лот No3 - 100 000,00 руб.
Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона):
1.10 5% начальной цены контракта, с поэтапным снижением на 0,5 %, но не
ниже 0,5% от начальной цены контракта.
3.4 Валюта заявки на участие в открытом аукционе: российский рубль
3.3.1 Язык заявки на участие в открытом аукционе: русский
Требования к участникам открытого аукциона при заключении контракта
II. Участники открытого аукциона должны удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
- соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого
аукциона;
- не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
- не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в открытом аукционе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право аукционной
комиссии не допустить к участию в данном аукционе заявленного участника
размещения муниципального заказа.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных подрядчиков.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только
одну заявку на каждый из 3-х лотов. В случае если участник подает более
одной заявки на один из 3-х лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные
с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик,
специализированная организация не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого
аукциона.
Порядок отзыва и внесения изменений в заявку на участие в открытом
аукционе
3.9. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в
открытом аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе
отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения аукционной
комиссии на участие в открытом аукционе.
Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
Порядок предоставления разъяснения положений документации об открытом
аукционе
3.2 Разъяснения положений документации об открытом аукционе
предоставляются специализированной организацией не позднее, чем за 5
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Место и дата начала приема заявок:
1.15 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий
этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс
(495) 516-06-15
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 31 декабря
2008 г. по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00
до 16.00
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в открытом
аукционе
1.16. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона -
22 января 2009 г., 09 час. 30 мин. (время московское).
Аукционная комиссия - 22 января 2009 г. 10 час.30 мин.
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
3.10.2
Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию.
Победитель открытого аукциона
3.11.3 Победителем открытого аукциона(Лота) признается участник,
предложивший наиболее низкую цену контракта.
Срок подписание муниципального контракта
3.11.2.
3.11.4.
Не ранее 10 дней со дня подписания протокола открытого аукциона
победитель открытого аукциона обязан заключить муниципальный контракт с
муниципальным заказчиком.
В случае если победитель открытого аукциона не заключил муниципальный
контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола открытого
аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Условия оплаты по муниципальным контрактам
1.9. - оплата по Лоту No1, No2, No3 производится по фактически оказанным
услугам, по мере поступления бюджетных средств.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - администрация города Королева, а также
уполномоченные администрацией города на размещение муниципального заказа
получатели бюджетных средств.
* "Подрядчик" - организация, оказывающая услуги.
* "Муниципальный контракт" - договор на оказание услуг для муниципальных
нужд, заключенный муниципальным заказчиком от имени муниципального
образования с юридическим или физическим лицом, по результатам аукциона,
в соответствии с которым подрядчик должен оказать услугу муниципальному
заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик
обязуется обеспечить оплату оказанной услуги.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Услуга" - услуги, которые Подрядчик должен оказать Заказчику в
рамках контракта.
2. Требования
Услуга, поставляемая в рамках данного контракта, должна соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчик имеет право проводить контроль по оказанию услуг в форме и в
порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их
качества и соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством оказанных услуг.
После получения подобного уведомления Подрядчик должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если услуги, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен
принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат
4. Гарантия
Подрядчик гарантирует качество поставляемой услуги в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством услуги.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт на основании Законодательства
Российской Федерации, направив Подрядчику письменное уведомление о
невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если путем переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный
вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого
вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Подрядчик самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с выплатой
всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых в связи с
предоставления услуги по контракту Заказчику
VI Техническое задание
Техническое задание по Лоту No1
Оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию
и текущему ремонту автомобилей Форд - Фокус и Форд - Мондео
No п/п Марка автомобиля Гос.No Год выпуска
Пробег
автомобилей 2008 мощность двигателя
(л/сил)
1. Форд - Фокус А 378 МО 50 2004г. 172 000 км 97
2. Форд - Фокус А 718 МО 50 2002г. 175 000 км 100
3. Форд - Фокус А 500 МН 90 2004г. 174 500 км 145
4. Форд - Фокус А 797 МО 50 2004г. 161 500 км 115
5. Форд - Фокус А 479 МВ 150 2007г. 40 000км 100
6. Форд - Фокус А 408 МО 50 2008г. 21 000 км 100
7. Форд - Фокус А 435 МО 50 2008г. 10 000 км 100
8. Форд Мондео А 331 МО 50 2003г. 105 000 км 145
Требования к Подрядчику
Подрядчик должен иметь сертифицированное контрольно-диагностическое и
технологическое оборудование для ремонта и технического обслуживания
автомобилей указанных марок.
Подрядчик должен производить регламентные работы, предусмотренные
заводом- изготовителем и осуществлять текущий ремонт автотранспорта в
соответствии со списком автомобилей.
Подрядчик должен иметь посты: мойки, компьютерной диагностики, ремонта
электрооборудования, проверки геометрии подвески (сход-развал),
слесарных работ, антикоррозийного покрытия кузова.
Подрядчик должен использовать при техническом ремонте запасные части -
должны иметь сертификат завода изготовителя.
Требования к оказываемой услуги
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей планируется проводить два
раза в год
Перечень услуг
- мойка автомобиля;
- диагностические работы;
- слесарно-монтажные работы;
ТО и ремонт двигателя и оборудования систем охлаждения и подачи топлива
ТО и ремонт коробки передач
-ТО и ремонт трансмиссии
ТО и ремонт ходовой части
регулировка угла установки колёс(сход-развал)
ремонт и диагностика электрооборудования
ТО и ремонт систем кондиционирования воздуха
ремонт дополнительного оборудования (сигнализация, электрозамки,
аудио-система)
Сроки оказания ремонтных услуг: - оказание услуг по любым видам ремонта
и обслуживания автомобиля не должно превышать 3 дней.
Гарантийные обязательства
Гарантия на оказанные услуги - 1год, на запасные части - 1 год
Техническое задание по Лоту No2
Оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию
и текущему ремонту автомобилей Ваз и Газ.
No п/п Марка автомобиля Гос.No Год выпуска
Пробег
автомобиля Мощность двигателя
1. Ваз 21074 А-415 МО 2004 91 000 км 54.8 квт
2. Ваз 21074 А-491 МО 2004 105 000 км 54.8 квт
3. Ваз 21074 А-929 МН 2004 56 000 км 54.8 квт
4. Ваз 21074 А-199 МО 1996 94 500 км 52.5 квт
5. Газ 2705 К- 469 МС 2005 102 000 км 103 квт
Требования к Подрядчику
Подрядчик должен иметь сертифицированное контрольно-диагностическое и
технологическое оборудование для ремонта и технического обслуживания
автомобилей указанных марок.
Подрядчик должен производить регламентные работы, предусмотренные
заводом- изготовителем и осуществлять текущий ремонт автотранспорта в
соответствии со списком автомобилей.
Подрядчик должен иметь посты: мойки, компьютерной диагностики, ремонта
электрооборудования, проверки геометрии подвески (сход-развал),
слесарных работ, антикоррозийного покрытия кузова.
Подрядчик должен иметь технические возможности для ремонта автомобилей
ГАЗ- 2705 ( Газель).
Требования к оказываемой услуги
- ремонт и регламентные работы, предусмотренные заводом изготовителем по
техническому обслуживанию автомобилей :
Используемые при техническом ремонте запасные части - должны иметь
сертификат завода изготовителя.
Сроки оказания ремонтных услуг: - оказание услуг по любым видам ремонта
и обслуживания автомобиля не должно превышать 3 дней.
Гарантийные обязательства
Гарантия на оказанные услуги - 90 дней, на запасные части - 30 дней
Техническое задание по Лоту No3
Оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию
и текущему ремонту автомобиля Опель - Вектра.
No п/п Марка автомобиля Гос.No Год выпуска
Пробег
автомобиля 2008 мощность двигателя
1. Опель-вектра А-761 МО 50 2006г. 70 000 км 140 л. c
Требования к Подрядчику
Подрядчик должен иметь сертифицированное контрольно-диагностическое и
технологическое оборудование для ремонта и технического обслуживания
автомобилей указанных марок.
Подрядчик должен производить регламентные работы, предусмотренные
заводом- изготовителем и осуществлять текущий ремонт автотранспорта в
соответствии со списком автомобилей.
Подрядчик должен иметь посты: мойки, компьютерной диагностики, ремонта
электрооборудования, проверки геометрии подвески (сход-развал),
слесарных работ, антикоррозийного покрытия кузова.
Подрядчик должен использовать при техническом ремонте запасные части -
должны иметь сертификат завода изготовителя.
Требования к оказываемой услуги
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей планируется проводить два
раза в год
Перечень услуг
- мойка автомобиля;
- диагностические работы;
- слесарно-монтажные работы;
ТО и ремонт двигателя и оборудования систем охлаждения и подачи топлива
ТО и ремонт коробки передач
-ТО и ремонт трансмиссии
ТО и ремонт ходовой части
регулировка угла установки колёс(сход-развал)
ремонт и диагностика электрооборудования
ТО и ремонт систем кондиционирования воздуха
ремонт дополнительного оборудования (сигнализация, электрозамки,
аудио-система)
Сроки оказания ремонтных услуг: - оказание услуг по любым видам ремонта
и обслуживания автомобиля не должно превышать 3 дней.
Гарантийные обязательства
Гарантия на оказанные услуги - 30 дней или 3000 км пробега,
коробка передач , раздаточная коробка , мосты - 90 дней или 6000км
пробега ,
на остальные запасные части 3000 км пробега или 30 дней
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No1 - Форма 1.1
2. Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No2 - Форма 1.2
$
8
?
^
8
4
D
F
Z
\
^
°
?
И
К
^
К
Ж
???
?
???
>*
h2
h2
??????l
hИ1
? hИ1
h/
?
$
gd/
?
?
?
kd>
kdq
hИ1
hИ1
hИ1
kd
? h2
h2
h2
@
R
Ц
к
R
T
|
Ё
ъ
ь
|
Ё
ъ
????l?????ъ
ь
а
hС
hС
hС
hС
hС
hС
а
gdС
gdС
$a$gdС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
? hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
? hС
hС
hС
hС
hС
hС
а
а
а
а
а
? hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
$a$gdС
gdС
gdС
gdС
gdС
? hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
hС
gdС
а
hС
hС
а
hС
? hС
:Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No3 - Форма 1.3
4. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
5. Проект муниципального контракта по Лоту No1 - Форма 3.1.
6. Проект муниципального контракта по Лоту No2 - Форма 3.2.
7. Проект муниципального контракта по Лоту No3 - Форма 3.3.
Форма 1.1
Заявка на участие в открытом аукционе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе на оказание в 2009 году услуг
по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Форд,
получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся
________________________________________________________________________
______
(наименование организации - участника размещения муниципального заказа)
(юридический адрес участника размещения муниципального заказа)
в лице,
________________________________________________________________________
____
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
Аукционная комиссия настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Форма 1.2
Заявка на участие в открытом аукционе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе на оказание в 2009 году услуг
по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Ваз и Газ,
получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся
________________________________________________________________________
______
(наименование организации - участника размещения муниципального заказа)
(юридический адрес участника размещения муниципального заказа)
в лице,
________________________________________________________________________
____
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
Аукционная комиссия настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Форма 1.3
Заявка на участие в открытом аукционе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе на оказание в 2009 году услуг
по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобиля Опель,
получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся
________________________________________________________________________
______
(наименование организации - участника размещения муниципального заказа)
(юридический адрес участника размещения муниципального заказа)
в лице,
________________________________________________________________________
____
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
Аукционная комиссия настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
7 ИНН:
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
8 ИНН:
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.) Форма 3.1
ПРОЕКТ
муниципального контракта по Лоту No1
Оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту автомобилей Форд.
г. Королёв, Московская область
"___"___________2009г.
Администрация города Королёва Московской области именуемая в
дальнейшем "Заказчик", в лице Первого заместителя главы администрации
А.Б. Капустяна , действующего на основании Постановления главы города No
721 от 06.06.2008 с одной стороны, и,__________________ действующего на
основании Устава с другой стороны, именуемый в дальнейшем Подрядчик,
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт
(далее -Контракт) по результатам заседания аукционной комиссии согласно
Протоколу No____ от ________ о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта.
1.1. Подрядчик обязуется на основании обращения Заказчика оказать
услуги по плановому техническому обслуживанию автомобилей марки
_______________________ принадлежащих Заказчику, в соответствии с
перечнем базовых работ, предусмотренных заводом - изготовителем для
данной марки автомобилей, и осуществлять текущий ремонт автомобилей
своими силами, а?Заказчик?обязуется?принимать оказанные услуги и
обеспечивать своевременную? оплату оказанных услуг.
1.2. Сроки оказания услуг с момента заключения контракта и до 31
.12.2009 года.
- срок оказания услуг по плановому техническому обслуживанию
одного автомобиля не должен превышать трех рабочих дней.
1.3. Список подлежащих обслуживанию и ремонту автомобилей
приводится в "Перечне автомобилей" (Приложение 1 к настоящему Контракту,
являющемся его неотъемлемой частью), с указанием моделей автомобилей,
государственных регистрационных знаков.
2. Цена муниципального контракта
2.1. Цена муниципального контракта составляет
______________________ руб. ( ) 00 коп. в том числе НДС 18%
2.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту на
расчётный счёт Подрядчика согласно выставленным счетам, наряд-заказам,
счетам фактурам по мере поступления бюджетных средств
2.3. Цена Контракта остается неизменной в период его действия.
2.4. Заказчик обязуется самостоятельно контролировать
израсходование лимита денежных средств, установленного п. 2.1.
Контракта, заказанные Заказчиком и оказанные Подрядчиком услуги подлежат
оплате.
3. Права и обязанности сторон
Подрядчик обязуется:
3.1.Принять автомобиль у Заказчика, оформить предварительный
заказ-наряд, установленной формы, в котором отражается состояние и
комплектность автомобиля, видимые наружные повреждения, неисправности
(со слов представителя Заказчика), перечисляются заказанные работы и
услуги.
3.2. Выполнить плановое техническое обслуживание автомобилей
Форд-Фокус и Форд-Мондео в соответствии с перечнем базовых работ,
предусмотренных заводом - изготовителем для данной марки автомобиля, и
услуги по текущему ремонту, в порядке, предусмотренном в настоящем
контракте. Срок оказания услуг определяется Сторонами при оформлении
каждого предварительного заказа-наряда на оказание услуг, но не
превышает трех рабочих дней для планового технического обслуживания
одного автомобиля.
3.3. Нести риски случайной утраты или случайного повреждения объекта
(автомобиля) принятого на обслуживание.
3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды во время оказания услуг.
3.5. Подрядчик обязуется оказать услуги по техническому
обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Заказчика с использованием
оригинальных деталей, агрегатов и расходных материалов, рекомендованных
FORD.
3.6. При обнаружении скрытых неисправностей автомобиля, не согласованных
Сторонами в предварительном заказе-наряде, приостановить все оказываемые
услуги и немедленно известить об этом Заказчика. Дальнейшее оказание
услуг проводятся по согласованию с Заказчиком. При этом, предварительный
срок окончания оказываемых услуг изменяется в соответствии с временем
ожидания ответа Заказчика, временем поставки необходимых запасных частей
и временем необходимым для выполнение дополнительных услуг.
В случае, если Заказчик не заменит непригодные и/или недоброкачественные
запасные части или расходные материалы, способные повлиять на годность и
прочность результатов оказанных услуг, предоставленные самим Заказчиком
в течение пяти рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком, Подрядчик
вправе отказаться от оказания услуг по текущему заказу-наряду и
потребовать оплаты оказанной им услуги. Подрядчик вправе с согласия
Заказчика установить вышеуказанные запчасти своими силами за счет
средств Заказчика при возможности поставки необходимых деталей
(запчастей, материалов). Сроки оказания услуг соразмерно увеличиваются.
3.7. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами
в заказе-наряде. Заказчик обязуется письменно уведомить Подрядчика о
наличии недостатков в оказанной услуге в течение 5 (пяти ) дней с даты
обнаружения недостатков с приложением подтверждающих документов.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если он
не докажет, что они произошли вследствие обстоятельств, не зависящих от
Подрядчика. В случае предъявления претензии Заказчик обязан одновременно
прекратить эксплуатацию автомобиля и предоставить его Подрядчику для
диагностики.
3.8. Подрядчик обязан устранить все недостатки оказанной услуги, которые
возникнут во время гарантийного периода своими средствами и за свой счет
в указанные сроки с заменой неисправных запасных частей или выполнением
необходимых услуг, отвечающие требованиям настоящего контракта.
3.9. В случае обнаружения неисправностей, угрожающих безопасности
движения, поставить в известность Заказчика и дать ему рекомендации по
их устранению. При отказе Заказчика от устранения таких неисправностей
силами Подрядчика, если Заказчик настаивает на получении автомобиля с
неисправностями, выдать автомобиль на основании письменного заявления
Заказчика, в котором последний указывает, что ознакомлен с характером
неисправности, возможными последствиями и принимает ответственность за
дальнейшую эксплуатацию автомобиля на себя. При этом, Заказчик обязуется
оплатить фактически оказанные Подрядчиком услуги, запасные части,
материалы, дополнительное оборудование и аксессуары в полном объеме.
При отказе Заказчика от оказания дополнительных услуг Подрядчик
обязуется выдать рекомендации по дальнейшей работе с автомобилем. При
отказе Заказчика от оказания дополнительных услуг по устранению
обнаруженных неисправностей, способных повлиять на годность и прочность
результатов оказываемой услуги, а также при отсутствии ответа Заказчика
в течение более трех дней с даты соответствующего уведомления, Подрядчик
вправе отказаться от оказания услуг по текущему заказу-наряду и
потребовать оплаты фактически оказанных услуг.
Подрядчик предоставляет гарантию качества оказанных услуг:
Слесарные работы - сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
заказа-наряда, без ограничения пробега;
Кузовные работы - сроком на 6 (шесть) месяцев с даты подписания
заказа-наряда, без ограничения пробега;
Регулировочные работы - сроком на 15 (пятнадцать) дней или 1000 км.
пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Заказчик обязуется:
3.11. При обращении к Подрядчику для технического обслуживания или
текущего ремонта/ для получения автомобиля после ремонта предъявить
свидетельство о регистрации автомобиля Заказчика, документ,
удостоверяющий личность представителя Заказчика и документ,
подтверждающий его полномочия.
3.12. Передать Подрядчику автомобиль(и) для планового технического
обслуживания и текущего ремонта. Доставка автомобиля Подрядчику
осуществляется Заказчиком самостоятельно, если иное не согласовано
сторонами дополнительно в письменном виде.
3.13. Согласовать с Подрядчиком перечень, ориентировочную стоимость
услуг и используемых запасных частей, оформить (подписать)
предварительный заказ-наряд на техническое обслуживание и/или ремонт,
сдать автомобиль по предварительному заказу-наряду представителю
Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за оставленные в
автомобиле личные вещи (средства мобильной связи, инструменты, багаж и
др.), не отмеченные в акте приема-передачи автомобиля.
3.14.При обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг
отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут
ухудшить качество работ или иные недостатки, немедленно заявить об этом
Подрядчику.
3.15. Принять автомобиль в течение 4 (четырех) дней с момента завершения
оказываемых услуг, и подписать документы, подтверждающие надлежащее
оказание услуг (заказ-наряд на оказанные услуги с указанием
использованных запасных частей и материалов), ознакомиться с
рекомендациями Подрядчика и выполнять их. Замененные запасные части
могут быть переданы Заказчику по его требованию, если указанное
требование заявлено при передаче автомобиля в ремонт, но не позднее дня
подписания заказа-наряда и получения автомобиля.
3.16. Оплатить оказанные услуги Подрядчика в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом. В случаях досрочного прекращения
оказания услуг - оплатить фактически оказанные Подрядчиком услуги,
использованные/заказанные материалы и запасные части, дополнительное
оборудование и аксессуары в полном объеме.
Заказчик вправе:
3.17. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых услуг,
соблюдением срока их оказания, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4. Сдача и приемка оказанных услуг
4.1. Заказчик, получивший письменное или устное сообщение Подрядчика о
готовности к сдаче результата оказанных услуг по муниципальному
контракту, организует приёмку автомобиля.
4.2. Сдача оказанных услуг Подрядчиком и приёмка их Заказчиком
оформляются заказом-нарядом с указанием перечня оказываемых услуг,
использованных запасных частей, подписанным обеими сторонами. При отказе
одной из сторон от подписания заказа-наряда в нем делается отметка о
причине отказа.
5. Порядок расчетов
5.1. Одновременно с принятием Заказчиком оказанных услуг Подрядчик
выставляет оригинал счета на оплату фактически оказанных услуг, оригинал
счета-фактуры, оригинал заказа-наряда на оказанные услуги. Указанный
пакет документов передается представителю Заказчика.
5.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно
заказу-наряду на основании выставленных счета на оплату фактически
оказанных услуг, оригинала счета-фактуры в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания заказа-наряда. Обязательство по оплате
считается исполненным с момента зачисления денежных средств в оплату
100% цены работ по заказу-наряду на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
данному муниципальному контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока оказания услуг по настоящему муниципальному
контракту (п.3.2.) Подрядчик выплачивает Заказчику пени за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательств. Пени устанавливается в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день уплаты пени. Подрядчик освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.4. Наступление обстоятельств, указанных в п.6.3., должно быть
документально подтверждено.
6.5. Подрядчик не несет материальной ответственности за утрату или
повреждение материальных ценностей, не отмеченных в предварительном
заказе-наряде, составленном во время приема автомобиля в ремонт.
6.6. Подрядчик не несет ответственности за недостатки, возникшие по
причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе, вследствие нарушений
Заказчиком правил эксплуатации автомобиля, по вине третьих лиц или под
воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Претензии по качеству
использованных при техническом обслуживании (ремонте) агрегатов, узлов и
деталей рассматриваются и удовлетворяются Подрядчиком, если эти детали,
агрегаты и узлы предоставлены и установлены Подрядчиком.
7. Сроки действия муниципального контракта и его расторжение.
7.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами и действует до 31.12.2009.
7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
муниципального контракта разрешаются путем переговоров, или
рассматриваются в Арбитражном суде Московской области.
8.3. По вопросам, неурегулированным в настоящем муниципальным контракте,
стороны руководствуются действующим законодательством.
8.4. Прекращение действия контракта не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, а также от исполнения возникших до
даты прекращения действия контракта обязательств, в том числе по оплате
фактически выполненных работ или выполнению предварительно оплаченных
работ.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области
141070, г. Королёв, Московской обл., ул. Октябрьская, д.1
ИНН 5018034320, КПП 501801001 (ФКУ по Московской области
Администрация г. Королёва л/с 03901000005, р/с 40204810700000002250
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
БИК 044583001
Первый заместитель главы
администрации
___________________ А.Б. Капустян Подрядчик:
Подрядчик
_________________________
Форма 3.2
ПРОЕКТ
муниципального контракта по Лоту No2
Оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту автомобилей Ваз и Газ.
г. Королёв, Московская область
"___"___________2009г.
Муниципальное образование город Королёв Московской области, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", от имени которого выступает Администрация
города Королёва Московской области в лице первого заместителя главы
администрации А.Б. Капустяна, действующего на основании постановления
главы города No 721 от 06.06.2008 с одной стороны, и
___________________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице
__________________________________ действующего на основании
__________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
в соответствии с Протоколом No___ от _____________, заключили настоящий
Контракт о следующем:
1. Предмет контракта
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика
оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту
автомобилей, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги
согласно заявок и прейскуранта цен.
Количество и техническая характеристика обслуживаемых автомобилей
определяется в Техническом задании, которое является неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
2. Порядок проведения технического обслуживания и текущего ремонта
Основанием для оказания услуг в рамках данного Контракта является
заявка, которую Заказчик направляет Подрядчику на каждый конкретный
автомобиль.
Заказчик обязан участвовать в сдаче-приемке автомобиля через своего
уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную
доверенность на право совершения всех необходимых действий в рамках
данного Контракта.
Заказчик обязан в согласованные с Подрядчиком сроки за свой счет и
своими силами доставляет автомобиль на ремонтную базу Подрядчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1.Обеспечивать качественное техническое обслуживание и
текущий ремонт автотранспортных средств Заказчика в сроки, оговоренные
сторонами.
Устранять дефекты оказанной услуги в гарантийный период за свой счет.
Обеспечивать сохранность, комплектность транспортных средств Заказчика,
представленных для технического обслуживания и текущего ремонта.
Передавать после окончания оказываемой услуги автотранспортные
средства Заказчику по наряд-заказу с гарантией один месяц на оказанные
услуги.
3.2.4. Обеспечивать бесперебойное оказание услуг в обслуживании
автотранспортных средств
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Контролировать оказание и качество услуг Подрядчика.
3.4. Заказчик обязуется:
Оплачивать оказанные услуги Подрядчика в порядке и на условиях,
установленных настоящим Контрактом.
Эксплуатировать и содержать автотранспортные средства в соответствии
с установленными техническими правилами и инструкциями.
3.4.2. Своевременно осуществлять доставку и прием автотранспортных
средств.
3.4.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарных норм в
автомастерских Подрядчика.
4. Цена муниципального контракта
4.1. Цена муниципального контракта составляет
___________________________руб. ( ) 00 коп., в том числе НДС 18% .
4.2. Заказчик производит оплату по настоящему контракту согласно
выставленным счетам по мере поступления бюджетных средств.
4.3. Цена Контракта остается неизменной в период его действия.
4.4. Заказчик обязуется самостоятельно контролировать
израсходование лимита денежных средств, установленного п. 2.1.
Контракта, заказанные Заказчиком и оказанные Подрядчиком услуги подлежат
оплате.
5. Гарантийные обязательства и порядок предъявления претензий по
качеству
5.1.На услуги, оказанные подрядчиком, установлен срок гарантии,
исчисляемый со дня приемки Заказчиком автомобиля из ремонта - один месяц
(1 месяц).
5.2.Претензии по качеству могут быть предъявлены Заказчиком Подрядчику
в течение указанного в пункте 5.1. гарантийного срока. Претензия должна
быть рассмотрена Подрядчиком по существу в течение трех рабочих дней с
момента ее предъявления. Все расходы, связанные с удовлетворением таких
претензий, несет Подрядчик.
6. Сдача и приемка оказанных услуг
6.1. Заказчик, получивший письменное или устное сообщение Подрядчика о
готовности к сдаче результата оказанных услуг по муниципальному
контракту, организует приёмку автомобиля.
6.2. Сдача оказанных услуг Подрядчиком и приёмка их Заказчиком
оформляются заказом-нарядом с указанием перечня оказанных услуг,
использованных запасных частей, подписанным обеими сторонами. При отказе
одной из сторон от подписания заказа-наряда в нем делается отметка о
причине отказа.
7. Порядок расчетов
9.1. Одновременно с принятием Заказчиком оказанных услуг Подрядчик
выставляет оригинал счета на оплату фактически оказанных услуг, оригинал
заказа-наряда на оказанные услуги. Указанный пакет документов передается
представителю Заказчика.
9.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно
заказу-наряду на основании выставленных счета на оплату фактически
оказанных услуг, оригинала счета-фактуры в течение 10 банковских дней по
с момента поступления денежных средств на оплату по данному Контракту с
даты подписания заказа-наряда. Обязательство по оплате считается
исполненным с момента зачисления денежных средств в оплату 100% цены
услуг по заказу-наряду на расчетный счет Подрядчика.
9.3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика.
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
данному муниципальному контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
10.2. За нарушение срока оказания услуг по настоящему муниципальному
контракту (п.3.2.) Подрядчик выплачивает Заказчику пени за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательств. Пени устанавливается в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день уплаты пени. Подрядчик освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
10.4. Подрядчик не несёт материальной ответственности за утрату или
повреждение материальных ценностей, не отмеченных в предварительном
заказе-наряде, составленном во время приёма автомобиля в ремонт.
10.5. Подрядчик не несет ответственности за недостатки, возникшие по
причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе, вследствие нарушений
Заказчиком правил эксплуатации автомобиля, по вине третьих лиц или под
воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Претензии по качеству
использованных при техническом обслуживании (ремонте) агрегатов, узлов и
деталей рассматриваются и удовлетворяются Подрядчиком, если эти детали,
агрегаты и узлы предоставлены и установлены Подрядчиком.
11. Сроки действия муниципального контракта и его расторжение.
11.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами и действует до 31.12.2009.
11.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
12. Форс-Мажор
12.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной
за невыполненные обязательства по заключенному Контракту, обусловленные
чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами
признаются чрезвычайные положения, мобилизация, забастовки, блокада,
эмбарго, взрывы, аварии на транспорте, эпидемии, землетрясения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также акты государственной власти
и управления, имеющие обязательную юридическую силу
для сторон и устанавливающие
невозможность исполнения настоящего Контракта.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
муниципального контракта разрешаются путем переговоров, или
рассматриваются в Арбитражном суде Московской области.
13.3. По вопросам, неурегулированным в настоящем муниципальным
контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.
13.4. Прекращение действия контракта не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, а также от исполнения возникших до
даты прекращения действия контракта обязательств, в том числе по оплате
фактически выполненных работ или выполнению предварительно оплаченных
работ.
14.Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области
141070, г. Королёв, Московской обл., ул. Октябрьская, д.1
ИНН 5018034320, КПП 501801001 (ФКУ по Московской области Администрация
г. Королёва л/с 03901000005, р/с 40204810700000002250 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
БИК 044583001
Первый заместитель главы администрации
___________________ А.Б. Капустян Подрядчик:
От Подрядчика
_________________________
Форма 3.3
ПРОЕКТ
муниципального контракта по Лоту No3
Оказание в 2009 году услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту автомобиля Опель.
Администрация муниципального образования "г. Королёв Московской
области", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Первого заместителя
главы администрации А.Б. Капустяна, действующего на основании
постановления главы города No721 от 06.06.2008 с одной стороны и
_______________________, в лице __________________________ действующего
на основании _________________, с другой стороны, и именуемый в
дальнейшем "Подрядчик", совместно именуемые Стороны в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основании Протокола No _____
от __________, о проведении открытого аукциона, заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта.
1.1. Подрядчик обязуется на основании обращения Заказчика
оказать услуги по плановому техническому обслуживанию автомобиля
марки_________ , принадлежащему Заказчику, в соответствии с перечнем
базовых работ, предусмотренных заводом - изготовителем для данной марки
автомобиля, и осуществлять текущий ремонт автомобиля своими силами,
а?Заказчик?обязуется?принимать оказанные услуги и обеспечивать
своевременную? оплату оказанных услуг.
1.2. Список подлежащих обслуживанию и ремонту автомобилей
приводится в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему Контракту,
являющемся его неотъемлемой частью), с указанием модели автомобиля,
государственно регистрационного знака.
2. Цена муниципального контракта
2.1. Цена муниципального контракта составляет
__________________________руб.
(_______________________________________________ ) 00 коп., в том числе
НДС 18%
2.2. Заказчик производит оплату за фактически оказанные услуги
по настоящему контракту согласно выставленным счетам, наряд-заказам ,
счетам -фактурам по мере поступления бюджетных средств
2.3. Цена Контракта остается неизменной в период его
действия.
2.4. Заказчик обязуется самостоятельно контролировать
израсходование лимита денежных средств, установленного п. 2.1.
Контракта.
3. Качество и гарантии
3.1. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством
РФ несет ответственность за качество оказанных услуг, за несоблюдение
договорных сроков выполнения заказов Заказчика, а также за сохранность и
комплектность автомобилей, принятых в ремонт или на техническое
обслуживание, за исключением случаев их повреждений в результате
стихийных бедствий, града и других природных явлений.
3.2. Претензии по качеству и объему услуг, оказанных в соответствии с
ремонтным заказом, могут быть предъявлены Заказчиком в следующие сроки:
- на ремонт топливной системы двигателя: в течение 1 месяца;
- на ремонт и заправку кондиционера
в течение 2 месяцев;
- на заявочный ремонт без замены деталей
в течение 1 месяца;
- на заявочный ремонт с заменой деталей
в течение 6 месяцев;
- на ремонт узлов и агрегатов
в течение 6 месяцев;
- на ремонт кузова и его элементов
в течение 6 месяцев;
- на частичную и полную окраску
в течение 6 месяцев;
- на работы по балансировке колес
1 день;
- на работы по регулировке углов установки колес 2
дня.
3.2.1. на проверочные, регулировочные, дефектовочные и
диагностические работы гарантия не распространяется.
3.3. Продолжительность гарантийного срока на оригинальные запасные
части для автомобилей Opel составляет 24 месяца.
4. Порядок расчетов
4.1. Одновременно с принятием Заказчиком оказанных услуг
Подрядчик выставляет оригинал счета на оплату фактически оказанных
услуг, оригинал счета-фактуры, оригинал заказа-наряда на оказанные
услуги. Указанный пакет документов передается представителю Заказчика.
4.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно
заказ-наряду на основании выставленного счета, оригинала счета-фактуры
на оплату фактически оказанных услуг, в течение 10 банковских дней с
даты подписания заказа-наряда по мере поступления бюджетных средств.
Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления
денежных средств в оплату 100% цены услуг по заказу-наряду на расчетный
счет Подрядчика.
4.3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика.
5. Порядок приёмки и сдачи оказанных
услуг
5.1.На предстоящий ремонт либо сервисное обслуживание
автомобиля, Заказчик размещает заказ у Подрядчика, путем направления
факсимильного сообщения с описанием требуемых воздействий на автомобиль,
предварительно согласовав дату, время и основные условия по телефону с
Подрядчиком.
5.2.При приемке автомобиля представителем Заказчика должны
быть предоставлены следующие документы:
Свидетельство о регистрации автомобиля
Документ, подтверждающий полномочия представителя Заказчика на
управление сдаваемым в ремонт (на обслуживание) автомобилем, а также
доверенность от юридического лица, подтверждающую право распоряжения
автомобилем.
При приемке автомобиля в ремонт (на обслуживание) составляется Акт
приемки-передачи и открывается ремонтный заказ, установленного у
Подрядчика образца.
5.3.Подрядчик оказывает услуги по текущему ремонту и
техническому обслуживанию автомобиля на основании ремонтного заказа.
5.4.В случае возникновения потребности в осуществлении
дополнительных услуг, а также в случае обнаружения скрытых дефектов, не
оговоренных сторонами при приемке автомобиля, подрядчик направляет
Заказчику факсимильное сообщение с указанием характера скрытых дефектов
или оказания дополнительных услуг, а также стоимости их устранения. В
отдельных случаях Стороны вправе согласовывать действия по устранению
обнаруженных дефектов посредством телефонной связи.
5.5. Заказчик обязан дать свое согласие либо отказ от
устранения обнаруженных дефектов или оказания дополнительных услуг не
позднее, чем через два рабочих дня с момента получения сообщения от
Подрядчика.
5.6. По окончании оказания услуг Подрядчик уведомляет Заказчика
о готовности автомобиля, а также передает Заказчику счет за оказанные
услуги и акт оказанных услуг.
5.7. Представитель Заказчика должен забрать отремонтированный
автомобиль не позднее 3 (трех) дней с момента поступления полной оплаты
оказанных услуг на расчетный счет Подрядчика.
5.9.Фактическая приемка автомобиля производится представителем
Заказчика на основании соответствующей доверенности. По окончании
приемки представителями Сторон подписывается приемопередаточный акт, а
также заказ-наряд.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
данному муниципальному контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока оказания услуг по настоящему муниципальному
контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательств. Пени устанавливается в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день уплаты пени. Подрядчик освобождается от уплаты пени,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.4. Наступление обстоятельств, указанных в п.6.3., должно быть
документально подтверждено.
6.5. Подрядчик не несет материальной ответственности за утрату или
повреждение материальных ценностей, не отмеченных в предварительном
заказе-наряде, составленном во время приема автомобиля в ремонт.
6.6. Подрядчик не несет ответственности за недостатки, возникшие по
причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе, вследствие нарушений
Заказчиком правил эксплуатации автомобиля, по вине третьих лиц или под
воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Претензии по качеству
использованных при техническом обслуживании (ремонте) агрегатов, узлов и
деталей рассматриваются и удовлетворяются Подрядчиком, если эти детали,
агрегаты и узлы предоставлены и установлены Подрядчиком.
7. Сроки действия муниципального контракта и его расторжение.
7.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами и действует до 31.12.2009.
7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту
должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
муниципального контракта разрешаются путем переговоров, или
рассматриваются в Арбитражном суде Московской области.
8.4. По вопросам, неурегулированным в настоящем муниципальным контракте,
стороны руководствуются действующим законодательством.
8.5. Прекращение действия контракта не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, а также от исполнения возникших до
даты прекращения действия контракта обязательств, в том числе по оплате
фактически оказанных услуг или выполнению предварительно оплаченных
услуг.
9.Реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик:
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области
141070, г. Королёв, Московской обл., ул. Октябрьская, д.1
ИНН 5018034320, КПП 501801001 (ФКУ по Московской области
Администрация г. Королёва л/с 03901000005, р/с 40204810700000002250
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
БИК 044583001
Первый заместитель
главы администрации
___________________ А.Б. Капустян
PAGE
PAGE 2
PAGE
PAGE 32
