на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту питьевых колодцев в
микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик городе Королёва
Московской области
г. Королёв 2010 г.
Содержание документации об открытом аукционе
I Общие сведения об открытом аукционе
3
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа путем проведения открытого аукциона
4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе
4
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
4
2. Разъяснение документации об открытом аукционе
5
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе
5
4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
6
5. Требования к оказываемым услугам
6
6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе
7
7. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом аукционе
7
8. Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки
7
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
7
10. Порядок проведения открытого аукциона
8
11. Порядок заключения муниципального контракта
8
12. Законодательное регулирование
9
IV. Информационная карта открытого аукциона
9
V. Общие условия контракта
13
VI. Технические задания
15
VII. Образцы форм
15
1. Заявка на участие в открытом аукционе
16
2 Сведения об участнике размещения муниципального заказа
18
3. Проект муниципального контракта
20
Приложение No1 (Локальный сметный расчет на 3 листах)
Общие сведения об открытом аукционе
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
No____ от "____" ________2010 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королёва Московской области приглашает только
субъекты малого предпринимательства принять участие в открытом
аукционе на право заключения муниципального контракта на оказание
услуг по содержанию и текущему ремонту питьевых колодцев в микрорайонах
Болшево, Первомайский, Текстильщик города Королёва Московской области.
1.1 Форма торгов: открытый аукцион.
1.2 Муниципальный заказчик: Управление по благоустройству администрации
г. Королёва Московской области (г. Королёв, ул. Грабина, д. 26).
1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, офис 314
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
1.4. Источник финансирования заказа: бюджет города Королёва М.о.
1.5 Предмет открытого аукциона: оказание услуг по содержанию и текущему
ремонту питьевых колодцев в микрорайонах Болшево, Первомайский,
Текстильщик города Королёва Московской области.
1.6 Объем оказываемых услуг: оказание услуг по содержанию и текущему
ремонту 57 питьевых колодцев, согласно технического задания и локального
сметного расчета аукционной документации.
1.7 Место оказания услуг: город Королёв Московской области
1.8 Срок оказания услуг: на следующий день после подписания контракта
до 31 декабря 2010 года.
1.9 Условия оплаты по муниципальному контракту:
- авансирование составляет 30 % , согласно план - графика
финансирования;
- окончательная оплата осуществляется ежемесячно, согласно план -
графика финансирования, после подписания акта сдачи - приемки оказанных
услуг, в течении 5 дней с момента поступления средств на финансирование
оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5%
начальной цены контракта, с поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже
0,5% от начальной цены контракта.
1.11 Место, дата, время и порядок предоставления документации об
открытом аукционе: Документация об открытом аукционе предоставляется с
1 февраля 2010 г. по адресу специализированной организации в
рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.
1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе: www.korolev.ru
1.13 Стоимость документации об открытом аукционе составляет: 135 руб.
без НДС.
1.14 Начальная (максимальная) цена по муниципальному контракту:
900 689,00 руб.
1.15. Место и дата начала приема заявок: 141070, Московская обл., г.
Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314,315.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 1 февраля 2010
г. по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до
16.00.
1.16 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
Специализированная организация по подготовке открытого аукциона: 27
февраля 2010 г., 10 час. 00 мин. (время московское).
Аукционная комиссия: 27 февраля 2010 г. 11 час. 00 мин.
1.17. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г.
Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 201, рассмотрение заявок на участие
в открытом аукционе: 27 февраля 2010 г. 11 час. 00 мин.
Проведение открытого аукциона: 2 марта 2010 г. 10 час.30 мин.
Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
1.18. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня опубликования на
официальном сайте протокола открытого аукциона.
1.19. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", и отдельными законодательными
актами Российской Федерации.
Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении
заказа путем проведения открытого аукциона
2.1. Участниками размещения муниципального заказа должны являться только
субъекты малого предпринимательства.
2.2 Участник размещения муниципального заказа имеет право выступать в
отношениях, связанных с размещение заказа для муниципальных нужд, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителя участника размещения заказа, подтверждается доверенностью
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством
или ее заверенной копией.
2.3. Участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные
требования, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционной комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
2.4. Участник размещения муниципального заказа не должен находиться в
реестре недобросовестных поставщиков.
2.5. Участник размещения муниципального заказа может подать только одну
заявку. В случае если участник подает более одной заявки, все его заявки
отклоняются.
2.6. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны
получить документацию об аукционе на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за
предоставление документации об аукционе составляет 135 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об
открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в
письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям документации об открытом аукционе, дает аукционной комиссии
право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации об открытом аукционе.
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
специализированной организации по подготовке открытого аукциона запрос о
разъяснении положений документации об открытом аукционе. Запрос должен
быть направлен в письменной форме по адресу специализированной
организации по подготовке открытого аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
специализированная организация направит в письменной форме разъяснения
положений документации об открытом аукционе, если запрос поступил к
специализированной организации не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено организатором открытого аукциона на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с
указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального
заказа, от которого поступил запрос.
3.2.3. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
на основании письменного обращения Муниципального заказчика или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в
аукционную документацию такие изменения опубликовываются, и в течение
одного дня размещаются специализированной организацией в порядке,
установленном для опубликования и размещения извещения о проведении
открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются
заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам
размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация в
соответствии с п.3.1 настоящей документации.
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе.
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку и том заявки включающие
следующие документы:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев
до 30 января 2010 г;
- копию учредительных документов участника размещения муниципального
заказа;
- копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае,
если требования о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица;
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом и заверены
печатью участника размещения муниципального заказа. В случае подписания
документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о
возложении обязанностей.
3.3.3. Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и оказываемым им
услуг требованиям настоящей документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Требования к оказываемым услугам.
3.5.1. Оказываемые услуги по содержанию и текущему ремонту питьевых
колодцев в микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик города
Королёва Московской области, должны полностью соответствовать
требованиям, приведенным в техническом задании и локальном сметном
расчете настоящей документации об аукционе.
6. Оформление и подписание заявки на участие
в открытом аукционе
3.6.1. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким, участником размещения
заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на
участие в аукционе, и том заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность сведений предоставленных в составе заявки на участие в
аукционе.
7. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом аукционе.
3.7.1. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
принимает заявки на участие в открытом аукционе по адресу, указанному в
пункте 1.15. настоящей документации об аукционе.
3.7.2. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
заканчивает принимать заявки на участие в открытом аукционе в срок,
указанный пункте 1.16. настоящей документации об открытом аукционе.
3.7.3. Специализированная организация по подготовке аукциона
регистрирует поступившие заявки на участие в открытом аукционе с
указанием даты и времени их получения.
3.7.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
3.7.5. Аукционная комиссия заканчивает принимать заявки на участие в
открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей документации
об открытом аукционе.
8. Право участника размещения муниципального заказа
изменять или отозвать заявку.
3.8.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала
их рассмотрения.
3.8.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
3.9.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в срок
и по адресу, которые указаны в пункте 1.17., настоящей документации об
аукционе.
3.9.2. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона, в
котором участниками размещения заказа являются только субъекты малого
предпринимательства, заявки на участие в таком аукционе, поданные
участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого
предпринимательства, подлежат отклонению.
3.9.3. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. В случае если участник подает более одной заявки, все его
заявки отклоняются.
3.9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытом аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.
На основании решения аукционной комиссии оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, который в этот же день размещается на
официальном сайте города HYPERLINK "http://www.kopolev.ru"
www.korolev.ru .
3.9.5. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного
протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о
принятых аукционной комиссии решениях.
10. Порядок проведения открытого аукциона.
3.10.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения
муниципального заказа, признанные участниками открытого аукциона (далее
- участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация.
В открытом аукционе принимает участие руководитель организации,
являющейся участником открытого аукциона, или ее представитель по
доверенности, выданной на право участия в открытом аукционе в
соответствии с порядком его проведения и подписания протокола открытого
аукциона. Участнику открытого аукциона необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
3.10.3. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии
членов аукционной комиссии, уполномоченного представителя муниципального
заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных
представителей.
3.10.4. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия
(секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для
участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников
открытого аукциона и осуществляет:
- регистрацию присутствующих участников открытого аукциона;
- выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих
регистрационному номеру заявки участника;
- аудиозапись открытого аукциона;
- фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона"
и соответствующую ему цену контракта;
- ведет протокол открытого аукциона.
3.10.5. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона и
оглашает:
- предмет контракта;
- начальную (максимальную) цену контракта;
- "шаг аукциона";
- наименование организаций - участников открытого аукциона, которые не
явились на открытый аукцион.
После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене контракта.
3.10.6. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. В случае если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
открытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую
цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта.
3.10.7. Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены
контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает
карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной
цене.
3.10.8. При каждом последующем снижении шага аукциона аукционист
объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта, сниженной
в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с
которым снижается цена.
3.10.9. Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, ни один участник открытого
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения открытого аукциона, последнее и предпоследнее
предложения о цене контракта, номер карточки и наименование участника,
сделавшего последнее предложение о цене контракта- победителя аукциона и
участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене контракта.
3.10.10. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта.
11.Порядок заключения муниципального контракта.
3.11.1. Победителями открытого аукциона признается лицо, предложившие
наиболее низкую цену муниципального контракта.
3.11.2. Не ранее 10 дней со дня опубликования на официальном сайте
протокола открытого аукциона, победитель открытого аукциона обязан
заключить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком.
3.11.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных контрактом объема оказываемых услуг
и иных условий исполнения муниципального контракта.
3.11.4. В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
3.11.5. На основании признания победителя открытого аукциона,
уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении
муниципального контракта вследствие существенных нарушений Подрядчиком
условий муниципального контракта сведения о таких исполнителях вносятся
в реестр недобросовестных поставщиков.
12. Законодательное регулирование.
3.13.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", нормативными правовыми
актами Московской области и органов местного самоуправления г. Королева
Московской области в части закупок и поставок продукции для
муниципальных нужд.
Информационная карта открытого аукциона.
Нижеследующие данные по предмету аукциона являются дополнением к
инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае
противоречия между положениями инструкции и информационной карты
открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого аукциона
Наименование и адрес муниципального заказчика
1.3 Управление по благоустройству администрации г. Королёва М. о.
(г. Королёв, ул. Грабина, д. 26).
Источник финансирования заказа
1.4 Бюджет города Королёва М.о.
Предмет аукциона
1.5 Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту питьевых
колодцев в микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик города
Королёва Московской области.
Объем оказываемых услуг
1.6 Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту 57 питьевых
колодцев, согласно технического задания и локального сметного расчета
аукционной документации.
1.7 Место оказания услуг
г. Королёв Московской области.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе
3.3
3.3.2.
Аукционная заявка подается в конверте. В конверт должна быть вложена
опись содержимого заявки и том заявки на участие в аукционе со ссылкой
на страницу аукционной заявки. К заявке на участие в аукционе должен
прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке:
- заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения(Форма 1);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев
до 30 января 2010 г;
- копия учредительных документов участника размещения муниципального
заказа;
- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае,
если требования о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица;
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие
в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким, участником размещения
заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на
участие в аукционе, и том заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность сведений предоставленных в составе заявки на участие в
аукционе.
Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить
любые иные документы в составе своей заявки на участие в открытом
аукционе, подтверждающие соответствие его и оказываемым услуг
требованиям настоящей документации.
Срок оказания услуг
1.8. На следующий день после подписания контракта до 31 декабря 2010
года.
Начальная (максимальная) цена по муниципальному контракту
1.14 900 689,00 руб.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона):
5% начальной цены контракта, с поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже
0,5% от начальной цены контракта.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
3.11.3. Изменения цены контракта
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных контрактом объема оказываемых услуг
и иных условий исполнения муниципального контракта.
Требования к участникам аукциона при заключении контракта
2 Участниками размещения муниципального заказа должны являться только
субъекты малого предпринимательства.
При размещении заказа путем проведения открытого аукциона, в котором
участниками размещения заказа являются субъекты малого
предпринимательства, заявки на участие в таком аукционе, поданные
участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого
предпринимательства, подлежат отклонению.
Участник размещения муниципального заказа имеет право выступать в
отношениях, связанных с размещение заказа для муниципальных нужд, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителя участника размещения заказа, подтверждается доверенностью
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством
или ее заверенной копией.
Участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные
требования, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционной комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
Участник размещения муниципального заказа не должен находиться в
реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения муниципального заказа может подать только одну
заявку. В случае если участник подает более одной заявки, все его заявки
отклоняются.
Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик,
специализированная организация не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от результатов аукциона.
Порядок отзыва и внесения изменений в аукционную заявку
3.8 Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в
открытом аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе
отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения аукционной
комиссии на участие в открытом аукционе.
Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
Порядок предоставления разъяснения положений аукционной документации
3.2.1 Разъяснения положений документации об открытом аукционе
предоставляются специализированной организацией не позднее, чем за 5
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Место и дата начала приема заявок:
1.15
B
????? ???
:
>
2
6
8
:
>
@
F
H
J
r
?
Ж
о
р
ф
ц
ь
????q ???
h?
h?
?
h?
?????
m
hЫ
>*
????????????????????y
hЫ
hЫ
h?
hщ
hИ1
hИ1
hщ
?
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
?
?
hщ
hщ
jН
?????????A
h{
h _
h _
h _
h _
h _
h _
hщ
hщ
hщ
hщ
N
hщ
hщ
? hщ
hщ
hщ
0
2
L
N
P
?
А
В
Ж
И
К
T
А
ж
hщ
hщ
В
К
&
kd
????y?141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий
этаж, "Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс
(495) 516-06-15
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 1 февраля 2010
г. по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до
16.00
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в аукционе
1.16 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
27 февраля 2010 г., 10 час. 00 мин. (время московское).
Аукционная комиссия: 27 февраля 2010 г. 11 час. 00 мин. (время
московское)
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
3.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
3.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию.
Победитель открытого аукциона
3.11.9 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкую цену контракта.
Срок подписание муниципального контракта
3.11.3
3.11.4.
Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее 10 дней
со дня опубликования на официальном сайте протокола открытого аукциона.
В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Условия оплаты муниципального контракта
1.9. - авансирование составляет 30 % , согласно план - графика
финансирования;
- окончательная оплата осуществляется ежемесячно, согласно план -
графика финансирования, после подписания акта сдачи - приемки оказанных
услуг, в течении 5 дней с момента поступления средств на финансирование
оплаты настоящего контракта, путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - Управление по благоустройству администрации
г. Королёва Московской области
* "Подрядчик" - организация, оказывающая услуги по содержанию и
текущему ремонту питьевых колодцев в микрорайонах Болшево, Первомайский,
Текстильщик города Королёва Московской области.
* "Муниципальный контракт" - договор на оказание услуг для муниципальных
нужд, заключенный муниципальным заказчиком от имени муниципального
образования с юридическим или физическим лицом, по результатам аукциона,
в соответствии с которым подрядчик должен оказать услугу муниципальному
заказчику либо по его указанию иному лицу, а муниципальный заказчик
обязуется обеспечить оплату оказанной услуги.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Услуга" - услуги, которые Подрядчик должен оказать Заказчику в
рамках контракта.
2. Требования
Услуга, оказываемая в рамках данного контракта, должна соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании и локальном сметном
расчете.
3. Контроль
Заказчик имеет право проводить контроль по оказанию услуг в форме и в
порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их
качества и соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством оказанных услуг.
После получения подобного уведомления Подрядчик должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если услуги, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен
принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат
4. Гарантия
Подрядчик гарантирует качество оказываемой услуги в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством услуги.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт на основании Законодательства
Российской Федерации, направив Подрядчику письменное уведомление о
невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если путем переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный
вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого
вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Подрядчик самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с выплатой
всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых в связи с
предоставления услуги по контракту Заказчик
Техническое задание
оказание услуг по содержанию и текущему ремонту питьевых колодцев в
микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик города Королёва
Московской области.
I. Требования к Подрядчику
Подрядчик должен:
- являться субъектом малого предпринимательства;
- оказывать услуги в полном соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС , техническим заданием и локальным
сметным расчётом;
- оказывать услуги в соответствии с перечнем улиц оборудованных
питьевыми колодцами Таблица No1;
- использовать при оказании услуг материальные ресурсы, имеющие
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие их качество;
- обеспечивать проводить лабораторные исследования питьевой воды в
колодцах (бактериологическое и химическое исследование) по 1 разу в год
из каждого колодца (стоимость лабораторных исследований входит в цену
контракта);
- устранять недостатки (дефекты), выявленные при приемке оказанных услуг
своими силами и за свой счёт;
- обеспечить оказание услуг с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне оказания услуг;
- самостоятельно обеспечивать охрану используемого оборудования во время
оказания услуг и до момента подписания акта сдачи - приемки оказанных
услуг;
- известить население, перед производством работ по дезинфекции воды в
колодцах за два дня, разместив в месте расположения колодца
соответствующее объявление.
Таблица No1
перечень улиц оборудованных питьевыми колодцами
No п/п Наименование улицы кол-во шт.
мкр.Болшево
1 ул. Гайдара д.12 1
2 ул. Гайдара д.26 (новый 2003г.) 1
3 ул. 2-я Спортивная д.8 1
4 ул. 2-я Спортивная д.17 1
5 ул. Остужева д.15 1
6 2-й Гражданский пер., д. 12 1
7 Бурково д.1,3 1
8 Бурково д.21 1
9 Бурково д.65 1
10 Пересечение у. Уткина и Щепкина 1
11 Бурково д.3 1
Итого: 11
мкр. Текстильщик
12 ул. Полевая д.1 1
13 ул. Полевая д.26 1
14 ул. Мичурина д.5(новый) 1
15 ул. Мичурина д.22 1
16 ул. Мичурина д.38 1
17 ул. Мичурина д.46 1
18 ул. Гражданская д.27 1
19 ул. Чапаева д.7 1
20 ул. Калинина д.10 1
21 ул. Лесная д.7 1
22 2-й лесной пер. д.8 1
Итого 11
мкр. Первомайский
23 Санаторная д.1 1
24 Кирова д.71 1
25 Кирова д.101 1
26 Ленинский проезд д.9 1
27 Краснооктябрьская д.9 1
28 Комсомольская д. 16 1
29 Гоголя д.6 1
30 Пушкина д.30 1
31 Пушкина д.22 1
32 Пушкина д.3 1
33 Толстого д.12 1
34 Кутузова д. 15/10 1
35 Колхозная д.25 1
36 Колхозная д.8 1
37 Горького д.23 1
38 Спартака д.22 1
39 Карла Либкнехта д.15 1
40 Суворова д.12 1
41 Проезжая д.9 1
42 Чапаева д.27 1
43 Народная д.12 1
44 Ватутина д.5 1
45 Баррикадная д.25 1
46 Тихая д.3/9 1
47 Сиреневая д.10 1
48 Красноармейская д.3 1
49 Потемкинцев д.5 1
50 Нестерова д.6 1
51 Коперника д.2 1
52 Державина д.1 1
53 Тихонова д.1 1
54 Свечникова д.12 1
55 Ленинградская, 24 1
49 Потемкинцев д.11 1
56 Сафонова д.7/5 1
Итого 35
Всего 57
ПЛАН - ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
No п/п Месяц Объем финансирования, всего в рублях Из них, в рублях:
аванс 30% окончательный расчет
1 январь - - -
2 февраль - - -
3 март 100 000,00 30 000,00 70 000,00
4 апрель 56 200,00 16 860,00 39 340,00
5 май 130 000,00 39 000,00 91 000,00
6 июнь 130 000,00 39 000,00 91 000,00
7 июль 130 000,00 39 000,00 91 000,00
8 август 130 000,00 39 000,00 91 000,00
9 сентябрь 56 200,00 16 860,00 39 340,00
10 октябрь 56 200,00 16 860,00 39 340,00
11 ноябрь 56 200,00 16 860,00 39 340,00
12 декабрь 55 889,00 16 766,70 39 122,30
ВСЕГО 900 689,00 270 206,70 630 482,30
* План - график подлежит изменению в соответствии с аукционным
предложением победителя аукциона
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в открытом аукционе - Форма 1.
2. Сведения об участнике размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Проект муниципального контракта - Форма 3
Форма 1.
Заявка на участие в открытом аукционе
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе на оказание услуг по
содержанию и текущему ремонту питьевых колодцев в микрорайонах Болшево,
Первомайский, Текстильщик города Королёва Московской области
___________________________________________________
(наименование организации - участника размещения муниципального заказа)
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________
является
(наименование участника размещения заказа)
субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. No 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
В отношении нашей организации не проводится ликвидация (для юридических
лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более
25%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукционная комиссия настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
оказание услуг по содержанию и текущему ремонту питьевых колодцев в
микрорайонах Болшево, Первомайский, Текстильщик города Королёва
Московской области.
город Королёв, Московская область
"___"___________2010г.
Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской
области именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик" (далее по тексту
- "Заказчик"), в лице начальника Управления Канаева А.А., действующего
на основании Положения об управлении, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице директора
_____________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
Протокола аукциона от ________________ No __________, заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя
оказание услуг (далее по тексту - выполнение работ) по содержанию и
текущему ремонту питьевых колодцев в микрорайонах Болшево, Первомайский,
Текстильщик города Королёва Московской области (далее по тексту - работы
по Объекту). Перечень объектов указан в Приложении No 2 к настоящему
Контракту.
1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации (далее по тексту - РФ), СНиП, МДС, СанПиН, технике
безопасности и условиям Контрактных обязательств.
1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающимся локальным сметным расчётом (Приложение No1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленной на
основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для
Московской области.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, согласно Протоколу
аукциона от "___" __________________ 2010 г. составляет
_______________________________________________________________________р
ублей, в том числе НДС 18%
___________________________________________________________________
рублей с учетом коэффициента снижения ________%.
2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определен
бюджет города Королёва Московской области на 2010 год.
2.3. В зависимости от объемов и видов работ по настоящему Контракту
применяется система месячной приемки и оплаты выполняемых "Подрядчиком"
работ по Объекту.
2.4. Авансирование работ по настоящему Контракту определено в размере
30% (тридцать) ежемесячно. Конкретные объемы и сроки предоставления
авансовых (текущих) платежей указаны в Плане-графике финансирования
(Приложение No3).
2.5. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по
факту выполнения объема работ за месяц, согласно настоящему Контракту,
после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о
стоимости работ (КС-3), с учетом ранее перечисленного аванса, с учётом
аукционного предложения "Подрядчика" и передачи "Заказчику" всей
необходимой документации по выполненной работе.
2.6. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту оплачивает эти работы за свой счет.
2.7. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов,
направленных на финансирование работ по Объекту.
2.8. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком".
2.9. Стоимость работ по настоящему Контракту (Цена муниципального
контракта) может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения
муниципального контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту - на следующий день после
подписания Контракта, т.е. "" ________________ 2010 г.
3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "31" декабря 2010 г.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически
выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки
о стоимости работ (КС-3), с учетом предложения "Подрядчика" (Протокола
от ________________ No ______), с учетом Расчетных индексов по состоянию
на октябрь месяц 2009 года и не подлежащих изменению в течение всего
срока действия настоящего Контракта.
4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями
СНиП, МДС и локального сметного расчёта.
4.3. "Подрядчик" ежемесячно не позднее 3 (Трех) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным, представляет "Заказчику" оформленные надлежащим
образом документы (акт сдачи - приемки работ (КС-2) и справку о
стоимости работ (КС-3)), подписанные со своей стороны.
4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность
должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых
работ.
4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения
акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3)
рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес
"Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в подписи указанного
акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) в
письменной форме.
4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки (дефекты), препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта и/или недостатки (дефекты) в выполненных работах, о
чем составляется акт, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и
сроков их исправления.
Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в
одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью
настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является
обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты)
подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в
акте.
4.7. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
"Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а
затем за собственный счет восстановить её.
4.8. Контроль качества производится путем визуального обследования
Объекта на основе критериев, изложенных действующими законодательными,
нормативными и методическими документами РФ.
4.9. Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик"
определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля
"Подрядчик" обязан направить своего представителя в то место и время,
которое ему укажет "Заказчик".
4.10. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик"
обязуется:
5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;
5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальным сметным
расчётом к настоящему Контракту, отвечающие требованиям государственных
стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности;
5.1.3. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
локальном сметном расчете;
5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты
лабораторных испытаний и др.);
5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки
выполненных работ;
5.1.7. проводить производственный контроль лабораторных исследований
питьевой воды в колодцах (бактериологическое и химическое исследование);
5.1.8. проинформировать "Заказчика" в случае необходимости проведения
скрытых работ;
5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды и зеленых насаждений;
5.1.10. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
5.1.11. в ходе проведения работ на Объекте обеспечить безопасность
людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ;
5.1.12. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;
5.1.13. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ
(КС-3) счёт - фактуру, оформленную по правилам, установленными Налоговым
кодексом РФ;
5.1.14. согласовать локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.1.15. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения
работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не
позднее 3 (Трех) дневного срока со дня получения письменного уведомления
"Заказчика";
5.1.16. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ",
5.17. Проводить лабораторные исследования питьевой воды в колодцах
(бактериологическое и химическое исследование) по 1 разу из каждого
колодца.
5.18. Перед производством работ по дезинфекции воды в колодцах за два
дня известить об этом население, разместив в месте расположения колодца
соответствующее объявление.
имеет право:
5.1.19. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика";
5.1.20. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.1.21. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по настоящему Контракту;
5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ;
5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту
5.2.8. при отсутствии или дефиците денежных средств "Заказчик" вправе
пересмотреть объемы выполняемых работ по настоящему Контракту с
изменением требований к качеству проведенных работ по Объекту, письменно
уведомив об этом "Подрядчика" за 10 (Десять) дней до введения изменений.
6. Гарантии выполненных работ
6.1. "Подрядчик" гарантирует:
6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ
на Объекте;
6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов),
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные
в пункте 4.6. настоящего Контракта.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту, включая недостатки (дефекты), обнаруженные в
процессе эксплуатации Объекта.
7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику"
фактически произведенные затраты;
по вине "Подрядчика" - последний обязан возместить "Заказчику"
понесенные им убытки.
7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
8. Расторжение Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.
9. Особые условия
9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по
Объекту.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой
находятся у "Заказчика".
9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до 31.12.2010.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны обязаны в 5 (Пяти) дневный срок уведомить об этом друг
друга.
10.2. Реквизиты Сторон:
"Заказчик"
Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02902100540 (Управление по благоустройству
г.Королёва л/с No 03928000008)),
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
БИК 044583001
Начальник Управления
___________________ А.А.Канаев
М. П.
"Подрядчик"
Директор
________________
М. П.
ПЛАН - ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
No п/п Месяц Объем финансирования, всего в рублях Из них, в рублях:
аванс 30% окончательный расчет
1 январь - - -
2 февраль - - -
3 март 100 000,00 30 000,00 70 000,00
4 апрель 56 200,00 16 860,00 39 340,00
5 май 130 000,00 39 000,00 91 000,00
6 июнь 130 000,00 39 000,00 91 000,00
7 июль 130 000,00 39 000,00 91 000,00
8 август 130 000,00 39 000,00 91 000,00
9 сентябрь 56 200,00 16 860,00 39 340,00
10 октябрь 56 200,00 16 860,00 39 340,00
11 ноябрь 56 200,00 16 860,00 39 340,00
12 декабрь 55 889,00 16 766,70 39 122,30
ВСЕГО 900 689,00 270 206,70 630 482,30
* План - график подлежит изменению в соответствии с аукционным
предложением победителя аукциона
