КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ЗАКУПКУ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В ХОСПИСНОМ ОТДЕЛЕНИИ МЛПУ
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА No3".
г. Королёв 2007 год
Содержание конкурсной документации
I. Общие сведения о конкурсе 3
1. Приглашение к участию в
конкурсе...........................................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого
конкурса..............................................................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 4
1. Порядок предоставления конкурсной документации 4
2. Разъяснение конкурсной документации 5
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 5
4. Валюта заявки на участие в открытом
конкурсе............................................5
5. Подготовка таблицы
цен.....................................................................
....6
6. Требования к выполняемым
работам.....................................................6
7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6
8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе
6
Подача и прием заявок на участие в конкурсе 6
Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 7
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 7
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе 7
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 7
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе ..8
15. Порядок заключения муниципального контракта 8
16. Законодательное
регулирование...........................................................
....9
IV. Информационная карта конкурса 9
V. Общие условия
контракта...............................................................
.........12
VI. Техническое
задание.................................................................
..............13
VII. Образцы
форм....................................................................
.....................14
1. Заявка на участие в конкурсе ..15
2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..17
3. Таблица цен ..18
4. Проект муниципального контракта ..........................
................................ .21
Приложения NoNo 1 - 5 (сметы на 42 листах)
Общие сведения о конкурсе
1. Приглашение к участию в конкурсе
No____ от " " мая 2007 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королева приглашает принять участие в открытом
конкурсе на закупку ремонтных работ в хосписном отделении МЛПУ
"Городская больница No 3".
1.1. Форма торгов - открытый конкурс.
1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ".
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
Муниципальные заказчики:
- МЛПУ "Городская больница No 3" (мкр. Первомайский, ул.Первомайская,
д.19);
Заказчик, сопровождающий выполнение ремонтных работ:
МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королева Московской области" (ул. Гагарина, д. 11).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет и Резервный фонд
Губернатора М.о.
1.5.Предмет конкурса: закупка ремонтных работ в хосписном отделении МЛПУ
"Городская больница No 3":
Ремонт цоколя и отмостки. Общестроительные работы;
Ремонтные сантехнические работы;
Ремонтные электромонтажные работы;
Ремонт кровли;
Ремонт помещений. Общестроительные работы.
1.6. Место выполнения работ - г. Королёв Московской области.
1.7. Срок выполнения работ: до 01.11.2007 года.
1.8. Условия оплаты:
- авансирование может быть предусмотрено на приобретение сырья и
материалов в размере до 30% от суммы муниципального контракта;
- осуществление окончательной оплаты выполненных работ после подписания
актов сдачи-приемки работ по контракту по мере поступления бюджетных
средств.
1.9. Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.
1.10. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.korolev.ru.
1.11. Стоимость конкурсной документации составляет: 335 руб. без НДС.
1.12. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская
область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло",
комната 314 или 315.
1.13. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 21 мая 2007 г.
10 час. 00 мин.
1.14. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе - 19
июня 2007 г., 12 час. 00 мин. (время
московское).
1.15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. цена муниципального контракта;
2.срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантийных обязательств.
Информация о конкурсе
1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками - 141070,
Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а,
к. 218, 19 июня 2007 г., 14 час. 00 мин. (время московское).
1.17. Срок заключения муниципального контракта
Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
- не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные
предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа)
должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе
(далее - заявки).
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого конкурса
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на
заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, комиссия по
размещению муниципального заказа обязана не допустить к участию в данном
конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку. В случае если участник подает более одной заявки,
все его заявки отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
1. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица
должны получить конкурсную документацию на основании письменного
заявления заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели
указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого
конкурса, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за
предоставление документации о конкурсе составляет 335 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату
конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, организатор конкурса предоставит документацию о
конкурсе (в письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в
поданных документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по
существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, комиссия по
размещению муниципального заказа обязана отклонить данную заявку.
2. Разъяснение документации об открытом конкурсе
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе
направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений
конкурсной документации, запрос должен быть направлен в письменной форме
по адресу организатора конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не
позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по
запросу, разъяснение также будет размещено организатором конкурса на
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника муниципального заказа, от которого поступил запрос.
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией о конкурсе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен
подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.14., и по форме,
установленной документацией о конкурсе, заявку, включающую следующие
документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации о конкурсе
(Форма 1);
анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения заказа;
- копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом конкурса;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя). Срок действия выписки 1 месяц со дня
выдачи налоговым органом;
- таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
- проект муниципального контракта (форма 4), подписанный участником
размещения заказа;
- сметы затрат на выполнение ремонтных работ в хосписном отделении
МЛПУ "Городская больница No 3", согласно Приложениям NoNo 1 - 5
конкурсной документации.
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров
требованиям настоящей конкурсной документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Подготовка таблицы цен
3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить таблицу цен по форме 3, установленной в настоящей конкурсной
документации.
Участник заполняет форму 3 Конкурсной заявки и составляет смету
ремонтных работ в хосписном отделении МЛПУ "Городская больница No 3",
где указывается коэффициент тендерного снижения в процентах (%) от общей
стоимости услуги. При установлении коэффициента тендерного снижения
больше 4 необходимо технико-экономическое обоснование. Сметы
составляются согласно ГЭСН, утвержденным Постановлением Госстроя России
No 85 от 23.07.2001 г., ТЕР, утвержденным Министерством Строительного
комплекса Московской области No 78 от 05.06.2001 г. Перерасчету подлежат
лишь сметы No 1-2 (Приложения No 1-2).
Цены, предлагаемые участниками, должны быть проставлены согласно
расчетным индексам пересчета стоимости работ для Московской области на
май 2007 года к ценам 2000 года (новая расчетно-нормативная база 2001
г.).
3.5.2. Цены, предлагаемые участниками, должны оставаться фиксированными
на протяжении всего срока выполнения контракта.
6. Требования к выполняемым работам
3.6.1. Выполнение ремонтных работ в хосписном отделении МЛПУ "Городская
больница No 3", предлагаемое участником размещения муниципального
заказа, должно полностью соответствовать требованиям, приведенным в
техническом задании и отвечать требованиям, установленным в настоящей
конкурсной документации.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть
отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой
на участие
в открытом конкурсе
3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе
должны быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору
конкурса. На конверте следует указать название конкурса.
3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
9. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе
3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по
адресу, указанному в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации.
3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в
конкурсе в срок, указанный пункте 1.14. настоящей конкурсной
документации.
3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие
в конкурсе с указанием даты и времени их получения.
3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса
выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отзывать заявки
3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на
участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по
размещению муниципального заказа конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после
окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет
все конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу,
которые указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На
этой процедуре могут присутствовать представители участников размещения
муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея
при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения муниципального заказа.
3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена информация:
а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения
муниципального заказа,
б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной
документацией.
в) условия исполнения муниципального контракта (цена муниципального
контракта и условия выполнения работ).
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по
размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников
размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений
документов, поданных ими в заявке.
3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол
No1), который размещается на официальном сайте.
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок
на участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или
иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до
публикации информации о результатах конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10
рабочих дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия
требованиям конкурсной документации. В этот же срок комиссия рассмотрит
соответствие участников требованиям, предъявляемым к участникам
размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной
документации.
3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о
допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа
и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших
заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в
допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе.
3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией
по размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе (протокол No2).
3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не
принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности
заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на
возможность определения соответствия заявки участника размещения
муниципального заказа требованиям конкурсной документации и
законодательства.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 20
рабочих дней со дня подписания протокола No2, указанного в п. 3.13.3.
осуществит оценку и сопоставление заявок участников конкурса.
3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с
критериями, которые установлены в пункте 1.15. конкурсной документации.
Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает конкурсные
предложения на основании экспертной оценки.
3.14.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией
по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе
будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.)
относительно других по мере уменьшения степени выгодности,
содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
3.14.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
3.14.5. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол
No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете
"Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
15. Порядок заключения муниципального контракта
3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем
участником конкурса, который был признан победителем согласно п.
3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия
исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям
настоящей конкурсной документации.
3.15.2. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать
муниципальный контракт.
3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального
контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных работ
не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в работах, и по согласованию с исполнителем муниципальный
заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой
цены.
3.15.4. В случае если победитель открытого конкурса не подписал
муниципальный контракт в течение 20 рабочих дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он
признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от
заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального
контракта вследствие существенных нарушений Исполнителем условий
муниципального контракта сведения о таких Исполнителях вносятся в реестр
недобросовестных исполнителей.
16. Законодательное регулирование
3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными
правовыми актами муниципального образования и ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются
дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В
случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты
конкурса информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого конкурса
Наименование и адреса заказчиков
1.3 Муниципальные заказчики:
МЛПУ "Городская больница No 3" (мкр. Первомайский, ул.Первомайская,
д.19).
Заказчик, сопровождающий выполнение ремонтных работ:
МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королева Московской области" (ул. Гагарина, д. 11).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет и Резервный фонд
Губернатора М.о
Предмет конкурса
1.5 Закупка ремонтных работ в хосписном отделении МЛПУ "Городская
больница No 3":
Ремонт цоколя и отмостки. Общестроительные работы;
Ремонтные сантехнические работы;
Ремонтные электромонтажные работы;
Ремонт кровли;
Ремонт помещений. Общестроительные работы.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
3.3
3.3.2.
3.3.3
В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие в
конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие в
конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом
порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа;
3. Копия лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом конкурса;
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя) Срок действия выписки в 1 месяц со дня
выдачи налоговым органом;
5. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
6. Проект муниципального контракта (Форма 4);
7. Смета затрат на выполнение ремонтных работ в хосписном отделении
МЛПУ "Городская больница No 3" согласно Приложениям NoNo 1 - 5
конкурсной документации.
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.8 Конверт должен быть:
надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует
указать название конкурса и номер лота.
- участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
Срок выполнения работ:
1.7. до 01.11.2007 года.
Порядок формирования цены муниципального контракта
3.5 Цена в таблице цен (форма 3) формируется с учетом расходов,
связанных с выполнением муниципального контракта.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
Изменения объема работ, оказываемых по контракту и стоимости контракта
3.15.3. Изменение объема выполняемых работ до 10 %
Требования к участникам конкурса при заключении контракта
2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной
комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку
2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок.
Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации
2.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса
не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе
1.12, 1.13. С 21 мая 2007 г. 10 час. 00 мин.
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж,
"Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495)
516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.14 19 июня 2007 года 12 час. 00 мин. (время московское)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.16 Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 19
июня 2007 г., 14 час. 00 мин. (время московское)
Критерии оценки конкурсной заявки:
1.15 1. цена муниципального контракта;
2.срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантийных обязательств
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
3.14 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и
сопоставляет заявки на участие в конкурсе экспертным методом в
соответствии с критериями, указанными в документации о конкурсе.
Срок подписание муниципального контракта
1.17., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
- не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
Условия оплаты муниципального контракта
1.8. Условия оплаты:
- авансирование может быть предусмотрено на приобретение сырья и
материалов в размере до 30% от суммы муниципального контракта;
- осуществление окончательной оплаты выполненных работ после подписания
актов сдачи-приемки работ по контракту по мере поступления бюджетных
средств.
Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на
протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку
ремонтных работ.
* "Исполнитель" - организация, выполняющая работы.
* "Муниципальный контракт" - договор на выполнение ремонтных работ для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим
или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или
внеконкурсных процедур, в соответствии с которым исполнитель работ для
муниципальных нужд должен выполнить ремонтные работы муниципальному
заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик
обязуется обеспечить оплату выполненных работ.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику
в рамках контракта.
2. Требования
Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчики в лице городского комитета образования, МЛПУ "Городская
больница No 3" и МУ "Управление по организации проведения капитального и
текущего ремонта объектов города Королева Московской области" имеют
право проводить контроль выполняемых работ в форме и в порядке,
предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и
соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по
контракту Заказчика.
Техническое задание
-
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
V
М
О
????-
?
?
?
?
ё
Д
И
К
М
О
Ф
Ц
Ш
N
r
t
v
?
Р
Т
Ю
ж
и
ф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
v
ъ
Ж
???ф
ц
ш
ъ
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
ря
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hф
h'
h'
h'
h'
?????????
h'
h'
hJ
hW-
hW-
? hW-
hW-
h'
h'
h'
hW-
hW-
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hW-
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hW-
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
????
_
hф
hф
hф
hф
hф
_
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hф
_
h'
h'
h'
h'
h'
h'
_
_
hW-
_
_
hф
hф
h'
hф
hф
h'
hф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hф
hф
hф
hф
??
?
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
$
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
$
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
_
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??????
?????????
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??
gdф
&
h'
h'
h'
h'
hW-
hW-
h{
h'
h'
hф
h'
h'
hф
h'
hф
hф
??
h'
h'
h'
h'
_
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??????
kdR
hW-
hW-
hW-
hW-
hW-
hW-
hW-
?????
kdtm
?????
????????
??????
??
h'
hW-
? hW-
hW-
hW-
hW-
h?
??????
??????
и
gd?
и
D
F
H
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
Fи
D
H
p
F
Ж
??&?
?????+
????????H
n
?
?
h{
h'
h'
h'
$хосписном отделении МЛПУ "Городская больница No 3"
1. Требования к выполняемым работам:
Общие требования к Исполнителю:
Наличие лицензии на производство указанного вида работ.
Выполнить работы по ремонту согласно сметной документации, СНиП, ПУЭ и
правил противопожарной безопасности.
Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат
соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком и
заказчиком.
Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом.
Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с муниципальным заказчиком.
Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил.
После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и
прилегающей к нему территории в течение одной недели.
2. Срок выполнения работ:
до 01.11.2007 года.
3. Условия оплаты:
- авансирование может быть предусмотрено на приобретение материалов в
размере до 30% от суммы контракта;
- осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания акта
сдачи-приемки работ по мере поступления бюджетных средств.
4. Перечень объектов и работ:
No
п/п Наименование объектов и работ Сметная стоимость в (руб.) Сметные
расчеты
1. МЛПУ ГБ No3. г. Королев, М.о.
мкн. Первомайский, ул. Первомайская, д.19
1) ХОСПИСное отделение.
Ремонт цоколя и отмостки.
Общестроительные работы. 141 468 (локальный сметный расчет подлежит
пересчету, в соответствии с условиями конкурсной документации) Март 2007
(локальный сметный расчет подлежит пересчету, в соответствии с условиями
конкурсной документации)
2) ХОСПИСное отделение.
Ремонтные сантехнические работы. 575 426 (локальный сметный расчет
подлежит пересчету, в соответствии с условиями конкурсной документации)
Март 2007
(локальный сметный расчет подлежит пересчету, в соответствии с условиями
конкурсной документации)
Источник финансирования по работам NoNo 1,2 - бюджет города Королева М.
обл.
Лимит финансирования - 740 900 рублей
3) ХОСПИСное отделение.
Ремонтные электромонтажные работы. 155 945 (локальный сметный расчет не
подлежит пересчету) Февраль 2007
(локальный сметный расчет не подлежит пересчету)
4) ХОСПИСное отделение.
Ремонт кровли.
417 814(локальный сметный расчет не подлежит пересчету) Февраль 2007
(локальный сметный расчет не подлежит пересчету)
5) ХОСПИСное отделение.
Ремонт помещений.
Общестроительные работы.
2 427 757 (локальный сметный расчет не подлежит пересчету) Февраль 2007
(локальный сметный расчет не подлежит пересчету)
Источник финансирования по работам NoNo 3,4,5:
- 3 000 000 рублей - Резервный фонд Губернатора Московской области на
непредвиденные расходы,
- 1 516 рублей - бюджет города Королева М. обл.
Лимит финансирования - 3 001 516 рублей
Приложения NoNo 1 - 5 (сметы на выполнение ремонтных работ)
прилагаются к конкурсной документации.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
2. Таблица цен на выполнение ремонтных работ - Форма 3.
3. Проект муниципального контракта - Форма 4.
Форма 1
Заявка на участие в конкурсе
Дата ________________
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы в
хосписном отделении МЛПУ "Городская больница" на общую сумму
________________________________________________________________________
____________
(сумма цифрами)
(_______________________________________________________________________
_______) руб.,
(сумма прописью)
подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является
частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки).
Настоящим подтверждаем, что в отношении
________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в
соответствии с требованиями технического задания документации о
конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке на участие в конкурсе.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.
Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может
связаться со следующими лицами для получения необходимой информации
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен
первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный
контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и
условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер,
а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся
подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями
документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя
открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта.
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального
контракта, мы
________________________________________________________________________
_____________
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на
условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями
и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму
________________________________________________________________________
______
(сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей)
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
Форма 3
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование
учреждения Наименование
работ Срок
выполнения
работ, дней Срок предоставления
гарантийных обязательств, мес. Срок
исправления недостатков, обнаруженных при приемке
выполненных работ, дней Стоимость работ
всего по смете, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент
тендерного снижения, % Общая стоимость работ по смете с учетом
коэффициента тендерного снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 МЛПУ
ГБ No 3.
Хосписное отделение.
Ремонт цоколя и отмостки.
Общестроительные работы
(Приложение No 1)
Ремонтные сантехнические работы.
(Приложение No 2)
Ремонтные электромонтажные работы
(Приложение No 3)
Ремонт кровли
(Приложение No 4)
1 МЛПУ
ГБ No 3.
Хосписное отделение Ремонт помещений.
Общестроительные работы.
(Приложение No 5)
Всего:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No ____
на выполнение ремонтных работ
г. Королёв МО
"__" ______ 2007 г.
________________________________________________________________________
___ именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице
__________________________________, действующего на основании
____________________, Муниципальное учреждение "Управление по
организации проведения капитального и текущего ремонта объектов города
Королёва Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице Руководителя учреждения Калиничева В. Д., действующего на
основании Устава с одной стороны и
________________________________________ "_____________", именуемый в
дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________,
действующего на основании ______________ ____ ___________________, и
лицензии No _____________________________________ от __ _______
_____года с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на
основании результатов открытого ___________ конкурса на закупку
ремонтных работ в учреждениях
________________________________________________________________ от
___________, Лот No _, Протокола No ___ оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе от ___________ года ЛОТ No __ заключили
настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Подрядчик принимает на
себя выполнение следующих ремонтных работ в
________________________________________________________________
___________________________, (далее по тексту работы на объектах/е):
________________________________________________________________________
:
-
________________________________________________________________________
;
1.1.2.
_____________________________________________________________________:
- ___________________________.
1.1.3. _______________________________________________________________:
- _____________;
1.1.4.
________________________________________________________________________
:
- ___________________________________.
Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта,
осуществляется в соответствии со сметной документацией (Локальный
сметный расчет No __________________________________), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями, заявленными на
открытом __________ конкурсе на закупку ремонтных работ в
______________________________________________________________________
от ___________ ______;
Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны соответствовать
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП,
технике безопасности и условиям контрактных обязательств.
Настоящий Контракт составлен на основании результатов открытого
конкурса на закупку ремонтных работ в
___________________________________________________________________ от
___________, _______, Протокола No ___ оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе от ________________ _______.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно Протоколу
No 3-Р оценки и сопоставления заявок на участие в открытом __________
конкурсе от ____________года _______ являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта и составляет _________ руб.
(_______________________________________________________________________
__), в том числе НДС 18 % - ___________руб.
(_________________________________________________________________). Все
оплаты производятся Муниципальным заказчиком Подрядчику по мере
поступления денежных средств из бюджета города Королева Московской
области.(____________________________________________________)
Подрядчик, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с
Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой
счет.
Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику аванс на приобретение
сырья и материалов в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п.п.
2.1., что составляет ___________ руб.
(______________________________________________________________________)
, в том числе НДС 18 % _________ руб.
(________________________________________________________________).
Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы производится
Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по Контракту, за
фактически выполненные объемы работ после подписания Сторонами акта
выполненных работ (КС - 2) и справки КС-3, с учетом ранее выплаченного
аванса, и передачи Заказчику и Муниципальному заказчику всей необходимой
документации по выполненной работе, с учетом расчета стоимости работ,
указанной в Протоколе No ___ оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе от ___________ года (_______).
Муниципальный заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта в
одностороннем порядке изменить объем предусмотренных услуг не более чем
на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной потребности в
услугах. При этом по согласованию с Подрядчиком Муниципальный заказчик
вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных
дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но
не более чем на пять процентов такой цены.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.
Контракт действует в течение текущего календарного года.
Срок начала исполнения работ - __ ____ 2007 года
Срок окончания работ - ____ __________ 2007 года
Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего
Контракта:
4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства
работ по настоящему Контракту,
4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте из средств
соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из
соответствующего бюджета.
4.1.3. производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Подрядчику"
аванса,
4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных
по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки
работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3),
4.1.5. производит окончательный расчет с "Подрядчиком" за выполненные
работы в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего
Контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в
п.п. 4.1.2.
4.1.6. обеспечивает "Подрядчика" закрываемым складским помещением на
территории Объекта,
выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
статьях настоящего Контракта.
4.1.7. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на
условиях предусмотренных в настоящем Контракте.
4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта:
4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения
работ по настоящему Контракту.
4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых сырья и
материалов.
4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение
актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным
заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по
приемке выполненных Подрядчиком работ.
4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку
выполненных Подрядчиком работ.
4.2.5. подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3.
4.3. Подрядчик в течение срока действия настоящего контракта:
4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со
сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и
правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.3.2. представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную
своей печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления
выполняемого вида работ.
4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной
форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему
Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с
этим сметной стоимости работ.
4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком
дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или
заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по
поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые
согласования с контролирующими органами.
4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование,
имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество.
4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов,
удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых
при выполнении работ.
4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора
порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.
4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых по Контракту "работ".
4.3.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до
получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика
последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение
работ невозможным;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
4.3.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных
работ.
4.3.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному
заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п.
5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
4.3.12. по своему усмотрению, за свой счет и под свою ответственность,
имеет право привлечь к производству работ третьих лиц (субподрядчиков).
В случае привлечения субподрядчиков ответственность за выполняемые
субподрядчиком работы несет Подрядчик.
4.3.13. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик
оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в
предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2.
4.3.14. При производстве электромонтажных работ Подрядчик при завершении
работ по Контракту обязан оформить и предоставить Муниципальному
заказчику и Заказчику принципиальную и исполнительную схемы подписанную
Подрядной организацией и представителем Муниципального заказчика.
(данный пункт включается в Контракт в случае выполнения электромонтажных
работ).
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения
работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Заказчиком в
составе своего представителя, представителя Муниципального заказчика,
представителей Подрядчика и привлекаемых Муниципальным заказчиком и
Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на
основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3.
5.3.Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный
сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком
извещения об их выполнении.
В случае выполнения Подрядчиком скрытых работ их готовность должна быть
подтверждена
двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или
он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой
счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию
Заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее.
Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены
недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или
недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с
указанием этих недостатков и сроков их исправления.
До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск их случайного
уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
Подрядчик представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт
выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче выполненных работ.
Акт представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и
его даты, периода проведения работ, адреса объекта, полной сметной
стоимости работ за подписью уполномоченного лица Подрядчика и
скрепленного его печатью.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляются
Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объемы работ, после
полного завершения работ по контракту и подписания сторонами актов
выполненных работ (КС-2) и справки КС-3, с учетом выплаченного аванса и
с учетом финансирования из источника, указанного в п. 2.1., 4.1.2. по
мере поступления средств из соответствующего бюджета с учетом расчета
стоимости работ, указанной в Протоколе No 3-Р оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе от _______________ 2007 года (Лот
No ___). В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине
Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными
средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается.
В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой
финансирования Муниципального заказчика, Подрядчик не вправе
осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с
Муниципальным заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости
работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или
устранить допущенные недостатки (дефекты).
При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе
привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и
недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и
недостатков за счет Подрядчика, и расторгнуть с Подрядчиком настоящий
Контракт.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения
недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах
проверки качества работ, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день
просрочки по его исполнению и/или по их устранению.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по
настоящему Контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств
возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или
вынесения по этому вопросу судебного решения.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению
санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В
случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил
выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов,
несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба
третьим лицам и судебное разбирательство, Подрядчик возмещает
потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном
объеме.
Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за
сохранность материалов Подрядчика.
В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.2.11. Подрядчик
уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой
силы будут признаны форс-мажорными.
В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно
сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и
разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
Качественное выполнение работ в соответствии с государственными
стандартами, действующими нормами и правилами, техническими условиями и
условиями контрактных обязательств.
Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период
гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта.
На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в
течение __ месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта
приемки выполненных работ.
Подрядчик обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить
недостатки
(дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока.
Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты),
обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного
уведомления Муниципального заказчика и Заказчика.
Неявка представителя Подрядчика для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от
Муниципального заказчика и Заказчика дает основание Муниципальному
заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем порядке, подписать
его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный
Акт направляется Подрядчику и является обязательным для Подрядчика, а
указанные в нем недостатки и дефекты подлежат устранению подрядчиком, за
счет подрядчика, в срок указанный в Акте.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским
кодексом
Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне
выполнения работ
территории и принимает своевременные меры по ее уборке.
В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Подрядчиком
выполняемого
вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования ее
компетентными органами и не представления новой лицензии, Муниципальный
заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Контракт
без возмещения каких-либо убытков Подрядчику с передачей
Муниципальному заказчику результатов выполненных работ и поручить
выполнение работ другому исполнителю.
В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения
Подрядчиком порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения
работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и
Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков,
имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Подрядчика в 10 дневный
срок.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от
исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе
назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет
подрядчика, а также потребовать с Подрядчика возмещения убытков.
Подрядчик обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
объект и прилегающую к нему территорию.
9.8. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный
заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание
Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет
нарушение интересов Муниципального заказчика.
9.9. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон
оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных
работ.
9.10. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в
письменной форме.
9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств
по настоящему Контракту, и они не были разрешены путем переговоров, спор
передается для рассмотрения Арбитражным судом, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны в 10-дневный
срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме.
9.14. Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую
юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта, один для
ФКУ администрации г. Королёва.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
"Заказчик"
МУ "УКТР г. Королёва М. обл."
141070, г. Королев, М. обл.,
ул. Гагарина, дом 11.
ОГРН 1055003064566
ИНН 5018105268
КПП 501801001
б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.
Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03001000450) в
Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001
Руководитель учреждения
_______________ В. Д. Калиничев
М.П "Подрядчик"
"Муниципальный заказчик"
PAGE
PAGE 2
