КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ ЗДАНИЯ МУК "Дом культуры "Текстильщик" и капитальноМУ ремонтУ систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр" В г. КОРОЛЕВЕ г. Королёв 2007 год Содержание конкурсной документации I. Общие сведения о конкурсе 3 1. Приглашение к участию в конкурсе...........................................................3 II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого конкурса..............................................................4 III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 5 1. Порядок предоставления конкурсной документации 5 2. Разъяснение конкурсной документации 5 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 5 4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе............................................6 5. Подготовка таблицы цен..................................................................... ....6 6. Требования к выполняемым работам.......................................................6 7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе .6 8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе .6 Подача и прием заявок на участие в конкурсе .6 Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки .7 11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе .7 12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 7 13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 7 14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 8 15. Порядок заключения муниципального контракта 8 16. Законодательное регулирование........................................................... ....8 IV. Информационная карта конкурса 9 V. Общие условия контракта............................................................... .........12 VI. Техническое задание................................................................. ..............13 VII. Образцы форм.................................................................... .....................15 1. Заявка на участие в конкурсе ..16 2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..20 3. Таблица цен на выполнение работ ..21 4. Проект муниципального контракта ..23 Общие сведения о конкурсе 1. Приглашение к участию в конкурсе No____ от " " июля 2007 года Уважаемые господа! Администрация города Королева приглашает принять участие в открытом конкурсе на закупку проектных работ по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" и капитальному ремонту систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр" в г. Королеве. 1.1. Форма торгов: открытый конкурс. 1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ". Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5. Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15. Муниципальный заказчик: Комитет по культуре администрации г. Королева (ул. Дзержинского, д. 3/2). Заказчик, сопровождающий выполнение работ: МУП "Управление единого заказчика" (ул. Гагарина, д. 12). 1.4. Источник финансирования заказа: местный бюджет. 1.5. Предмет конкурса: закупка проектных работ по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" и капитального ремонта систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр" в г. Королеве: Лот No1: Проектные работы по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" (г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Советская, д. 8). Лот No2: Проектные работы по капитальному ремонту систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр" (г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д.18). 1.6. Место выполнения работ: г. Королёв Московской области. 1.7. Срок выполнения работ: по Лоту No1, No2 - один календарный месяц со дня подписания муниципального контракта. 1.8. Условия оплаты: - осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по мере поступления бюджетных средств. 1.9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна превышать: ЛОТ No1 - 789 600 руб. ЛОТ No2 - 246 750 руб. 1.10. Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и доверенности. 1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.korolev.ru. 1.12. Стоимость конкурсной документации составляет: 465 руб. без НДС. 1.13. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314 или 315. 1.14. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 23 июля 2007 г. 10 час. 00 мин. 1.15. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 28 августа 2007 г., 12 час. 00 мин. (время московское). Информация о конкурсе 1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 28 августа 2007 г., 14 час. 30 мин. (время московское). 1.17. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218; - дата рассмотрения заявок 31 августа 2007 г. - дата подведения итогов 3 сентября 2007 г. 1.17. Участник вправе перед вскрытием конвертов с заявками: - подать заявку; - внести изменения в заявку; - отозвать заявку. 1.18. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. цена муниципального контракта; 2. срок выполнения работ; 3. срок предоставления гарантийных обязательств; 4. срок устранения недостатков. 1.19. Срок заключения муниципального контракта Муниципальный контракт должен быть: - подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; - заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа) должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе (далее - заявки). II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении заказа путем проведения открытого конкурса Участник размещения муниципального заказа, претендующий на заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, комиссия по размещению муниципального заказа обязана не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа. 2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных исполнителей. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только одну заявку на каждый из 2 лотов. В случае если участник подает более одной заявки на любой из 2 лотов, все его заявки по этим лотам отклоняются. 2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса. III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе 1. Порядок предоставления конкурсной документации 3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица должны получить конкурсную документацию на основании письменного заявления заинтересованного лица. Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого конкурса, рассматриваться не будут. 3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за предоставление документации о конкурсе составляет 465 руб. без НДС. 3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме представителем заинтересованного лица лично или на основании доверенности, организатор конкурса предоставит документацию о конкурсе (в письменном виде) в день получения заявления. 3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в поданных документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отклонить данную заявку. 2. Разъяснение документации об открытом конкурсе 3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации, запрос должен быть направлен в письменной форме по адресу организатора конкурса. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по запросу, разъяснение также будет размещено организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального заказа, от которого поступил запрос. 3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и вся переписка при обмене информацией о конкурсе. 3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.15., и по форме, установленной документацией о конкурсе, заявку, включающую следующие документы: - заявку по форме, установленной в настоящей документации о конкурсе (Форма 1); - анкету участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения заказа; - копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида работ, являющихся предметом конкурса; - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя). Срок действия выписки 1 месяц со дня выдачи налоговым органом; - таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3); - проект муниципального контракта (Форма 4), подписанный участником размещения заказа; 3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. 3.3.4. Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в конкурсе, подтверждающие соответствие его и выполняемых им работ, оказываемых услуг требованиям настоящей конкурсной документации. 3.3.5. В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения муниципального заказа, заявки подаются в отдельном конверте, включая все документы, перечисленные в п. 3.3.2. 4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе 3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в конкурсе, должны быть выражены в российских рублях. 5. Подготовка таблицы цен 3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и представить таблицу цен по Форме 3, установленной в настоящей конкурсной документации. К расчету стоимости работ возможно применение коэффициента тендерного снижения. 3.5.2. Цены, предлагаемые частниками, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта. 6. Требования к выполняемым работам 3.6.1. Выполнение проектных работ по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" и капитального ремонта систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр", должна полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом задании и отвечать требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации. 7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе 3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть отпечатаны. 3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью участника размещения муниципального заказа. 3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. 8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе 3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе должны быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору конкурса. На конверте следует указать название конкурса и номер лота. 3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 9. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе 3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по адресу, указанному в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации. 3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в конкурсе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. 3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени их получения. 3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или отзывать заявки 3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе. 3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику. 11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет все конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На этой процедуре могут присутствовать представители участников размещения муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения муниципального заказа. 3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет оглашена информация: а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения муниципального заказа, б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией. в) условия исполнения муниципального контракта При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений документов, поданных ими в заявке. 3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол No1), который размещается на официальном сайте. 12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до публикации информации о результатах конкурса. 13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10 рабочих дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации. В этот же срок комиссия рассмотрит соответствие участников требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной документации. 3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе. 3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией по размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол No2). 3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на возможность определения соответствия заявки участника размещения муниципального заказа требованиям конкурсной документации и законодательства. 14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 20 рабочих дней со дня подписания протокола No2, указанного в п. 3.13.3. осуществит оценку и сопоставление заявок участников конкурса. 3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критериями, которые установлены в пункте 1.18. конкурсной документации. 3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев: 1. цена муниципального контракта (руб.) - значимость до 60 баллов; 2. срок выполнения работ (дней) - значимость до 15 баллов; 3. срок предоставления гарантийных обязательств (мес.) - значимость до 15 баллов; 4. срок устранения недостатков (дней) - значимость до 10 баллов. 3.14.4. Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает конкурсные предложения бальным методом. 3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.) относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер. 3.14.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете "Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. 15. Порядок заключения муниципального контракта 3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем участником конкурса, который был признан победителем согласно п. 3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации. 3.15.2. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать муниципальный контракт. 3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных работ не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной потребности в работах, и по согласованию с исполнителем муниципальный заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой цены. 3.15.4. В случае если победитель открытого конкурса не подписал муниципальный контракт в течение 20 рабочих дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального контракта вследствие существенных нарушений Исполнителем условий муниципального контракта сведения о таких Исполнителях вносятся в реестр недобросовестных исполнителей. 16. Законодательное регулирование 3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными правовыми актами муниципального образования и ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Информационная карта конкурса Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты конкурса информационная карта имеет преобладающую силу. Пункты инструкции Условия проведения открытого конкурса Наименование и адрес заказчика 1.3 Муниципальный заказчик: Комитет по культуре администрации г. Королева (ул. Дзержинского, д. 3/2). Заказчик, сопровождающий выполнение работ: МУП "Управление единого заказчика" (ул. Гагарина, д. 12). 1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет. Предмет конкурса 1.5 Закупка проектных работ по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" и капитального ремонта систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр". Лот No1: Проектные работы по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" (г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Советская, д. 8). Лот No2: Проектные работы по капитальному ремонту систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр" (г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д.18). Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе 3.3 3.3.2. 3.3.3 Конкурсная заявка подается на каждый лот в отдельном конверте. В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие в конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие в конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке: 1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 1); 2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме, установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа; 3. Копия лицензии государственного образца на выполнение данного вида работ, являющихся предметом конкурса; 4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) Срок действия выписки в 1 месяц со дня выдачи налоговым органом; 5. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3); 6. Проект муниципального контракта (Форма 4), подписанный участником размещения заказа. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе 3.8 Конверт должен быть: надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует указать название конкурса, номер лота. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Срок выполнения работ: 1.7. Лот No1 один календарный месяц со дня подписания муниципального контракта. Лот No2 один календарный месяц со дня подписания муниципального контракта. Порядок формирования цены муниципального контракта 1.9., 3.5 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна превышать: По Лоту No1 - 789 600 руб. По Лоту No2 - 246 750 руб. Цена в таблице цен (Форма 3) формируется с учетом расходов, связанных с выполнением муниципального контракта. 3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль 3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский Изменения объема работ, оказываемых по контракту и стоимости контракта 3.15.3. Изменение объема выполняемых работ до 10 % Требования к участникам конкурса при заключении контракта 2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным требованиям: соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства; не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных исполнителей. В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку 2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок. Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации 2.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе 1.14, 1.16. С 23 июля 2007 г. 10 час. 00 мин. 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15 Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 1.15 28 августа 2007 года 12 час. 00 мин. (время московское) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 1.16 141070, Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 28 августа 2007 г., 14 час. 30 мин. (время московское) Место рассмотрения заявок и подведение итогов 1.17 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218; - дата рассмотрения заявок 31 августа 2007 г. - дата подведения итогов 3 сентября 2007 г. Критерии оценки конкурсной заявки: 1.19 1. цена муниципального контракта; 2. срок выполнения работ. Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки: 3.14.3 Название критерия Содержание критерия Значимость критерия 1. цена муниципального контракта Руб. До 60 баллов 2. срок выполнения работ Дней До 15 баллов 3. срок предоставления гарантийных обязательств Мес. До 15 баллов 4. срок устранения недостатков Дней До 10 баллов Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок 3.14.4 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе бальным методом в соответствии с критериями, указанными в документации о конкурсе. Срок подписание муниципального контракта 1.19., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть: - подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; - заключен не ранее чем через 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Условия оплаты муниципального контракта 1.8. Условия оплаты: авансирование в размере до 30% от суммы контракта; - осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания акта сдачи-приемки работ по мере поступления бюджетных средств Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта. V. Общие условия контракта 1. Определения В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование: * "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку работ. * "Исполнитель" - организация, выполняющая работы. * "Муниципальный контракт" - договор на выполнение работ для муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или внеконкурсных процедур, в соответствии с которым исполнитель работ для муниципальных нужд должен выполнить ремонтные работы муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ. * "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по контракту; * "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику в рамках контракта. 2. Требования Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. 3. Контроль Заказчик в лице Комитет по культуре администрации г. Королева и МУП "Управление единого заказчика" имеет право проводить контроль выполняемых работ в форме и в порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям контракта. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ. После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика. Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от Заказчика возмещения понесенных на это затрат. 4. Гарантия Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ. 5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств. 6. Форс-мажорные обстоятельства Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. 7. Разрешение споров Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с законами Российской Федерации. 8. Налоги и пошлины Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по контракту Заказчика. VI. Техническое задание на закупку проектных работ по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" и капитального ремонта систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр". Общие требования к работам по Лоту No1 No п/п Наименование Требования к проекту и другие данные 1 Наименование и адрес проектируемого объекта МУК "Дом культуры "Текстильщик" h' h' h' hЁ 2 , . 0 2 ? | (R) 8 : h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ???????????D?: < > r | Ё ? ь ю h' h' h' h' h' h' h' h' h' ?h' h' h' h' h' h' Ж Ж h' ? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ря h' h' h' h' h' h' h' _ h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' & Ж h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ?? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' hф h' _ h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' hф hф hф hф hф h' hф h' hф h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' & $ '' ? ? ?? h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' _ h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' h' ?????? ????????? h' h' h' h' h' _ h{ hф h' hW- kdr kdL kdи ? hu7 ? hu7 '' h' ? ц ' '' ? ц h' h' $ \ kd \ \ \ \ \ \ Основные требования к документации Выполнение проектной документации в соответствии с тех. заданием. Документацию выполнить в соответствии с действующим на территории РФ СНиП. 8 Основные требования к архитектурным и планировочным решениям, отделке здания. Выполнить проект реконструкции крыши с учетом выводов и рекомендаций технического заключения ООО "Центр надежности ОТН" (заменой части плит перекрытий). Рассмотреть предпроектные варианты по объединению кровли под один объем основного здания и пристройки с наращиванием кирпичных стен. Выдать проектные решения по отделке фасадов с учетом реконструируемой кровли и окружающей застройки. 9 Основные требования к конструктивным решениям несущих и ограждающих конструкций Реконструкцию кровли выполнить с учетом современных кровельных материалов, легкого утеплителя, организации защиты конструкций и фундаментов здания от дождевых и талых вод. Предусмотреть при реконструкции крыши замену части плит покрытия подверженных разрушению и не отвечающим требованиям СНиП в части их несущей способности. Предусмотреть ремонт парапетов и цоколя внешних стен, а также повреждений кирпичных стен в местах прохождения водосливных труб. 10 Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию Проектом предусмотреть инженерное обеспечение помещений после реконструкции кровли (эл. и теплоснабжение) 11 Источник финансирования Средства местного бюджета. 12 Согласование и экспертиза проекта Проект должен быть согласован: - Сэс; - Пожнадзор; - Произвести экспертизу сметного расчета стоимости работ. 13 Приложения к техническому заданию Приложение 1: план БТИ; Приложение 2: техническое заключение. 14 Условия оплаты Осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания акта сдачи-приемки работ по мере поступления бюджетных средств. 15 Лимит финансирования ЛОТ No1 - 789 600 руб. 16 Срок выполнения работ 1 календарный месяц во дня подписания контракта Общие требования к работам по Лоту No2 No п/п Наименование Требования к проекту и другие данные 1 Наименование и адрес проектируемого объекта МУК "Молодежный культурный центр" г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д.18 2 Вид строительства Капитальный ремонт систем отопления, вентиляции, и горячего водоснабжения здания. Перепланировка санузлов 1-го и 2-го этажей. Ремонт наружной отделки (цоколь, отмостка). 3 Заказчик МУП "Управление единого заказчика". 4 Генподрядчик определяется по результатам конкурса. 5 Стадийность Стадия "Рабочая документация". 6 Особые условия Здание существующее. 7 Основные требования к документации Выполнение проектной документации в соответствии с заданием. Документацию выполнить в соответствии с действующим на территории РФ строительными, пожарными, санитарно-экологическими нормами и правилами, требованиями ГО и ЧС. 8 Основные требования к архитектурным и планировочным решениям, отделке здания. Проектом учесть перепланировку на 1 этаже, помещения 12(подсобного помещения) с устройством санузла и душевых кабин. Устройство теплового узла с устройством отдельного выхода в помещение No6 и перепланировки (разделения) помещения No6. На 2-м этаже выполнить перепланировку санузлов с устройством туалетов и душевых кабин помещений 33, 34, 35, 36 с разделением блоков туалет- душевые. Проектом учесть демонтаж существующей обшивки и отделки помещений при реконструкции систем отопления, вентиляции, стояков и разводок горячего водоснабжения, а также отделочные работы после перепланировки и монтажа инженерных систем. Санузлы и душевые оборудовать современными мебельными блоками и сантехническим фаянсом в антивандальном исполнении. Предусмотреть замену трубопроводов холодного водоснабжения и канализации при реконструкции санузлов и душевых здания. Предусмотреть ремонт и отделку цокольной части фасадов здания и защитной отмостки. 9 Основные требования к конструктивным решениям несущих и ограждающих конструкций Реконструкция техническим заданием не предусматривается. В местах устройства технологических проемов в стенах предусмотреть усиление проемов. 10 Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию Проектом предусмотреть замену наружных сетей горячего водоснабжения от точки врезки до здания, монтаж теплового узла, установку приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, монтаж разводок и гибких подводок. Предусмотреть замену отопительных приборов. Предусмотреть устройство трубопроводов в ПВХ исполнении. 11 Источник финансирования Средства местного бюджета. 12 Согласование и экспертиза проекта Проект должен быть согласован: - в части применения типов отопительных приборов и материалов трубопровода; - МУП "Теплосеть" города; - МУП "Водоканал" города; Произвести экспертизу сметного расчета стоимости работ. 13 Приложения к техническому заданию Приложение 3: план БТИ; Приложение 4: топографическая съемка участка; Приложение 5: перечень работ, необходимых для включения в проект. 14 Условия оплаты Осуществление 100% оплаты выполненных работ после подписания акта сдачи-приемки работ по мере поступления бюджетных средств. 15 Лимит финансирования ЛОТ No2 - 246 750 руб 16 Срок выполнения работ 1 календарный месяц во дня подписания контракта Приложения NoNo 1-5 прилагаются к конкурсной документации. VII. Образцы Форм 1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1. 2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2. 3. Таблица цен на выполнение работ - Форма 3. 4. Проект муниципального контракта - Форма 4. Форма 1.1 Заявка на участие в конкурсе по Лоту No1 Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить проектные работы по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" по Лоту No 1 на общую сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания документации о конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ _____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Форма 1.2 Заявка на участие в конкурсе по Лоту No2 Дата ________________ Уважаемые господа! Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить проектные работы по капитальному ремонту систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр" по Лоту No 2 на общую сумму ________________________________________________________________________ ____________ (сумма цифрами) (_______________________________________________________________________ _______) руб., (сумма прописью) подтверждаемую прилагаемой таблицей цен (форма 3), которая является частью настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки). Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________________ (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания документации о конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения муниципального заказа. Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения необходимой информации Ф.И.О. Руководителя ________________________________________ Телефон: _______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера ________________________________________ Телефон: _______________________ В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта. В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, мы ________________________________________________________________________ _____________ (полное наименование и юридический адрес участника размещения муниципального заказа) предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями и требованиями, установленными в документации о конкурсе, на общую сумму ________________________________________________________________________ ______ (сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей) ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение к заявке Форма 2 Анкета участника размещения муниципального заказа для юридического лица Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность _____________________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ ____________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) Форма 3.1 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ No 1 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Вид работ, наименование, адрес объекта Срок выполнения работ, дней Срок предоставления гарантийных обязательств Срок устранения недостатков, дней Стоимость работ, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость работ с учетом коэффициента тендерного снижения, включая все затраты и налоги, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Проектные работы по реконструкции кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" (г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Советская, д. 8) (Приложения 1, 2) Всего по Лоту No1: Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.) Форма 3.2 ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ No 2 (полное название предприятия, юридический адрес) No п/п Вид работ, наименование, адрес объекта Срок выполнения работ, дней Срок предоставления гарантийных обязательств Срок устранения недостатков, дней Стоимость работ, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент тендерного снижения, % Общая стоимость работ с учетом коэффициента тендерного снижения, включая все затраты и налоги, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Проектные работы по капитальному ремонту систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр" (г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д.18) (Приложения 3, 4. 5) Всего по Лоту No2 Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. ____________________ _____________________ (подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.) Форма 4.1 "Утверждаю" "Утверждаю" Председатель комитета Генеральный директор по культуре МУП "Управление единого Администрации г. Королева заказчика" г. Королева М.о. ___________ Охрименко Л.В. ___________ Романюк В.М. " " июля 2007 г. " " июля 2007 г. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No ____ на проектирование реконструкции по Лоту No1 г. Королёв МО "_____" ____________ 2007 г. ________________________________________________________________________ ______________, именуемый в дальнейшем ``Муниципальный Заказчик'', с одной стороны, ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ___, именуемое в дальнейшем ``Заказчик``, с другой стороны, и __________________________________ в лице _________________ ______________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем ``Исполнитель'', с третьей стороны, на основании решения конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа (протокол No ____ от ___________) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: Предмет муниципального контракта 1.1. "Муниципальный заказчик" и "Заказчик" поручают, а "Исполнитель" принимает на себя обязательство по выполнению проектно-сметной документации на реконструкцию кровли здания МУК "Дом культуры "Текстильщик" (г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Советская, д. 8) и сдать результат работ (далее техническую документацию) Заказчику, Заказчик обязуется принять результат работ, а "Муниципальный заказчик" оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим муниципальным контрактом. 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1. Договорная цена работ по созданию (передаче) технической документации по настоящему Муниципальному контракту, определенному Протоколом соглашения о договорной цене, являющимся неотъемлемой частью контракта составляет: всего - _______________ (_____________________) рублей в действующих ценах. В том числе налог на добавленную стоимость - 18 % - ____________(___________________________) рублей. Финансирование работ осуществляется за счет средств _________________________. 2.2. Исполнитель обязан предоставить обоснование предлагаемой им величины договорной цены основных и дополнительных работ по созданию технической документации. 2.3. Оплата за выполненные работы производится Муниципальным заказчиком поэтапно - аванс 30 % от договорной цены, что составляет ________________ (___________________) руб., в том числе НДС (18%) -______________________ (_______________________________) руб. Окончательный расчет после приемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи - приемки технической документации, предоставляемых Исполнителем, по мере поступления денежных средств из бюджета. 2.4. Окончательная (полная) оплата договорной стоимости работ производится Муниципальным заказчиком после завершения работ по счету, выставляемому Исполнителем и отправленному с сопроводительным письмом, с указанием срока окончания работ и выдачи документации, по мере поступления денежных средств из бюджета. 3. Порядок сдачи и приемки работ. 3.1. Состав работ, а также перечень технической документации, подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ по контракту, определен техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта. 3.2. Передача результатов работы в целом осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 3.3. При завершении работы в целом Исполнитель представляет Заказчику отчет, акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру. Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие её заданию на выполнение работ. 3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 3.5. Техническую документацию считать принятой по дате подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.6. Доработки производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и содержания работы в целом. 4. Ответственность сторон 4.1. Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 4.2. За нарушения обязательств Исполнителем, установленных в настоящем контракте Муниципальный Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 4.3. При невозможности своевременной оплаты Муниципальным Заказчиком акта выполненных работ Исполнителю, сроки окончания работ соответственно могут быть перенесены. 4.4. Стороны не несут ответственности по договорным обязательствам в случае отсутствия их вины. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Муниципальному контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 6. Порядок изменения и расторжения муниципального контракта. 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 6.2. Стороны имеют право расторгнуть муниципальный контракт в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим Гражданским законодательством. Сторона, решившая расторгнуть настоящий муниципальный контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий муниципальный контракт другим Сторонам не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего муниципального контракта. Такое аннулирование будет действительно с момента получения другой Стороной указанного уведомления, причем эта Сторона должна подтвердить получение уведомления в 10-дневный срок. В этом случае, Стороны немедленно приложат усилия к разрешению финансовых взаиморасчетов на основании сметы и с учетом объема выполненных работ. 7. Сроки выполнения работ. 7.1. Сроки выполнения проектно-сметной документации на реконструкцию муниципального учреждения МУК "Дом культуры "Текстильщик": Начало - ____________________ Окончание - ____________________ 8. Прочие условия. 8.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 8.2. После подписания Муниципального контракта все предыдущие письменные или устные договоренности, переговоры и переписка между Сторонами, если они противоречат условиям Муниципального контракта, теряют силу. 8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом Стороны, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта. 8.4. Настоящий муниципальный контракт подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и приложениями, являющимися его неотъемлемой частью. 8.5. К муниципальному контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 1. Протокол соглашения о договорной цене. 2. Календарный план работ. 3. Смета на выполнение работ. 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон "Муниципальный Заказчик" "Заказчик" "Исполнитель" Форма 4.2 "Утверждаю" "Утверждаю" Председатель комитета Генеральный директор по культуре МУП "Управление единого Администрации г. Королева заказчика" г. Королева М.о. ___________ Охрименко Л.В. ___________ Романюк В.М. " " июля 2007 г. " " июля 2007 г. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No ____ на выполнение работ по Лоту No2 г. Королёв МО "____" ____________ 2007 г. ________________________________________________________________________ ____________, именуемый в дальнейшем ``Муниципальный Заказчик'', с одной стороны, ____________________ ________________________________________________________________________ ____, именуемое в дальнейшем ``Заказчик``, с другой стороны, и __________________________________ в лице _______________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем ``Исполнитель'', с третьей стороны, на основании решения конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа (протокол No ____ от ___________) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: Предмет муниципального контракта 1.1. "Муниципальный заказчик" и "Заказчик" поручают, а "Исполнитель" принимает на себя обязательство по выполнению проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем отопления и горячего водоснабжения в здании МУК "Молодежный культурный центр" (г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Советская, д.18) и сдать результат работ (далее техническую документацию) Заказчику, Заказчик обязуется принять результат работ, а "Муниципальный заказчик" оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим муниципальным контрактом. 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1. Договорная цена работ по созданию (передаче) технической документации по настоящему Муниципальному контракту, определенному Протоколом соглашения о договорной цене, являющимся неотъемлемой частью контракта составляет: всего - _______________ (_____________________) рублей в действующих ценах. В том числе налог на добавленную стоимость - 18 % - ____________(___________________________) рублей. Финансирование работ осуществляется за счет средств _________________________. 2.2. Исполнитель обязан предоставить обоснование предлагаемой им величины договорной цены основных и дополнительных работ по созданию технической документации. 2.3. Оплата за выполненные работы производится Муниципальным заказчиком поэтапно - аванс 30 % от договорной цены, что составляет ________________ (___________________) руб., в том числе НДС (18%) -______________________ (_______________________________) руб. Окончательный расчет после приемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи - приемки технической документации, предоставляемых Исполнителем, по мере поступления денежных средств из бюджета. 2.4. Окончательная (полная) оплата договорной стоимости работ производится Муниципальным заказчиком после завершения работ по счету, выставляемому Исполнителем и отправленному с сопроводительным письмом, с указанием срока окончания работ и выдачи документации, по мере поступления денежных средств из бюджета. 3. Порядок сдачи и приемки работ. 3.1. Состав работ, а также перечень технической документации, подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ по контракту, определен техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта. 3.2. Передача результатов работы в целом осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 3.3. При завершении работы в целом Исполнитель представляет Заказчику отчет, акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру. Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие её заданию на выполнение работ. 3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 3.5. Техническую документацию считать принятой по дате подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.6. Доработки производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и содержания работы в целом. 4. Ответственность сторон 4.1. Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 4.2. За нарушения обязательств Исполнителем, установленных в настоящем контракте Муниципальный Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 4.3. При невозможности своевременной оплаты Муниципальным Заказчиком акта выполненных работ Исполнителю, сроки окончания работ соответственно могут быть перенесены. 4.4. Стороны не несут ответственности по договорным обязательствам в случае отсутствия их вины. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Муниципальному контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 6. Порядок изменения и расторжения муниципального контракта. 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 6.2. Стороны имеют право расторгнуть муниципальный контракт в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим Гражданским законодательством. Сторона, решившая расторгнуть настоящий муниципальный контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий муниципальный контракт другим Сторонам не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего муниципального контракта. Такое аннулирование будет действительно с момента получения другой Стороной указанного уведомления, причем эта Сторона должна подтвердить получение уведомления в 10-дневный срок. В этом случае, Стороны немедленно приложат усилия к разрешению финансовых взаиморасчетов на основании сметы и с учетом объема выполненных работ. 7. Сроки выполнения работ. 7.1. Сроки выполнения проектно-сметной документации на реконструкцию муниципального учреждения МУК "Молодежный культурный центр": Начало - ____________________ Окончание - ____________________ 8. Прочие условия. 8.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 8.2. После подписания Муниципального контракта все предыдущие письменные или устные договоренности, переговоры и переписка между Сторонами, если они противоречат условиям Муниципального контракта, теряют силу. 8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом Стороны, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта. 8.4. Настоящий муниципальный контракт подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и приложениями, являющимися его неотъемлемой частью. 8.5. К муниципальному контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 1. Протокол соглашения о договорной цене. 2. Календарный план работ. 3. Смета на выполнение работ. 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон "Муниципальный Заказчик" "Заказчик" "Исполнитель" PAGE PAGE 10![]()