КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА
НА ЗАКУПКУ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
г. Королёв 2006 год
Содержание конкурсной документации
I. Общие сведения о конкурсе 3
1. Приглашение к участию в
конкурсе....................................................... ...3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого совместного
конкурса.............................................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 5
1. Порядок предоставления конкурсной документации 5
2. Разъяснение конкурсной документации 5
3. Подготовка заявки на участие в открытом совместном конкурсе 5
4. Валюта заявки на участие в открытом совместном
конкурс..............................6
5. Подготовка таблицы
цен.....................................................................
....6
6. Требования к выполняемым
работам.....................................................6
7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6
8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе
7
Подача и прием заявок на участие в конкурсе 7
Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 7
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 7
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе 8
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 8
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе ..8
15. Порядок заключения муниципального контракта 9
16. Законодательное
регулирование...........................................................
....9
IV. Информационная карта конкурса 10
V. Общие условия
контракта...............................................................
.........13
VI. Техническое
задание.................................................................
...............14
Требования к выполняемым работам по Лотам No 1-
5.............................. .......14
Перечень
объектов................................................................
.................15
Срок выполнения работ
........................................................................
..15
Условия оплаты
........................................................................
............15
VII. Образцы
форм....................................................................
.....................15
1. Заявка на участие в конкурсе .16
2. Анкета участника размещения муниципального заказа .17
3. Таблица цен .18
4. Форма муниципального
контракта........................................................... 23
Приложения NoNo 1 - 6 (сметы на 19 листах)
Общие сведения о конкурсе
1. Приглашение к участию в конкурсе
No____ от " " мая 2006 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королева приглашает принять участие в открытом
совместном конкурсе на закупку ремонтных работ на объектах комитета по
культуре и городского комитета образования Администрации города Королева
М.о.
1.1. Форма торгов - открытый совместный конкурс.
1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ".
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
Муниципальные заказчики:
Комитет по культуре Администрации г. Королева (ул. Дзержинского, д.
3/2);
МОУ ДОД "Хоровая школа "Подлипки" (ул. Терешковой, д.3);
МУК ЦКД "БОЛШЕВО" (Мкр-н Первомайский, ул. Советская, д.71);
МУК "Молодежный культурный центр" (Мкр-н Первомайский, ул. Советская,
д.18);
Городской комитет образования Администрации г. Королева (ул.
Октябрьская, д. 8-а).
Заказчик, сопровождающий выполнение ремонтных работ:
МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королева Московской области" (ул. Гагарина, д. 11).
1.4. Источник финансирования заказа - местный бюджет.
1.5.Предмет конкурса: закупка ремонтных работ на объектах комитета по
культуре и городского комитета образования Администрации города
Королева М.о.
Лот No 1:
1. МОУ ДОД "Детская школа искусств":
- Ремонт учебных классов.
Лот No 2:
1. МОУ ДОД "Хоровая школа "Подлипки":
- Ремонт оконных откосов.
- Замена дверных блоков запасных выходов.
Лот No 3:
1. МУК ЦКД "БОЛШЕВО":
- Библиотека. Электромонтажные работы.
Лот No 4:
1. МУК "Молодежный культурный центр":
- Замена дверных блоков.
Лот No 5:
1. Гимназия No 17:
- Ремонт кровли и гидроизоляции балкона.
1.6. Место выполнения работ - г. Королёв Московской области.
1.7. Срок выполнения работ:
Лот No 1 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Лот No 2 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Лот No 3 - 30 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Лот No 4 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Лот No 5 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
1.8. Условия оплаты:
- авансирование может быть предусмотрено на приобретение материалов в
размере до 30% от суммы контракта;
- осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания акта
сдачи-приемки по мере поступления бюджетных средств.
1.9. Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.
1.10. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.korolev.ru.
1.11. Стоимость конкурсной документации составляет: 230 руб. без НДС.
1.12. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская
область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло",
комната 314 или 315.
1.13. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе - 15
июня 2006 г., 12 час. 00 мин. (время московское).
1.14. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. цена муниципального контракта;
2. срок гарантийных обязательств;
3. срок выполнения работ.
Информация о конкурсе
1.15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками - 141070,
Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а,
к. 218, 15 июня 2006 г., 15 час. 00 мин. (время московское).
1.16. Срок заключения муниципального контракта
Муниципальный контракт должен быть заключен с муниципальным заказчиком
не позднее 20 дней со дня подписания протокола No3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом совместном конкурсе юридические лица или
индивидуальные предприниматели (далее - участники размещения
муниципального заказа) должны своевременно подготовить и подать заявки
на участие в конкурсе (далее - заявки).
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого совместного конкурса
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на
заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право комиссии по
размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном
конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку на каждый из 5 лотов. В случае если участник подает
более одной заявки на любой из 5 лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
1. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица должны
получить конкурсную документацию на основании письменного
заявления заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели
указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого
совместного конкурса, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за
предоставление документации о конкурсе составляет 230 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату
конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, организатор конкурса предоставит документацию о
конкурсе (в письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных
документах недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не
отвечающей требованиям конкурсной документации, дает комиссии по
размещению муниципального заказа право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации об открытом совместном конкурсе
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной
документации, Запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу
организатора конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса
не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено организатором конкурса на официальном
сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника
муниципального заказа, от которого поступил запрос.
3. Подготовка заявки на участие в открытом совместном конкурсе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором
осуществляется и вся переписка при обмене информацией о конкурсе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен
подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.14., и по форме,
установленной документацией о конкурсе, заявку, включающую следующие
документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации о конкурсе
(Форма 1);
анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения заказа;
- копию лицензии (сертификатов) государственного образца на выполнение
данного вида работ, являющихся предметом конкурса;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя);
- таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
- проект муниципального контракта (форма 4), подписанный участником
размещения заказа;
- смета затрат на выполнение ремонтных работ на объектах комитета
по культуре и городского комитета образования Администрации города
Королева М.о. согласно Приложениям NoNo 1- 6 конкурсной документации.
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров
требованиям настоящей конкурсной документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом совместном конкурсе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Подготовка таблицы цен
3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить таблицу цен по форме 3, установленной в настоящей конкурсной
документации.
Участник заполняет форму 3 Конкурсной заявки и составляет смету
ремонтных работ на объектах комитета по культуре и городского комитета
образования Администрации города Королева М.о., где указывается
коэффициент тендерного снижения в процентах (%) от общей стоимости
услуги. При установлении коэффициента тендерного снижения больше 4
необходимо технико-экономическое обоснование. Сметы составляются
согласно ГЭСН, утвержденным Постановлением Госстроя России No 85 от
23.07.2001 г., ТЕР, утвержденным Министерством Строительного комплекса
Московской области No 78 от 05.06.2001 г.
Цены, предлагаемые участниками, должны быть проставлены согласно
расчетным индексам пересчета стоимости работ для Московской области на
май 2006 года к ценам 2000 года (новая расчетно-нормативная база 2001
г.).
3.5.2. Цены, предлагаемые участниками, должны оставаться фиксированными
на протяжении всего срока выполнения контракта.
6. Требования к выполняемым работам
3.6.1. Выполнение ремонтных работ на объектах комитета по культуре и
городского комитета образования Администрации города Королева М.о.,
предлагаемое участником размещения муниципального заказа, должно
полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании
и отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной
документации.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом совместном
конкурсе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть
отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие
в открытом совместном конкурсе
3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе должны
быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору конкурса. На
конверте следует указать название конкурса и номер лота.
3.8.2. Не допускается наличие на конверте идентификационных
отметок, позволяющих определить наименование (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения
муниципального заказа.
9. Подача и прием заявок на участие в открытом совместном конкурсе
3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по
адресу, указанному в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации.
3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в
конкурсе в срок, указанный пункте 1.14. настоящей конкурсной
документации.
3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие
в конкурсе с указанием даты и времени их получения.
3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса
выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отзывать заявки
3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в
конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению
муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после
окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом совместном
конкурсе
3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет все
конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу, которые
указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На этой
процедуре могут присутствовать представители участников размещения
муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея
при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения муниципального заказа.
3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена информация:
а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения
муниципального заказа,
б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной
документацией.
в) условия исполнения муниципального контракта (цена муниципального
контракта и условия выполнения работ).
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по
размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников
размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений
документов, поданных ими в заявке.
3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол
No1), который размещается на официальном сайте.
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на
участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или иным
лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до
публикации информации о результатах конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10
календарных дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их
соответствия требованиям конкурсной документации. В этот же срок
комиссия рассмотрит соответствие участников требованиям, предъявляемым к
участникам размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной
документации.
3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о
допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа
и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших
заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в
допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе.
3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией
по размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе (протокол No2).
3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не
принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности
заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на
возможность определения соответствия заявки участника размещения
муниципального заказа требованиям конкурсной документации и
законодательства.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10
календарных дней со дня подписания протокола No2, указанного в п.
3.13.3. осуществит оценку и сопоставление заявок участников конкурса.
3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с
критериями, которые установлены в пункте 1.15. конкурсной документации.
3.14.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией
по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе
будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.)
относительно других по мере уменьшения степени выгодности,
содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
3.14.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
3.14.5. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол
No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете
"Калининградская правда" соответственно в течение одного дня и пяти дней
после дня подписания указанного протокола.
15. Порядок заключения муниципального контракта
3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем
участником конкурса, который был признан победителем согласно п.
3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия
исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям
настоящей конкурсной документации.
3.15.2. В течение двадцати дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать
муниципальный контракт.
3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального
контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных работ
не более, чем на 5% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в работах, и по согласованию с исполнителем муниципальный
заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 5% такой цены.
3.15.4. В случае если победитель открытого совместного конкурса не
подписал муниципальный контракт в течение 20 дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он
признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от
заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального
контракта вследствие существенных нарушений Исполнителем условий
муниципального контракта сведения о таких Исполнителях вносятся в реестр
недобросовестных исполнителей.
16. Законодательное регулирование
Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются Федеральным
законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", нормативными правовыми актами
Московской области в части закупок и поставок продукции для
муниципальных нужд, "Положением об организации размещения
муниципального заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказание
услуг для муниципальных нужд г. Королева Московской области",
утвержденным постановлением Главы города Королёва от 23.12.2005 г. No
2781.
Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются
дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В
случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты
конкурса информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого совместного конкурса
Наименование и адреса заказчиков
1.3 Муниципальные заказчики:
Комитет по культуре Администрации г. Королева (ул. Дзержинского, д.
3/2);
МОУ ДОД "Хоровая школа "Подлипки" (ул. Терешковой, д.3);
МУК ЦКД "БОЛШЕВО" (Мкр-н Первомайский, ул. Советская, д.71);
МУК "Молодежный культурный центр" (Мкр-н Первомайский, ул. Советская,
д.18);
Городской комитет образования Администрации г. Королева (ул.
Октябрьская, д. 8-а).
Заказчик, сопровождающий выполнение ремонтных работ:
МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королева Московской области" (ул. Гагарина, д. 11).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет
Предмет конкурса
1.5 - закупка ремонтных работ на объектах комитета по культуре и
городского комитета образования Администрации города Королева М.о.
Лот No 1:
1. МОУ ДОД "Детская школа искусств":
- Ремонт учебных классов.
Лот No 2:
1. МОУ ДОД "Хоровая школа "Подлипки":
- Ремонт оконных откосов.
- Замена дверных блоков запасных выходов.
Лот No 3:
1. МУК ЦКД "БОЛШЕВО":
- Библиотека. Электромонтажные работы.
Лот No 4:
1. МУК "Молодежный культурный центр":
- Замена дверных блоков.
Лот No 5:
1. Гимназия No 17:
- Ремонт кровли и гидроизоляции балкона.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
3.3
3.3.2.
3.3.3
В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие в
конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие в
конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом
порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа;
3. копию лицензии (сертификатов) государственного образца на выполнение
данного вида работ, являющихся предметом конкурса;
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя);
5. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
6. Проект муниципального контракта (Форма 4);
7. Смета затрат на выполнение ремонтных работ на объектах комитета по
культуре и городского комитета образования Администрации города Королева
М.о. согласно Приложениям NoNo 1- 6 конкурсной документации.
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.8 Конверт должен быть:
надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует
указать название конкурса и номер лота;
не иметь идентификационных отметок, позволяющих определить
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для
физического лица) участника размещения муниципального заказа.
1.7. Срок выполнения работ:
Лот No 1 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Лот No 2 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Лот No 3 - 30 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Лот No 4 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Лот No 5 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
Порядок формирования цены муниципального контракта
3.5 Цена в таблице цен (форма 3) формируется с учетом расходов,
связанных с выполнением муниципального контракта.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
Изменения объема работ, оказываемых по контракту и стоимости контракта
3.15.3. Изменение объема оказываемых работ до 5 %
Требования к участникам конкурса при заключении контракта
2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной
комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения.
Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку
2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок.
Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации
2.2 Разъяснения положений конкурсной документации организатором конкурса
предоставляются не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
Адрес для подачи заявок на участие в конкурсе
1.13 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий
этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс
(495) 516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.14 15 июня 2006 года 12 час. 00 мин. (время московское)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.16 Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 15
июня 2006 г., 15 час. 00 мин. (время московское)
Критерии оценки конкурсной заявки:
1.15 1. цена муниципального контракта;
2. срок гарантийных обязательств;
3. срок выполнения работ.
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
3.14 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и
сопоставляет заявки на участие в конкурсе экспертным методом в
соответствии с критериям, указанными в документации о конкурсе.
Срок подписание муниципального контракта
1.17., 3.15.4 В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок, победитель конкурса и муниципальный
заказчик должны подписать муниципальный контракт.
Условия оплаты муниципального контракта
1.8. Муниципальный заказчик осуществляет оплату после подписания акта
выполненных работ по мере поступления бюджетных средств.
Условия оплаты:
- авансирование может быть предусмотрено на приобретение материалов в
размере до 30% от суммы контракта;
- осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания акта
сдачи-приемки по мере поступления бюджетных средств.
Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на
протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку
ремонтных работ.
* "Исполнитель" - организация, выполняющая работы.
* "Муниципальный контракт" - договор на выполнение ремонтных работ для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим
или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или
внеконкурсных процедур, в соответствии с которым
исполнитель работ для муниципальных нужд должен выполнить ремонтные
работы муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а
муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику
в рамках контракта.
2. Требования
Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчики в лице Комитета по культуре Администрации г. Королева, МОУ ДОД
"Хоровая школа "Подлипки", МУК ЦДК "Болшево", МУК "Молодежный культурный
центр", ГК образования и МУ "Управление по организации проведения
капитального и текущего ремонта объектов города Королева Московской
области" имеют право проводить контроль выполняемых работ в форме и в
порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их
качества и соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ.
N
V
hр
Z
\
^
`
°
?
?
ъ
hр
Ж
Ж
ря
?
h
h
&
&
?
$
?
?
?
??
h1@
??????
?????
?????
??
??????
????l????
?????
H
v
|
~
T
V
Ь
Ю
к
??
ц
к
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по
контракту Заказчика.
Техническое задание
на закупку ремонтных работ на объектах комитета по культуре и городского
комитета образования Администрации города Королева М.о.
Требования к выполняемым работам по Лотам No 1- 4:
Выполнить работы по ремонту согласно сметной документации, СНиП, ПУЭ и
правил противопожарной безопасности.
Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат
соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком и
заказчиком.
Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с муниципальным заказчиком.
Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил.
Руководителю предприятия - исполнителю работ предоставить режим работы
строителей с указанием времени работы в рабочие, выходные и праздничные
дни директорам учреждений и в комитет по культуре Администрации города
Королева.
Руководителю предприятия - исполнителя работ предоставить список
работников для пропуска на объекты для выполнения строительных работ с
указанием фамилии, имени и отчества, номеров паспортов и мест реального
проживания в комитет по культуре и директорам учреждений.
После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и
прилегающей к нему территории в течение одной недели.
Требования к выполняемым работам по Лоту No 5:
Выполнить работы по ремонту согласно сметной документации, СНиП, ПУЭ и
правил противопожарной безопасности.
Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат
соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком и
заказчиком.
Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с муниципальным заказчиком.
Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил.
После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и
прилегающей к нему территории в течение одной недели.
Перечень объектов:
No Наименование учреждения Адрес объекта
1 МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Королев, М.О., ул. Октябрьская,
д.6.
2 МОУ ДОД "Хоровая школа "Подлипки" г. Королев, М.О., ул. Терешковой,
д.3
3 МУК ЦКД "БОЛШЕВО" г. Королев, М.О., Мкр-н Первомайский, ул. Советская,
д.71
4 МУК "Молодежный культурный центр" г. Королев, М.О., Мкр-н
Первомайский, ул. Советская, д.18
5 Гимназия No 17 г. Королев, М.О., ул. Сакко и Ванцетти, д.28.
Срок выполнения работ:
Лот No 1 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
(Приложение No 1).
Лот No 2 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
(Приложение No 2-3).
Лот No 3 - 30 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
(Приложение No 4).
Лот No 4 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
(Приложение No 5).
Лот No 5 - 45 календарных дней с момента получения исполнителем
авансового платежа.
(Приложение No 6).
Условия оплаты:
- авансирование может быть предусмотрено на приобретение материалов в
размере до 30% от суммы контракта;
- осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания акта
сдачи-приемки по мере поступления бюджетных средств.
Приложения NoNo 1 - 6 (сметы на выполнение ремонтных работ)
прилагаются к конкурсной документации.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
2. Таблица цен на выполнение ремонтных работ - Форма 3.
3. Форма муниципального контракта - Форма 4.
Форма 1
Заявка на участие в конкурсе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ремонтные
работы по Лоту No ________ для
_______________________________________________________________ на общую
сумму
________________________________________________________________________
____
(сумма цифрами)
( ) руб.,
(сумма прописью)
подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является
частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки).
Мы обязуемся в случае допуска нашей заявки выполнить ремонтные работы в
соответствии с требованиями технического задания документации о
конкурсе, согласно приведенного перечня работ.
Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.
Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может
связаться со следующими лицами для получения необходимой информации:
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами
муниципального контракта, мы
________________________________________________________________________
______
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтных
работ на условиях, установленных техническим заданием, а также другими
условиями и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на
общую сумму
________________________________________________________________________
______
(сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей)
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
Форма 3.1
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ЛОТУ No 1
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование учреждений Ремонтные работы Срок гарантийных
обязательств Срок выполнения работ Стоимость работ всего по смете,
включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, %
Общая стоимость работ по смете с учетом коэффициента тендерного
снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 МОУ ДОД "Детская школа искусств" Ремонт учебных классов. (Приложение
1)
Всего:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Форма 3.2
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ЛОТУ No 2
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование учреждений Ремонтные работы Срок гарантийных
обязательств Срок выполнения работ Стоимость работ всего по смете,
включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, %
Общая стоимость работ по смете с учетом коэффициента тендерного
снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
3 МОУ ДОД "Хоровая школа "Подлипки"
Ремонт оконных откосов.
(Приложение 2)
4
Замена дверных блоков запасных выходов. (Приложение 3)
Всего:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Форма 3.3
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ЛОТУ No 3
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование учреждений Ремонтные работы Срок гарантийных
обязательств Срок выполнения работ Стоимость работ всего по смете,
включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, %
Общая стоимость работ по смете с учетом коэффициента тендерного
снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 МУК ЦКД "БОЛШЕВО" Библиотека.
Электромонтажные работы. (Приложение 4)
Всего:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Форма 3.4
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ЛОТУ No 4
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование учреждений Ремонтные работы Срок гарантийных
обязательств Срок выполнения работ Стоимость работ всего по смете,
включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, %
Общая стоимость работ по смете с учетом коэффициента тендерного
снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 МУК "Молодежный культурный центр" Замена дверных блоков. (Приложение
5)
Всего:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Форма 3.5
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ЛОТУ No 5
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование учреждений Ремонтные работы Срок гарантийных
обязательств Срок выполнения работ Стоимость работ всего по смете,
включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, %
Общая стоимость работ по смете с учетом коэффициента тендерного
снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гимназия No 17 Ремонт кровли и гидроизоляции балкона. (Приложение 6)
Всего:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No _______
на выполнение ремонтных работ
г. Королёв МО
"____" _______
2006г.
________________________________________________________________________
, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице
________________________, действующего на основании Устава,
Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения
капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской
области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя
учреждения Калиничева В. Д., действующего на основании Устава с одной
стороны и ________________________________________
"_________________________________", именуемый в дальнейшем Подрядчик,
в лице _________ ______________, действующего на основании Устава, и
лицензии ___________________________________________________ с другой
стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании
________________________________________ заключили настоящий
Муниципальный контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Подрядчик принимает на
себя выполнение ремонтных работ в
_________________________________________, расположенного по адресу: г.
Королев Московской области, ул. ____________, д. __ (далее по тексту
работы на объекте);
Выполнение работ на объекте, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта,
осуществляется в соответствии со сметной документацией (______________),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта;
Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны соответствовать
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, ПУЭ,
технике безопасности и условиям контрактных обязательств.
. Настоящий Контракт составлен на основании
_________________________________________
________________________________________________________________________
____________________
(основание заключения Контракта - протокол об итогах конкурса или иной
документ)
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно Протоколу
___________________________ являющейся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (______________) и составляет ________ руб.
(______________________________________________), в том числе НДС 18 %
________________ руб.
(_________________________________________________). Все оплаты
производятся Муниципальным заказчиком Подрядчику по мере поступления
денежных средств из бюджета города Королева Московской области.
Подрядчик, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с
Генеральным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой счет.
Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику аванс на приобретение
сырья и материалов в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п.п.
2.1. ________ руб. (______________________________________________), в
том числе НДС 18 % ________________ руб.
(_________________________________________________).
Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится Муниципальным
заказчиком за фактически выполненные объемы работ на основании, и после
подписания Сторонами акта выполненных работ (КС 2) и справки КС-3, с
учетом ранее выплаченного аванса, условий Протокола ________ и передачи
Заказчику и Муниципальному заказчику всей необходимой документации по
выполненной работе.
Муниципальный заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта в
одностороннем порядке изменить объем предусмотренных услуг не более чем
на 5 % такого объема, в случае выявления дополнительной потребности в
услугах, и по согласованию с Подрядчиком Муниципальный заказчик вправе
изменить цену Контракта пропорционально объему указанных услуг, но не
более чем на 5 % такой цены.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.
Контракт действует в течении календарного года.
Срок начала исполнения работ - "__" _____ 2006 г.,
Срок окончания работ - "__" ___ 2006 г.
Все изменения сроков начала и окончания работ оформляются дополнительным
соглашением Сторон в письменной форме.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик в течение действия настоящего контракта:
4.1.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для
выполнения работ по настоящему Контракту.
осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение актов
выполненных работ участвует, совместно с Муниципальным заказчиком и
другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по приемке
выполненных Подрядчиком работ.
4.1.3. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых сырья и
материалов.
4.1.4. совместно с Муниципальным заказчиком приостанавливает работы в
случае:
осуществления их с отступлением от сметной документации, технических
условий и
других нормативно-технических документов;
окончания срока действия или аннулирования лицензии Подрядчика на право
выполнения выполняемых по настоящему Контракту работ.
4.1.5. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку
выполненных Подрядчиком работ.
4.1.6. подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3.
4.2. Подрядчик в течение срока действия настоящего контракта:
выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной
документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, в
сроки, установленные настоящим Контрактом.
представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную своей
печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления выполняемого
вида работ.
уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной форме, о
необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту,
не учтенных в технической документации и увеличении сметной стоимости
работ.
4.2.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком
дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или
заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по
поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые
согласования с контролирующими органами.
4.2.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование,
имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество.
4.2.6. по требованию Заказчика представляет копии документов,
удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых
при выполнении работ.
4.2.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора
порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.
4.2.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых по Контракту "работ".
4.2.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до
получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика
последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение
работ невозможным;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
4.2.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных
работ.
4.2.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному
заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п.
5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
4.2.12. по своему усмотрению, за свой счет и под свою ответственность,
имеет право привлечь к производству работ третьих лиц (субподрядчиков).
В случае привлечения субподрядчиков ответственность за выполняемые
субподрядчиком работы несет Подрядчик.
4.2.13. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик
оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в
предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.3.1.
4.2.14. По завершении работ по Контракту Подрядчик обязан оформить и
предоставить Муниципальному заказчику и Заказчику принципиальную и
исполнительную схемы подписанную Подрядной организацией и
представителем Муниципального заказчика. (данный пункт включается в
Контракт в случае выполнения электромонтажных работ)
4.3. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего
Контракта:
утверждает сметную документацию, необходимую для производства работ по
настоящему Контракту, обеспечивает финансирование работ на объекте из
средств соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств
из соответствующего бюджета.
производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Подрядчику"
аванса,
участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных по
Контракту работ, подписывает акты сдачи - приемки работ (КС-2) и справку
о стоимости выполненных работ (КС-3), производит окончательный расчет с
"Подрядчиком" за выполненные работы в порядке и на условиях,
предусмотренных п.п. 2.4. настоящего Контракта с учетом положений,
изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.3.1.
обеспечивает "Подрядчика" закрываемым складским помещением на территории
Объекта,
выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
статьях настоящего Контракта.
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных этапов работ (в случае выполнения работ
поэтапно) осуществляется Муниципальным заказчиком и Заказчиком по актам
сдачи - приемки работ КС-2 и справке КС-3.
5.2. Окончательная приемка выполненных работ осуществляется комиссией,
организуемой Заказчиком в составе своего представителя, представителя
Муниципального заказчика, представителей Подрядчика и привлекаемых
Муниципальным заказчиком и Заказчиком, и при необходимости других,
заинтересованных организаций, на основании актов сдачи - приемки работ
КС-2 и Справки КС-3.
5.3.Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный
сторонами, после получения Генеральным заказчиком и Заказчиком извещения
об их выполнении.
В случае выполнения Подрядчиком скрытых работ их готовность должна быть
подтверждена
двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или
он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой
счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию
Заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее.
Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены
недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то комиссией
составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления.
До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск их случайного
уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
Подрядчик представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт
выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче
выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера
Муниципального контракта и его даты, периода проведения работ, адреса
объекта, полной сметной стоимости работ за подписью уполномоченного лица
Подрядчика и скрепленного его печатью.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются Муниципальным
заказчиком за фактически выполненные объемы работ, на основании актов
выполненных работ (КС-2) и справки КС-3, с учетом финансирования из
источника, указанного в п. 2.1., 4.3.1. по мере поступления средств из
соответствующего бюджета.
В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине
Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными
средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается.
В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой
финансирования Муниципального заказчика, Подрядчик не вправе
осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с
Муниципальным заказчиком.
Окончательный расчет за выполненные работы производится Муниципальным
заказчиком после полного завершения работ, включая устранение выявленных
дефектов, с учетом актов промежуточной приемки, за фактически
выполненные объемы работ, на основании акта приемки работ (КС-2) и
справки КС-3 в установленном настоящим Контрактом порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости
работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или
устранить допущенные недостатки (дефекты).
При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик и Заказчик
вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет
Подрядчика, расторгнув с Подрядчиком настоящий Контракт в установленном
законом порядке.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения
недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах
проверки качества работ, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день
просрочки по его исполнению и/или по их устранению.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по
настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств
возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или
вынесения по этому вопросу судебного решения.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению
санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В
случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил
выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов,
несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба
третьим лицам и судебное разбирательство, Подрядчик возмещает
потерпевшей стороне или Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в
полном объеме.
Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за
сохранность материалов Подрядчика.
В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.2.11. Подрядчик
уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой
силы будут признаны форс-мажорными.
В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно
сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и
разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
Качественное выполнение работ в соответствии с государственными
стандартами, действующими нормами и правилами, техническими
условиями и условиями контрактных обязательств.
Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных при
выполнении работ, при
приеме работ, а также в период гарантийной эксплуатации объекта.
На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в
течение ______ месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания
акта приемки выполненных работ.
Подрядчик обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить
недостатки
(дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока.
Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты),
согласования
сторонами порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить
своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения
письменного уведомления Заказчика.
Неявка представителя Подрядчика для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от
Заказчика дает основание Муниципальному заказчику и Заказчику составить
акт в одностороннем порядке и считать его неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским
кодексом
Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне
выполнения работ
территории и принимает своевременные меры по ее уборке.
В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Подрядчиком
выполняемого
вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования ее
компетентными органами и не представления новой лицензии, Муниципальный
заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Контракт
без возмещения каких-либо убытков Подрядчику с передачей
Муниципальному заказчику и Заказчику результатов выполненных работ и
поручить выполнение работ другому исполнителю.
В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения
Подрядчиком порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения
работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и
Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков,
имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Подрядчика в 10 дневный
срок. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора
подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку становится явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик
вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения
убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик
вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и
при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от Контракта, либо поручить исправление работ другому лицу за
счет подрядчика, а также потребовать с Подрядчика возмещения убытков.
Подрядчик обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
объект и прилегающую к нему территорию.
9.6. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный
заказчик и Заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в
содержание Контракта, если исполнение Контракта без изменений его
условий повлечет нарушение имущественных интересов Муниципального
заказчика и интересов Заказчика.
9.7. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется в
письменной форме
с приложением оснований досрочного расторжения Контракта, а также акта
передачи незавершенных ремонтных работ.
9.8. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.9. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в
письменной форме.
9.10. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.11. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств
по настоящему Контракту, и они не были разрешены путем переговоров, спор
передается для рассмотрения Арбитражным судом, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.12. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны в 10-дневный
срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме.
9.13. Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую
юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта, один для
ФКУ администрации г. Королёва.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
"Заказчик"
"Подрядчик"
"Муниципальный заказчик"
PAGE
PAGE 27
