На выполнение ремонтных работ на Мемориальном комплексе города Королёва
Московской области в память павших в годы Великой Отечественной войны и
на объектах, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в городе Королёве Московской области к 65-ой
годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне
г. Королёв 2010 г.
Содержание документации об открытом
аукционе
I Общие сведения об открытом аукционе
3
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа путем проведения открытого аукциона
4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе
4
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
5
2. Разъяснение документации об открытом аукционе
6
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе
6
4. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе
8
5. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
9
6. Требования к поставляемым товарам
9
7. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе
9
8. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом аукционе
9
9. Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки
9
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
10
11. Порядок проведения открытого аукциона
10
12. Порядок заключения муниципального контракта
11
13. Обеспечение муниципального контракта
11
14. Законодательное регулирование
12
IV. Информационная карта открытого аукциона
12
V. Общие условия контракта
17
VI. Технические задания
19
VII. Образцы форм
25
1. Заявка на участие в открытом аукционе
26
2 Сведения об участнике размещения муниципального заказа
28
3. Проект муниципального контракта
29
Приложение NoNo 1-5 (Локальный сметный расчет на 29 листах)
Общие сведения об открытом аукционе
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
No____ от "____" ________2010 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королёва Московской области приглашает принять
участие в открытом аукционе на право заключения муниципальных
контрактов на выполнение ремонтных работ на Мемориальном комплексе
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны и на объектах, увековечивающих память о погибших в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Королёве
Московской области к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.
1.1 Форма торгов: открытый аукцион.
1.2 Муниципальный заказчик: Управление по благоустройству администрации
г. Королёва Московской области (г. Королёв, ул. Грабина, д. 26).
1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, офис 314
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
1.4. Источник финансирования заказа: бюджет г. Королева М.о.
1.5 Предмет открытого аукциона: выполнение ремонтных работ на
Мемориальном комплексе города Королёва Московской области в память
павших в годы Великой Отечественной войны и на объектах, увековечивающих
память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в
городе Королёве Московской области к 65-ой годовщине Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне:
Лот No1 - Выполнение работ по ремонту Главного монумента (скульптурной
трехфигурной композиции) Мемориала памяти калининградцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг Мемориального комплекса
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне (площадь Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.);
Лот No2 - Выполнение ремонтных работ на объектах Мемориального комплекса
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны и объектах, увековечивающих память о погибших в
Великой отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Королёве
Московской области, к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне.
1.6 Объем выполняемых работ:
Лот No1 - выполнение ремонтных работ на 1 объекте Мемориального
комплекса, согласно локального сметного расчета и технического задания
аукционной документации.
(Приложение No1);
Лот No2 - выполнение ремонтных работ на 4 объектах, согласно локальных
сметных расчетов и технического задания аукционной документации.
(Приложения NoNo2-4).
1.7 Место выполнения работ по Лотам No1,2: г. Королёв Московской области
1.8 Срок выполнения работ:
Лот No1 - начало работ - на следующий день после заключения
Муниципального контракта, окончание работ - 27 апреля 2010 года;
Лот No2 - начало работ - на следующий день после заключения
Муниципального контракта, окончание работ - 27 апреля 2010 года.
1.9 Условия оплаты по муниципальным контрактам:
Лот No1:
- возможно 30 % авансирование;
- окончательная оплата осуществляется после подписания акта сдачи -
приемки работ, в течение 5 дней с момента поступления средств на
финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Лот No2:
- возможно 30 % авансирование;
- окончательная оплата осуществляется с учетом ранее перечисленного
аванса, после подписания акта сдачи - приемки работ по каждому из
Объектов, в течение 5 дней с момента поступления средств на
финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5%
начальной цены контракта, с поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже
0,5% от начальной цены контракта.
1.11 Место, дата, время и порядок предоставления документации об
открытом аукционе: Документация об открытом
аукционе предоставляется с 4 марта 2010 г. по адресу специализированной
организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии
платежного поручения и доверенности.
1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе: www.korolev.ru
1.13 Стоимость документации об открытом аукционе составляет: 355_руб.
без НДС.
1.14 Начальная (максимальная) цена по муниципальным контрактам:
Лот No1 - 1 372 804,00 руб.;
Лот No2 -1 428 768,00 руб.
1.15 Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: каждый
претендент, подающий заявку на участие в открытом аукционе, вносит
средства на указанный в аукционной документации счет (реквизиты), в
размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет:
Лот No1 - 68 640,20 руб.;
Лот No2 -71 438,40 руб.
1.16 Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения заявок по
Лотам No1-2:
ФКУ Администрации города Королёва (Управление по благоустройству
Администрации города Королёва Московской области л/с No 05928000008),
ИНН 5018098980 КПП 501801001
р/с No 40302810800120000001 в ОАО "Межтопэнергобанк" г. Москва
БИК 044585237
к/с 30101810900000000237
В платежном поручении в графе назначение платежа обязательно указать:
за что перечисляется денежные средства
полное наименование работ, указанных в извещении о проведении открытого
аукциона.
дату проведения открытого аукциона
1.17. Размер обеспечения исполнения контрактов на участие в открытом
аукционе:
Обеспечение исполнения контрактов составляет 20 % от начальной
максимальной цены контрактов, что составляет:
Лот No1 - 274 560,80 руб.;
Лот No2 - 285 753,60 руб.
1.18. Место и дата начала приема заявок: 141070, Московская обл., г.
Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное крыло", комната 314,315.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 5 марта 2010 г. по
адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
1.19 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
Специализированная организация по подготовке открытого аукциона: 24
марта 2010 г., 16 час. 00 мин. (время московское).
Аукционная комиссия: 25 марта 2010 г. 10 час. 00 мин.
1.20. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г.
Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, рассмотрение заявок на участие
в открытом аукционе: 25 марта 2010 г. 10 час. 00 мин.
Проведение открытого аукциона: 29 марта 2010 г. 12 час. 00 мин.
Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
1.21. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня опубликования на
официальном сайте протокола открытого аукциона.
1.22. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", и отдельными законодательными
актами Российской Федерации.
Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении
заказа путем проведения открытого аукциона
2.1 Участник размещения муниципального заказа имеет право выступать в
отношениях, связанных с размещение заказа для муниципальных нужд, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителя участника размещения заказа, подтверждается доверенностью
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством
или ее заверенной копией.
2.2. Участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные
требования, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционной комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
2.3. Участник размещения муниципального заказа не должен находиться в
реестре недобросовестных поставщиков.
2.4. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку на каждый из 2 лотов. В случае если участник подает
более одной заявки на один из 2 лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
2.5. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе
1. Порядок предоставления
документации об открытом аукционе
3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны
получить документацию об аукционе на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за
предоставление документации об аукционе составляет 355 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об
открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в
письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям документации об открытом аукционе, дает аукционной комиссии
право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации
об открытом аукционе.
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
специализированной организации по подготовке открытого аукциона запрос о
разъяснении положений документации об открытом аукционе. Запрос должен
быть направлен в письменной форме по адресу специализированной
организации по подготовке открытого аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
специализированная организация направит в письменной форме разъяснения
положений документации об открытом аукционе, если запрос поступил к
специализированной организации не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено организатором открытого аукциона на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с
указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального
заказа, от которого поступил запрос.
3.2.3. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
на основании письменного обращения Муниципального заказчика или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в
аукционную документацию такие изменения опубликовываются, и в течение
одного дня размещаются специализированной организацией в порядке,
установленном для опубликования и размещения извещения о проведении
открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются
заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам
размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация в
соответствии с п.3.1 настоящей документации.
3. Подготовка заявки на участие
в открытом аукционе.
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.5. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку и том заявки, включающие
следующие документы:
Лот No1:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1.1);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2.);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копию свидетельства выданного саморегулируемой организацией, о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (по видам работ необходимых к выполнению
согласно условиям муниципального контракта и сметной документации,
являющейся неотъемлемой частью аукционной документации, настоящего
технического задания и муниципального контракта) с обязательным
приложением копии перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства о допуске к которым
организация (индивидуальный предприниматель) имеет свидетельство;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев
до 4 марта 2010 г;
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе;
- копию учредительных документов участника размещения муниципального
заказа;
Лот No2:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1.2);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2.);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев
до 4 марта 2010 г;
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе;
- копию учредительных документов участника размещения муниципального
заказа;
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом и заверены
печатью участника размещения муниципального заказа. В случае подписания
документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о
возложении обязанностей.
3.3.3. Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и выполняемые им
работы требованиям настоящей документации.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе
3.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе
составляет 5 % (пять процентов) начальных (максимальных) цен контрактов
Лот No1 - 68 640,20 руб.;
Лот No2 -71 438,40 руб.
Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом
аукционе, вносит средства на указанный в аукционной документации счет
(пункт 1.16.)
Срок внесения денеждых средств в качестве обеспечения заявки - не
позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.4.2 Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе подтверждается платежным
поручением или копией такого поручения (квитанцией в случае наличной
формы оплаты). Соответствующее платежное поручение должно быть подано
претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в
открытом аукционе.
3.4.3 В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного
поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка),
претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к
участию в открытом аукционе.
3.4.4 Муниципальный заказчик возвращает претендентам денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе
путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в
заявке, поданной соответствующим претендентом в следующих случаях и в
следующие сроки:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия претендентом решения об
отказе от проведения открытого аукциона;
- в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору открытого
аукциона уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на
участие в открытом аукционе с соблюдением положений пункта 3.9.1.
аукционной документации;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе претенденту, которому(ым) отказано
в допуске к участию в открытом аукционе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за
исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе участникам размещения заказа,
заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема
конвертов с заявками на участие в аукционе и возвращены;
- претенденту, заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен
второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения
муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником
аукциона;
- претенденту, в течение пяти рабочих дней с даты предоставления
заказчику подписанного им проекта муниципального контракта и обеспечения
исполнения обязательств.
3.4.5 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, не возвращаются в случае уклонения
победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта.
5. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
3.5.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях.
6. Требования к выполняемым работам.
3.6.1. Выполняемые ремонтные работы на Мемориальном комплексе города
Королёва Московской области в память павших в годы Великой Отечественной
войны и на объектах, увековечивающих память о погибших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Королёве Московской
области к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне, должны полностью соответствовать требованиям,
приведенным в локальных сметных расчетах и технических заданиях
настоящей документации об аукционе.
7. Оформление и подписание заявки на участие в
открытом аукционе
3.7.1. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким, участником размещения
заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на
участие в аукционе, и том заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность сведений предоставленных в составе заявки на участие в
аукционе.
8. Порядок подачи и приема заявок на участие в
открытом аукционе.
3.8.1. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
принимает заявки на участие в открытом аукционе по адресу, указанному в
пункте 1.18. настоящей документации об аукционе.
3.8.2. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
заканчивает принимать заявки на участие в открытом аукционе в срок,
указанный пункте 1.19. настоящей документации об открытом аукционе.
3.8.3. Специализированная организация по подготовке аукциона
регистрирует поступившие заявки на участие в открытом аукционе с
указанием даты и времени их получения.
3.8.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
3.8.5. Аукционная комиссия заканчивает принимать заявки на участие в
открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.19. настоящей документации
об открытом аукционе.
9. Право участника размещения муниципального заказа
изменять или отозвать заявку.
3.9.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала
их рассмотрения.
3.9.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе.
3.10.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в
срок и по адресу, которые указаны в пункте 1.20., настоящей документации
об аукционе.
3.10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. В случае если участник подает более одной заявки, все его
заявки отклоняются.
3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытом аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.
На основании решения аукционной комиссии оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, который в этот же день размещается на
официальном сайте города HYPERLINK "http://www.kopolev.ru"
www.korolev.ru .
3.10.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного
протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о
принятых аукционной комиссии решениях.
11. Порядок проведения открытого аукциона.
3.11.1. В открытом совместном аукционе участвуют только участники
размещения муниципального заказа, признанные участниками открытого
аукциона (далее - участники), о чем их обязана уведомить
специализированная организация. В открытом аукционе принимает участие
руководитель организации, являющейся участником открытого аукциона, или
ее представитель по доверенности, выданной на право участия в открытом
аукционе в соответствии с порядком его проведения и подписания протокола
открытого аукциона. Участнику открытого аукциона необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.
3.11.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии
членов аукционной комиссии, уполномоченного представителя муниципального
заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных
представителей.
3. 11.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия
(секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для
участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников
открытого аукциона и осуществляет:
- регистрацию присутствующих участников открытого аукциона;
- выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих
регистрационному номеру заявки участника;
- аудиозапись открытого аукциона;
- фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона"
и соответствующую ему цену контракта;
- ведет протокол открытого аукциона.
В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия (секретарь комиссии) перед началом каждого лота регистрирует
участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и
явившихся на открытый аукцион, или их представителей.
3.11.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона и
оглашает:
- номер лота;
- предмет контракта;
- начальную (максимальную) цену контракта;
- "шаг аукциона";
- наименование организаций - участников аукциона, которые не явились на
аукцион.
После чего аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять
свои предложения о цене контракта.
3.11.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
3.11.6 Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены
контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона"
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по
объявленной цене.
3.11.7 При каждом последующем снижении "шага аукциона" аукционист
объявляет номер карточки участника открытого совместного аукциона,
который первым поднял карточку после объявления аукционистом цены
контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", и
"шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.
3.11.8 Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), ни один участник
открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее
и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и
наименование участника, сделавшего последнее предложение о цене
контракта- победителя открытого аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
3.11.9 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта.
12.Порядок заключения муниципальных контрактов.
3.12.1. Победителями открытого аукциона признается лицо, предложившие
наиболее низкую цену муниципального контракта.
3.12.2. Не ранее 10 дней со дня опубликования на официальном сайте
протокола открытого аукциона, победитель открытого аукциона обязан
заключить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком.
3.12.3 Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных контрактом объема выполняемых работ
и иных условий исполнения муниципального контракта.
3.12.4. Победитель открытого аукциона обязан до заключения
муниципального контракта предоставить документы, подтверждающие
обеспечение исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта,
предоставляется муниципальному заказчику не позднее 20 дней с момента
опубликования итогового протокола, но до подписания контракта.
3.12.5. В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
3.12.6. На основании признания победителя открытого аукциона,
уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении
муниципального контракта вследствие существенных нарушений исполнителем
условий муниципального контракта сведения о таких исполнителях вносятся
в реестр недобросовестных поставщиков.
Обеспечение исполнения муниципального контракта.
3.13.1. Размер обеспечения исполнения муниципальных контрактов на
выполнение ремонтных работ на Мемориальном комплексе города Королёва
Московской области в память павших в годы Великой Отечественной войны и
объектах, увековечивающих память о погибших в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов, в городе Королёве Московской области, к 65-ой
годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне,
устанавливается в размере 20 % от начальной максимальной цены контракта:
Лот No1 - 274 560,80 руб.;
Лот No2 - 285 753,60 руб.
3.13.2. Мерами по обеспечению исполнения контракта по Лоту No1 являются
требования обеспечения муниципального контракта в виде безотзывной
банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, передачи
заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения
обязательств определяется участником, с которым заключается контракт на
выполнение работ.
Мерами по обеспечению исполнения контракта по Лоту No2 являются
требования обеспечения муниципального контракта в виде безотзывной
банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств.
Способ обеспечения исполнения обязательств определяется участником, с
которым заключается контракт на выполнение работ.
3.13.3. . В случае, если обеспечением исполнения муниципального
контракта является договор поручительства, поручителем выступает
юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и
резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и
резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности
(далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании
периода, установленного законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер
поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и
резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.
В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта
является договор поручительства, муниципальный контракт может быть
заключен только после предоставления победителем конкурса или участником
конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя
конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства
соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в
налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении
поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25
настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все
листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью
поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение
указанных требований подтверждает подлинность и достоверность
представленных документов, сведений поручителя.
3.13.4. Обеспечение исполнения контракта, предоставляется муниципальному
заказчику не позднее 20 дней с момента опубликования итогового
протокола, но до подписания контракта.
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым
заключается контракт, является бюджетное учреждение предоставление
обеспечения исполнения контракта не требуется.
3.13.4. Срок обеспечения исполнения обязательств по контракту - до
подписания последнего из актов сдачи-приемки выполненных работ по
Муниципальному контракту.
3.13.5. Если обеспечение исполнения контракта является залог денежных
средств, то заказчик обязан вернуть эти средства в течение 5 - ти
рабочих дней после подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.
14. Законодательное регулирование.
3.14.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", нормативными правовыми
актами Московской области и органов местного самоуправления г. Королева
Московской области в части закупок и поставок продукции для
муниципальных нужд.
Информационная карта открытого аукциона.
Нижеследующие данные по предмету аукциона являются дополнением к
инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае
противоречия между положениями инструкции и информационной карты
открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого аукциона
Наименование и адрес муниципального заказчика
1.3 Управление по благоустройству администрации г. Королёва Московской
области (г. Королёв, ул. Грабина, д. 26).
Источник финансирования заказа
1.4 Бюджет г. Королева М.о.
Предмет аукциона
1.5 Выполнение ремонтных работ на Мемориальном комплексе города Королёва
Московской области в память павших в годы Великой Отечественной войны и
на объектах, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в городе Королёве Московской области к 65-ой
годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне:
Лот No1 - Выполнение работ по ремонту Главного монумента (скульптурной
трехфигурной композиции) Мемориала памяти калининградцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг Мемориального комплекса
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне (площадь Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.);
Лот No2 - Выполнение ремонтных работ на объектах Мемориального комплекса
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны и объектах, увековечивающих память о погибших в
Великой отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Королёве
Московской области, к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне.
Объем выполняемых работ
1.6 Лот No1 - выполнение ремонтных работ на 1 объекте Мемориального
комплекса, согласно локального сметного расчета и технического задания
аукционной документации. (Приложение No1);
Лот No2 - выполнение ремонтных работ на 4 объектах, согласно локальных
сметных расчетов и технического задания аукционной документации.
(Приложения NoNo2-4).
1.7 Место выполнения работ по Лотам No1,2
г. Королёв Московской области
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе
3.3
3.3.2.
Аукционная заявка подается в конверте. В конверт должна быть вложена
опись содержимого заявки и том заявки на участие в аукционе со ссылкой
на страницу аукционной заявки. К заявке на участие в аукционе должен
прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке:
Лот No1:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1.1);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2.);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копию свидетельства выданного саморегулируемой организацией, о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (по видам работ необходимых к выполнению
согласно условиям муниципального контракта и сметной документации,
являющейся неотъемлемой частью аукционной документации, настоящего
технического задания и муниципального контракта) с обязательным
приложением копии перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства о допуске к которым
организация (индивидуальный предприниматель) имеет свидетельство;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев
до 4 марта 2010 г;
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе;
- копию учредительных документов участника размещения муниципального
заказа;
Лот No2:
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1.2);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2.);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев
до 4 марта 2010 г;
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе;
- копию учредительных документов участника размещения муниципального
заказа;
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие
в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким, участником размещения
заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на
участие в аукционе, и том заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность сведений предоставленных в составе заявки на участие в
аукционе.
Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить
любые иные документы в составе своей заявки на участие в открытом
аукционе, подтверждающие соответствие его и выполняемым работам
требованиям настоящей документации.
Срок выполнения работ
1.8. Лот No1 - начало работ - на следующий день после заключения
Муниципального контракта, окончание работ - 27 апреля 2010 года;
Лот No2 - начало работ на следующий день после заключения Муниципального
контракта, окончание работ - 27 апреля 2010 года.
Начальная (максимальная) цена по муниципальным контрактам
1.14 Лот No1 - 1 372 804,00 руб.;
Лот No2 - 1 428 768,00 руб.
1.15 Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе:
Каждый претендент, подающий заявку на участие в открытом аукционе,
вносит средства на указанный в аукционной документации счет (реквизиты),
в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет:
Лот No1 - 68 640,20 руб.;
Лот No2 -71 438,40 руб.
1.16 Реквизиты для внесения денежных средств для обеспечения заявок:
ФКУ Администрации города Королёва (Управление по благоустройству
Администрации города
Королёва Московской области л/с No 05928000008),
ИНН 5018098980 КПП 501801001
р/с No 40302810800120000001 в ОАО "Межтопэнергобанк" г. Москва
БИК 044585237
к/с 30101810900000000237
Размер обеспечения исполнения контрактов на участие в открытом аукционе:
1.17 Обеспечение исполнения контрактов составляет 20 % от начальной
максимальной цены контракта, что составляет:
Лот No1 - 274 560,80 руб.;
Лот No2 - 285 753,60 руб.
Заказчик, устанавливает, что обеспечение исполнения муниципального
контракта по Лоту No 2 в виде страхования ответственности по контракту
не допускается.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона):
5% начальной цены контракта, с поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже
0,5% от начальной цены контракта.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
3.11.3. Изменения цены контракта
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных контрактом объема выполняемых работ
и иных условий исполнения муниципального контракта
Требования к участникам аукциона при заключении контракта
2 Участник размещения муниципального заказа имеет право выступать в
отношениях, связанных с размещение заказа для муниципальных нужд, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителя участника размещения заказа, подтверждается доверенностью
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством
или ее заверенной копией.
Участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные
требования, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционной комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
Участник размещения муниципального заказа не должен находиться в
реестре недобросовестных поставщиков.
Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только
одну заявку на каждый из 2 лотов. В случае если участник подает более
одной заявки на один из 2 лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик,
специализированная организация не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от результатов аукциона.
Порядок отзыва и внесения изменений в аукционную заявку
3.10 Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в
открытом аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе
отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения аукционной
комиссии на участие в открытом аукционе.
Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
Порядок предоставления разъяснения положений аукционной документации
3.2.1 Разъяснения положений документации об открытом аукционе
предоставляются специализированной организацией не позднее, чем за 5
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Место и дата начала приема заявок:
1.17
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж,
"Южное крыло", комната 315 или 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495)
516-06-15
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 5 марта 2010 г. по
адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до 16.00
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в аукционе
1.19 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
24 марта 2010 г., 16 час. 00 мин. (время московское).
Аукционная комиссия: 25 марта 2010 г. 10 час. 00 мин. (время московское)
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
3.10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не
может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
3.10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию.
Победитель открытого аукциона
3.11.9 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкую цену контракта.
Срок подписание муниципального контракта
3.12.3
3.12.4.
Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее 10 дней
со дня опубликования на официальном сайте протокола открытого аукциона.
В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Условия оплаты муниципального контракта
1.9. Лот No1:
- возможно 30 % авансирование;
- окончательная оплата осуществляется после подписания акта сдачи -
приемки работ, в течение 5 дней с момента поступления средств на
финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Лот No2:
- возможно 30 % авансирование;
- окончательная оплата осуществляется с учетом ранее перечисленного
аванса, после подписания акта сдачи - приемки работ по каждому из
Объектов, в течение 5 дней с момента поступления средств на
финансирование оплаты настоящего контракта, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - Управление по благоустройству
администрации г. Королёва Московской области.
* "Исполнитель" - организация, выполняющая работы.
* "Муниципальный контракт" - контракт на выполнение работ для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком с юридическим
или физическим лицом по результатам аукциона, в соответствии с которым
исполнитель работ должен выполнить муниципальному заказчику либо по его
указанию иному лицу, а муниципальный заказчик обязуется обеспечить
оплату выполненных работ.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Исполнителю в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Работы" - все работы, которые Исполнитель должен выполнить Заказчику
в рамках контракта, согласно техническому заданию и сметной
документации.
2. Требования
Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании.
3. Контроль
Муниципальный Заказчик имеет право проводить контроль по
выполнению работ в форме и в порядке, предусмотренных в условиях
контракта, для подтверждения их качества и соответствия условиям
контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполняемых работ.
После получения подобного уведомления Исполнитель должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если работы, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Исполнитель должен
принять меры по устранению, при этом Исполнитель не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат.
4. Гарантия
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством выполненных работ.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт на основании Законодательства
Российской Федерации, направив Исполнителю письменное уведомление о
невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Исполнитель не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах
7. Разрешение споров
Если путем переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить
спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать
решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Исполнитель самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с выплатой
всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых в связи
выполнением работ по контракту Заказчика.
Техническое задание
Техническое задание по Лоту No1
На выполнение работ по ремонту Главного монумента (скульптурной
трехфигурной композиции) Мемориала памяти калининградцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг Мемориального комплекса
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне
(площадь Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.).
I. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен:
- иметь (предоставить) выданное саморегулируемой организацией
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (по видам работ
необходимых к выполнению согласно условиям муниципального контракта и
сметной документации, являющейся неотъемлемой частью аукционной
документации, настоящего технического задания и муниципального
контракта) с обязательным приложением перечня видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства о
допуске к которым организация (индивидуальный предприниматель) имеет
свидетельство;
- выполнять работы в полном соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС, локального сметного расчёта,
являющегося неотъемлемой частью аукционной документации и Муниципального
контракта и условиями Муниципального контракта;
- выполнить ремонтные работы Главного монумента (скульптурной
трехфигурной композиции) Мемориала памяти калининградцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг Мемориального комплекса
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны согласно перечня необходимых работ Таблица No1 и
локального сметного расчета;
- использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие
сертификаты (при обязательной сертификации) или документы,
удостоверяющие их качество;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне проведения работ;
- самостоятельно обеспечивает охрану используемого оборудования и
материалов во время производства работ и до момента подписания акта
сдачи - приемки выполненных работ по Объекту.
Таблица No1
Перечень необходимых работ
No п/п Перечень работ
1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м
трубчатых для прочих отделочных работ
2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м на
каждые последующие 4 м высоты наружных трубчатых инвентарных лесов
добавлять
3 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных
красок с земли и лесов
4 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с
земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором с каннелюрами
толщиной слоя до 40 мм 710*0,3 +54,6 (Композиция)
5 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая
6 Окраска с лесов по подготовленной поверхности "кремнийорганическая
7 Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте
здания до 25 м # общие положения 3.1д
8 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте
здания до 25 м
9 Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных
профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м # общие
положения 3.1 д
10 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных
профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
11 Погрузка и выгрузка мусора вручную
12 Вывоз мусора на 35 км
II. Требования к выполненным работам
1. Выполнять работы в полном соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС, локального сметного расчёта,
являющегося неотъемлемой частью аукционной документации и Муниципального
контракта, а так же условиями Муниципального контракта.
2. Цветовое решение при выполнении работ на Объекте - в соответствии с
существующими в настоящее время цветовыми решениями, примененными на
Объекте, по согласованию с Заказчиком, Заказчик оставляет за собой право
изменить цветовые решения при выполнении работ на Объекте, о чем он
уведомляет Подрядчика в разумные сроки. Решение Заказчика об изменении
цветовых решений на Объекте является для Подрядчика обязательным.
Подрядчик, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работ по
окраске, предусмотренных в сметной документации, представляет Заказчику
образцы цветовых решений планируемых к применению на Объекте "ЦВЕТОВЫЕ
ЛЕНТЫ" и приступает к работам по окраске только после утверждения
цветовых решений Заказчиком.
3. В случае выполнения скрытых работ их готовность должна, подтверждена
двусторонними актами освидетельствования скрытых работ.
III. Требования к сдачи приемки работ
1. Сдача - приемка работ осуществляется уполномоченными представителями
Сторон в соответствии с требованиями СНиП, МДС, локального сметного
расчёта и условиями Муниципального контракта.
2. Недостатки, выявленные при приемке выполненных работ "Подрядчик"
устраняет своими силами и за свой счёт.
3. Работы принимаются на основании подписанного Сторонами акта о
приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных
работ (КС-3), с учетом расчетных индексов, указанных в прилагаемом
локальном сметном расчёте не подлежащих изменению в течение всего срока
действия Муниципального контракта.
4. На выполненные по Муниципальному контракту работы, устанавливается
гарантийный срок в течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с
даты полного завершения работ по Муниципальному контракту и подписания
Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
5. "Подрядчик" своими силами и за свой счёт устраняет недостатки и
дефекты, выявленные при приемке выполненных работ, а так же и в период
гарантийного срока.
6. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента завершения работ
на Объекте вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
Объект и прилегающую к нему территорию.
7. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред, вред здоровью и т.п. по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в
период выполнения работ на Объекте, а так же в период гарантийного срока
на выполненные работы, если такой ущерб и/или вред нанесен третьим лицам
в результате выполненных Подрядчиком работ.
Техническое задание по Лоту No2
Выполнение ремонтных работ на объектах Мемориального комплекса города
Королёва Московской области в память павших в годы Великой Отечественной
войны и объектах, увековечивающих память о погибших в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Королёве Московской
области, к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне.
Исполнитель должен:
- выполнить работы согласно следующего перечня объектов подлежащих
ремонту:
1. Объекты Мемориального комплекса город Королёва Московской области в
память павших в годы Великой Отечественной войны к 65-ой годовщине
Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне (площадь Победы,
д. 1, г. Королёв М. обл.);
2. Обелиск Воинской славы с надписью "1941-1945 Вечная слава жителям
пос. Текстильщик, павшим в боях за Советскую Родину в годы Великой
Отечественной войны" к 65-ой годовщине Победы Советского народа в
Великой Отечественной Войне (мкр. Текстильщик ул. Советская, г. Королёв
М. обл.).
3. Воинское захоронение (Братская могила) "захоронены военнослужащие,
умершие от ран в госпиталях дислоцирующихся на территории района",
расположенное на территории Болшевского кладбища, к 65-ой годовщине
Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне (мкр.
Текстильщик, ул. Калининградская, г. Королёв, М. обл.).
4. Воинское захоронение (Братская могила) "захоронены рабочие
Мытищинского завода, погибшие во время взрыва на заводе", расположенное
на территории Болшевского кладбища, к 65-ой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной Войне (мкр. Текстильщик, ул.
Калининградская, г. Королёв М. обл.) .
- выполнить ремонтные работы на объекте Мемориального комплекса город
Королёва Московской области в память павших в годы Великой Отечественной
войны к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной
Войне (площадь Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.) согласно перечня
необходимых работ Таблица No1.1 и локального сметного расчета;
Таблица No1.1
Перечень необходимых работ
N п/п Наименование работ
1 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности
фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (подпорные стены, Стела Героев
на Мемориале Славы, подиум, урны, ж.б. конструкции лавочек)
2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных сидений
лавочек с расчисткой 35 %
3 Пробивка проемов в конструкциях из бетона для облицовки подиума
4 Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при
числе плит в 1 м2 до 2 (подиум)
5 Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород
пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полирована,
плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40
мм
6 Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород
пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная,
плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм
7 Очистка поверхности щетками 30% поверхности 121,5*0,3
8 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059
(танк, пушка, Машина БРДМ
12 Гравёрные работы на гранитных плитах подиума. БРДМ
13 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в
штабель
14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
15 Вывоз грязи на 5км
16 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
17 Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"
рядовым или паркетным мощением с заполнением швов песком (без стоимости
брусчатки)
18 Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240Х120Х70 мм,
марка 500
19 Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %
20 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
21 Плиты бетонные и цементнопесчаные для тротуаров, полов и облицовки,
марки 300, толщина 35 мм
22 Погрузка и выгрузка плитки б/у
23 Вывоз плитки б/у на 20км
4
6
8
<
6
8
:
<
>
@
@
B
D
F
H
J
L
N
P
R
T
V
X
Z
\
^
`
b
d
f
h
j
l
'
''
-
<
N
h
j
l
'
?
?
?
'
''
-
?
r
|
а
???
:
L
\
?
?
?
А
Д
Ж
М
О
Ж
???
$
?????
hН
hН
hН
hН
hН
hН
hН
hН
hЫ
>*
?????????
?????????
hN
>*
hN
hN
hЫ
hN
hЫ
??~????????????
hщ
hщ
hИ1
hИ1
hN
?
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
?
hН
hН
hН
hН
?
?
hН
''
^''
hщ
hщ
hщ
V
Ю
T
V
\
^
`
b
f
h
М
в
и
ъ
Ф
Ц
Ь
о
h8
h8
# h8
h8
h$
h$
? h$
h$
h8
h8
h8
h8
# h8
h8
h8
h8
h8
h8
h$
h$
h$
h$
h8
h$
h8
h$
h$
h$
?????????t
h{
hН
hН
hН
hН
hН
hН
''
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
h _
h _
h _
h _
h _
h _
h _
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
&
h?
h?
h?
?
:
??O
???????T
*
B
D
?
#?
8
@
ю
!:
<
@
????O
???????T
?
к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной
Войне (мкр. Текстильщик ул. Советская, г. Королёв М. обл.) согласно
перечня необходимых работ Таблица No1.2 и локального сметного расчета;
Таблица No1.2
Перечень необходимых работ
N п/п Наименование работ
Замена мощения из плитки
1 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в
штабель
2 Погрузка плитки для вывоза
3 Вывоз отходов от разборки на 35км
4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
5 Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"
рядовым или паркетным мощением с заполнением швов песком (без стоимости
брусчатки)
6 Стоимость серой брусчатки
7 Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %
Отделочные работы
8 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной
слоя до 20 мм столешницы под постамент и ступени
9 Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
10 Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов
11 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности
фасадов простых за 2 раза с земли и лесов столешницы и ступени
12 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных
труб за 2 раза
13 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических
поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза наконечники и цепи
Замена ступеней и мощение плиткой
14 Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных
или мозаичных # общие положения 3.1а
15 Демонтаж бетонных ступеней # общие положения 3.1а
16 Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с
ограждением # общие положения 3.1д
17 Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2
18 Погрузка мусора от разборки бетонных ступеней, металлоконструкций,
бетонных плит.
19 Вывоз мусора на 35 км
20 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с
откосами, группа грунтов 2
21 Вывоз грунта на 5км
22 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
23 Устройство бетонных ступеней
24 Установка арматуры до 10 см
25 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для
полов многоцветных
26 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные
квадратные и прямоугольные
27 Плиты бетонные и цементнопесчаные для тротуаров, полов и облицовки,
марки 300, толщина 50 мм
28 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
29 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
30 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий сеч
80*200
31 KАМНИ бортовые бетонные, марка 400
32 KАМНИ бортовые бетонные, марка 400
33 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
34 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
35 Бетон тяжелый, класс в 15 (М200)
36 Бетон тяжелый, класс в 15 (М200)
- выполнить ремонтные работы Воинском захоронении - Братской могиле
(захоронены военнослужащие, умершие от ран в госпиталях дислоцирующихся
на территории района), расположенного на территории Болшевского
кладбища, к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне (мкр. Текстильщик, ул. Калининградская,
г. Королёв, М. обл.) согласно перечня необходимых работ Таблица
No1.3 и локального сметного расчета;
Таблица No1.3
Перечень необходимых работ
N п/п Наименование работ
Ограждение
1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной
слоя до 20 мм столбы
2 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности
фасадов простых за 2 раза с земли и лесов столбы
3 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных
труб за 2 раза
4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и
оград без рельефа за 2 раза
Мощения из плитки
5 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в
штабель
6 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
7 Вывоз грунта на 5 км
8 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
9 Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки типа Брусчатка"
рядовым или паркетным мощением с заполнением швов песком (без стоимости
брусчатки)
10 Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240Х120Х70 мм,
марка 500
11 Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %
12 Разборка бортовых камней: на бетонном основании
13 Погрузка бортового камня б/у плитки
14 Вывоз б/у камней и плитки на 20км
15 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
16 Демонтаж покрытий из мраморных плит при количестве плит НА1 м2 до 2
шт. # общие положения 3.1а
17 Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит НА1 м2 до 2
шт.
- выполнить ремонтные работы на Воинском захоронении - Братской могиле
(захоронены рабочие Мытищинского завода, погибшие во время взрыва на
заводе), расположенного на территории Болшевского кладбища, к 65-ой
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне (мкр.
Текстильщик, ул. Калининградская, г. Королёв М. обл.) согласно перечня
необходимых работ Таблица No1.4 и локального сметного расчета;
Таблица No1.4
Перечень необходимых работ
N п/п Наименование работ
Ограждение
1 Демонтаж ограждения # общие положения 3.1д
2 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов
глубиной до 0,7 м группа грунтов 2
3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4
4 Устройство бетонной подготовки
5 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
6 Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали
7 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Мощение из плитки
8 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в
штабель
9 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
10 Вывоз грунта на 5 км
11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
12 Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки типа Брусчатка"
рядовым или паркетным мощением с заполнением швов песком (без стоимости
брусчатки)
13 Стоимость плитки типа брусчатка
14 Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %
Газон и МАФ
15 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 15 см вручную
16 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по
нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4
17 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
18 Демонтаж лавочек
19 Установка лавочки С-4г
20 Погрузка и выгрузка мусора
- выполнять работы в полном соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС, локальных сметных расчётов, являющихся
неотъемлемой частью аукционной документации и Муниципального контракта и
условиями Муниципального контракта;
- использовать в работе материальные ресурсы, имеющие соответствующие
сертификаты (при обязательной сертификации) или документы,
удостоверяющие их качество;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне проведения работ;
- самостоятельно обеспечивает охрану используемого оборудования и
материалов во время производства работ и до момента подписания акта
сдачи - приемки выполненных работ по Объекту.
II. Требования к выполняемым работам
1. Выполнять работы в полном соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС, локального сметного расчёта,
являющегося неотъемлемой частью аукционной документации и Муниципального
контракта, а так же условиями Муниципального контракта.
2. Цветовое решение при выполнении работ на Объекте - в соответствии с
существующими в настоящее время цветовыми решениями, примененными на
Объекте, по согласованию с Заказчиком, Заказчик оставляет за собой право
изменить цветовые решения при выполнении работ на Объекте, о чем он
уведомляет Подрядчика в разумные сроки. Решение Заказчика об изменении
цветовых решений на Объекте является для Подрядчика обязательным.
Подрядчик, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работ по
окраске, предусмотренных в сметной документации, представляет Заказчику
образцы цветовых решений планируемых к применению на Объекте "ЦВЕТОВЫЕ
ЛЕНТЫ" и приступает к работам по окраске только после утверждения
цветовых решений Заказчиком.
3.При выполнении гравёрных работ, предусмотренных сметной документацией
- текст, размер, форма наносимых символов, и другие необходимые
параметры выдаются Подрядчику Заказчиком в процессе выполнения работ по
Контракту в пределах предусмотренных сметной документацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4. В случае выполнения скрытых работ их готовность должна, подтверждена
двусторонними актами освидетельствования скрытых работ.
III. Требования к сдачи приемки работ
1. Сдача - приемка работ осуществляется уполномоченными представителями
Сторон в соответствии с требованиями СНиП, МДС, локального сметного
расчёта и условиями Муниципального контракта.
2. Недостатки, выявленные при приемке выполненных работ "Подрядчик"
устраняет своими силами и за свой счёт.
3. Работы принимаются на основании подписанного Сторонами акта о
приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных
работ (КС-3), с учетом расчетных индексов, указанных в прилагаемом
локальном сметном расчёте не подлежащих изменению в течение всего срока
действия Муниципального контракта.
4. На выполненные по Муниципальному контракту работы, устанавливается
гарантийный срок в течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с
даты полного завершения работ по Муниципальному контракту и подписания
Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
5. "Подрядчик" своими силами и за свой счёт устраняет недостатки и
дефекты, выявленные при приемке выполненных работ, а так же и в период
гарантийного срока.
6. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента завершения работ
на Объекте вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
Объект и прилегающую к нему территорию.
7. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред, вред здоровью и т.п. по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в
период выполнения работ на Объекте, а так же в период гарантийного срока
на выполненные работы, если такой ущерб и/или вред нанесен третьим лицам
в результате выполненных Подрядчиком работ.
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в открытом аукционе - Форма 1.
2. Сведения об участнике размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Проект муниципального контракта - Форма 3
Форма 1.1
Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No1
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе на выполнение работ по
ремонту Главного монумента (скульптурной трехфигурной композиции)
Мемориала памяти калининградцев, погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг Мемориального комплекса города Королёва Московской
области в память павших в годы Великой Отечественной войны к 65-ой
годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне
(площадь Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.)
________________________________________
(наименование организации - участника размещения муниципального
заказа)
Гарантируем выполнить работ в полном соответствии с требованиями
государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС, локального сметного
расчёта, являющегося неотъемлемой частью аукционной документации и
Муниципального контракта, а так же условиями Муниципального контракта.
Направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
В отношении нашей организации не проводится ликвидация (для юридических
лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более
_____%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Аукционной комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
Изучив документацию об открытом аукционе на выполнение ремонтных
работ на объектах Мемориального комплекса города Королёва Московской
области в память павших в годы Великой Отечественной войны и объектах,
увековечивающих память о погибших в Великой отечественной войне
1941-1945 годов, в городе Королёве Московской области, к 65-ой годовщине
Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне
________________________________________________________________________
_________
(наименование организации -
участника размещения муниципального заказа)
Гарантируем выполнить работ в полном соответствии с требованиями
государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС, локальных сметных
расчётов, являющихся неотъемлемой частью аукционной документации и
Муниципального контракта, а так же условиями Муниципального контракта.
Направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
В отношении нашей организации не проводится ликвидация (для юридических
лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более
_____%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Аукционной комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
На выполнение работ по ремонту Главного монумента (скульптурной
трехфигурной композиции) Мемориала памяти калининградцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг Мемориального комплекса
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне (площадь Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.)
город Королёв, Московская область
" " 2010г.
Управление по благоустройству администрации города Королёва Московской
области именуемое "Муниципальный заказчик" (в дальнейшем именуемое
"Заказчик", в лице начальника управления Канаева Алексея Анатольевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик" в лице директора
_____________________________________________, действующего на основании
Устава и Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства выданного
саморегулируемой организацией No__________________ от
_________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, на основании Протокола ____________________________ от
________________ No __________ , Лот No 1
__________________________________________________, заключили настоящий
Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя
выполнение работ по ремонту Главного монумента (скульптурной
трехфигурной композиции) Мемориала памяти калининградцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг Мемориального комплекса
города Королёва Московской области в память павших в годы Великой
Отечественной войны к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне (площадь Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.) (далее по
тексту - работы на Объекте).
1.2. Работы на Объекте, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и условиям
Контрактных обязательств.
1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающимся локальным сметным расчётом (Приложение
No___), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта,
составленной на основании сборников территориальных единичных расценок
(ТЕР) для Московской области.
2. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок расчетов
2.1. Цена контракта (Стоимость работ по настоящему Контракту), согласно
Протоколу ________________________ No ____ от "___" ___________________
2010 г., Лот No 1, составляет
________________________________________________________________________
____________рублей, в том числе НДС 18%
___________________________________________________________________
рублей.
2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определён
бюджет города Королёва Московской области на 2010 год.
2.3. "Заказчик" производит выплату аванса "Подрядчику" в размере 30
(Тридцать) % от цены контракта (стоимости работ), указанной в пункте
2.1., включая НДС по ставке 18 %.
2.4. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту
выполнения полного объема работ по Контракту, согласно условиям
настоящего Контракта, после подписания Сторонами акта о приемке
выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (КС-3) по Объекту, с учетом ранее перечисленного аванса, и
передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной
работе, (с учётом предложения "Подрядчика" о цене контракта, по
результатам открытого аукциона).
2.5. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту оплачивает эти работы за свой счет.
2.6. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из бюджета города Королёва на 2010
год, направленных на финансирование работ по настоящему Контракту.
2.7. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу.
2.8. Цена муниципального контракта (Стоимость работ) может быть снижена
по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов
работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
3. Сроки выполнения работ и действия Контракта
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту - на следующий день после
подписания Контракта, т.е. " " 2010 г.
3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "27" апреля 2010 г.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются, после подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ (КС-3), с учетом Расчетных индексов по состоянию на
декабрь месяц 2009 года и не подлежащих изменению в течение всего срока
действия настоящего Контракта.
4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями
СНиП, МДС, локального сметного расчёта и условий настоящего Контракта.
4.3. По факту выполненных работ по Объекту, обусловленных в пункте 1.1.
настоящего Контракта, "Подрядчик", не позднее 3(трех) рабочих дней с
момента завершения работ по Объекту, направляет в адрес "Заказчика" акт
о приемке выполненных работ (КС-2), и справку о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3) (в двух экземплярах каждый) подписанные со своей
стороны и всю необходимую документацию по выполненной работе.
4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность
должна, подтверждена двусторонними актами освидетельствования скрытых
работ.
4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней, с даты получения
акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3) рассмотреть их, подписать и направить
один экземпляр в адрес "Подрядчика", либо направить мотивированный отказ
в подписи указанного акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в письменной форме.
4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации
Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт,
с указанием выявленных недостатков и сроков их исправления.
Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3 (Три) дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в
одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью
настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является
обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки подлежат
устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте.
4.7. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
"Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а
затем за собственный счет восстановить её.
4.8. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе
плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем
"Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика". Внеплановый
контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему
усмотрению.
4.9. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик"
обязуется:
5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;
5.1.2. выполнять работы в полном соответствии с локальным сметным
расчётом к настоящему Контракту и условиями настоящего Контракта;
5.1.3. выполнять работы в соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и правил пожарной
безопасности, а так же условий настоящего Контракта;
5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.5. использовать в работе по настоящему Контракту материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;
5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время выполнения работ и до момента подписания актов о приемке
выполненных работ и вывоза "Подрядчиком" материалов и механизмов с места
выполнения работ;
5.1.7. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
сметной документации;
5.1.8. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды и правил пожарной безопасности;
5.1.9. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и пожарных
норм и правил;
5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;
5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) дней после
подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ (КС-3) счет - фактуру, оформленную по
правилам, установленным Налоговым кодексом РФ;
5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт, необходимый для исполнения
настоящего Контракта;
5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки, обнаруженные в течение проведения работ, а
так же при приемке выполненных работ, для согласования Сторонами порядка
и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня
получения письменного уведомления "Заказчика";
5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ",
5.1.15. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента завершения
работ на Объекте вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
Объект и прилегающую к нему территорию.
5.1.16. Применить при выполнении работ на Объекте Цветовые решения - в
соответствии с существующими в настоящее время цветовыми решениями,
примененными на Объекте, по согласованию с Заказчиком, Заказчик
оставляет за собой право изменить цветовые решения при выполнении работ
на Объекте, о чем он уведомляет Подрядчика в разумные сроки. Решение
Заказчика об изменении цветовых решений на Объекте является для
Подрядчика обязательным. Подрядчик, не менее чем за 5 (пять) рабочих
дней до начала работ по окраске, предусмотренных в сметной документации,
представляет Заказчику образцы цветовых решений планируемых к применению
на Объекте "ЦВЕТОВЫЕ ЛЕНТЫ" и приступает к работам по окраске только
после утверждения цветовых решений Заказчиком;
5.1.17. Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться
в зоне проведения работ.
имеет право:
5.1.18. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика;
5.1.19. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.1.20. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает оплату выполненных работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по настоящему Контракту;
5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ и условиям настоящего Контракта;
5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту.
6. Гарантии выполненных работ.
6.1. "Подрядчик" гарантирует:
6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ
на Объекте;
6.1.2. На выполненные по Муниципальному контракту работы,
устанавливается гарантийный срок в течение 24 месяцев. Гарантийный срок
исчисляется с даты полного завершения работ по Муниципальному контракту
и подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2);
6.1.3. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные
в пункте 4.6. Контракта, а так же и в период проведения работ и
гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
Упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх
неустойки (пени, штрафа).
7.2. Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день просрочки
обязательств по настоящему Контракту составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от суммы Контракта.
7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе
эксплуатации Объекта.
7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику"
фактически произведенные затраты;
по вине "Подрядчика - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные
им убытки.
7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
8. Расторжение Контракта
8.1. Расторжение Муниципального контракта допускается исключительно по
соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
8.2. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.
9. Особые условия
9.1. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред, вред здоровью и т.п. по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в
период выполнения работ на Объекте, а так же в период гарантийного срока
на выполненные работы, если такой ущерб и/или вред нанесен третьим лицам
в результате выполненных Подрядчиком работ.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения и только в том случае, если это не
запрещено действующим законодательством РФ.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена
Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является
правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой
находятся у "Заказчика".
9.8. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
10. Обеспечение исполнения контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта равен 20
(Двадцати) % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет
274 560,80 руб. (Двести семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)
рублей 80 копеек.
10.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком
следующим образом
________________________________________________________________________
______________________________
(указать какой из перечисленных способов обеспечения исполнения
контракта определил Подрядчик: безотзывной банковской гарантии,
страхования ответственности по контракту, договора поручительства или
после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном
в документации об аукционе и п.п. 10.1. настоящего Контракта).
10.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком
следующими документами:
________________________________________________________________________
______________________________
(указать какими из перечисленных документов Подрядчик подтвердил
обеспечение исполнения Контракта: а) оригинал безотзывной банковской
гарантии с приложением копий генеральной лицензии банка и договора о
выдаче безотзывной банковской гарантии; б) копия договора страхования
ответственности по контракту (вступившего в силу) с приложением Правил,
по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а так же документов,
подтверждающих внесение денежных средств на расчетный счет страховщика в
качестве страховой премии/полностью проплаченных страховых взносов); в)
Копия договора банковского вклада (депозита) в пользу третьего лица -
Муниципального заказчика, либо депозитный сертификат, либо иной
документ, отвечающий требованиям действующего законодательства,
предусмотренным для таких документов; г) в случае, если обеспечением
исполнения муниципального контракта является договор поручительства,
муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления
победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается
контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта,
вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского
баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке,
а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и
"г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона No 94-ФЗ от
21.07.2005 и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных
документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны
уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований
подтверждает подлинность и достоверность представленных документов,
сведений поручителя).
10.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта,
представленные Подрядчиком Муниципальному заказчику до заключения
настоящего Контракта, прилагаются к настоящему Контракту и являются его
неотъемлемой частью.
10.5. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате
Муниципальному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые
последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или в
ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.6. Срок действия, представленного Подрядчиком обеспечения исполнения
контракта должен быть установлен с учетом с учетом общего срока
выполнения работ по Контракту, и оканчиваться, не ранее принятия
Заказчиком выполненных Подрядчиком работ и подписания последней из
сторон акта КС-2 и справки КС-3.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта, при передаче Заказчику
Подрядчиком в залог денежных средств возвращается Муниципальным
заказчиком Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
Заказчиком акта приемки выполненных по Контакту работ (КС-2) и справки
КС-3.
10.8. В случае если по каким - либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 1
(одного) рабочего дней представить Муниципальному заказчику новое
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же
условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.
10.9. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на
согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей
безотзывной банковской гарантии. Также в договоре страхования должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
их от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор
поручительства должен содержать указание о согласии поручителя с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не
освобождают их от обязательств по соответствующему договору
поручительства.
10.10. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом
друг друга.
11.2. Реквизиты Сторон:
"Заказчик"
Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02483004530 (Управление по благоустройству
г. Королёва л/с с No 03928000008)
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
На Выполнение ремонтных работ на объектах Мемориального комплекса города
Королёва Московской области в память павших в годы Великой Отечественной
войны и объектах, увековечивающих память о погибших в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Королёве Московской
области, к 65-ой годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне
город Королёв, Московская область
" " 2010г.
Управление по благоустройству администрации города Королёва Московской
области именуемое "Муниципальный заказчик" (в дальнейшем именуемое
"Заказчик", в лице начальника управления Канаева Алексея Анатольевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик" в лице директора
_____________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
Протокола ____________________________ от ________________ No __________
, Лот No 2 ___________________________________, заключили настоящий
Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя
ремонтных работ на объектах Мемориального комплекса города Королёва
Московской области в память павших в годы Великой Отечественной войны и
объектах, увековечивающих память о погибших в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов, в городе Королёве Московской области, к 65-ой
годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне (далее
по тексту - работы на Объектах, а по отдельности работы на Объекте).
Перечень объектов подлежащих ремонту:
- Объекты Мемориального комплекса город Королёва Московской области в
память павших в годы Великой Отечественной войны к 65-ой годовщине
Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне (площадь Победы,
д. 1, г. Королёв М. обл.);
- Обелиск Воинской славы с надписью "1941-1945 Вечная слава жителям пос.
Текстильщик, павшим в боях за Советскую Родину в годы Великой
Отечественной войны" к 65-ой годовщине Победы Советского народа в
Великой Отечественной Войне (мкр. Текстильщик ул. Советская, г. Королёв
М. обл.);
- Воинское захоронение (Братская могила) "захоронены военнослужащие,
умершие от ран в госпиталях дислоцирующихся на территории района",
расположенное на территории Болшевского кладбища, к 65-ой годовщине
Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне (мкр.
Текстильщик, ул. Калининградская, г. Королёв, М. обл.)
- Воинское захоронение (Братская могила) "захоронены рабочие
Мытищинского завода, погибшие во время взрыва на заводе", расположенное
на территории Болшевского кладбища, к 65-ой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной Войне (мкр. Текстильщик, ул.
Калининградская, г. Королёв М. обл.).
1.2. Работы на Объектах, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и условиям
Контрактных обязательств.
1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающимися локальными сметными расчётами (Приложение
NoNo1,2,3,4), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта,
составленной на основании сборников территориальных единичных расценок
(ТЕР) для Московской области.
2. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок расчетов
2.1. Цена контракта (Стоимость работ по настоящему Контракту), согласно
Протоколу ________________________ No ____ от "___" ___________________
2010 г., Лот No 2__________________________________ составляет
________________________________________________________________________
____________рублей, в том числе НДС 18%
___________________________________________________________________
рублей.
2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определён
бюджет города Королёва Московской области на 2010 год.
2.3. "Заказчик" производит выплату аванса "Подрядчику" в размере 30
(Тридцать) % от цены контракта (стоимости работ), указанной в пункте
2.1.
2.4. "Заказчик" производит расчеты с "Подрядчиком" за выполненные работы
по факту выполнения объема работ по каждому из Объектов, согласно
условиям настоящего Контракта, после подписания Сторонами акта о приемке
выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (КС-3) по каждому из Объектов, с учетом ранее перечисленного
аванса, который учитывается пропорционально стоимости выполненных работ
по каждому из Объектов, и передачи "Заказчику" всей необходимой
документации по выполненной работе, (с учётом предложения "Подрядчика" о
цене контракта, по результатам открытого аукциона)
2.5. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту оплачивает эти работы за свой счет.
2.6. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из бюджета города Королёва на 2010
год, направленных на финансирование работ по настоящему Контракту.
2.7. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу.
2.8. Цена муниципального контракта (Стоимость работ) может быть снижена
по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов
работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
3. Сроки выполнения работ и действия Контракта
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту - на следующий день после
подписания Контракта, т.е. " " 2010 г.
3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "27" апреля 2010 г.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются, отдельно по каждому
из Объектов, после подписания Сторонами актов о приемке выполненных
работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) по каждому
их Объектов, с учетом Расчетных индексов по состоянию на декабрь месяц
2009 года и не подлежащих изменению в течение всего срока действия
настоящего Контракта.
4.2. Сдача - приемка работ по Объектам осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями
СНиП, МДС, локальных сметных расчётов и условий настоящего Контракта.
4.3. По факту выполненных работ по Объектам, обусловленных в пункте
1.1. настоящего Контракта, "Подрядчик", не позднее 3(трех) рабочих дней
с момента завершения работ по Объекту, направляет в адрес "Заказчика"
акт о приемке выполненных работ (КС-2), и справку о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3) (в двух экземплярах каждый)
подписанные со своей стороны и всю необходимую документацию по
выполненной работе.
4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность
должна, подтверждена двусторонними актами освидетельствования скрытых
работ.
4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней, с даты получения
акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3) рассмотреть их, подписать и направить
один экземпляр в адрес "Подрядчика", либо направить мотивированный отказ
в подписи указанного акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в письменной форме.
4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации
Объекта/Объектов и/или недостатки в выполненных работах, о чем
составляется акт, с указанием выявленных недостатков и сроков их
исправления.
Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3 (Три) дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в
одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью
настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является
обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки подлежат
устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте.
4.7. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
"Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а
затем за собственный счет восстановить её.
4.8. Контроль качества выполнения работ по Объекту/Объектам
производится в ходе плановых и внеплановых объездов уполномоченным
представителем "Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика".
Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет
по своему усмотрению.
4.9. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.
5. Права и обязательства Сторон.
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик"
обязуется:
5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта/Объектов;
5.1.2. выполнять работы в полном соответствии с локальными сметными
расчётами к настоящему Контракту и условиями настоящего Контракта;
5.1.3. выполнять работы в соответствии с требованиями государственных
стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и правил пожарной
безопасности, а так же условий настоящего Контракта;
5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.5. использовать в работе по настоящему Контракту материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;
5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время выполнения работ и до момента подписания актов о приемке
выполненных работ и вывоза "Подрядчиком" материалов и механизмов с места
выполнения работ;
5.1.7. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
сметной документации;
5.1.8. в ходе проведения работ на Объекте/Объектах "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды и правил пожарной безопасности;
5.1.9. проводить работы на Объекте/Объектах с соблюдением санитарных и
пожарных норм и правил;
5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;
5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) дней после
подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о
стоимости выполненных работ (КС-3) счета - фактуры, оформленные по
правилам, установленным Налоговым кодексом РФ;
5.1.12. согласовать локальные сметные расчёты, необходимые для
исполнения настоящего Контракта;
5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки, обнаруженные в течение проведения работ, а
так же при приемке выполненных работ, для согласования Сторонами порядка
и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня
получения письменного уведомления "Заказчика";
5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ",
5.1.15. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента завершения
работ на Объекте/Объектах вывезти принадлежащее ему оборудование,
инструменты, строительные материалы, а также освободить от мусора и
благоустроить Объект/Объекты и прилегающую к нему/к ним территорию.
5.1.16. Цветовое решение при выполнении работ на Объекте - в
соответствии с существующими в настоящее время цветовыми решениями,
примененными на Объекте, по согласованию с Заказчиком, Заказчик
оставляет за собой право изменить цветовые решения при выполнении работ
на Объекте, о чем он уведомляет Подрядчика в разумные сроки. Решение
Заказчика об изменении цветовых решений на Объекте является для
Подрядчика обязательным. Подрядчик, не менее чем за 5 (пять) рабочих
дней до начала работ по окраске, предусмотренных в сметной документации,
представляет Заказчику образцы цветовых решений планируемых к применению
на Объекте "ЦВЕТОВЫЕ ЛЕНТЫ" и приступает к работам по окраске только
после утверждения цветовых решений Заказчиком;
5.1.17. При выполнении гравёрных работ, предусмотренных сметной
документацией - текст, размер, форма наносимых символов, и другие
необходимые параметры выдаются Подрядчику Заказчиком в процессе
выполнения работ по Контракту, в пределах предусмотренных сметной
документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.1.18. Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться
в зоне проведения работ.
имеет право:
5.1.19. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика;
5.1.20. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.1.21. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить локальные сметные расчёты на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает оплату выполненных работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по настоящему Контракту;
5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ и условиям настоящего Контракта;
5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту.
6. Гарантии выполненных работ.
6.1. "Подрядчик" гарантирует:
6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ
по Контракту;
6.1.2. На выполненные по Муниципальному контракту работы,
устанавливается гарантийный срок в течение 24 месяцев. Гарантийный срок
исчисляется с даты полного завершения работ по Муниципальному контракту,
которым считается дата подписания Сторонами последнего Акта приемки
выполненных работ (форма КС-2);
6.1.3. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные
в пункте 4.6. Контракта, а так же и в период проведения работ и
гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
Упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх
неустойки (пени, штрафа).
7.2. Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день просрочки
обязательств по настоящему Контракту составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от суммы Контракта.
7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе
эксплуатации Объекта.
7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику"
фактически произведенные затраты;
по вине "Подрядчика - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные
им убытки.
7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
8. Расторжение Контракта
8.1. Расторжение Муниципального контракта допускается исключительно по
соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
8.2. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.
9. Особые условия
9.1. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред, вред здоровью и т.п. по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в
период выполнения работ на Объекте, а так же в период гарантийного срока
на выполненные работы, если такой ущерб и/или вред нанесен третьим лицам
в результате выполненных Подрядчиком работ.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения и только в том случае, если это не
запрещено действующим законодательством РФ.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена
Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является
правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой
находятся у "Заказчика".
9.8. Настоящий Контракт действует до 31.12.2010.
10. Обеспечение исполнения контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта равен 20
(Двадцати) % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет
285 753,6 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три)
рубля 60 копеек.
10.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком
следующим образом
________________________________________________________________________
______________________________
(указать какой из перечисленных способов обеспечения исполнения
контракта определил Подрядчик: безотзывной банковской гарантии, договора
поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в
том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения
контракта, указанном в документации об аукционе и п.п. 10.1. настоящего
Контракта).
10.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком
следующими документами:
________________________________________________________________________
______________________________
(указать какими из перечисленных документов Подрядчик подтвердил
обеспечение исполнения Контракта: а) оригинал безотзывной банковской
гарантии с приложением копий генеральной лицензии банка и договора о
выдаче безотзывной банковской гарантии; б) Копия договора банковского
вклада (депозита) в пользу третьего лица - Муниципального заказчика,
либо депозитный сертификат, либо иной документ, отвечающий требованиям
действующего законодательства, предусмотренным для таких документов; в)
в случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является
договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен
только после предоставления победителем аукциона или участником
аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя
аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства
соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в
налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении
поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35
Федерального закона No 94-ФЗ от 21.07.2005 и подтверждающих его
полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты,
скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом
поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и
достоверность представленных документов, сведений поручителя).
10.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта,
представленные Подрядчиком Муниципальному заказчику до заключения
настоящего Контракта, прилагаются к настоящему Контракту и являются его
неотъемлемой частью.
10.5. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате
Муниципальному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые
последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или в
ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.6. Срок действия, представленного Подрядчиком обеспечения исполнения
контракта должен быть установлен с учетом с учетом общего срока
выполнения работ по Контракту, и оканчиваться, не ранее подписания
сторонами последнего из актов КС-2 и справки КС-3 по выполнению работ по
последнему из ремонтируемых по Контракту Объектов.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта, при передаче Заказчику
Подрядчиком в залог денежных средств возвращается Муниципальным
заказчиком Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
Заказчиком акта приемки выполненных по Контакту работ (КС-2) и справки
КС-3.
10.8. В случае, если по каким - либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 1
(одного) рабочего дней представить Муниципальному заказчику новое
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же
условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.
10.9. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на
согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей
безотзывной банковской гарантии. Договор поручительства должен содержать
указание о согласии поручителя с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору поручительства.
10.10. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом
друг друга.
11.2. Реквизиты Сторон:
"Заказчик"
Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02483004530 (Управление по благоустройству
г. Королёва л/с с No 03928000008)
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
