КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА г. КОРОЛЕВА В НАДЛЕЖАЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ г. Королев 2007 год Содержание конкурсной документации I. Общие сведения о конкурсе 3 1. Приглашение к участию в конкурсе 3 II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого конкурса 4 III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 4 Порядок предоставления конкурсной документации 4 Разъяснение конкурсной документации 5 Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 5 Валюта заявки на участие в открытом конкурсе 5 Подготовка таблицы цен 6 Требования к выполяемым работам 6 Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6 Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе 6 Подача и прием заявок на участие в конкурсе 6 Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 6 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 7 Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 7 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 7 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 7 Порядок заключения муниципального контракта 8 Законодательное регулирование 8 IV. Информационная карта конкурса 9 V. Общие условия контракта 11 VI. Техническое задание 12 Общие требования к Подрядчику 12 Технические требования по замене лифтов 13 VII. Образцы форм 16 1. Заявка на участие в конкурсе 17 2. Анкета участника размещения муниципального заказа 19 3. Таблица характеристик по выбору Подрядчика 20 4. Таблица цен на оказываемые услуги 21 5. Форма муниципального контракта 22 I. Общие сведения о конкурсе 1. Приглашение к участию в конкурсе No____ от " " __________ 2007 года Уважаемые господа! Администрация г. Королева Московской области приглашает принять участие в открытом конкурсе по выбору подрядчика для оказания услуг финансового лизинга для реализации мероприятий по приведению объектов лифтового хозяйства г. Королева в надлежащее техническое состояние. 1.1. Форма торгов: открытый конкурс. 1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ". Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5. Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15. 1.3. Муниципальный заказчик: Администрация г. Королёва (ул. Октябрьская, д. 1). 1.4. Предмет конкурса: выбор подрядчика для оказания услуг финансового лизинга для реализации мероприятий по приведению объектов лифтового хозяйства г. Королева в надлежащее техническое состояние. 1.5. Источник финансирования заказа: средства финансовой помощи из бюджета Московской области и привлеченные средства. 1.6 Место оказания услуг: г. Королев Московской области. 1.7 Срок оказания услуг: согласно календарного плана на выполнение работ по каждому объекту. 1.9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: не должна превышать 248 921 981,76 руб. 1.10. Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и доверенности. 1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.korolev.ru 1.12. Стомость конкурсной документации: 115 руб. без НДС. 1.13. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 14 мая 2007 г. 10 час. 00 мин. 1.14. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314 или 315. 1.15. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 15 июня 2007 г., 12 час. 00 мин. (время московское). 1.16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена муниципального контракта; функциональные характеристики товара; качественные характеристики товара; срок оказания услуг, поставки товара, выполнения работ; срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. Информация о конкурсе 1.17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 15 июня 2007 г., 14 час. 30 мин. (время московское). 1.18. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт должен быть: - подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней со дня подписания протокола No3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; - заключен с муниципальным заказчиком не позднее 20 дней со дня подписания протокола No3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 1.19. Открытый конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа) должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе (далее - заявки). II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого конкурса Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 2.2. не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 2.3. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков. В случае установления факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 2.4. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки, все его заявки отклоняются. 2.5. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса. III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе 1. Порядок предоставления конкурсной документации 3.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица должны получить конкурсную документацию на основании письменного заявления заинтересованного лица. Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели указано в настоящем пункте и в извещении о проведении открытого конкурса, рассматриваться не будут. Размер платы, установленной организатором конкурса за предоставление документации о конкурсе составляет 115 руб. без НДС. На основании документа, подтверждающего оплату конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме представителем заинтересованного лица лично или на основании доверенности, организатор конкурса предоставит документацию о конкурсе (в письменном виде) в день получения заявления. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает комиссии по размещению муниципального заказа право на отклонение данной заявки. 2. Разъяснение документации об открытом конкурсе 3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации, Запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу организатора конкурса. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу, разъяснение также будет размещено организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального заказа, от которого поступил запрос. 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и вся переписка при обмене информацией о конкурсе. 3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.15., и по форме, установленной документацией о конкурсе, заявку, включающую следующие документы: заявку по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 1); анкету участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения заказа; выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя). Срок действия выписки составляет 1 месяц со дня выдачи налоговым органом. таблицу характеристик по выбору Подрядчика для оказания услуг финансового лизинга (Форма 2.1); таблицу цен на оказываемые услуги (Форма 3); форму муниципального контракта (Форма 4), подписанную участником размещения заказа. 3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. 3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в конкурсе, подтверждающие соответствие его и оказываемых им услуг требованиям настоящей конкурсной документации. 4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе 3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в конкурсе, должны быть выражены в российских рублях. 5. Подготовка таблицы цен 3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить таблицу цен (форма 3), установленной в настоящей конкурсной документации. 6. Требования к оказываемым услугам 3.6.1. Оказание услуг финансового лизинга для реализации мероприятий по приведению объектов лифтового хозяйства г. Королева в надлежащее техническое состояние, предлагаемое участником размещения муниципального заказа, должно полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании и отвечать требованиям, установленных в настоящей конкурсной документации. 7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть отпечатаны. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального заказа. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. 8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе должны быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору конкурса. На конверте следует указать название конкурса. Не допускается наличие на конверте идентификационных отметок, позволяющих определить наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения муниципального заказа. 9. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по адресу, указанному в пункте 1.14. настоящей конкурсной документации. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в конкурсе в срок, указанный пункте 1.15. настоящей конкурсной документации. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени их получения. По письменному запросу участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или отзывать заявки Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику. 11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет все конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.17. настоящей конкурсной документации. На этой процедуре могут присутствовать представители участников размещения муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения муниципального заказа. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет оглашена информация: а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения муниципального заказа, б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией. в) условия исполнения муниципального контракта. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений документов, поданных ими в заявке. 3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол No1), который размещается на официальном сайте. 12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до публикации информации о результатах конкурса. 13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10 календарных дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации. В этот же срок комиссия рассмотрит соответствие участников требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной документации. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией по размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол No2). Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на возможность определения соответствия заявки участника размещения муниципального заказа требованиям конкурсной документации и законодательства. 14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10 календарных дней со дня подписания протокола No2, указанного в п. 3.13.3. осуществит оценку и сопоставление заявок участников конкурса. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критериями, которые установлены в пункте 1.16. конкурсной документации. К качественным характеристикам товара, по которым оцениваются конкурсные предложения, относятся следующие показатели: год изготовления лифта заводом-изготовителем; гарантийный срок эксплуатации лифта. Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает конкурсные предложения экспертно-бальным методом оценки. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.) относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете "Калиниградская правда" соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола. Порядок заключения муниципального контракта Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем участником конкурса, который был признан победителем согласно п. 3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации. В течение двадцати дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать муниципальный контракт. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных услуг не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной потребности в услугах, и по согласованию с подрядчиком муниципальный заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных услуг, но не более чем на 10% такой цены. В случае если победитель открытого конкурса не подписал муниципальный контракт в течение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального контракта вследствие существенных нарушений подрядчиком условий муниципального контракта сведения о таких подрядчиках вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. Законодательное регулирование 3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными правовыми актами муниципального образования. Информационная карта конкурса Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты конкурса информационная карта имеет преобладающую силу. Пункты инструкции Условия проведения открытого конкурса Наименование и адреса муниципального заказчика 1.3 Администрация г. Королёва (ул. Октябрьская, д. 1). Предмет конкурса 1.5 Выбор подрядчика для оказания услуг финансового лизинга для реализации мероприятий по приведению объектов лифтового хозяйства г. Королева в надлежащее техническое состояние. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе 3.3 3.3.2. 3.3.3 В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие в конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие в конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке: Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 1). Анкета участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя). Срок действия выписки составляет 1 месяц со дня выдачи налоговым органом. Таблица характеристик по выбору Подрядчика для оказания услуг финансового лизинга (Форма 2.1); Таблица цен на оказываемые услуги (Форма 3). Форма муниципального контракта (Форма 4); Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе 3.8 Конверт должен быть: Надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует указать название конкурса; Не иметь идентификационных отметок, позволяющих определить наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения муниципального заказа. 1.7. Срок оказания услуг: согласно календарного плана на выполнение работ по каждому объекту. 3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль 3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский Изменения объема услуг, оказываемых по контракту и стоимости контракта 3.15.3 Изменение объема оказываемых услуг до 10 % Требования к участникам конкурса при заключении контракта 2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным требованиям: соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных поставщиков. , . 2 6 H ? (R) д ???? ??&? ??????????? $ $ ??? ?? ??? ? ???? ???? ?? ?? ? ????? kd ????? ????? ????? ?? ?????? ??????и в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку 2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок. Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации 2.2 Разъяснения положений конкурсной документации организатором конкурса предоставляются не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе 1.13. с 14 мая 2007 г. 10 час. 00 мин. (время московское) Адрес для подачи заявок на участие в конкурсе 1.14. 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314, тел. (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15. Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 1.15 15 июня 2007 года 12 час. 00 мин. (время московское) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 1.17. Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 15 июня 2007 г., 14 час. 30 мин. (время московское) Критерии оценки конкурсной заявки: 1.15 цена муниципального контракта; функциональные характеристики товара; качественные характеристики товара; срок оказания услуг, поставки товара, выполнения работ; срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок 3.14 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе экспертно-бальным методом в соответствии с критериями, указанными в документации о конкурсе. Срок подписания муниципального контракта 1.18., 3.15.2 Муниципальный контракт должен быть: - подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней со дня подписания протокола No3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; - заключен с муниципальным заказчиком не позднее 20 дней со дня подписания протокола No3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. V. Общие условия контракта 1. Определения В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование: * "Муниципальный заказчик" - администрация города Королева, а также уполномоченные администрацией города на размещение муниципального заказа получатели бюджетных средств. * " Подрядчик " - организация, оказывающая услуги. * "Муниципальный контракт" - договор на оказание услуг для муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в соответствии с которым подрядчик услуг для муниципальных нужд должен оказать услуги муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных услуг. * "Услуги" - все услуги, которые Подрядчик должен оказать Заказчику в рамках контракта. 2. Требования Услуги, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. 3. Контроль Заказчик в лице Администрации города Королева Московской области имеет право проводить контроль оказываемых услуг в форме и в порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям контракта. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством оказываемых услуг. После получения подобного уведомления Подрядчик должен по согласованию сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика. Если услуги, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от Заказчика возмещения понесенных на это затрат. 4. Гарантия Подрядчик гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством оказываемых услуг. 5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств. 6. Форс-мажорные обстоятельства Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. 7. Разрешение споров Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации. 8. Налоги и пошлины Подрядчик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с оказанием услуг по контракту Заказчика. VI. Техническое задание по выбору подрядчика для оказания услуг финансового лизинга Общие требования к Подрядчику, оказываемым услугам 6.1.1.Наличие опыта работы предоставления услуг финансового лизинга. 6.1.2. Оказание полного объёма услуг от финансирования работ по поставке и монтажу лифтов до контроля за закупкой и монтажом оборудования. Заключение двухсторонних договоров с предоставлением лизинговых услуг (финансовой аренды) с организаторами работ по замене лифтов в многоквартирных жилых домах, выбранных по результатам открытого конкурса. Заключение 4-х сторонних договоров на организацию работ по замене лифтов с участием исполнителя лизинговых услуг, организатора работ по замене лифтов, а также с выбранными победителем данного конкурса организациями, выполняющими работы по производству лифтов, установке и монтажу оборудования. Выбор Поставщика лифтов и Генерального Подрядчика по монтажу лифтов осуществляется Подрядчиком услуг финансового лизинга самостоятельно. Генеральному Подрядчику при производстве работ по монтажу лифтового оборудования необходимо соблюдать требования ГОСТ 22845, ПУБЭЛ, СНиП III-4, "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", а также технические решения и организационые мероприятия по безопасности производства монтажных работ. Обеспечение выполнения гарантийных и финансовых обязательств по авансированию и по выполнению работ. Обеспечение выполнения мероприятий по оказанию услуг финансового лизинга в срок - 36 месяцев. Количество лифтов, подлежащих замене в 2007-2008 г.г. - 118 шт., в т.ч.: 116 пассажирских лифтов, из них; - 98 лифтов с количеством 9 (девяти) остановок; - 16 лифтов с количеством 12 (двенадцати) остановок; - 2 лифта с количеством 16 (шестнадцати) остановок. 2 грузопассажирских лифта с количеством 16 (шестнадцати) остановок Предварительная стоимость объекта лизинга составляет 1 800 000 рублей. Окончательная стоимость объекта лизинга, определяется от типа лифта и после утверждения проектно-сметной документации в Государственном учереждении Московской области "Мособлэкспертиза". Стоимость выполнения работ не может превышать лимитов финансирования данных работ, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 01.03.2007 No 122/5. Общая сумма лизинговых платежей должна составлять не более 17,19% удорожания к первоначальной стоимости объекта. Общие требования к объекту лизинга Подрядчик услуг финансового лизинга гарантирует комплектность поставки оборудования, технические характеристики, технико-экономические показатели и надежную работу объекта лизинга в соответствии с действующей документацией завода-изготовителя при условии выполнения монтажных и пуско-наладочных работ организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ, а также при условии должной эксплуатации объекта лизинга Лизингополучателем. 6.2.2. Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться сертификатами качества. Дата изготовления лифта должна не позднее 2007 года. Гарантийный срок на лифт завода-изготовителя со дня подписания "Акта приемки лифта" при условии соблюдения требований по эксплуатации, хранению, транспортированию и монтажу не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания "Акта приемки лифта" в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления оборудования, указанной в паспорте завода-изготовителя. Гарантийный срок на работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания "Акта приемки лифта" в эксплуатацию при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации. Гарантийный срок обслуживания на объект лизинга должен составлять не менее 12 месяцев. Требования к финансированию лизинговых услуг Авансовый платеж за необходимое оборудование - 40% от стоимости оборудования. Оплата по факту поставки оборудования - 29%. Оплата по факту выполнения работ - 31%. Технические требования к устанавливаемым лифтам и сроки выполнения работ по замене лифтов No п/п Адрес лифта (улица, проспект, проезд), дом No No подъезда Грузо-подъём-ность, кг Номинальная скорость движения, м/с Кол-во этажей Кол-во остановок Срок проведения работ по замене лифтов 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ул. Горького, д. 4 01П 400 1,0 9 9 2007 2 02П 400 1,0 9 9 2007 3 03П 400 1,0 9 9 2007 4 04П 400 1,0 9 9 2007 5 05П 400 1,0 9 9 2007 6 06П 400 1,0 9 9 2007 7 Ул. Дзержинского, д. 4 01П 400 1,0 9 9 2007 8 02П 400 1,0 9 9 2007 9 03П 400 1,0 9 9 2007 10 04П 400 1,0 9 9 2007 11 Пр-кт Королева, д. 4 01П 400 1,0 9 9 2007 12 04П 400 1,0 9 9 2007 13 Пр-кт Королева, д. 6 01П 400 1,0 9 9 2007 14 02П 400 1,0 9 9 2007 15 03П 400 1,0 9 9 2007 16 04П 400 1,0 9 9 2007 17 Пр-кт Королева, д. 8 01П 400 1,0 9 9 2007 18 02П 400 1,0 9 9 2007 19 03П 400 1,0 9 9 2007 20 04П 400 1,0 9 9 2007 21 Ул. Калининградская, д. 4 01П 400 1,0 9 9 2007 22 02П 400 1,0 9 9 2007 23 03П 400 1,0 9 9 2007 24 04П 400 1,0 9 9 2007 25 05П 400 1,0 9 9 2007 26 06П 400 1,0 9 9 2007 27 Ул. Мичурина, д. 1-Б 01П 400 1,0 9 9 2008 28 02П 400 1,0 9 9 2008 29 03П 400 1,0 9 9 2008 30 04П 400 1,0 9 9 2008 31 05П 400 1,0 9 9 2008 32 06П 400 1,0 9 9 2008 33 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 02ГП 630 1,0 16 16 2008 34 02П 400 1,0 16 16 2008 35 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 02ГП 630 1,0 16 16 2008 36 02П 400 1,0 16 16 2008 37 50 лет ВЛКСМ, 05/16 01П 400 1,0 12 12 2008 38 02П 400 1,0 12 12 2008 39 03П 400 1,0 12 12 2008 40 04П 400 1,0 12 12 2008 41 05П 400 1,0 12 12 2008 42 06П 400 1,0 12 12 2008 43 07П 400 1,0 12 12 2008 44 08П 400 1,0 12 12 2008 45 09П 400 1,0 12 12 2008 46 10П 400 1,0 12 12 2008 47 11П 400 1,0 12 12 2008 48 12П 400 1,0 12 12 2008 49 13П 400 1,0 12 12 2008 50 14П 400 1,0 12 12 2008 51 15П 400 1,0 12 12 2008 52 16П 400 1,0 12 12 2008 53 Пр-кт Королева, д. 7 01П 400 1,0 9 9 2007 54 02П 400 1,0 9 9 2007 55 03П 400 1,0 9 9 2007 56 04П 400 1,0 9 9 2007 57 05П 400 1,0 9 9 2007 58 06П 400 1,0 9 9 2007 59 Пр-кт Королева, д. 7-А 01П 400 1,0 9 9 2007 60 02П 400 1,0 9 9 2007 61 03П 400 1,0 9 9 2007 62 04П 400 1,0 9 9 2007 63 Пр-кт Королева, д. 9 03П 400 1,0 9 9 2007 64 04П 400 1,0 9 9 2007 65 05П 400 1,0 9 9 2007 66 06П 400 1,0 9 9 2007 67 Пр-кт Королева, д. 11 01П 400 1,0 9 9 2007 68 02П 400 1,0 9 9 2007 69 03П 400 1,0 9 9 2007 70 04П 400 1,0 9 9 2007 71 05П 400 1,0 9 9 2007 72 06П 400 1,0 9 9 2007 73 Ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 12 01П 400 1,0 9 9 2007 74 02П 400 1,0 9 9 2007 75 03П 400 1,0 9 9 2007 76 04П 400 1,0 9 9 2007 77 05П 400 1,0 9 9 2007 78 06П 400 1,0 9 9 2007 79 Мр-н Комитетский лес, д. 2 01П 400 1,0 9 9 2007 80 02П 400 1,0 9 9 2007 81 03П 400 1,0 9 9 2007 82 04П 400 1,0 9 9 2007 83 05П 400 1,0 9 9 2007 84 06П 400 1,0 9 9 2007 85 Ул. Сакко и Ванцетти, д. 32 01П 400 1,0 9 9 2008 86 02П 400 1,0 9 9 2008 87 03П 400 1,0 9 9 2008 88 04П 400 1,0 9 9 2008 89 05П 400 1,0 9 9 2008 90 06П 400 1,0 9 9 2008 91 Ул. Сакко и Ванцетти, д. 26 01П 400 1,0 9 9 2008 92 02П 400 1,0 9 9 2008 93 03П 400 1,0 9 9 2008 94 04П 400 1,0 9 9 2008 95 05П 400 1,0 9 9 2008 96 06П 400 1,0 9 9 2008 97 Ул. Сакко и Ванцетти, д. 30 01П 400 1,0 9 9 2008 98 02П 400 1,0 9 9 2008 99 03П 400 1,0 9 9 2008 100 04П 400 1,0 9 9 2008 101 Ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 10-А 01П 400 1,0 9 9 2008 102 02П 400 1,0 9 9 2008 103 03П 400 1,0 9 9 2008 104 04П 400 1,0 9 9 2008 105 Пр-кт Королева, д. 9-А 01П 400 1,0 9 9 2008 106 02П 400 1,0 9 9 2008 107 03П 400 1,0 9 9 2008 108 04П 400 1,0 9 9 2008 109 Пр-кт Королева, д. 11-А 01П 400 1,0 9 9 2008 110 02П 400 1,0 9 9 2008 111 03П 400 1,0 9 9 2008 112 04П 400 1,0 9 9 2008 113 05П 400 1,0 9 9 2008 114 06П 400 1,0 9 9 2008 115 Пр-кт Королева, д. 11-В 01П 400 1,0 9 9 2008 116 02П 400 1,0 9 9 2008 117 03П 400 1,0 9 9 2008 118 04П 400 1,0 9 9 2008 VII. Образцы Форм Заявка на участие в конкурсе - Форма 1. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2. Таблица характеристик услуг по выбору Подрядчика - Форма 2.1. Таблица цен на оказываемые услуги - Форма 3. Форма муниципального контракта - Форма 4. Форма 1 Заявка на участие в конкурсе Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги финансового лизинга для реализации мероприятий по приведению объектов лифтового хозяйства г. Королева в надлежащее техническое состояние на общую сумму: ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки оказать услуги в соответствии с требованиями технического задания документации о конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ _____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на оказание услуг на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение к заявке Форма 2 Анкета участника размещения муниципального заказа для юридического лица Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность _____________________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ ____________________ ___________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) Приложение к заявке Форма 2.1 Таблица характеристик по выбору Подрядчика для оказания услуг финансового лизинга (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Наименование показателя Данные участника конкурса 1 2 3 1 Функциональные характеристики товара (соответствие функциональным характеристикам, указанным в техническом задании конкурсной документации) да / нет 2 Качественные характеристики товара 2.1 Год изготовления лифта заводом-изготовителем 2.2 Гарантийный срок на лифт завода-изготовителя, мес. 3 Срок оказания услуг, поставки товара, выполнения работ 3.1 Срок оказания услуг, мес. 3.2 Срок поставки товара, дней 3.3 Срок выполнения работ, дней 4 Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг 4.1 Гарантийный срок на работы по монтажу, мес. 4.2 Гарантийный срок обслуживания на объект лизинга после ввода в эксплуатацию, мес. . ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение к заявке Форма 3 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Наименование Заказчика Наименование работ Количество лифтов, подлежащих замене Общая стоимость услуг, включая все затраты и налоги, руб. 1 2 3 4 5 1 Администрация г. Королева М.о. Оказание услуг финансового лизинга 118 шт. Всего, руб. Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания и срока оказания услуг ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.) Форма 4 Форма 4 ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No _____ г. Королев Московская область от " " ______________ 2007 года Настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) заключен между ________________ ____________ в лице ___________________________ (далее "Заказчик"), с одной стороны, и ______ ________________ в лице ___________________________ (далее "Подрядчик"), с другой стороны. 1. На основании того, что Заказчик издал извещение о проведении открытого конкурса по выбору подрядчика для оказания услуг финансового лизинга, принял заявку на участие в открытом конкурсе у участника размещения муниципального заказа на оказание услуг, он (Заказчик) вправе по итогам проведения открытого конкурса заключить Контракт. 2. Перечисленные ниже документы составляют Форму муниципального контракта, положения и условия которых считаются неотъемлемой частью муниципального контракта: заявка на участие в открытом конкурсе, представленная Подрядчиком; общие условия муниципального контракта; техническое задание на оказание услуг финансового лизинга, приведенное в документации об открытом конкурсе; протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 3. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. Заказчик ______________________ Подрядчик ______________________ (подпись, печать) (должность, подпись, Ф.И.О.) PAGE 22 PAGE 19![]()