КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ
В РАЗРЕЗЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
ОБЪЕКТОВ ЖКХ г. КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
г. Королёв 2007 год
Содержание конкурсной документации
I. Общие сведения о конкурсе 3
1. Приглашение к участию в конкурсе 3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении
заказа путем проведения открытого конкурса 4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 5
1. Порядок предоставления конкурсной документации 5
2. Разъяснение конкурсной документации 5
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 5
4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе 6
5. Подготовка таблицы цен
........................................................................
6
6. Требования к оказываемым услугам 6
7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6
8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе 6
9. Подача и прием заявок на участие в конкурсе 7
10. Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 7
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 7
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе 7
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 8
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 8
15. Порядок заключения муниципального контракта 8
16. Законодательное регулирование 9
IV. Информационная карта конкурса 9
V. Общие условия контракта 13
VI. Техническое задание 14
1.1 Требования к Исполнителю работ по Лоту No 1 14
2.1. Требования к Исполнителю работ по Лоту No 2 16
3.1. Требования к Исполнителю работ по Лоту No 3 18
VII. Образцы форм 20
1. Заявка на участие в конкурсе 21 2. Анкета участника размещения
муниципального заказа 23
3. Таблица цен 24
4. Форма муниципального контракта 27
Общие сведения о конкурсе
1. Приглашение к участию в конкурсе
No____ от " " июня 2007 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королева приглашает принять участие в открытом
конкурсе по выбору исполнителей работ, выполняемых в разрезе
осуществления плана мероприятий по подготовке к осеннее - зимнему
периоду объектов ЖКХ.
1.1. Форма торгов - открытый конкурс.
1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ".
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
Муниципальный заказчик:
Администрация г. Королева (ул. Октябрьская, д. 1).
1.4. Источник финансирования заказа: средства из бюджета Московской
области и привлеченные внебюджетные средства.
1.5.Предмет конкурса: выбор исполнителей работ, выполняемых в разрезе
осуществления плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
объектов ЖКХ.
Лот No 1: Капитальный ремонт кровель.
Лот No 2: Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей
Лот No 3: Реконструкция канализационных дюкеров через р. Клязьма.
1.6. Место выполнения работ: г. Королёв Московской области.
1.7. Срок выполнения работ: Лот No 1: до "15" октября 2007 года.
Лот No 2: до "15" октября 2007 года.
Лот No 3: до "15" октября 2007 года.
1.8. Условия оплаты:
осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания актов
сдачи-приемки объектов в установленные сроки по мере поступления средств
областного бюджета и привлечённых кредитных средств. Авансирование
работ не предусмотрено.
1.9.Начальная (максимальная) цена контракта :
Лот No 1:. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей - 2
000 000,00 руб.
Лот No 2: Капитальный ремонт кровель - 8 000 000,00 руб.
Лот No 3: Реконструкция канализационных дюкеров через р. Клязьма - 5
000 000,00 руб.
1.10. Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.
1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.korolev.ru
1.12. Стоимость конкурсной документации составляет: 150 руб. без НДС.
1.13. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская
область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло",
комната 314 или 315.
1.14. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 25 июня 2007г., с
10 час. 00 мин.
1.15. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 24 июля
2007 г.,
12 час. 00 мин. (время московское).
Информация о конкурсе
1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 141070,
Московская область,
г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218,24 июля 2007 г., 14 час. 30
мин. (время московское).
1.17. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: 141070, Московская
область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218;
- дата рассмотрения заявок 30 июля 2007г.
- дата подведения итогов 3 августа 2007г.
1.18. Участник вправе перед вскрытием конвертов с заявками:
- подать заявку;
- внести изменения в заявку;
- отозвать заявку.
1.19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. цена муниципального контракта;
2. срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантии качества работ;
1.20. Срок заключения муниципального контракта
Муниципальный контракт должен быть:
подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней
со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные
предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа)
должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе
(далее - заявки).
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого конкурса
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение
муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право комиссии по
размещению муниципального заказа не допустить к участию в данном
конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку на каждый из 3 лотов. В случае если участник подает
более одной заявки на любой из 3 лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
1. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица должны получить
конкурсную документацию на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели
указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого
конкурса, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за
предоставление документации о конкурсе составляет 150 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату конкурсной
документации, заявления, поданного в письменной форме представителем
заинтересованного лица лично или на основании доверенности, организатор
конкурса предоставит документацию о конкурсе (в письменном виде) в день
получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям конкурсной документации, дает комиссии по размещению
муниципального заказа право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации об открытом конкурсе
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной
документации, Запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу
организатора конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не
позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено организатором конкурса на официальном
сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника
муниципального заказа, от которого поступил запрос.
Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе
Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и вся
переписка при обмене информацией о конкурсе.
Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.13., и по форме, установленной
документацией о конкурсе, заявку, включающую следующие документы:
заявку по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения заказа;
копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющегося предметом конкурса;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя). Срок действия выписки 1 месяц со дня
выдачи налоговым органом;
таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
проект муниципального контракта (Форма 4), подписанный участником
размещения заказа;
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить
любые иные документы в составе своей заявки на участие в конкурсе,
подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров требованиям
настоящей конкурсной документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Подготовка таблицы цен
3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить таблицу цен по форме 3, установленной в настоящей конкурсной
документации.
3.5.2. Цены, предлагаемые участниками, должны оставаться фиксированными
на протяжении всего срока выполнения контракта
6. Требования к выполняемым работам
3.6.1. Выполнение ремонтных работ выполняемых в рамках дополнительных
мер по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов ЖКХ, предлагаемое
участником размещения муниципального заказа, должно полностью
соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании и
отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть
отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе
3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе должны
быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору конкурса. На
конверте следует указать название конкурса и номер лота.
3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
9. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе
3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по
адресу, указанному в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации.
3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в
конкурсе в срок, указанный пункте 1.15. настоящей конкурсной
документации.
3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие в
конкурсе с указанием даты и времени их получения.
3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса
выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отзывать заявки
3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в
конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению
муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после
окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет все
конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу, которые
указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На этой
процедуре могут присутствовать представители участников размещения
муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея
при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения муниципального заказа.
3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена информация:
а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения
муниципального заказа,
б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной
документацией.
в) условия исполнения муниципального контракта (цена муниципального
контракта и условия выполнения работ).
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по
размещению муниципального заказа обязана потребовать от участников
размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений
документов, поданных ими в заявке.
3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол
No1), который размещается на официальном сайте.
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления
заявок на участие в конкурсе
3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на
участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или иным
лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до
публикации информации о результатах конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10
календарных дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их
соответствия требованиям конкурсной документации. В этот же срок
комиссия рассмотрит соответствие участников требованиям, предъявляемым к
участникам размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной
документации.
3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о
допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа
и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших
заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в
допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе.
3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день
окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией по
размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на участие
в конкурсе (протокол No2).
3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не
принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности
заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на
возможность определения соответствия заявки участника размещения
муниципального заказа требованиям конкурсной документации и
законодательства.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10
календарных дней со дня подписания протокола No2, указанного в п.
3.13.3. осуществит оценку и сопоставление заявок участников открытого
конкурса.
3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с
критериями, которые установлены в пункте 1.19. конкурсной документации.
3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев:
1. Цена муниципального контракта (руб.) - значимость до 60 баллов;
2. Срок выполнения работ (рабочие дни) - значимость до 15 баллов;
3. Срок предоставления гарантии качества работ (месяц) - значимость до
25 баллов.
3.14.4. Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает
конкурсные предложения бальным методом.
3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией
по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в открытом
конкурсе будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.)
относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся
в них условий исполнения муниципального контракта.
Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
3.14.6. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и
заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.
3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол
No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете
"Калининградская правда" соответственно в течение одного дня и пяти дней
после дня подписания указанного протокола.
15. Порядок заключения муниципального контракта
3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем
участником конкурса, который был признан победителем согласно п.
3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия исполнения
муниципального контракта которого, соответствуют требованиям настоящей
конкурсной документации.
3.15.2. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 3.13.3. победитель конкурса обязан подписать
муниципальный контракт.
3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального
контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных работ
не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в услугах, и по согласованию с исполнителем муниципальный
заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой
цены.
3.15.4. В случае если победитель открытого конкурса не подписал
муниципальный контракт в течение 20 дней после подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он признается
уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от
заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального
контракта вследствие существенных нарушений Исполнителем условий
муниципального контракта сведения о таких Исполнителях вносятся в реестр
недобросовестных исполнителей.
16. Законодательное регулирование
3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными
правовыми актами муниципального образования и ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации.
Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются
дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В
случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты
конкурса информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого конкурса
Наименование и адрес заказчика
1.3 Муниципальный заказчик:
Администрация г. Королева М.о. (ул. Октябрьская, д. 1).
1.4 Источник финансирования заказа: средства из бюджета Московской
области и привлекаемые генподрядчиком внебюджетные средства.
Предмет конкурса
1.5 выбор исполнителей работ, выполняемых в разрезе осуществления плана
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов ЖКХ.
Лот No 1:. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей.
Лот No 2: Капитальный ремонт кровель.
Лот No 3: Реконструкция канализационных дюкеров через р. Клязьма.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
3.3
3.3.2.
3.3.3 В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие
в конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие
в конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом
порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа;
3. Копия лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом конкурса;
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя). Срок действия выписки 1 месяц со дня
выдачи налоговым органом;
5. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
6. Проект муниципального контракта (Форма 4).
Конкурсная заявка (Форма 1), таблица цен (Форма 3) и форма
муниципального контракта (Форма 4) заполняются для каждого лота ОТДЕЛЬНО
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.8 Конверт должен быть:
надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует
указать название конкурса;
участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
1.7. Срок оказания услуг: Лот No 1: до "15" октября 2007 года.
Лот No 2: до "15" октября 2007 года.
Лот No 3: до "15" октября 2007 года.
Начальная (максимальная )цена
1.9. Лот No 1:.
Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей - 2 000 000,00 руб.
Лот No 2:
Капитальный ремонт кровель - 8 000 000,00 руб.
Лот No 3:
Реконструкция канализационных дюкеров через р. Клязьма - 5 000 000,00
руб.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль.
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский.
Изменения объема услуг, оказываемых по контракту и стоимости контракта
3.15.3. Изменение объема оказываемых услуг до 10 %
Требования к участникам конкурса при заключении контракта
2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной
комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения.
Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку
3.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок.
Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации
3.2 Разъяснения положений конкурсной документации организатором конкурса
предоставляются не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе
1.14 25 июня 2007 г. с 10 час. 00 мин.
Адрес для подачи заявок на участие в конкурсе
1.13 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий
этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс
(495) 516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.15 24 июля 2007 года 12 час. 00 мин. (время московское)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.16 Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 24
июля 2007 г., 14 час. 30 мин. (время московское)
Место рассмотрения заявок и подведение итогов
1.17 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218;
- дата рассмотрения заявок 30 июля 2007г.
- дата подведения итогов 3 августа 2007г.
Критерии оценки конкурсной заявки:
1.19 1. цена муниципального контракта;
2. срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантии качества работ.
Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки
3.14.3 Название критерия Содержание критерия Значимость критерия
1. цена муниципального контракта руб. До 60 баллов
2. срок выполнения работ рабочих дней До 10 баллов
2.1. срок исправления недостатков, обнаруженных при приемке выполненных
работ; дней До 5 баллов
3. срок предоставления гарантии качества работ мес. До 25 баллов
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
3.14.4 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и
сопоставляет заявки на участие в конкурсе бальным методом в соответствии
с критериями, указанными в документации о конкурсе.
Срок подписание муниципального контракта
1.20., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но
не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Условия оплаты муниципального контракта
1.8. Муниципальный заказчик осуществляет 100% оплату после подписания
актов сдачи-приемки объектов в установленные сроки по мере поступления
средств из областного бюджета. Авансирование работ не предусмотрено.
Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на
протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку работ.
* "Исполнитель" - организация, выполняющая работы.
* "Муниципальный контракт" - договор на выполнение работ для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим
лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в
соответствии с которым исполнитель работ для муниципальных нужд должен
выполнить работы муниципальному заказчику либо по его указанию иному
лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных
работ.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику
в рамках контракта.
2. Требования
Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчик в лице Администрации города Королева Московской области имеет
право проводить контроль выполняемых работ в форме и в порядке,
предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и
соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по
контракту Заказчика.
VI. Технические задания на закупки услуг Исполнителя (Генерального
подрядчика) на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду объектов ЖКХ города Королёва
ЛОТ No 1 - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
1. Общие требования к Исполнителю
1.1. Наличие лицензии на выполнение работ.
1.2. Соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
1.3. Не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства.
1.4. Не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе.
1.5. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.6 Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.
2. Функции исполнителя по выполняемым работам:
1. Выполнение работ на основании проектно - сметной документации,
утвержденной муниципальным заказчиком и согласно акту обследования
объекта, дефектной ведомости с учётом требований нормативно -
технической документации (СНиП и др. нормативно-технической
документации), и прошедшей экспертизу ГУМО "Мособлгосэкспертиза".
2. Составление сметной документации, необходимой для ремонта объектов, в
соответствии с территориальными единичными расценками ТЕР-2000 по
Московской области.
3. Выполнение демонтажно-монтажных, строительных, пуско-наладочных
работ.
$
.
ж
h?
$
&
?
T
В
Ж
Ж
?
&
??
$
''
^''
h
h
h
??
?????
??????
?
????l????
?????
??
??????
?????
kd°
?????
gd?a
gdз
gdN
gdз
??????
???????
??????
????l????
6F
Д
Ж
соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком и
Заказчиком - застройщиком (Техническим надзором) и должны строго
соответствовать указанным в сметной документации.
5. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом и за свой счет.
Производить разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных
с Муниципальным заказчиком.
Предоставлять Муниципальному заказчику и Заказчику - застройщику
(Технический надзор) скрытые работы, до их закрытия с приложением актов
на скрытые работы.
8. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.
9. После завершения работ объект должен быть освобожден от
оборудования, материалов, мусора и должно быть произведено
благоустройство объекта и прилегающей к нему территории в течение одной
недели.
10 Оплата выполненных работ производится по фактическому объему
выполненных работ в пределах сметной стоимости работ, и условий,
заявленных на открытом конкурсе, но не может превышать лимита
финансирования, определённого постановлением Правительства Московской
области от 28.05.2007 No 387/17 "О дополнительных мерах по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области
к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года".
11. Минимальный гарантийный срок на выполненные работы два года, с
момента подписания актов сдачи - приемки работ.
3. Срок оказания услуг
Начало и окончание оказания услуг по выполнению функций Исполнителя, а
также промежуточные этапы оказания услуг совпадают с началом, окончанием
и промежуточными этапами работ по капитальному ремонту и реконструкции,
указанными в календарном плане, проектно-сметной документации к
контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции.
3.2. Срок окончания работ - 15.10.2007.
4. Условия оплаты:
4.1. Осуществление 100% оплаты после подписания актов сдачи-приемки
объектов в установленные сроки по мере поступления средств из областного
бюджета. Цена работ по муниципальному контракту не может превышать
лимитов финансирования установленных постановлением Правительства
Московской области от 28.05.2007 No 387/17 "О дополнительных мерах по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в
Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года".
Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.
Перечень мероприятий и работ, размер финансирования
Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и строительству
объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры муниципального
образования Московской области - города Королёв, в том числе:
No п/п Наименование мероприятия Размер финансирования, руб.
1 Внутриквартальные тепловые сети 2 000 000,00
ИТОГО 2 000 000,00 руб.
Техническая характеристика объекта:
No п/п Адрес Схема теплоснажения Характеристика Материал Протяж ённость
м.п. Эксплуат ирующая организа ция
Темп ерату рный граф ик. °С Давление в точке подсоединения.
кгс/см2 Диаметр трубо провода
мм
1 г. Королёв М.О. ул. Аржакова Двухтрубная, независимая от ЦТП 24 95/70
Р1=5,5
Р2=4,0
2Ду=125 Трубы полимерные в ППУ изоляции Согласно сметной документации
МУП "Теплосеть"
Источники финансирования - средства из бюджета Московской области и
привлечённые исполнителем Генеральным подрядчиком кредитные средства.
ЛОТ No 2 - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ
1. Общие требования к Исполнителю
1.1. Наличие лицензии на выполнение работ.
1.2. Соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
1.3. Не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства.
1.4. Не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе.
1.5. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.6 Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.
2. Функции исполнителя по выполняемым работам:
Выполнение работ по капитальному ремонту кровель, согласно актам
обследования объектов, дефектных ведомостей и на основании сметной
документации, оформленной в установленном порядке с учетом требований
нормативно - технической документации (СНиП, правил противопожарной
безопасности и т.д.), утвержденной муниципальным заказчиком и прошедшей
экспертизу в ГУМО "Мособлгосэкспертиза".
Технический надзор за проведением работ на кровлях осуществляется
Заказчиком- застройщиком (технический надзор), начиная от завоза
материалов до полной сдачи-приемки объекта в эксплуатацию в соответствии
с заключенным договором.
4. Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь
сертификат соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным
заказчиком и заказчиком - застройщиком (Технический надзор) и должны
строго соответствовать указанным в сметной документации.
5. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом и за свой счет.
6. Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с Муниципальным заказчиком и Заказчиком-застройщиком
(Технический надзор).
7. Предоставлять Муниципальному заказчику и Заказчику - застройщику
скрытые работы, до их закрытия с приложением актов на скрытые работы.
8.Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.
9.После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и
прилегающей к нему территории в течение одной недели.
10. Оплата выполненных работ производиться по фактическому объему
выполненных работ в пределах сметной стоимости работ, условий,
заявленных на открытом конкурсе, но не может превышать лимита
финансирования, определённого постановлением Правительства Московской
области от 28.05.2007 No 387/17 "О дополнительных мерах по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области
к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года".
Минимальный гарантийный срок на выполненные работы - 2 года, с момента
подписания актов сдачи - приемки работ.
Возмещение нанесенного ущерба и устранение неисправностей в случае
нанесения ущерба собственникам жилых помещений во время проведения работ
по капитальному ремонту.
3. Срок оказания услуг
Начало и окончание оказания услуг по выполнению функций Исполнителя
(Генерального подрядчика), а также промежуточные этапы оказания услуг
совпадают с началом, окончанием и промежуточными этапами работ по
капитальному ремонту и реконструкции, указанными в календарном плане,
проектно-сметной документации к контрактам на выполнение работ по
капитальному ремонту и реконструкции.
3.2. Срок окончания работ - 15.10.2007.
4. Условия оплаты:
4.1. Осуществление 100% оплаты после подписания актов сдачи-приемки
объектов в установленные сроки по мере поступления средств из областного
бюджета. Цена работ по муниципальному контракту не может превышать
лимитов финансирования установленных постановлением Правительства
Московской области от 28.05.2007 No 387/17 "О дополнительных мерах по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в
Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года".
Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.
Перечень мероприятий и работ, размер финансирования
Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и строительству
объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры муниципального
образования Московской области - города Королёв, в том числе:
No п/п Наименование мероприятия Размер финансирования, руб.
1 Капитальный ремонт кровель 8 000 000,00
ИТОГО 8 000 000,00 руб.
Технические характеристики объектов:
No п/п Объект Наименование работ Адрес объекта Объем
м2 Эксплуатирующая организация
1 2 3 4 5 6
1. жилой
ДОМ ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., ул. Октябрьская, д.6, мкр.
Первомайский 1 360,8 МУП "Жилкомплекс"
2. жилой дом ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., ул. Исаева, д.1 624,8 МУП
"Жилкомплекс"
3. жилой дом ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., ул. Исаева, д.1а 624,8 МУП
"Жилкомплекс"
4. жилой дом ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., пр-т Королёва, д.3в 1 200,0 МУП
"Жилкомплекс"
5. жилой дом ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., ул. Сакко и Ванцетти, д.30а 1 049,6
МУП "Жилкомплекс"
6. жилой дом ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., ул. Сакко и Ванцетти, д.30б 1 049,6
МУП "Жилкомплекс"
7. жилой дом ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., ул. Комсомольская, д.9 1 049,0 МУП
"Жилкомплекс"
8. жилой дом ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., ул. Комсомольская, д.9а 1 049,0 МУП
"Жилкомплекс"
9. жилой дом ремонт
мягкой кровли г. Королёв М. обл., ул. Пионерская, д.41 1 076,0 МУП
"Жилкомплекс"
10. жилой дом ремонт металлической
кровли г. Королёв М. обл., ул. Дзержинского, д.13/2 2 000,0 МУП
"Жилсервис"
Источники финансирования - средства из бюджета Московской области и
привлечённые Исполнителем (Генеральным подрядчиком) кредитные средства.
ЛОТ No 3 РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ДЮКЕРОВ ЧЕРЕЗ Р. КЛЯЗЬМА
1. Общие требования к Исполнителю
1.1. Наличие лицензии на выполнение работ.
1.2. Соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
1.3. Не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства.
1.4. Не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе.
1.5. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.6 Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.
2. Функции исполнителя по выполняемым работам:
1. Выполнение работ на основании проектно-сметной документации,
утвержденной Муниципальным заказчиком и Заказчиком-застройщиком
(Технический надзор), согласно актам обследования объектов, дефектных
ведомостей с учетом требований нормативно - технической документации
(СНиП и др. нормативно-технической документации), и прошедшей экспертизу
ГУМО "Мособлгосэкспертиза".
Выполнение демонтажно-монтажных, строительных, пуско-наладочных работ.
Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат
соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком и
Заказчиком - застройщиком (Техническим надзором) и должны строго
соответствовать указанным в сметной документации.
5. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом и за свой счет.
Производить разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных
с Муниципальным заказчиком.
Предоставлять Муниципальному заказчику и Заказчику - застройщику
(Технический надзор) скрытые работы, до их закрытия с приложением актов
на скрытые работы.
Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил.
9. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и
прилегающей к нему территории в течение одной недели.
10. Оплата выполненных работ производиться по фактическому объему
выполненных работ в пределах сметной стоимости работ, условий,
заявленных на открытом конкурсе, но не может превышать лимита
финансирования, определённого постановлением Правительства Московской
области от 28.05.2007 No 387/17 "О дополнительных мерах по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области
к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года".
11. Минимальный гарантийный срок на выполненные работы два года, с
момента подписания актов сдачи - приемки работ.
3. Срок оказания услуг
Начало и окончание оказания услуг по выполнению функций Исполнителя, а
также промежуточные этапы оказания услуг совпадают с началом, окончанием
и промежуточными этапами работ по капитальному ремонту и реконструкции,
указанными в календарном плане, проектно-сметной документации к
контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции.
3.2. Срок окончания работ - 15.10.2007.
4. Условия оплаты:
4.1. Осуществление 100% оплаты после подписания актов сдачи-приемки
объектов в установленные сроки по мере поступления средств из областного
бюджета. Цена работ по муниципальному контракту не может превышать
лимитов финансирования установленных постановлением Правительства
Московской области от 28.05.2007 No 387/17 "О дополнительных мерах по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в
Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года".
Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.
5. Перечень мероприятий и работ, размер финансирования
5.1. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и строительству
объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры муниципального
образования Московской области - города Королёв, в том числе:
No п/п Наименование мероприятия Размер финансирования, руб.
1 Реконструкция канализационных дюкеров через р.Клязьма 5 000 000,00
ИТОГО 5 000 000,00 руб.
5.2. Источники финансирования - средства из бюджета Московской области и
привлечённые исполнителем Генеральным подрядчиком кредитные средства.
VII. Образцы Форм
Заявка на участие в конкурсе - Форма 1.
Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
Таблица цен на выполняемые работы - Форма 3;
Форма муниципального контракта - Форма 4.
Форма 1
Заявка на участие в конкурсе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ремонтные
работы, выполняемые в рамках дополнительных мер по подготовке к осеннее
- зимнему периоду объектов ЖКХ г. Королева Московской области по Лоту
No_____ на общую сумму
________________________________________________________________________
____________
(сумма цифрами)
(_______________________________________________________________________
_______) руб.,
(сумма прописью)
Настоящим подтверждаем, что в отношении
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в
соответствии с требованиями технического задания документации о
конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке на участие в конкурсе.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.
Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может
связаться со следующими лицами для получения необходимой информации:
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен
первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный
контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и
условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер,
а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся
подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями
документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя
открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта.
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального
контракта, мы
________________________________________________________________________
____________
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на
условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями
и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму
________________________________________________________________________
______
(сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей)
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Форма 3.1
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПО ЛОТУ No 1
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Вид работ Срок выполнения работ, рабочих дней Срок предоставления
гарантии качества работ, мес. Срок
исправления недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ,
дней Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость работ с учетом
коэффициента тендерного снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей
Всего по Лоту No 1:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.)
Форма 3.2
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПО ЛОТУ No 2
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Вид работ Объем работ, м2 Срок выполнения работ, рабочих дней
Срок предоставления гарантии качества работ, мес. Срок
исправления недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ,
дней Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость работ с учетом
коэффициента тендерного снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Капитальный ремонт кровель 1 360,8
2
624,8
3
624,8
4
1 200,0
5
1049,6
6
1 049,6
7
1 049,0
8
1 049,0
9
1 076,0
10
2 000,0
Всего по Лоту No 2:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.)
Форма 3.3
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПО ЛОТУ No 3
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Вид работ Срок выполнения работ, рабочих дней Срок предоставления
гарантии качества работ, мес. Срок
исправления недостатков, обнаруженных при приемке
выполненных работ, дней Общая стоимость работ, включая все затраты и
налоги, руб.
1 2 3 4 5 7
1 Реконструкция канализационных дюкеров через р. Клязьма
Всего по Лоту No 3:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.)
Форма 4
Форма 4
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на осуществление функций Заказчика при проведении работ по капитальному
ремонту, реконструкции и строительству объектов по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области
к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года
No _____
г. Королев
Московская область от " " __________ 2007 года
Администрация города Королев Московской области, именуемая в дальнейшем
"Муниципальный заказчик", в лице Главы г. Королева Морозенко А.Ф.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Муниципальный
контракт на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе по выбору Заказчика на осуществление контроля за работами по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
___________________________________________ района Московской области к
осенне-зимнему периоду 2007/2008 года No _______ от
____.______________.2007 года, предусмотренными Постановлением
Правительства Московской области No _______ от ____.____.2007 года, о
нижеследующем:
1. Предмет Муниципального контракта
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Заказчик принимает на себя
обязательство по осуществлению контроля за работами по капитальному
ремонту, реконструкции и строительству объектов, указанных в Приложении
No1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.
1.2. Заказчик осуществляет деятельность на основании лицензии серии
_____ No ____________ от "_____" _____________ года, выданной
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу.
2. Стоимость работ по Муниципальному контракту
2.1. Стоимость работ, согласно Постановлению Правительства Московской
области No ___ от ____.____.2007 года, составляет ______________
(____________________________________)
рублей, в том числе НДС 18%,
Стоимость услуг Заказчика составляет 1,6 % от стоимости фактически
выполненных Генеральным подрядчиком объемов работ, но не более суммы в
размере ______________ (__________________________________________)
рублей, в том числе НДС 18%.
2.2. Финансирование работ осуществляется за счет местного бюджета, в
случае необходимости допускается привлечение Заказчиком средств из
внебюджетных источников, в соответствии с законодательством Московской
области.
2.3. Оплата выполненных работ производится в пределах лимита,
предусмотренного Постановлением Правительства Московской области No ____
от "_____"_____________2007 года в объеме средств, предусмотренных
Бюджетом Московской области на 2007 год и на основании предоставленных
документов о фактическом выполнении работ /форма КС-2, КС-3/.
2.4. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется в
соответствии с Бюджетом Московской области на 2008 год и на основании
предоставленных документов о фактическом выполнении работ /форма КС-2,
КС-3/.
2.5. Порядок перечисления средств Бюджета Московской области утвержден
Распоряжением Министерства финансов Московской области от
"___"__________ 2007 г. No____.
2.6. Датой оплаты работ и услуг, по настоящему Контракту, считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Выполнить функции Заказчика по осуществлению контроля за работами
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в
Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года, в
соответствии с нормативными актам по капитальному строительству,
принятыми в Российской Федерации;
3.1.2. Обеспечить своевременное и эффективное освоение средств путем
выполнения, указанных в пункте 1.1 настоящего Муниципального контракта,
услуг, в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей
положительное заключение Государственного учреждения Московской области
"Мособлгосэкспертиза", в пределах выделенных на 2007 год средств;
3.1.3. Обеспечить перечисление средств, за выполненные Генеральными
подрядчиками работы, на расчетные счета Генеральных подрядчиков,
выбранных Муниципальным заказчиком по итогам проведенных открытых
конкурсов, на основании предоставленных документов о фактическом
выполнении работ /форма КС-2, КС-3/.
3.1.4. Участвовать в разработке проектно-сметной документации,
отсутствующей у Муниципального заказчика, пройти экспертизу в
Государственном учреждении Московской области "Мособлгосэкспертиза";
3.1.5. Управлять работами по капитальному ремонту, реконструкции и
строительству объектов, осуществлять контроль за их ходом, в строгом
соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего
Муниципального контракта, в соответствии со строительными нормами и
правилами, иными правилами производства строительно-монтажных работ;
3.1.6. Уведомить Муниципального заказчика обо всех изменениях,
касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских
реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение
для надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, в
течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.
3.2. Муниципальный заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги Заказчика по осуществлению контроля за работами
по капитальному ремонту, реконструкции и строительству, согласно
Приложения No 1, после подписания Актов форм КС-2, КС-3 о выполнении
соответствующих работ, в соответствии с Планом финансирования
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года.
3.2.2. Представить исходно-разрешительную документацию и технические
условия на инженерное обеспечение для разработки проектов на объекты,
где отсутствует проектно-сметная документация.
3.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств
Заказчиком.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае прекращения выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить
Муниципальному заказчику понесенные им убытки.
4.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком
обязательства, предусмотренного настоящим Муниципальным контрактом,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного данным Муниципальным контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения, установленного данным
Муниципальным контрактом, срока исполнения обязательства. Неустойка
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации. Муниципальным заказчиком
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Сроки выполнения работ, качество, гарантийный срок
Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало Окончание
С "____" _______ 2007 года До "____" _______ 2007 года
5.2. В случае досрочного выполнения работ Заказчик уведомляет об этом
Муниципального заказчика.
5.3. Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ по капитальному
ремонту, реконструкции и строительству объектов, по качеству,
соответствующему установленным строительным нормам и правилам,
требованиям технической документации. На выполненную работу
устанавливается гарантийный срок, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с момента подписания Акта
приемки объекта в эксплуатацию. При обнаружении недостатков (дефектов),
в пределах гарантийного срока, Заказчик несет ответственность в пределах
своих обязательств, указанных в данном Контракте.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это
неисполнение явилось следствием наступления таких не зависящих от воли
Сторон обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие
стихийные бедствия, военные действия, всеобщая забастовка, гражданские
или национальные волнения, действия властей.
6.2. Если любое из перечисленных в п. 6.1 обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение обязательств Сторон, то срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Стороны обязаны немедленно (в любом случае не позднее пяти дней) в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных
обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.
7. Срок действия Контракта, расторжение Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Муниципальный заказчик, по согласованию с Заказчиком, в ходе
исполнения Контракта, вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренные Контрактом объем работ, услуг при изменении потребности
в работах, услугах, соответственно на выполнение, оказание которых
заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме
работ, услуг, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,
услугами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного
объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг,
Муниципальный заказчик, по согласованию с Заказчиком, вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, услуг,
но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении
соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением в выполнении
таких работ, оказании таких услуг, Муниципальный заказчик обязан
изменить цену Контракта указанным образом.
7.3. Расторжение Контракта допускается по письменному соглашению Сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
7.4. При расторжении Контракта досрочно по письменному соглашению
Сторон, виновная Сторона возмещает другой Стороне все причиненные и
связанные с этим действием последующие убытки.
7.5. Датой расторжения Контракта является дата подписания письменного
соглашения.
8. Порядок рассмотрения споров
Все споры и разногласия по настоящему Муниципальному Контракту, а также
заявления любой из Сторон о досрочном его расторжении решаются путем
переговоров. При не достижении согласия на переговорах спор
рассматривается в Арбитражном суде Московской области.
9. Заключительные положения
Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для Муниципального
заказчика и Заказчика.
10. Реквизиты и подписи Сторон
"Муниципальный заказчик" "Заказчик"
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Юридический адрес:
Юридический адрес:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Фактический адрес:
Фактический адрес
_______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________
Тел. ___________________________; Тел.
___________________________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН __________ / КПП __________; ИНН
__________ / КПП _________;
Р/с ____________________________; Р/с
____________________________;
К/с ____________________________; К/с
____________________________;
_______________________________
________________________________
_______________________________ К/с
30101810600000000685;
БИК ___________________________ БИК
___________________________
Глава г. Королева М.о. ______________________________
______________/_______________/ _______________/__________________/.
"_____" _________ 2007 г.
"_____" __________ 2007 г.
PAGE
PAGE 14
PAGE
PAGE 30
