Приложение 1 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Дата: Генеральному директору АНО "Дирекция перспективных программ" Шутову В.М. Уважаемый Валерий Михайлович! Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по содержанию и ремонту питьевых колодцев, расположенных в микрорайонах "Болшево", "Текстильщик", "Первомайский" города Королева Московской области на общую сумму ________________________________________________________________________ __________________ (сумма цифрами) ( ) руб., (сумма прописью) в соответствии с техническим заданием. Цена работы должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с ее выполнением. Цена должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта. Условия оплаты: ежемесячное авансирование в размере 30% от суммы месячного финансирования; осуществление 100% оплаты месячного финансирования после подписания акта выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств. Срок оказания услуг: май - декабрь 2007 года. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. ____________________ _____________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение 2 Анкета участника Каждое юридическое лицо должно заполнить данную Форму. Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность (гражданство): ________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) Приложение 4 Таблица цен на выбор подрядчика на оказание услуг по содержанию и ремонту питьевых колодцев, расположенных в микрорайонах "Болшево", "Текстильщик", "Первомайский" города Королева Московской области No п/п Наименование Заказчика Наименование работы Общая стоимость работ по смете с учетом всех затрат и налогов, руб. Коэффициент снижения по смете, % Общая стоимость работ с учетом коэффициента снижения по смете, всех затрат и налогов, руб. 1 Управление по благоустройству администрации г. Королева Московской области Содержание и ремонт питьевых колодцев, расположенных в микрорайонах "Болшево", "Текстильщик", "Первомайский" Итого, руб.: Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания ______________________ ______________________________ (подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.) Приложение 5 Проект муниципального контракта No - МК на _____________________________________________________________________. город Королев, Московская область " " ______ 2007г. Управление по благоустройству администрации города Королева Московской области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника управления Михайлина Николая Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора _____________________________________, действующего на основании __________ и лицензии _________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии от _________ No _____________заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта. 1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя ______________________________________________________________________ в городе Королеве Московской области (далее по тексту - работы по Объекту). 1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и условиям Контрактных обязательств. 1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте, определяются прилагающейся сметной документацией (Приложение No1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленной на основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для Московской области. 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _____________ (__________________________________________) рубл___, в том числе НДС 18% _______________ (__________________________________________) рубл___. 2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определены средства __________________________________________________________, согласно постановлению Главы города от _____________ No ____________. 2.3. "Заказчик" производит выплату аванса "Подрядчику" в размере 30 (Тридцать) % от сметной стоимости работ, указанной в пункте 2.1. Аванс, перечисленный на выполнение работ в текущем месяце, должен быть закрыт промежуточным актом сдачи - приемки работ (КС-2), составленного на сумму выплаченного аванса не позднее 30 (Тридцать) числа текущего месяца. 2.4. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту выполнения полного объема работ, согласно настоящему Контракту, после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2), с учетом ранее выплаченного аванса и передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе. 2.5. При возникновении непредвиденных работ, не вошедших в сметную документацию по настоящему Контракту и которые выполняются за счет дополнительного финансирования, Стороны заключают Дополнительное соглашение, при этом стоимость всех дополнительных работ, в течение всего срока действия настоящего Контракта, не должна превышать 10 (Десять) % стоимости указанной в пункте 2.1. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой счет. 2.6. После подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) составляется акт приемки выполненных работ, в котором указывается конкурсное предложение "Подрядчика" на выполнение работ, согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии от _____________ No ____________, и который, подтверждает сумму, подлежащую к оплате за выполненные работы по настоящему Контракту. 2.7. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту. 2.8. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком". 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "__" ___________ г. 3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "__" ___________ г. 3.3. Изменение сроков начала и окончания работ по настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 3.4. "Подрядчик" имеет право досрочно выполнить и сдать работы "Заказчику", а "Заказчик" оплатить выполненные работы. 4. Сдача и приемка работ. 4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2), с учетом Расчетных индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и не подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта. 4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями СНиП, МДС, и сметной документации. 4.3. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения "Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика", а затем за собственный счет восстановить ее. 4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых работ. 4.5. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления. " $ 4 ф ц b ц b $ ????(???? ????? ????? kdtm ся?% ся?% ?????????z?ать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты) подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте. 4.6. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем "Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика". Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему усмотрению. 5. Права и обязательства Сторон. 5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик" обязуется: 5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта; 5.1.2. производить работы в полном соответствии со сметной документацией к настоящему Контракту, отвечающие требованиям государственных стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности; 5.1.3. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту; 5.1.4. использовать в работе по настоящему Контракту материальные ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или документы, удостоверяющие их качество; 5.1.5. самостоятельно обеспечить охрану строительных материалов и конструкций во время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ; 5.1.6. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в сметной документации; 5.1.7. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране окружающей среды; 5.1.8. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ; 5.1.9. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) дней после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ; 5.1.10. предоставить "Заказчику" сметную документацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта; 5.1.11. направить своего представителя для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения работ и гарантийного срока эксплуатации Объекта, согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня получения письменного уведомления "Заказчика"; 5.1.12. получить, при необходимости, разрешение на проведение земляных работ; 5.1.13. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", имеет право: 5.1.14. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика" документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд "Заказчика; 5.1.15. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.1.16. требовать возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ. 5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик" обязуется: 5.2.1. утвердить представленную сметную документацию на выполнение работ по настоящему Контракту; 5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта; 5.2.3. участвовать в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных работ по настоящему Контракту; 5.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта, имеет право: 5.2.5. требовать от "Подрядчика" обоснования предлагаемой им величины цены работ. 5.2.6. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для нужд "Заказчика" по настоящему Контракту; 5.2.7. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта, согласно Гражданскому Кодексу РФ; 5.2.8. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту; 5.2.9. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и приемки выполненных работ по настоящему Контракту. 6. Гарантии выполненных работ. 6.1. "Подрядчик" гарантирует: 6.1.1. нормальную эксплуатацию Объекта в течение ___ (______________) месяц__, при условии правильной эксплуатации Объекта. 6.1.2. своими силами и за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте 4.5. Контракта, а так же и в период гарантийного срока эксплуатации. 7. Ответственность Сторон. 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая, действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта. 7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом: по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику" фактически произведенные затраты; по вине "Подрядчика - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные им убытки. 7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они передаются для разрешения в Арбитражный суд, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему Контракту. 8. Расторжение Контракта. 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных "Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта. 9. Особые условия. 9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по Объекту. 9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются действующим законодательством РФ. 9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как "Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением. 9.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой находится у "Заказчика. 9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом друг друга. 10.2. Реквизиты Сторон: "Заказчик" Управление по благоустройству администрации города Королева М.обл. Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королев, ул. Октябрьская, д.1. ИНН 5018098980 КПП 501801001 лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королева л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству г.Королева л/с No__________________)), р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Начальник Управления ___________________ Н.А.Михайлин "___" _____________ ________ г. М. П. "Подрядчик" _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Директор ________________ "___" _____________ _________ г. М. П. PAGE 1 PAGE 8![]()