КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ ПО ПЕРЕКЛАДКЕ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-334 ДО ТК-305
ПО ул. САККО И ВАНЦЕТТИ в г. КОРОЛЕВЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
г. Королёв 2007 год
Содержание конкурсной документации
I. Общие сведения о конкурсе 3
1. Приглашение к участию в
конкурсе...........................................................3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого
конкурса..............................................................4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе 4
1. Порядок предоставления конкурсной документации 4
2. Разъяснение конкурсной документации 5
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе 5
4. Валюта заявки на участие в открытом
конкурсе............................................5
5. Подготовка таблицы
цен.....................................................................
....6
6. Требования к выполняемым
работам.....................................................6
7. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе 6
8. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в конкурсе
6
Подача и прием заявок на участие в конкурсе 6
Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки 6
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 7
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе 7
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 7
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе ..7
15. Порядок заключения муниципального контракта 8
16. Законодательное
регулирование...........................................................
....8
IV. Информационная карта конкурса 9
V. Общие условия
контракта...............................................................
.........13
VI. Техническое
задание.................................................................
..............14
VII. Образцы
форм....................................................................
.....................14
1. Заявка на участие в конкурсе ..15
2. Анкета участника размещения муниципального заказа ..17
3. Таблица цен ..18
4. Проект муниципального контракта ..........................
................................ .20
Приложение No 1 (смета на 20 листах)
Общие сведения о конкурсе
1. Приглашение к участию в конкурсе
No____ от " " августа 2007 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королева приглашает принять участие в открытом
конкурсе по выбору исполнителя работ по перекладке тепловых сетей от
ТК-334 до ТК-305 по ул. Сакко и Ванцетти в городе Королеве М. о.
1.1. Форма торгов - открытый конкурс.
1.2. Организатор конкурса: АНО "Дирекция перспективных программ".
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
Адрес электронной почты: _dipp_@mail.ru
Контактный телефон: (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15.
Муниципальный заказчик:
- МУП "Теплосеть" (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 а).
1.4 Источник финансирования заказа: местный бюджет.
1.5.Предмет конкурса: выбор исполнителя работ по перекладке тепловых
сетей от ТК-334 до ТК-305 по ул. Сакко и Ванцетти в городе Королеве М.
о.
1.6. Место выполнения работ - г. Королёв Московской области.
1.7. Срок выполнения работ: до 31 октября 2007 г.
1.8. Условия оплаты:
- авансирование может быть предусмотрено на приобретение материалов в
размере до 30% от общей стоимости контракта;
- осуществление 100% оплаты выполненных работ после их полного
завершения, подписания акта сдачи-приемки, по мере поступления бюджетных
средств.
1.9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не должна
превышать:
14 689,453 тыс. руб.
1.10. Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.
1.11. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.korolev.ru.
1.12. Стоимость конкурсной документации составляет: 230 руб. без НДС.
1.13. Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 141070, Московская
область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж, "Южное крыло",
комната 314 или 315.
1.14. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 8 августа 2007
г. 10 час. 00 мин.
1.15. Дата, время окончания приема заявок на участие в конкурсе - 6
сентября 2007 г., 11 час. 00 мин. (время
московское).
Информация о конкурсе
1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками - 141070,
Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а,
к. 218, 6 сентября 2007 г., 12 час. 15 мин. (время московское).
1.17. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: 141070, Московская
область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218;
- дата рассмотрения заявок 12 сентября 2007г.
- дата подведения итогов 14 сентября 2007г.
1.18. Участник вправе перед вскрытием конвертов с заявками:
- подать заявку;
- внести изменения в заявку;
- отозвать заявку.
1.19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. цена муниципального контракта;
2. срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантийных обязательств;
4. срок устранения недостатков.
1.20. Срок заключения муниципального контракта:
Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для участия в открытом конкурсе юридические лица или индивидуальные
предприниматели (далее - участники размещения муниципального заказа)
должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в конкурсе
(далее - заявки).
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа
путем проведения открытого конкурса
Участник размещения муниципального заказа, претендующий на
заключение муниципального контракта должен удовлетворять следующим
обязательным требованиям:
2.1. соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2.2. не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника размещения муниципального заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае несоответствия вышеизложенным требованиям, комиссия по
размещению муниципального заказа обязана не допустить к участию в данном
конкурсе заявленного участника размещения муниципального заказа.
2.5. Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии
участника размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
2.6. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку.
2.7. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
1. Порядок предоставления конкурсной документации
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица
должны получить конкурсную документацию на основании письменного
заявления заинтересованного лица.
Заявки от лиц, получивших конкурсную документацию в ином порядке, нежели
указано в настоящей пункте и в извещении о проведении открытого
конкурса, рассматриваться не будут.
3.1.2. Размер платы, установленной организатором конкурса за
предоставление документации о конкурсе составляет 230 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату
конкурсной документации, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, организатор конкурса предоставит конкурсную
документацию (в письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. В случае неполного предоставления информации, наличия в
поданных документах недостоверных сведений или же подачи заявки, по
существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, комиссия по
размещению муниципального заказа обязана отклонить данную заявку.
2. Разъяснение документации об открытом конкурсе
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе
направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений
конкурсной документации, запрос должен быть направлен в письменной форме
по адресу организатора конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса не
позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
3.2.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения по
запросу, разъяснение также будет размещено организатором конкурса на
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника муниципального заказа, от которого поступил запрос.
3. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией о конкурсе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен
подготовить и представить в срок, указанный в п. 1.15., и по форме,
установленной конкурсной документацией, заявку, включающую следующие
документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации о конкурсе
(Форма 1);
анкету участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения заказа;
- копию лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом конкурса;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя). Срок действия выписки 1 месяц со дня
выдачи налоговым органом;
- таблицу цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
- проект муниципального контракта (форма 4), подписанный участником
размещения заказа;
- смета затрат на выполнение работ по перекладке тепловых сетей от
ТК-334 до ТК-305 по ул. Сакко и Ванцетти в городе Королеве М. о.,
согласно Приложение No 1 конкурсной документации.
3.3.3. Все документы, предоставляемые участником размещения заказа,
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным
лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.
3.3.4 Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
конкурсе, подтверждающие соответствие его и поставляемых им товаров
требованиям настоящей конкурсной документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Подготовка таблицы цен
3.5.1. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить таблицу цен по форме 3, установленной в настоящей конкурсной
документации.
К расчету стоимости работ возможно применение коэффициента тендерного
снижения.
3.5.2. Цены, предлагаемые участниками, должны оставаться фиксированными
на протяжении всего срока выполнения контракта.
6. Требования к выполняемым работам
3.6.1. Перекладка тепловых сетей от ТК-334 до ТК-305 по ул. Сакко и
Ванцетти в городе Королеве М. о., предлагаемые участником размещения
муниципального заказа, должно полностью соответствовать требованиям,
приведенным в техническом задании и отвечать требованиям, установленным
в настоящей конкурсной документации.
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом конкурсе
3.7.1. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны быть
отпечатаны.
3.7.2. Формы 1,2,3,4 документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе, должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
участника размещения муниципального заказа.
3.7.3. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
8. Запечатывание и маркировка конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе
3.8.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе
должны быть надежно запечатаны в конверт и адресованы организатору
конкурса. На конверте следует указать название конкурса.
3.8.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
9. Подача и прием заявок на участие в открытом конкурсе
3.9.1. Организатор конкурса принимает заявки на участие в конкурсе по
адресу, указанному в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации.
3.9.2. Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в
конкурсе в срок, указанный пункте 1.15. настоящей конкурсной
документации.
3.9.3. Организатор конкурса регистрирует поступившие заявки на участие
в конкурсе с указанием даты и времени их получения.
3.9.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, организатор конкурса
выдаст расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
10. Право участника размещения муниципального заказа изменять или
отзывать заявки
3.10.1. Участник размещения муниципального заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на
участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по
размещению муниципального заказа конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
3.10.2. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после
окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
3.11.1. Комиссия по размещению муниципального заказа вскроет
все конверты с заявками на участие в конкурсе в срок и по адресу,
которые указаны в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. На
этой процедуре могут присутствовать представители участников размещения
муниципального заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе, имея
при себе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения муниципального заказа.
3.11.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
оглашена информация:
а) о наименовании и почтовом адресе каждого участника размещения
муниципального заказа,
б) наличие документов и сведений, предусмотренных конкурсной
документацией.
в) условия исполнения муниципального контракта (цена муниципального
контракта и условия выполнения работ).
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по
размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников
размещения муниципального заказа предоставления разъяснений положений
документов, поданных ими в заявке.
3.11.3. Сведения, указанные в пункте 3.11.1. и 3.11.2., заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (протокол
No1), который размещается на официальном сайте.
12. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
3.12.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок
на участие в конкурсе, не подлежат разглашению участникам конкурса или
иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до
публикации информации о результатах конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
3.13.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 10
рабочих дней начиная с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе изучит заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия
требованиям конкурсной документации. В этот же срок комиссия рассмотрит
соответствие участников требованиям, предъявляемым к участникам
размещения заказа, указанным в части II, настоящей конкурсной
документации.
3.13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа примет решение о
допуске к участию в конкурсе участников размещения муниципального заказа
и о признании участников размещения муниципального заказа, подавших
заявку на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в
допуске таких участников размещения заказа к участию в конкурсе.
3.13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается комиссией
по размещению муниципального заказа протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе (протокол No2).
3.13.4. Комиссия по размещению муниципального заказа имеет право не
принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности
заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на
возможность определения соответствия заявки участника размещения
муниципального заказа требованиям конкурсной документации и
законодательства.
14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3.14.1. Комиссия по размещению муниципального заказа в срок до 20
рабочих дней со дня подписания протокола No2, указанного в п. 3.13.3.
осуществит оценку и сопоставление заявок участников конкурса.
3.14.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с
критериями, которые установлены в пункте 1.19. конкурсной документации.
3.14.3. Заказчик определяет содержание и значимость критериев:
1. Цена муниципального контракта (руб.) - значимость до 50 баллов;
2. Срок выполнения работ (дней) - значимость до 15 баллов;
3. Срок устранения недостатков (дней) - значимость до 10 баллов;
4. Срок предоставления гарантийных обязательств (месяц) - значимость до
25 баллов.
3.14.4. Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает
конкурсные предложения бальным методом.
3.14.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией
по размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе
будет присвоен порядковый номер (первый, второй, третий и т.д.)
относительно других по мере уменьшения степени выгодности,
содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.
3.14.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
3.14.7. По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол
No3, который размещается на официальном сайте и публикуется в газете
"Калининградская правда" соответственно в течение одного рабочего дня и
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
15. Порядок заключения муниципального контракта
3.15.1. Муниципальный заказчик заключит муниципальный контракт с тем
участником конкурса, который был признан победителем согласно п.
3.14.4., или же с единственным участником конкурса, условия
исполнения муниципального контракта которого, соответствуют требованиям
настоящей конкурсной документации.
3.15.2. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 3.14.5. победитель конкурса обязан подписать
муниципальный контракт.
3.15.3. Муниципальный заказчик вправе при исполнении муниципального
контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных работ
не более, чем на 10% такого объема, в случае выявления дополнительной
потребности в работах, и по согласованию с исполнителем муниципальный
заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой
цены.
3.15.4. В случае если победитель открытого конкурса не подписал
муниципальный контракт в течение 20 рабочих дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, он
признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
3.15.5. На основании признания победителя конкурса, уклонившимся от
заключения муниципального контракта, или при расторжении муниципального
контракта вследствие существенных нарушений Исполнителем условий
муниципального контракта сведения о таких Исполнителях вносятся в реестр
недобросовестных исполнителей.
16. Законодательное регулирование
3.16.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными
правовыми актами муниципального образования и ФЗ от 20 апреля 2007 г. N
53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные по предмету конкурса являются
дополнением к инструкции участникам размещения муниципального заказа. В
случае противоречия между положениями инструкции и информационной карты
конкурса информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого конкурса
Наименование и адреса заказчиков
1.3 Муниципальный заказчик:
- МУП "Теплосеть" (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 а).
Предмет конкурса
1.5 Выбор исполнителя работ по перекладке тепловых сетей от ТК-334 до
ТК-305 по ул. Сакко и Ванцетти в городе Королеве М. о.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе
3.3
3.3.2.
3.3.3 В конверт должна быть вложена опись содержимого заявки на участие
в конкурсе со ссылкой на страницу конкурсной заявки. К заявке на участие
в конкурсе должен прилагаться пакет документов, расположенный в строгом
порядке:
1. Заявка по форме, установленной в настоящей конкурсной документации
(Форма 1);
2. Анкета участника размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей конкурсной документации (Форма 2), которая
содержит сведения об участнике размещения муниципального заказа;
3. Копия лицензии государственного образца на выполнение данного вида
работ, являющихся предметом конкурса;
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя) Срок действия выписки в 1 месяц со дня
выдачи налоговым органом;
5. Таблица цен - предложение о цене контракта (Форма 3);
6. Проект муниципального контракта (Форма 4);
7. Смета затрат на выполнение работ по перекладке тепловых сетей от
ТК-334 до ТК-305 по ул. Сакко и Ванцетти в городе Королеве М. о",
согласно Приложению No1 конкурсной документации.
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом. В случае
подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия
приказа о возложении обязанностей.
Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.8 Конверт должен быть:
надежно запечатан и адресован организатору конкурса. На нем следует
указать название конкурса.
- участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица).
Срок выполнения работ:
1.7. до 31 октября 2007 г.
Порядок формирования цены муниципального контракта
1.9., 3.5 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта не
должна превышать: 14 689,453 тыс. руб.
Цена в таблице цен (форма 3) формируется с учетом расходов, связанных с
выполнением муниципального контракта.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
Изменения объема работ, оказываемых по контракту и стоимости контракта
3.15.3. Изменение объема выполняемых работ до 10 %
Требования к участникам конкурса при заключении контракта
2. Участники конкурса должны удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
не находиться в процессе процедуры ликвидации или банкротства;
не находиться в процессе процедуры приостановления деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе; не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов (25%) балансовой стоимости активов
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Несоответствие вышеизложенным требованиям, дает право конкурсной
комиссии не допустить к участию в данном конкурсе заявленного участника.
Муниципальный заказчик устанавливает требования об отсутствии участника
размещения муниципального заказа в реестре недобросовестных
исполнителей.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Порядок отзыва и внесения изменений в конкурсную заявку
2.10 Участник размещения муниципального заказа может отзывать или внести
изменения в заявку на участие в конкурсе до дня окончания подачи заявок.
Порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации
2.2 В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса направит в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если запрос поступил к организатору конкурса
не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
Дата и адрес для подачи заявок на участие в конкурсе
1.13, 1.14. С 8 августа 2007 г. 10 час. 00 мин.
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж,
"Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495)
516-06-15
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.15 6 сентября 2007 года 12 час. 00 мин. (время московское)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.16 Московская обл., г. Королев, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, 6
сентября 2007 г., 12 час. 15 мин. (время московское)
Место рассмотрения заявок и подведение итогов
141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218;
- дата рассмотрения заявок 12 сентября 2007 г.
- дата подведения итогов 14 сентября 2007 г.
Критерии оценки конкурсной заявки:
1.19 1. цена муниципального контракта;
2. срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантийных обязательств;
4. срок устранения недостатков.
Содержание и значимость критериев оценки конкурсной заявки:
Название критерия Содержание критерия Значимость критерия
1. цена муниципального контракта руб. До 50 баллов
2. срок выполнения работ дней до 15 баллов
3. срок предоставления гарантийных обязательств месяц до 25 баллов
4. срок устранения недостатков дней до 10 баллов
Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок
3.14 Комиссия по размещению муниципального заказа оценивает и
сопоставляет заявки на участие в конкурсе экспертным методом в
соответствии с критериями, указанными в документации о конкурсе.
Срок подписание муниципального контракта
1.20., 3.15.4 Муниципальный контракт должен быть:
- подготовлен и согласован с победителем конкурса не менее чем за 10
дней со дня подписания протокола No 3 оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
- заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола No 3 оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Условия оплаты муниципального контракта
1.9. Условия оплаты:
- авансирование составляет 30% от суммы по муниципальному контракту;
- осуществление 100% оплаты после подписания акта сдачи-приемки работ по
мере поступления денежных средств.
Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на
протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - организация, осуществляющая закупку
ремонтных работ.
* "Исполнитель" - организация, выполняющая работы.
* "Муниципальный контракт" - договор на выполнение ремонтных работ для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим
или физическим лицом, по результатам конкурсов, аукционов или
внеконкурсных процедур, в соответствии с которым исполнитель работ для
муниципальных нужд должен выполнить ремонтные работы муниципальному
заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик
обязуется обеспечить оплату выполненных работ.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику
в рамках контракта.
2. Требования
Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Заказчик в лице МУП "Теплосеть" имеет право проводить контроль
выполняемых работ в форме и в порядке, предусмотренных в условиях
контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям
контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное
уведомление о невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины,
лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с выполнением работ по
контракту Заказчика.
V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выбор исполнителя работ по перекладке тепловых сетей
от ТК-334 до ТК-305 по ул. Сакко и Ванцетти в городе Королеве М. о
1. Требования к выполняемым работам:
Общие требования к Исполнителю:
Наличие лицензии на производство указанного вида работ.
Выполнить работы по ремонту согласно сметной документации, СНиП, ПУЭ и
правил противопожарной безопасности.
Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь
сертификат соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным
заказчиком и заказчиком.
Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом.
Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с муниципальным заказчиком.
Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.
После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объекта и
прилегающей к нему территории в течение одной недели.
Приложение No 1 (смета на выполнение ремонтных работ)
прилагается к конкурсной документации.
VI. Образцы Форм
1. Заявка на участие в конкурсе - Форма 1.
2. Анкета участника размещения муниципального заказа - Форма 2.
2. Таблица цен на выполнение ремонтных работ - Форма 3.
3. Проект муниципального контракта - Форма 4.
Форма 1
Заявка на участие в конкурсе
Дата ________________
Уважаемые господа!
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
А
-
r
"
в
ф
-
p
r
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
!r
ё
И
К
Ю
а
в
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
*r
в
Ж
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
$
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
$
????
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
hф
h'
h'
h'
h'
hф
hф
hф
hф
hф
h'
hф
hф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?
?
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??
?
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
_
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
?????????
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
??
??????
h'
hф
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
????????:
?????
kd0
?????
hW-
hW-
??
gdy
gdy
gdy
h'
h'
h'
h'
h'
h'
h'
gd?
В
Д
Ж
ф
ц
ю
'
''
?
ш
h'
h'
h'
h'
h'
В
ф
ц
B
D
''
?
ш
????????ш
ъ
h'
h'
*ш
h'
h'
h'
h'
h'
?Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы
перекладке тепловых сетей от ТК-334 до ТК-305 по ул. Сакко и Ванцетти в
городе Королеве М. о. на общую сумму
________________________________________________________________________
____________
(сумма цифрами)
(_______________________________________________________________________
_______) руб.,
(сумма прописью)
подтверждаемую прилагаемой таблицей цен, которая является частью
настоящей заявки на участие в конкурсе (далее заявки).
Настоящим подтверждаем, что в отношении
________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится ликвидация (для юридических лиц), процедура банкротства
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью, не более 25%) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы обязуемся, в случае допуска нашей заявки выполнить работы в
соответствии с требованиями технического задания документации о
конкурсе, согласно приведенного перечня, и на условиях, которые мы
представили в настоящей заявке на участие в конкурсе.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации.
Комиссии по размещению муниципального заказа настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
установления нашего соответствия требованиям, предъявляемым к участнику
размещения муниципального заказа.
Организатор конкурса, комиссия по размещению муниципального заказа может
связаться со следующими лицами для получения необходимой информации
Ф.И.О. Руководителя
________________________________________ Телефон:
_______________________
Ф.И.О. Главного бухгалтера
________________________________________ Телефон:
_______________________
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен
первый номер, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный
контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и
условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер,
а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта с муниципальным заказчиком, мы обязуемся
подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями
документации о конкурсе и условиями нашей заявки на участие в конкурсе в
течение 20 (двадцати) календарных дней со дня признания победителя
открытого конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения муниципального контракта либо неисполнения (ненадлежащего
исполнения) условий заключенного нами муниципального контракта.
В случае Вашего принятия решения о заключении с нами муниципального
контракта, мы
________________________________________________________________________
_____________
(полное наименование и юридический адрес участника размещения
муниципального заказа)
предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ на
условиях, установленных техническим заданием, а также другими условиями
и требованиями, установленными в конкурсной документации, на общую сумму
________________________________________________________________________
______
(сумма заявки на участие в конкурсе цифрами и прописью, тыс. рублей)
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
Приложение к заявке Форма 2
Анкета участника размещения муниципального заказа
для юридического лица
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
_________
2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__
Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________
4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________
Адрес электронной почты:
_________________________________________________
Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________
5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________
6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________
________________________________________________________________________
_
______________________ ______________________
(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)
для индивидуального предпринимателя
Таблица 2
1 Фамилия: _____________________________________________
Имя: ______________________________________________
___
Отчество: _____________________________________________
2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________
_________________________________________________________,
дата___________
3 Национальная принадлежность
_____________________________________________
4 Место жительства:
________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________
6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________
7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________
____________________ ______________________
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
Форма 3
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ
(полное название предприятия, юридический адрес)
No п/п Наименование
муниципального заказчика Наименование
работ Срок
выполнения
работ, дней Срок предоставления
гарантийных обязательств, мес. Срок
исправления недостатков, обнаруженных при приемке
выполненных работ, дней Стоимость работ
всего по смете, включая все затраты и налоги, руб. Коэффициент
тендерного снижения, % Общая стоимость работ по смете с учетом
коэффициента тендерного снижения, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 МУП "Теплосеть" Перекладка тепловых сетей от ТК-334 до TK-305
Всего:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Форма 4
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No__
г. Москва
"___" _____________ 2007 г.
Королевское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть", именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице директора Киселева Ю.Н., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _________________________,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора
Панарина И.М., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить
работы по демонтажу и монтажу тепловых сетей в пенополиуритановой
изоляции в соответствии с Проектной документацией, согласно
утвержденной Заказчиком Сметы на Объекте Заказчика по адресу: г. Королев
МО, ул. Сакко и Ванцетти.
1.2. На основании утвержденной Сметы составляется Протокол
согласования Договорной цены на выполняемые работы (Приложении No 1)
к договору.
1.3. Закупка и поставка оборудования и материалов на объект,
номенклатура, размеры и другие параметры которого предусмотрены в
Проектной документации, осуществляется Заказчиком, за исключением
материалов, поставляемых Подрядчиком. Приобретаемые материалы должны
удовлетворять действующим требованиям СНиП и ГОСТ и иметь сертификаты
соответствия качества.
1.4. Работы выполняются на основании Лицензии No
ГС-1-99-02-27-0-7723175100-010327-1 от 09.03.2004 г.
Статья 2. Стоимость работ. Порядок расчетов по договору
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании
Протокола согласования договорной цены (Приложение No 1 к настоящему
договору). Указанная стоимость в (Приложении No 1 к настоящему договору)
является фиксированной и неизменной на протяжении действия настоящего
договора.
2.2. Заказчик производит расчет с Подрядчиком в следующем порядке:
Предоплата в размере 20%, выплачивается в течение 3 (трёх) банковских
дней после подписания Договора на основании выставленного счета;
Далее оплата производится ежемесячно на основании фактически выполненных
объемов работ и приложенной в необходимом объёме исполнительной
документации согласно утвержденных Заказчиком форм - акта выполненных
работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
и счета-фактуры, оформленной в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 10
(десяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
Подрядчик представляет Акт выполненных работ по форме КС-2 и Справку о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на полную сумму
договора и предоставляет исполнительную и согласующую документацию и
счет фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.3. Если работы по договору длятся более одного месяца Подрядчик
предоставляет акты выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет фактуру, оформленную в
соответствии с действующим законодательством РФ с предоставлением
исполнительной и согласующей документацией ежемесячно, не позднее 30-го
числа отчетного периода.
2.4. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных
средств с расчётного счета Заказчика.
2.5. При несвоевременном выставлении счёта, сроки оплаты,
предусмотренные настоящей статьёй, продлеваются на соответствующее
количество дней задержки.
2.6. При оплате работ Заказчик вправе уменьшить сумму платежей за
выполненные Подрядчиком работы на сумму неустойки и иных причитающихся
Заказчику платежей по акту взаимозачетов.
Статья 3. Обязательства Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в
Приложении No 1 к Договору и п. 5.1 Договора, в соответствии со СНиП, и
сдать работы Заказчику в состоянии, пригодном для соответствующего
применения.
3.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,
оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную
технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых
Заказчиком.
3.1.3. Обеспечить сохранность указанного в п. 3.1.2. оборудования,
необходимого Подрядчику для производства работ по договору, для чего
возвести собственными силами и средствами на территории строительной
площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и
выполнения работ по настоящему договору.
3.1.4. Обеспечить сохранность оборудования, переданного Заказчиком
Подрядчику под монтаж.
В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика, последний
возмещает расходы на его ремонт, либо возмещает полностью в виде
предоставления утраченного/поврежденного оборудования в натуре.
3.1.5. Осуществлять систематическую, а по окончании работ по договору -
окончательную уборку строительной площадки и непосредственно примыкающей
к ней территории от отходов строительства, излишков материалов и
изделий.
3.1.6. В недельный срок с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ по
договору произвести демонтаж и вывезти с объекта принадлежащие ему
строительные машины и оборудование, транспортные средства,
инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия,
конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также
строительный мусор.
3.1.7. Обеспечивать выполнение на строительной площадке необходимых
противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и
охране окружающей среды.
3.1.8. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора
письменно сообщить Заказчику о назначении представителя Подрядчика с
указанием его полномочий.
3.1.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения
работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
Осуществить охрану строящегося объекта.
Статья 4. Обязательства Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Производить платежи в соответствии со ст. 2 договора.
4.1.2. В течение 2-х дней с момента подписания настоящего договора в
письменной форме уведомить Подрядчика о назначении уполномоченного
представителя, который будет находиться на объекте ежедневно и будет
полностью знаком с объектом.
4.1.3. Передать строительную площадку (фронт работ) не позднее 3 дней с
момента подписания настоящего договора по Акту приемки строительной
площадки, подписанному уполномоченными Представителями Сторон по
договору.
4.2. Заказчик вправе осуществлять технический надзор за деятельностью
Подрядчика в любое время.
Статья 5. Сроки выполнения работ
5.1. Срок работ по настоящему Договору:
- Начало работ - 2 (два) дня с момента поступления авансового платежа на
расчетный счет Подрядчика.
- Окончание работ -31.10.2007 года
Работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком и сданы
Заказчику по Акту сдачи-приёмки.
5.2. Подрядчик обязан произвести устранение всех замечаний и недоделок,
выявленных в ходе
приёмки по окончании работ в течение семи календарных дней, то есть не
позднее 07.11.2007 года.
5.3. Изменения сроков производства работ сторонами, если они
могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их
стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения,
уточняющего сроки и цену строительства.
Статья 6. Производство работ
Представители Сторон:
6.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением
работ по договору, Заказчик назначает на строительной площадке
своего Представителя. В пределах его полномочий Представитель будет
осуществлять технический надзор за выполнением работ, производить
проверку качества работ, соответствие используемых материалов и
оборудования условиям договора, строительным нормам и правилам
Российской Федерации и совместно с Подрядчиком готовить для подписания
Акты на выполненные Работы.
6.1.2. На Строительной Площадке Подрядчика будет представлять
Представитель Подрядчика, который от его имени будет выполнять все
правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее
выполнение Работ.
6.2. Качество изготовления и испытания:
6.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов,
оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, поставляемых
им для Объекта, будет соответствовать требованиям технической
документации, строительным нормам и правилам, а также стандартам
архитектуры и техники, ведомственным нормативам, действующим на дату
подписания договора.
6.2.2. Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты или Протоколы
о результатах испытаний качества поставляемых на Строительную площадку
материалов, инженерного оборудования и комплектующих изделий и данные их
пожаробезопасности, в соответствии с нормами, действующими в Российской
Федерации. Причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о
результатах испытаний, выданные авторизированными государством
организациями по испытанию материалов страны Подрядчика и/или стран
субпоставщиков или субподрядчиков (при наличии лицензии, оформленной
установленным порядком, на осуществление видов работ). Заказчик за свой
счет имеет право назначить дополнительные испытания.
6.2.3. Подрядчик обязан производить периодические испытания и/или
проверки выполненных Работ и качества используемых в ходе выполнения
Работ материалов.
Сообщение о начале испытаний (проверки) должно направляться Заказчику за
3 дня до начала испытаний (проверки).
Если же Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не
будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик произведет
испытания в назначенный день в отсутствие представителя Заказчика или
уполномоченного им лица и представит Протокол о результатах испытаний
(проверки) на русском языке в 2-х экземплярах.
В случае если качество испытываемых материалов окажется ниже качества,
предусмотренного договором, то использование таких материалов
запрещается. Отсутствие при испытаниях представителя Заказчика или
уполномоченного им лица, а также проведение Генподрядчиком испытаний
(проверки) в присутствии этих лиц не освобождает Подрядчика от
ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов
по договору.
6.3. Скрытые работы:
6.3.1. Акты готовности работ, подлежащих закрытию, испытания,
промежуточной приемки выполненных Работ и лабораторных исследований
составляются на русском языке в 4-х экземплярах и подписываются
Уполномоченными Представителями Сторон.
6.3.2. Подрядчик письменно сообщит Заказчику о необходимости проведения
промежуточной приемки Работ, подлежащих закрытию конструкций и систем,
гидравлических испытаний и лабораторных исследований заблаговременно, но
не позднее, чем за 2 дня до начала этой приемки.
6.3.3. Если Представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной
приемки работ, подлежащих закрытию конструкций и систем, то Подрядчик
составляет односторонний акт и считает работы принятыми, однако,
ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика.
6.3.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в
случаях, если Заказчик не был информирован об этом, или был информирован
с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть
Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
6.4. Устранение некачественно выполненных работ:
6.4.1. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные Работы,
Подрядчик обязан
своими силами и без увеличения стоимости Договора в кратчайший срок
переделать эти работы
для обеспечения их надлежащего качества.
Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме
распоряжения Подрядчику в отношении:
- немедленного удаления со Строительной площадки любых материалов
Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;
- замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их
проверки или испытаний и устранение дефектов, несмотря на ранее
проведенные проверки или испытания;
Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами выполнить
любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно
повлиять на сроки производства Работ по настоящему Договору. V
6.4.2. В случае если Подрядчик в течение 15 дней со дня получения от
Заказчика письменного распоряжения не приступит к устранению
некачественно выполненных работ, то Заказчик имеет право привлечь других
лиц, которые переделают некачественно выполненные работы, с удержанием
их стоимости из сумм, причитающихся Подрядчику.
6.5. Предотвращение повреждений и ущерба:
6.5.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры, чтобы
предотвратить нанесение ущерба или повреждения шоссейным дорогам,
мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной
площадке транспортом, перевозящим его грузы.
6.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий,
требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения
Подрядчиком своих обязательств по перевозке грузов, уборке строительного
мусора, загрязнения окружающей Среды, других претензий. В
случае возникновения таковых, принимает на себя оплату убытков, издержек
и расходов, возникших у Заказчика.
6.6. Изменения в объеме работ:
6.6.1. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объем Работ,
которые, по его мнению, необходимы. Заказчик может дать письменное
распоряжение, обязательное для Подрядчика.
6.6.2. Если такие изменения повлияют на стоимость и/или сроки выполнения
Работ, то они производятся только после подписания Сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему договору.
6. 7. Журнал производства работ:
6.7.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести
журнал производства Работ на русском языке. Журнал должен быть прошит и
пронумерован. Каждая запись в журнале должна быть подписана
уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика на Стройплощадке.
6.7.2. Журнал производства работ по форме Инспекции государственного
архитектурного надзора должен отражать весь ход производства Работ, а
также все связанные с производством работ факты и обстоятельства,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, что может
повлиять на окончательный срок выполнения Работ.
6.7.3. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством
Работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить
свое мнение в журнале производства Работ.
6.7.4. Подрядчик в срок до трех дней обязан принять меры к устранению
отмеченных недостатков.
6.8. Предмонтажная ревизия оборудования при необходимости осуществляется
непосредственно Заказчиком либо привлеченной им специализированной
организацией за его счет. Если оборудование находится на складах сверх
нормативного срока хранения по вине Подрядчика, то при соблюдении
Заказчиком стандартов и технических условий хранения предмонтажная
ревизия и устранение дефектов этого оборудования, вызванные длительным
его хранением, осуществляется Заказчиком за счет средств Подрядчика.
6.9. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования,
поставленного Заказчиком, при приемке его для монтажа либо выявления
дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Генподрядчик
обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в
составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление
претензий к заводу - изготовителю или поставщику оборудования являются
обязанностью Заказчика. Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в
20-дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет
установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные
дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с
Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон
эти работы за отдельную плату могут выполняться Подрядчиком.
6.10 Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика
о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их
готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной
приемки ответственных освидетельствования скрытых работ. Подрядчик
приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если
закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был
информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его
требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых
работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
Статья 7. Охрана работ
7.1. От начала работ и до их сдачи по Акту Подрядчик несёт полную
ответственность за охрану всего имущества, материалов, оборудования и за
сохранность строительной техники, работ и временных сооружений. В случае
причинения ущерба, утраты или порчи Работ или любой их части или
Временных сооружений по любой причине (кроме случаев форс-мажорных
обстоятельств), Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить
дефекты с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям
настоящего Договора.
7.2. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану оборудования, материалов и
другого имущества, поставленных Заказчиком на Строительную площадку, при
условии сдачи их под охрану Подрядчику установленным порядком.
7.3. Риск гибели и порчи любых Работ, Объекта или его части, имущества,
оборудования и материалов, находящихся на Строительной площадке до
сдачи Объекта под монтаж технологического оборудования, лежит
полностью на Подрядчике.
Статья 8. Порядок сдачи-приёмки работ
8.1. Сдача фактически выполненных работ производится после окончания
выполнения всех работ, предусмотренных настоящим договором, с
оформлением Акта приемки-сдачи и Актов выполненных работ в соответствии
с п.2.2. настоящего договора.
8.2. Заказчик обязан в течение 5-ти дней после окончания работ подписать
Акт приемки-сдачи выполненных работ или направить Подрядчику
мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих его подписанию.
8.3. В случае мотивированного отказа составляется двухсторонний,
подписываемый обеими сторонами акт с перечнем замечаний и сроками их
устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок,
установленный в мотивированном отказе. Подрядчик несет ответственность в
объеме и порядке, предусмотренном условиями настоящего договора и
действующим законодательством, до момента полного устранения недостатков
и подписании Акта сдачи-приемки двумя Сторонами. Если стороны не могут
договориться о том, является ли отказ обоснованным, то по обоюдному
согласию Стороны приглашают эксперта, услуги которого оплачиваются
виновной Стороной
8.4. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки работ,
оформленные в установленном порядке:
Исполнительную документацию - (4экз);
Паспорта, сертификаты соответствия качества и т. п. - (1экз);
Акты на скрытые работы - (4экз).
8.5. Окончательная приемка объекта производится в течение 8 (восьми)
дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о
его готовности и производится по окончании выполнения Подрядчиком всех
работ по настоящему Договору.
8.6. Работы считаются принятыми только после передачи всей
исполнительной документации на выполненные работы и проведении испытаний
системы, оформленной в установленном порядке соответствующими актами,
при предоставлении Подрядчиком всех необходимых документов, относящихся
к результатам работ и содержащих информацию, касающуюся эксплуатации и
согласований.
Статья 9. Гарантии
9.1. Подрядчик гарантирует:
выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями
настоящего договора;
высокое качество выполнения всех Работ;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
Работ и в гарантийный период;
9.2. Срок гарантии на работы и смонтированное оборудование составляет 12
месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ.
9.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные виды
работ или отдельные единицы оборудования или Объекта в целом, при
условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или
недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения
Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с
Подрядчиком составит Рекламационный Акт. В нем в обязательном порядке
фиксируется наличие дефекта, дата его обнаружения и предполагаемая дата
его устранения. В этом случае гарантии на неисправное оборудование и
конструкции продлеваются на срок, исчисляемый с момента обнаружения
дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить
любой такой дефект своими силами за свой счет и в кратчайшее время путем
исправления, либо замены дефектного оборудования и конструкций, либо их
частей.
9.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном Акте,
не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты
и недоделки, указанные в Рекламационном Акте, то Заказчик вправе
без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить
дефекты и недоделки силами других организаций за счет средств
Подрядчика. В данном случае Подрядчик оплатит Заказчику сумму,
соответствующую фактическим расходам, в соответствие со счетом Заказчика
в десятидневный срок. При этом не исключается право Заказчика
использовать для этого средства Подрядчика, указанные в статье 2
настоящего Договора, соответственно уменьшив сумму платежа, предоставив
Подрядчику в момент подписания Акта окончания гарантийного срока,
оправдательные документы.
9.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут обнаружены
материалы, изделия или Работы, которые не соответствуют условиям
договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены
Подрядчиком за свой счет.
9.6. Гарантийный срок на некачественно выполненные работы продлевается
на соответствующее количество дней устранения выявленных дефектов.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок
исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Статья 11. Ответственность сторон
11.1. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает
Заказчику по его письменному требованию:
за несвоевременное окончание работ по договору по вине Подрядчика пеню в
размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки (но не более 10%
от суммы договора);
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего
Подрядчику имущества штраф в сумме- 5000,00 рублей за каждый день
задержки;
за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков,
предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика -
односторонним актом, - неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день
просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик
вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того,
взыскать с него неустойку в размере 20 процентов стоимости работ по
устранению дефектов.
11.2. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не
освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
Статья 12. Расторжение договора
12.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по
причинам, не зависящим
от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения
строительно-монтажных работ,
влекущего увеличение сроков окончания строительства более чем на 1
(один) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству
работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства,
лишающих Подрядчика права на производство работ.
12.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
финансовой несостоятельности Заказчика, или задержки им расчетов за
выполненные работы более чем на два месяца;
консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не
зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.
Статья 13. Особые условия
13.1. По вопросам, не оговоренным данным договором, Стороны
руководствуются Законодательством РФ.
13.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или
построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на
его строительство (или отдельной его части) никакой третьей стороне без
письменного разрешения Заказчика.
13.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий и
судебных исков в случае нарушения патентных прав, товарных знаков,
изменений в конструкциях или других авторских прав в отношении Проектной
документации, а также торговой марки, названия, строительной техники,
материалов и оборудования, используемые в работах, а также в отношении
построенного Объекта.
13.4. Стороны не имеют права передавать третьим лицам исполнение
договора или какой-либо его части без письменного разрешения другой
Стороны.
13.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в
виде дополнительного соглашения.
13.6. Споры и разногласия разрешаются Сторонами путем
обязательного выставления письменной претензии. Ответ на претензию
должен быть дан контрагентом в течение 10 дней с момента получения
претензии. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде
г. Москвы.
13.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для
каждой из сторон.
Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложения к договору:
1. Приложение No1 -Протокол согласования договорной цены.
2. Приложение No2-Смета
Адреса Сторон и их банковские реквизиты:
ЗАКАЗЧИК:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТЬ"
г. Королев
ИНН 5018052111
КПП 501801001
Юридический адрес: 141070,
г. Королев МО, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а
Тел/факс 511-71-96, 511-55-08
р/с 40702810600000001225 в
АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО)
К/с 30101810200000000936
БИК 044579936
ПОДРЯДЧИК:
_________________________
ИНН ___________________
КПП ___________________
Юридический адрес: _______________
_________________________________
Тел/факс _________________________
р/с ______________________________
_________________________________
_________________________________
к/с ______________________________
БИК ____________________________
Директор
____________________ Ю.Н. Киселев Генеральный директор
_________________________________
PAGE
PAGE 26
