на оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей Администрации города Королёва Московской области
г. Королёв 2010 г.
Содержание документации об открытом аукционе
I Общие сведения об открытом аукционе
3
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
3
II. Требования к участникам размещения муниципального заказа при
размещении заказа путем проведения открытого аукциона
4
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе
5
1. Порядок предоставления документации об открытом аукционе
5
2. Разъяснение документации об открытом аукционе
5
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе
5
4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
7
5. Требования к оказываемым услугам
7
6. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе
7
7. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом аукционе
7
8. Право участника размещения заказа изменять или отзывать заявки
8
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
8
10. Порядок проведения открытого аукциона
8
11. Порядок заключения муниципального контракта
9
12. Законодательное регулирование
9
IV. Информационная карта открытого аукциона
10
V. Общие условия контракта
15
VI. Технические задания
16
VII. Образцы форм
19
1. Заявка на участие в открытом аукционе
20
2 Сведения об участнике размещения муниципального заказа
22
3. Проект муниципального контракта
23
Общие сведения об открытом аукционе
1. Приглашение к участию в открытом аукционе
No____ от "____" ________2010 года
Уважаемые господа!
Администрация города Королёва Московской области приглашает
участие в открытом аукционе на право заключения муниципальных
контрактов на оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей Администрации города Королёва Московской области.
1.1 Форма торгов: открытый аукцион.
1.2 Муниципальный заказчик: Администрация г. Королева Московской
области.
(г. Королев М.о., ул. Октябрьская, д. 1).
1.3 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
АНО "Дирекция перспективных программ":
Место нахождения: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, офис 314
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.
5.
1.4. Источник финансирования заказа: бюджет города Королёва М.о.
1.5 Предмет открытого аукциона: оказание в 2011 году услуг по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Администрации города
Королёва Московской области:
Лот No1 - оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей марки Форд;
Лот No2 - оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ и DAEWOO-NEXIA.
1.6 Объем оказываемых услуг:
Лот No1 - техническое обслуживание и ремонт 9 автомобилей, согласно
технического задания аукционной документации;
Лот No2 - техническое обслуживание и ремонт 5 автомобилей, согласно
технического задания аукционной документации.
1.7 Место оказания услуг по Лоту No1,2: город Королёв Московской области
1.8 Срок оказания услуг:
Лот No1 - с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря
2011 г.;
Лот No2 - с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря
2011 г.
1.9 Условия оплаты муниципальных контрактов по Лотам No1,2: оплата
осуществляется за фактически оказанную услугу, на основании выставленных
счетов за оказанные услуги, в течении 10 дней с момента поступления
средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 5%
начальной цены контракта, с поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже
0,5% от начальной цены контракта.
1.11 Место, дата, время и порядок предоставления документации об
открытом аукционе: Документация об открытом аукционе предоставляется с
25 ноября 2010 г. по адресу специализированной организации в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 при наличии копии платежного поручения и
доверенности.
1.12. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе: www.korolev.ru
1.13 Стоимость документации об открытом аукционе составляет: 155 руб.
без НДС.
1.14 Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов:
Лот No1 - 650 000,00 рублей;
Лот No2 - 150 000,00 рублей.
1.15. Место и дата начала приема заявок: 141070, Московская обл., г.
Королёв, ул. Октябрьская, д.5,3-ий этаж, "Южное крыло", офис 314
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 26 ноября 2010
г. по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до
16.00.
1.16 Дата, время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
Специализированная организация по подготовке открытого аукциона: 15
декабря 2010 г., 16 час. 00 мин. (время московское).
Аукционная комиссия: 16 декабря 2010 г. 10 час. 30 мин.
1.17. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, проведения открытого аукциона: 141070, Московская область, г.
Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к. 218, рассмотрение заявок на участие
в открытом аукционе: 16 декабря 2010 г. 10 час. 30 мин.
Проведение открытого аукциона: 17 декабря 2010 г. 12 час. 00 мин.
Срок действия заявки на участие в открытом аукционе не менее 50 дней с
момента ее рассмотрения.
1.18. Срок заключения муниципального контракта: Муниципальный контракт
должен быть заключен не ранее 10 дней со дня опубликования на
официальном сайте протокола открытого аукциона.
1.22. Открытый аукцион проводится в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", и отдельными законодательными
актами Российской Федерации.
Требования к участникам размещения муниципального заказа при размещении
заказа путем проведения открытого аукциона
2.1 Участник размещения муниципального заказа имеет право выступать в
отношениях, связанных с размещение заказа для муниципальных нужд, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителя участника размещения заказа, подтверждается доверенностью
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством
или ее заверенной копией.
2.2. Участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные
требования, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционной комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
2.3. Участник размещения муниципального заказа не должен находиться в
реестре недобросовестных поставщиков.
2.4. Каждый участник размещения муниципального заказа может подать
только одну заявку на каждый из 2 лотов. В случае если участник подает
более одной заявки на любой из 2 лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
2.5. Участник размещения муниципального заказа несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный
заказчик, специализированная организация не отвечает и не имеет
обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
III. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе
1. Порядок предоставления документации
об открытом аукционе
3.1.1. Для участия в открытом аукционе заинтересованные лица должны
получить документацию об аукционе на основании письменного заявления
заинтересованного лица.
3.1.2. Размер платы, установленной специализированной организации за
предоставление документации об аукционе составляет 155 руб. без НДС.
3.1.3. На основании документа, подтверждающего оплату документации об
открытом аукционе, заявления, поданного в письменной форме
представителем заинтересованного лица лично или на основании
доверенности, специализированная организация предоставит документацию (в
письменном виде) в день получения заявления.
3.1.4. Неполное предоставление информации, наличие в поданных документах
недостоверных сведений или же подача заявки, по существу не отвечающей
требованиям документации об открытом аукционе, дает аукционной комиссии
право на отклонение данной заявки.
2. Разъяснение документации об открытом аукционе.
3.2.1. Участники размещения муниципального заказа вправе направить
специализированной организации по подготовке открытого аукциона запрос о
разъяснении положений документации об открытом аукционе. Запрос должен
быть направлен в письменной форме по адресу специализированной
организации по подготовке открытого аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
специализированная организация направит в письменной форме разъяснения
положений документации об открытом аукционе, если запрос поступил к
специализированной организации не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу,
разъяснение также будет размещено организатором открытого аукциона на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru с
указанием предмета запроса, но без указания участника муниципального
заказа, от которого поступил запрос.
3.2.3. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
на основании письменного обращения Муниципального заказчика или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в
аукционную документацию такие изменения опубликовываются, и в течение
одного дня размещаются специализированной организацией в порядке,
установленном для опубликования и размещения извещения о проведении
открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются
заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам
размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация в
соответствии с п.3.1 настоящей документации.
3. Подготовка заявки на участие в открытом
аукционе.
3.3.1. Заявка оформляется на русском языке, на котором осуществляется и
вся переписка при обмене информацией об открытом аукционе.
3.3.2. Участник размещения муниципального заказа должен подготовить и
представить в срок, указанный в п. 1.16. и по форме, установленной
документацией об открытом аукционе, заявку и том заявки включающие
следующие документы:
Лот No1
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1.1);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
полученную не ранее чем за 6 месяцев до 25 ноября 2010 г;
- копию учредительных документов участника размещения муниципального
заказа.
- копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в
случае, если требования необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица.
Лот No2
- заявку по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1.2);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
полученную не ранее чем за 6 месяцев до 25 ноября 2010 г;
- копию учредительных документов участника размещения муниципального
заказа.
- копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в
случае, если требования необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица.
Все документы, предоставляемые участником размещения заказа, должны быть
подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом и заверены
печатью участника размещения муниципального заказа. В случае подписания
документов уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о
возложении обязанностей.
3.3.3. Участник размещения муниципального заказа также вправе
предоставить любые иные документы в составе своей заявки на участие в
открытом аукционе, подтверждающие соответствие его и оказываемым им
услуг требованиям настоящей документации.
4. Валюта заявки на участие в открытом аукционе
3.4.1. Все денежные средства, приведенные в заявке на участие в
открытом аукционе, должны быть выражены в российских рублях.
5. Требования к оказываемым услугам.
3.5.1. Оказываемые в 2011 году услуги по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей Администрации города Королёва Московской области,
должны полностью соответствовать требованиям, приведенным в техническом
задании настоящей документации об аукционе.
6. Оформление и подписание заявки на участие
в открытом аукционе
3.6.1. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким, участником размещения
заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на
участие в аукционе, и том заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность сведений предоставленных в составе заявки на участие в
аукционе.
7. Порядок подачи и приема заявок на участие
в открытом аукционе.
3.7.1. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
принимает заявки на участие в открытом аукционе по адресу, указанному в
пункте 1.15. настоящей документации об аукционе.
3.7.2. Специализированная организация по подготовке открытого аукциона
заканчивает принимать заявки на участие в открытом аукционе в срок,
указанный пункте 1.16. настоящей документации об открытом аукционе.
3.7.3. Специализированная организация по подготовке аукциона
регистрирует поступившие заявки на участие в открытом аукционе с
указанием даты и времени их получения.
3.7.4. По письменному запросу участника размещения муниципального
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
специализированная организация выдаст расписку о получении конверта с
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
3.7.5. Аукционная комиссия заканчивает принимать заявки на участие в
открытом аукционе в срок, указанный пункте 1.16. настоящей документации
об открытом аукционе.
8. Право участника размещения муниципального заказа
изменять или отозвать заявку.
3.8.1. Участник вправе отозвать заявку в любое время до времени начала
их рассмотрения.
3.8.2. Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
9. Порядок рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе.
3.9.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в срок
и по адресу, которые указаны в пункте 1.17., настоящей документации об
аукционе.
3.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. В случае если участник подает более одной заявки, все его
заявки отклоняются.
3.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытом аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.
На основании решения аукционной комиссии оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной
комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, который в этот же день размещается на
официальном сайте города HYPERLINK "http://www.kopolev.ru"
www.korolev.ru .
3.9.4. Не позднее дня, следующего за днем подписания вышеуказанного
протокола, всем участникам размещения заказа направляются уведомления о
принятых аукционной комиссии решениях.
10. Порядок проведения открытого аукциона.
3.10.1. В открытом аукционе участвуют только участники размещения
муниципального заказа, признанные участниками открытого аукциона (далее
- участники), о чем их обязана уведомить специализированная организация.
В открытом аукционе принимает участие руководитель организации,
являющейся участником открытого аукциона, или ее представитель по
доверенности, выданной на право участия в открытом аукционе в
соответствии с порядком его проведения и подписания протокола открытого
аукциона. Участнику открытого аукциона необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
3.10.2. Открытый аукцион проводится на русском языке в присутствии
членов аукционной комиссии, уполномоченного представителя муниципального
заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных
представителей.
3.10.3. Перед проведением открытого аукциона аукционная комиссия
(секретарь комиссии) проверяет документы и полномочия необходимые для
участия в открытом аукционе у присутствующих представителей участников
открытого аукциона и осуществляет:
- регистрацию присутствующих участников открытого аукциона;
- выдачу карточек с номерами (далее - карточек), соответствующих
регистрационному номеру заявки участника;
- аудиозапись открытого аукциона;
- фиксирует все предложения участников о цене контракта, "шаг аукциона"
и соответствующую ему цену контракта;
- ведет протокол открытого аукциона.
3.10.4. Аукционист объявляет о начале проведения открытого аукциона и
оглашает:
- предмет контракта;
- начальную (максимальную) цену контракта;
- "шаг аукциона";
- наименование организаций - участников открытого аукциона, которые не
явились на открытый аукцион.
После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене контракта.
3.10.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. В случае если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
открытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую
цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта.
3.10.6. Участник открытого аукциона после объявления аукционистом цены
контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает
карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной
цене.
3.10.7. При каждом последующем снижении шага аукциона аукционист
объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом цены контракта, сниженной
в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с
которым снижается цена.
3.10.8. Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены контракта, которая снижена до 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, ни один участник открытого
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения открытого аукциона, последнее и предпоследнее
предложения о цене контракта, номер карточки и наименование участника,
сделавшего последнее предложение о цене контракта- победителя аукциона и
участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене контракта.
3.10.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта.
11.Порядок заключения муниципального
контракта.
3.11.1. Победителями открытого аукциона признается лицо, предложившие
наиболее низкую цену муниципального контракта.
3.11.2. Не ранее 10 дней со дня опубликования на официальном сайте
протокола открытого аукциона, победитель открытого аукциона обязан
заключить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком.
3.11.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных контрактом объема оказываемых услуг
и иных условий исполнения муниципального контракта.
3.11.4. В случае если победитель открытого аукциона не заключил
муниципальный контракт в течение 20 дней со дня подписания протокола
открытого аукциона, он признается уклонившимся от заключения контракта.
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
3.11.5. На основании признания победителя открытого аукциона,
уклонившимся от заключения муниципального контракта, или при расторжении
муниципального контракта вследствие существенных нарушений Подрядчиком
условий муниципального контракта сведения о таких исполнителях вносятся
в реестр недобросовестных поставщиков.
12. Законодательное регулирование.
3.13.1. Муниципальные закупки товаров, работ и услуг регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. No94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", нормативными правовыми
актами Московской области и органов местного самоуправления г. Королева
Московской области в части закупок и поставок продукции для
муниципальных нужд.
Информационная карта открытого аукциона.
Нижеследующие данные по предмету аукциона являются дополнением к
инструкции участникам размещения муниципального заказа. В случае
противоречия между положениями инструкции и информационной карты
открытого аукциона информационная карта имеет преобладающую силу.
Пункты
инструкции Условия проведения открытого аукциона
Наименование и адрес муниципального заказчика
1.3 Администрация г. Королева Московской области.
(г. Королев М.о., ул. Октябрьская, д. 1).
Источник финансирования заказа
1.4 Бюджет города Королёва М.о.
Предмет аукциона
1.5 Оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей Администрации города Королёва Московской области:
Лот No1 - оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей марки Форд;
Лот No2 - оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ и DAEWOO-NEXIA.
Объем оказываемых услуг
1.6 Лот No1 - техническое обслуживание и ремонт 9 автомобилей, согласно
технического задания аукционной документации;
Лот No2 - техническое обслуживание и ремонт 5 автомобилей, согласно
технического задания аукционной документации.
1.7 Место оказания услуг
г. Королёв Московской области.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе
3.3
3.3.2.
Аукционная заявка подается в конверте. В конверт должна быть вложена
опись содержимого заявки и том заявки на участие в аукционе со ссылкой
на страницу аукционной заявки. К заявке на участие в аукционе должен
прилагаться пакет документов, расположенный в строгом порядке:
Лот No1
- заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1.1);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
полученную не ранее чем за 6 месяцев до 25 ноября 2010 г;
- копия учредительных документов участника размещения муниципального
заказа.
- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в
случае, если требования необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица.
Лот No2
- заявка по форме, установленной в настоящей документации об открытом
аукционе сроком действия не менее 50 дней с момента ее рассмотрения
(Форма 1.2);
- сведения об участнике размещения муниципального заказа по форме,
установленной в настоящей документации об открытом аукционе, которая
содержит сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника
размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
полученную не ранее чем за 6 месяцев до 25 ноября 2010 г;
- копия учредительных документов участника размещения муниципального
заказа.
- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в
случае, если требования необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие
в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким, участником размещения
заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на
участие в аукционе, и том заявки на участие в аукционе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность сведений предоставленных в составе заявки на участие в
аукционе.
Участник размещения муниципального заказа также вправе предоставить
любые иные документы в составе своей заявки на участие в открытом
аукционе, подтверждающие соответствие его и оказываемым услуг
требованиям настоящей документации.
Срок оказания услуг
1.8. Лот No1-с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря
2011 г.;
Лот No2-с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2011
г.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
1.14 Лот No1 - 650 000,00 рублей;
Лот No2 - 150 000,00 рублей.
1.10 Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона):
5% начальной цены контракта, с поэтапным снижением на 0,5 %, но не ниже
0,5% от начальной цены контракта.
3.4 Валюта конкурсной заявки: российский рубль
3.3.1 Язык конкурсной заявки: русский
3.11.3. Изменения цены контракта
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных контрактом объема оказываемых услуг
и иных условий исполнения муниципального контракта.
Требования к участникам аукциона при заключении контракта
2 Участник размещения муниципального заказа имеет право выступать в
отношениях, связанных с размещение заказа для муниципальных нужд, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителя участника размещения заказа, подтверждается доверенностью
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством
или ее заверенной копией.
Участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные
требования, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов (25%)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае установления факта проведения ликвидации, процедуры банкротства
либо факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
аукционной комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
открытом аукционе на любом этапе его проведения.
Участник размещения муниципального заказа не должен находиться в
реестре недобросовестных поставщиков.
Каждый участник размещения муниципального заказа может подать только
одну заявку на каждый из 2 лотов. В случае если участник подает более
одной заявки на любой из 2 лотов, все его заявки по этим лотам
отклоняются.
Участник размещения муниципального заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей своей заявки, а муниципальный заказчик,
специализированная организация не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от результатов аукциона.
Порядок отзыва и внесения изменений в аукционную заявку
3.8 Участник размещения муниципального заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе, не может изменить заявку на участие в
открытом аукционе после ее подачи и регистрации. При этом он вправе
отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения аукционной
комиссии на участие в открытом аукционе.
Все заявки на участие в открытом аукционе, полученные после
окончательного срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются
участнику размещения муниципального заказа.
Порядок предоставления разъяснения положений аукционной документации
3.2.1 Разъяснения положений документации об открытом аукционе
предоставляются специализированной организацией не позднее, чем за 5
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Место и дата начала приема заявок:
1.15
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5, 3-ий этаж,
"Южное крыло", офис 314,тел. (495) 516-62-61, факс (495) 516-06-15
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 26 ноября 2010 г.
по адресу специализированной организации в рабочие дни с 10.00 до
16.00
Окончательный срок приема конвертов с заявками на участие в аукционе
1.16 Специализированная организация по подготовке открытого аукциона:
15 декабря 2010 г., 16 час. 00 мин. (время московское).
Аукционная комиссия: 16 декабря 2010 г. 10 час. 30 мин. (время
московское)
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
1.20 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218, рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе: 16 декабря
2010 г. 10 час.30 мин.
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
3.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
3.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к
участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании
его участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию.
Место, дата и время проведения аукциона
1.20 141070, Московская область, г. Королёв, проезд Ударника, д. 1-а, к.
218, рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе: 17 декабря
2010 г. 12 час. 00 мин.
Победитель открытого аукциона
3.11.9 Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкую цену контракта.
Срок подписание муниципального контракта
3.11.3
3.11.4.
Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее 10 дней
со дня опубликования на официальном сайте протокола открытого аукциона.
???
-
N
`
j
l
p
О
Р
Т
Ф
Ш
Ъ
а
в
??????Ш
Ъ
в
t
?
-
?
А
В
Д
Ж
М
????q ???
h?
h?
h?
h
h
m
h
h
h
h
hЫ
>*
??i????????????y
hщ
hщ
hИ1
hИ1
?
@
6@
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
@
hщ
hщ
hщ
hщ
hщ
?
?
hщ
hщ
jm
@
gdщ
@
h{
h
h
kd
@
@
h _
h _
h _
h _
h _
h _
R
p
r
?
ф
ш
?
?
Ё
~
h
hщ
hщ
hщ
? hщ
hщ
&
ленных счетов за оказанные услуги, в течении 10 дней с момента
поступления средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
V. Общие условия контракта
1. Определения
В настоящем контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее
толкование:
* "Муниципальный заказчик" - Администрация города Королева Московской
области.
* "Подрядчик" - организация, оказывающая в 2011 году услуг по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Администрации города
Королёва Московской области
* " Муниципальный контракт " - договор на оказание услуг для
муниципальных нужд, заключенный муниципальным заказчиком от имени
муниципального образования с юридическим или физическим лицом, по
результатам аукциона, в соответствии с которым подрядчик должен оказать
услугу муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а
муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату оказанной услуги.
* "Цена контракта" - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в
рамках контракта за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по
контракту;
* "Услуги" - услуги, которые Подрядчик должен оказать Заказчику в
рамках контракта.
2. Требования
Услуги, оказываемые в рамках данного контракта, должна соответствовать
требованиям, указанным в техническом задании и локального сметного
расчета.
3. Контроль
Заказчик имеет право проводить контроль по оказанию услуг в форме и в
порядке, предусмотренных в условиях контракта, для подтверждения их
качества и соответствия условиям контракта.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством оказанных услуг.
После получения подобного уведомления Подрядчик должен по согласованию
сторон устранить причину претензии без расходов со стороны Заказчика.
Если услуги, подвергшиеся контролю, не отвечают установленным
требованиям, Заказчик может отказаться от них, а Подрядчик должен
принять меры по устранению, при этом Подрядчик не может требовать от
Заказчика возмещения понесенных на это затрат
4. Гарантия
Подрядчик гарантирует качество оказываемой услуги в соответствии с
требованиями Законодательства Российской Федерации.
Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с качеством услуги.
5. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
Заказчик вправе расторгнуть контракт на основании Законодательства
Российской Федерации, направив Подрядчику письменное уведомление о
невыполнении обязательств.
6. Форс-мажорные обстоятельства
Подрядчик не снимает с себя обязательств по выполнению контракта и не
несет ответственности за выплату неустоек в силу его невыполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по
контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны
Подрядчика, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее
непредвиденный характер.
При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и его причинах.
7. Разрешение споров
Если путем переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный
вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решения этого
вопроса путем арбитражного разбирательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Налоги и пошлины
Подрядчик самостоятельно оплачивает все расходы, связанные с выплатой
всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых в связи с
предоставления услуги по контракту Заказчик
Техническое задание
Техническое задание по Лоту No1
оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей марки Форд.
1. Требования к Подрядчику
Подрядчик должен:
- производить регламентные работы, предусмотренные заводом-
изготовителем и осуществлять текущий ремонт автотранспорта в
соответствии со списком автомобилей Таблица No1;
- иметь сертифицированное контрольно-диагностическое и технологическое
оборудование для диагностики, ремонта и технического обслуживания
автомобилей марки Форд;
- иметь посты: мойки, компьютерной диагностики, ремонта
электрооборудования, проверки геометрии подвески (сход-развал),
слесарных работ, антикоррозийного покрытия кузова.
II. Требования к оказываемой услуги.
- при проведении ремонтных работ, должны использоваться только
запасные части, имеющие сертификаты завода изготовителя;
- выполнение работ по любым видам ремонта и обслуживания автомобиля не
более 3 дней.
- гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее
12 месяцев;
- цена доставки автомобиля до центра техобслуживания, если расстояния
от города Королёва М.о. до центра техобслуживания более 30 км, входит в
цену контракта.
Контактное лицо от заказчика - Мозговой Сергей Михайлович
8-910-443-44-71
Перечень необходимых услуг
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей планируется проводить не
менее двух раз в год
- мойка автомобиля;
- диагностические работы;
- слесарно-монтажные работы;
ТО и ремонт двигателя и оборудования систем охлаждения и подачи топлива;
ТО и ремонт коробки передач;
ТО и ремонт трансмиссии;
ТО и ремонт ходовой части;
регулировка угла установки колёс(сход-развал);
ремонт и диагностика электрооборудования;
ТО и ремонт систем кондиционирования воздуха;
ремонт дополнительного оборудования (сигнализация, электрозамки,
аудио-система).
Таблица No1
Перечень автомобилей
No п/п Марка автомобиля Гос.No Год выпуска
Пробег
автомобиля ноябрь 2010 мощность двигателя
(л сил)
1. Форд-Фокус А 718 МО50 2010г. 2000 км 100
2. Форд-Фокус А 378 МО50 2004г. 233 000 км 97
3.. Форд-Фокус А718 МО 50 2002г. 201 000 км 100
4. Форд-Фокус А 500 МН 90 2004г. 220 000 км 145
5. Форд - Фокус С 797 МО 50 2004г. 208 000 км 115
6. Форд - Фокус У 479МВ 150 2007г. 87 000км 100
7. Форд - Фокус А 408 МО 50 2008г. 62 000 км 100
8. Форд - Фокус А 435 МО 50 2008г. 41 000 км 100
9. Форд Мондео А 331 МО 50 2009г. 10 000 км 145
Техническое задание по Лоту No2
На оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ и DAEWOO-NEXIA.
Подрядчик должен:
- производить регламентные работы, предусмотренные заводом-
изготовителем и осуществлять текущий ремонт автотранспорта в
соответствии со списком автомобилей Таблица No2;
- иметь сертифицированное контрольно-диагностическое и технологическое
оборудование для диагностики ремонта и технического обслуживания
автомобилей указанных марок;
- иметь посты: мойки, компьютерной диагностики, ремонта
электрооборудования, проверки геометрии подвески (сход-развал),
слесарных работ, антикоррозийного покрытия кузова.
II. Требования к оказываемой услуги.
- при проведении ремонтных работ, должны использоваться только
запасные части, имеющие сертификаты завода изготовителя;
- выполнение работ по любым видам ремонта и обслуживания автомобиля не
должно превышать 3 дней.
- гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 6
месяцев;
- цена доставки автомобиля до центра техобслуживания, если расстояния
от города Королёва М.о. до центра техобслуживания более 10 км, входит в
цену контракта.
Контактное лицо от заказчика - Мозговой Сергей Михайлович
8-910-443-44-71
Перечень необходимых услуг
Техническое обслуживание автомобилей проводится через каждые 10 000 км
пробега
- диагностические работы;
- слесарно-монтажные работы;
ТО и ремонт двигателя и оборудования систем охлаждения и подачи топлива
ТО и ремонт коробки передач
ТО и ремонт трансмиссии
ТО и ремонт ходовой части
регулировка угла установки колёс (сход-развал)
ремонт и диагностика электрооборудования
ремонт дополнительного оборудования (сигнализация, электрозамки,
аудио-система).
Таблица No2
Перечень автомобилей
No п/п Марка автомобиля Гос.No Год выпуска
Пробег
автомобиля
на ноябрь 2011 г. мощность двигателя
1. Ваз 21074 А-415 МО 50 2004 113 000 км 54,8 квт
2. Ваз 21074 А-491 МО50 2004 155 500 км 54,8 квт
3. Ваз 21074 М-929 МН90 2004 75 500 км 54,8 квт
4. Газ 2705 К- 469 МС 90 2005 158 000 км 103 квт
5. DAEWOO-NEXIA Х913УМ150 2008 44 300 км 80 квт
VII. Образцы Форм
1. Заявка на участие в открытом аукционе - Форма 1.
2. Сведения об участнике размещения муниципального заказа - Форма 2.
3. Проект муниципального контракта - Форма 3
Форма 1.1
Заявка на участие в открытом аукционе по Лоту No1
Дата
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе на оказание в 2011 году
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Форд
________________________________________________________________________
_____
(наименование организации -
участника размещения муниципального заказа)
гарантирует оказать услуги в полном соответствии с Законодательством РФ
, техническим заданием, а так же с условиями Муниципального контракта.
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
В отношении нашей организации не проводится ликвидация (для юридических
лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более
_____%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Аукционной комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
Изучив документацию об открытом аукционе на оказание в 2011 году
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ
и DAEWOO-NEXIA
________________________________________________________________________
_____
(наименование организации -
участника размещения муниципального заказа)
гарантирует оказать услуги в полном соответствии с Законодательством РФ
, техническим заданием, а так же с условиями Муниципального контракта.
направляем настоящую заявку с целью рассмотрения ее для участия нашей
организации в открытом аукционе на условиях, установленных в
документацией об аукционе. С условиями проекта муниципального контракта
согласны. Срок действия нашей заявки не менее 50 дней с момента ее
рассмотрения.
В отношении нашей организации не проводится ликвидация (для юридических
лиц), процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью, не более
_____%) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Аукционной комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить
справки или проводить исследования с целью установления нашего
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику размещения
муниципального заказа.
В случае признания нас победителями открытого аукциона, мы обязуемся
обеспечить исполнение контракта и заключить его в течение 20 дней со дня
подписания протокола аукциона.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя открытого аукциона, а победитель аукциона будет признан
уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на условиях нашего предложения по цене.
Организатор открытого аукциона, аукционная комиссия может связаться со
следующими лицами для получения необходимой информации:
оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей марки Форд
г. Королёв, Московская область
"___"___________2011г.
От имени Муниципального образования "город Королёв Московской области",
именуемая в дальнейшем "Заказчик", от имени которого выступает
Администрация города Королёва Московской области в лице Заместителя
главы администрации А.Б. Капустяна, действующего на основании
Постановления главы города No 721 от 06.06.2008 с одной стороны,
и,__________________ действующего на основании Устава с другой стороны,
именуемый в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий муниципальный контракт (далее -Контракт) по результатам
заседания аукционной комиссии согласно Протоколу No____ от ________ о
нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. Подрядчик обязуется на основании обращения Заказчика оказать
услуги по плановому техническому обслуживанию автомобилей марки
_______________________ принадлежащих Заказчику, в соответствии с
перечнем базовых работ, предусмотренных заводом - изготовителем для
данной марки автомобилей, и осуществлять текущий ремонт автомобилей
своими силами, а?Заказчик?обязуется?принимать оказанные услуги и
обеспечивать своевременную? оплату оказанных услуг.
1.2. Сроки оказания услуг с момента заключения контракта и до 31
.12.2011 года.
- срок оказания услуг по плановому техническому обслуживанию
одного автомобиля не должен превышать трех рабочих дней.
1.3. Список подлежащих обслуживанию и ремонту автомобилей
приводится в "Перечне автомобилей" (Приложение 1 к настоящему Контракту,
являющемся его неотъемлемой частью), с указанием моделей автомобилей,
государственных регистрационных знаков.
2. Цена муниципального контракта
2.1. Цена муниципального контракта составляет
______________________ руб. ( ) 00 коп. в том числе НДС 18%
2.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту на
расчётный счёт Подрядчика согласно выставленным счетам, наряд-заказам,
счетам фактурам по мере поступления бюджетных средств
2.3. Цена Контракта остается неизменной в период его действия.
2.4. Заказчик обязуется самостоятельно контролировать
израсходование лимита денежных средств, установленного п. 2.1.
Контракта, заказанные Заказчиком и оказанные Подрядчиком услуги подлежат
оплате.
3. Права и обязанности сторон
Подрядчик обязуется:
3.1.Принять автомобиль у Заказчика, оформить предварительный
заказ-наряд, установленной формы, в котором отражается состояние и
комплектность автомобиля, видимые наружные повреждения, неисправности
(со слов представителя Заказчика), перечисляются заказанные работы и
услуги.
3.2. Выполнить плановое техническое обслуживание автомобилей
Форд-Фокус и Форд-Мондео в соответствии с перечнем базовых работ,
предусмотренных заводом - изготовителем для данной марки автомобиля, и
услуги по текущему ремонту, в порядке, предусмотренном в настоящем
контракте. Срок оказания услуг определяется Сторонами при оформлении
каждого предварительного заказа-наряда на оказание услуг, но не
превышает трех рабочих дней для планового технического обслуживания
одного автомобиля.
3.3. Нести риски случайной утраты или случайного повреждения объекта
(автомобиля) принятого на обслуживание.
3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды во время оказания услуг.
3.5. Подрядчик обязуется оказать услуги по техническому
обслуживанию и текущему ремонту автомобилей Заказчика с использованием
оригинальных деталей, агрегатов и расходных материалов, рекомендованных
FORD.
3.6. При обнаружении скрытых неисправностей автомобиля, не согласованных
Сторонами в предварительном заказе-наряде, приостановить все оказываемые
услуги и немедленно известить об этом Заказчика. Дальнейшее оказание
услуг проводятся по согласованию с Заказчиком. При этом, предварительный
срок окончания оказываемых услуг изменяется в соответствии с временем
ожидания ответа Заказчика, временем поставки необходимых запасных частей
и временем необходимым для выполнение дополнительных услуг.
В случае, если Заказчик не заменит непригодные и/или недоброкачественные
запасные части или расходные материалы, способные повлиять на годность и
прочность результатов оказанных услуг, предоставленные самим Заказчиком
в течение пяти рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком, Подрядчик
вправе отказаться от оказания услуг по текущему заказу-наряду и
потребовать оплаты оказанной им услуги. Подрядчик вправе с согласия
Заказчика установить вышеуказанные запчасти своими силами за счет
средств Заказчика при возможности поставки необходимых деталей
(запчастей, материалов). Сроки оказания услуг соразмерно увеличиваются.
3.7. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами
в заказе-наряде. Заказчик обязуется письменно уведомить Подрядчика о
наличии недостатков в оказанной услуге в течение 5 (пяти ) дней с даты
обнаружения недостатков с приложением подтверждающих документов.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если он
не докажет, что они произошли вследствие обстоятельств, не зависящих от
Подрядчика. В случае предъявления претензии Заказчик обязан одновременно
прекратить эксплуатацию автомобиля и предоставить его Подрядчику для
диагностики.
3.8. Подрядчик обязан устранить все недостатки оказанной услуги, которые
возникнут во время гарантийного периода своими средствами и за свой счет
в указанные сроки с заменой неисправных запасных частей или выполнением
необходимых услуг, отвечающие требованиям настоящего контракта.
3.9. В случае обнаружения неисправностей, угрожающих безопасности
движения, поставить в известность Заказчика и дать ему рекомендации по
их устранению. При отказе Заказчика от устранения таких неисправностей
силами Подрядчика, если Заказчик настаивает на получении автомобиля с
неисправностями, выдать автомобиль на основании письменного заявления
Заказчика, в котором последний указывает, что ознакомлен с характером
неисправности, возможными последствиями и принимает ответственность за
дальнейшую эксплуатацию автомобиля на себя. При этом, Заказчик обязуется
оплатить фактически оказанные Подрядчиком услуги, запасные части,
материалы, дополнительное оборудование и аксессуары в полном объеме.
При отказе Заказчика от оказания дополнительных услуг Подрядчик
обязуется выдать рекомендации по дальнейшей работе с автомобилем. При
отказе Заказчика от оказания дополнительных услуг по устранению
обнаруженных неисправностей, способных повлиять на годность и прочность
результатов оказываемой услуги, а также при отсутствии ответа Заказчика
в течение более трех дней с даты соответствующего уведомления, Подрядчик
вправе отказаться от оказания услуг по текущему заказу-наряду и
потребовать оплаты фактически оказанных услуг.
Подрядчик предоставляет гарантию качества оказанных услуг:
Слесарные работы - сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
заказа-наряда, без ограничения пробега;
Кузовные работы - сроком на 6 (шесть) месяцев с даты подписания
заказа-наряда, без ограничения пробега;
Регулировочные работы - сроком на 15 (пятнадцать) дней или 1000 км.
пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Заказчик обязуется:
3.11. При обращении к Подрядчику для технического обслуживания или
текущего ремонта/ для получения автомобиля после ремонта предъявить
свидетельство о регистрации автомобиля Заказчика, документ,
удостоверяющий личность представителя Заказчика и документ,
подтверждающий его полномочия.
3.12. Передать Подрядчику автомобиль(и) для планового технического
обслуживания и текущего ремонта. Доставка автомобиля Подрядчику
осуществляется Заказчиком самостоятельно, если иное не согласовано
сторонами дополнительно в письменном виде.
3.13. Согласовать с Подрядчиком перечень, ориентировочную стоимость
услуг и используемых запасных частей, оформить (подписать)
предварительный заказ-наряд на техническое обслуживание и/или ремонт,
сдать автомобиль по предварительному заказу-наряду представителю
Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за оставленные в
автомобиле личные вещи (средства мобильной связи, инструменты, багаж и
др.), не отмеченные в акте приема-передачи автомобиля.
3.14.При обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг
отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут
ухудшить качество работ или иные недостатки, немедленно заявить об этом
Подрядчику.
3.15. Принять автомобиль в течение 4 (четырех) дней с момента завершения
оказываемых услуг, и подписать документы, подтверждающие надлежащее
оказание услуг (заказ-наряд на оказанные услуги с указанием
использованных запасных частей и материалов), ознакомиться с
рекомендациями Подрядчика и выполнять их. Замененные запасные части
могут быть переданы Заказчику по его требованию, если указанное
требование заявлено при передаче автомобиля в ремонт, но не позднее дня
подписания заказа-наряда и получения автомобиля.
3.16. Оплатить оказанные услуги Подрядчика в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом. В случаях досрочного прекращения
оказания услуг - оплатить фактически оказанные Подрядчиком услуги,
использованные/заказанные материалы и запасные части, дополнительное
оборудование и аксессуары в полном объеме.
Заказчик вправе:
3.17. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых услуг,
соблюдением срока их оказания, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4. Сдача и приемка оказанных услуг
4.1. Заказчик, получивший письменное или устное сообщение Подрядчика о
готовности к сдаче результата оказанных услуг по муниципальному
контракту, организует приёмку автомобиля.
4.2. Сдача оказанных услуг Подрядчиком и приёмка их Заказчиком
оформляются заказом-нарядом с указанием перечня оказываемых услуг,
использованных запасных частей, подписанным обеими сторонами. При отказе
одной из сторон от подписания заказа-наряда в нем делается отметка о
причине отказа.
5. Порядок расчетов
5.1. Одновременно с принятием Заказчиком оказанных услуг Подрядчик
выставляет оригинал счета на оплату фактически оказанных услуг, оригинал
счета-фактуры, оригинал заказа-наряда на оказанные услуги. Указанный
пакет документов передается представителю Заказчика.
5.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно
заказу-наряду на основании выставленных счета на оплату фактически
оказанных услуг, оригинала счета-фактуры в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания заказа-наряда. Обязательство по оплате
считается исполненным с момента зачисления денежных средств в оплату
100% цены работ по заказу-наряду на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
данному муниципальному контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока оказания услуг по настоящему муниципальному
контракту (п.3.2.) Подрядчик выплачивает Заказчику пени за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательств. Пени устанавливается в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день уплаты пени. Подрядчик освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.4. Наступление обстоятельств, указанных в п.6.3., должно быть
документально подтверждено.
6.5. Подрядчик не несет материальной ответственности за утрату или
повреждение материальных ценностей, не отмеченных в предварительном
заказе-наряде, составленном во время приема автомобиля в ремонт.
6.6. Подрядчик не несет ответственности за недостатки, возникшие по
причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе, вследствие нарушений
Заказчиком правил эксплуатации автомобиля, по вине третьих лиц или под
воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Претензии по качеству
использованных при техническом обслуживании (ремонте) агрегатов, узлов и
деталей рассматриваются и удовлетворяются Подрядчиком, если эти детали,
агрегаты и узлы предоставлены и установлены Подрядчиком.
7.
7. Сроки действия муниципального контракта и его расторжение.
7.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами и действует до 31.12.2011.
7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
муниципального контракта разрешаются путем переговоров, или
рассматриваются в Арбитражном суде Московской области.
8.3. По вопросам, неурегулированным в настоящем муниципальным контракте,
стороны руководствуются действующим законодательством.
8.4. Прекращение действия контракта не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение, а также от исполнения
возникших до даты прекращения действия контракта обязательств, в том
числе по оплате фактически выполненных работ или выполнению
предварительно оплаченных работ.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области
141070, г. Королёв, Московской обл., ул. Октябрьская, д.1
ИНН 5018034320, КПП 501801001 (ФКУ по Московской области
Администрация г. Королёва л/с 03901000005, р/с 40204810700000002250
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
БИК 044583001
Первый заместитель главы
администрации
___________________ А.Б. Капустян Подрядчик:
Подрядчик
_________________________
Проект Муниципального контракта по ЛотуNo2
оказание в 2011 году услуг по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ и DAEWOO-NEXIA.
г. Королёв, Московская область
" "
От имени Муниципального образования "город Королёв Московской
области", именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени которого
выступает Администрация города Королёва Московской области в лице
Заместителя главы администрации А.В. Стукалова, действующего на
основании постановления Главы города No 1595 от 12.10.2010 с одной
стороны, и именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Величко
Бориса Владимировича действующего на основании _______________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с
Протоколом от No1- рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
заключили настоящий Контракт о следующем:
1. Предмет контракта
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика
оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
администрации города Королёва Московской области, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные услуги согласно заявок и прейскуранту цен.
1.2. Список подлежащих обслуживанию автомобилей определяется в
Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего
Контракта.( Приложение No1)
2. Порядок проведения технического обслуживания
и текущего ремонта
2.1. Основанием для оказания услуг в рамках данного Контракта является
заявка, которую Заказчик направляет Подрядчику на каждый конкретный
автомобиль.
2.2. Заказчик обязан участвовать в сдаче-приемке автомобиля через
своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом
оформленную доверенность на право совершения всех необходимых действий в
рамках данного Контракта.
2.3. Заказчик обязан в согласованные с Подрядчиком сроки за свой счет
и своими силами доставляет автомобиль на ремонтную базу Подрядчика.
3. Права и
обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Обеспечивать качественное техническое
обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств Заказчика в
сроки, оговоренные сторонами.
3.1.2.Устранять дефекты оказанной услуги в гарантийный период за свой
счет.
3.1.3.Обеспечивать сохранность, комплектность транспортных средств
Заказчика, представленных для технического обслуживания и текущего
ремонта, передавать после окончания оказываемой услуги
автотранспортные средства Заказчику по наряд-заказу шесть месяцев на
оказанные услуги.
3.1.4. Обеспечивать бесперебойное оказание услуг в
обслуживании автотранспортных средств
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Контролировать оказание и качество услуг Подрядчика.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1 Оплачивать оказанные услуги Подрядчика в порядке и
на условиях, установленных настоящим Контрактом.
Эксплуатировать и содержать автотранспортные средства в соответствии
с установленными техническими правилами и инструкциями.
3.3.2. Своевременно осуществлять доставку и прием
автотранспортных средств.
3.3.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарных норм
в автомастерских Подрядчика.
4. Цена муниципального контракта
4.1. Цена муниципального контракта составляет
__________________________________________________________, в т. ч.
НДС.
4.2. Заказчик производит оплату по настоящему контракту согласно
выставленным счетам по мере поступления бюджетных средств.
4.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения объёма услуг и иных условий контракта.
4.4. Заказчик обязуется самостоятельно контролировать
израсходование лимита денежных средств, установленного п. 2.1.
Контракта, заказанные Заказчиком и оказанные Подрядчиком услуги подлежат
оплате.
5. Гарантийные обязательства и порядок предъявления
претензий по качеству
5.1.На услуги, оказанные подрядчиком, установлен срок гарантии,
исчисляемый со дня приемки Заказчиком автомобиля из ремонта - один месяц
(1 месяц).
5.2.Претензии по качеству могут быть предъявлены Заказчиком Подрядчику
в течение указанного в пункте 5.1. гарантийного срока. Претензия должна
быть рассмотрена Подрядчиком по существу в течение трех рабочих дней с
момента ее предъявления. Все расходы, связанные с удовлетворением таких
претензий, несет Подрядчик.
6. Сдача и приемка оказанных услуг
6.1. Заказчик, получивший письменное или устное сообщение Подрядчика о
готовности к сдаче результата оказанных услуг по муниципальному
контракту, организует приёмку автомобиля.
6.2. Сдача оказанных услуг Подрядчиком и приёмка их Заказчиком
оформляются заказом-нарядом с указанием перечня оказанных услуг,
использованных запасных частей, подписанным обеими сторонами. При отказе
одной из сторон от подписания заказа-наряда в нем делается отметка о
причине отказа.
7. Порядок расчетов
7.1. Одновременно с принятием Заказчиком оказанных услуг Подрядчик
выставляет оригинал счета на оплату фактически оказанных услуг, оригинал
заказа-наряда на оказанные услуги. Указанный пакет документов передается
представителю Заказчика.
7.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно
заказу-наряду на основании выставленных, счёта на оплату фактически
оказанных услуг, оригинала счёта-фактуры в течение 10 банковских дней по
с момента поступления денежных средств на оплату по данному Контракту с
даты подписания заказ-наряда. Обязательство по оплате считается
исполненным с момента зачисления денежных средств в оплату 100% цены
услуг по заказ-наряду на расчетный счет Подрядчика.
7..3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
данному муниципальному контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
8.2. За нарушение срока оказания услуг по настоящему муниципальному
контракту (п..3.2.) Подрядчик выплачивает Заказчику пени за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательств. Пени устанавливается в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день уплаты пени. Подрядчик освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
9. Сроки действия муниципального контракта и его расторжение.
9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами и действует до 31.12.2011.
9.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
10.. Форс-Мажор
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной
за невыполненные обязательства по заключенному Контракту, обусловленные
чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами
признаются чрезвычайные положения, мобилизация, забастовки, блокада,
эмбарго, взрывы, аварии на транспорте, эпидемии, землетрясения, пожары и
другие стихийные бедствия, а также акты государственной власти и
управления, имеющие обязательную юридическую силу для сторон и
устанавливающие
невозможность исполнения настоящего Контракта.
11.. Заключительные положения
11..1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11..2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
муниципального контракта разрешаются путем переговоров, или
рассматриваются в Арбитражном суде Московской области.
11..3. По вопросам, неурегулированным в настоящем муниципальным
контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.
11.4. Прекращение действия контракта не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, а также от исполнения возникших до
даты прекращения действия контракта обязательств,
в том числе по оплате фактически выполненных работ или выполнению
предварительно оплаченных работ.
12..Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области
141070, г. Королёв, Московской обл., ул. Октябрьская, д.1
ИНН 5018034320, КПП 501801001 (ФКУ по Московской области Администрация
г. Королёва л/с 03901000005, р/с 40204810700000002250 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001
