Приложение 5

Проект муниципального контракта No -МК

на
_____________________________________________________________________.

город Королев, Московская область
" " ______ 2007г.

Управление по благоустройству администрации города Королева Московской
области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника управления
Михайлина Николая Алексеевича, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик" в лице директора
_____________________________________, действующего на основании
__________ и лицензии
_________________________________________________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола
заседания конкурсной комиссии от _________ No _____________заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя
______________________________________________________________________ в
городе Королеве Московской области (далее по тексту - услуги по
Объекту).

1.2. Услуги по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и условиям
Контрактных обязательств.

1.3. Объем и состав услуг, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающейся сметной документацией (Приложение No1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленной на
основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для
Московской области.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов.

2.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет _____________
(__________________________________________) рубл___, в том числе НДС
18% _______________ (__________________________________________)
рубл___.

2.2. Источником финансирования услуг по настоящему Контракту определены
средства __________________________________________________________,
согласно постановлению Главы города от _____________ No ____________.

2.3. "Заказчик" производит выплату аванса "Подрядчику" в размере 30
(Тридцать) % от сметной стоимости услуг, указанной в пункте 2.1. Аванс,
перечисленный на оказание услуг в текущем месяце, должен быть закрыт
промежуточным актом сдачи - приемки услуг (КС-2), составленного на сумму
выплаченного аванса не позднее 30 (Тридцать) числа текущего месяца.

2.4. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по факту
выполнения полного объема услуг, согласно настоящему Контракту, после
подписания Сторонами акта сдачи - приемки услуг (КС-2), с учетом ранее
выплаченного аванса и передачи "Заказчику" всей необходимой документации
по оказанной услуге.

2.5. При возникновении непредвиденных услуг, не вошедших в сметную
документацию по настоящему Контракту и которые выполняются за счет
дополнительного финансирования, Стороны заключают Дополнительное
соглашение, при этом стоимость всех дополнительных услуг, в течение
всего срока действия настоящего Контракта, не должна превышать 10
(Десять) % стоимости указанной в пункте 2.1.

"Подрядчик", превысивший объемы и стоимость услуг по настоящему
Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти услуги за свой
счет.

2.6. После подписания Сторонами акта сдачи - приемки услуг (КС-2)
составляется акт приемки выполненных услуг, в котором указывается
конкурсное предложение "Подрядчика" на оказание услуг, согласно
Протоколу заседания конкурсной комиссии от _____________ No
____________, и который, подтверждает сумму, подлежащую к оплате за
выполненные услуги по настоящему Контракту.

2.7. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов,
направленных на финансирование услуг по Объекту.

2.8. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком".

3. Сроки оказание услуг.

3.1. Срок начала услуг по настоящему Контракту "__" ___________ г.

3.2. Окончание услуг по настоящему Контракту "__" ___________ г.

3.3. Изменение сроков начала и окончания услуг по настоящему Контракту
оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.4. "Подрядчик" имеет право досрочно выполнить и сдать услуги
"Заказчику", а "Заказчик" оплатить оказанные услуги.

4. Сдача и приемка услуг.

4.1. Услуги по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически
оказанных услуг, согласно акту сдачи - приемки услуг (КС-2), с учетом
Расчетных индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и
не подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего
Контракта.

4.2. Сдача - приемка услуг по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями
СНиП, МДС, и сметной документации.

4.3. Если закрытие скрытых услуг выполнено без подтверждения
"Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Подрядчик" обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых услуг по указанию "Заказчика", а
затем за собственный счет восстановить ее.

4.4. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых услуг их готовность
должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых
услуг.

4.5. Услуги не будут считаться принятыми, если при поверке оказанных
услуг выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации
Объекта и/или недостатки в оказанных услугах, о чем составляется акт, с
указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления.

Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3 (Три) дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в
одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью
настоящего Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является
обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем недостатки (дефекты)
подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в
акте.

4.6. Контроль качества оказания услуг по Объекту производится в ходе
плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем
"Заказчика", в присутствии представителя "Подрядчика". Внеплановый
контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему
усмотрению.

5. Права и обязательства Сторон.

5.1. Для оказания услуг по настоящему Контракту "Подрядчик"

обязуется:

5.1.1. выполнить все услуги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать услуги "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;

5.1.2. оказывать услуги в полном соответствии со сметной документацией к
настоящему Контракту, отвечающие требованиям государственных стандартов
РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности;

5.1.3. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
оказания услуг по настоящему Контракту;

5.1.4. использовать в услуге по настоящему Контракту материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;

5.1.5. самостоятельно обеспечить охрану строительных материалов и
конструкций во время оказания услуг и до момента подписания акта сдачи -
приемки оказанных услуг;

5.1.6. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных услуг по настоящему Контракту, не учтенных в
сметной документации;

5.1.7. в ходе оказания услуг на Объекте "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее оказание его работниками услуг по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды;

5.1.8. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и документацию,
связанную с ходом оказания услуг;

5.1.9. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пять) дней после подписания
акта сдачи - приемки услуг (КС-2) счет - фактуру, оформленную по
правилам, установленным Налоговым кодексом РФ;

5.1.10. предоставить "Заказчику" сметную документацию, необходимую для
исполнения настоящего Контракта;

hй

(R)

hХ-

hй

*. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение оказания
услуг и гарантийного срока эксплуатации Объекта, согласования Сторонами
порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня
получения письменного уведомления "Заказчика";

5.1.12. получить, при необходимости, разрешение на проведение земляных
услуг;

5.1.13. в случае привлечения иностранной рабочей силы для оказания услуг
по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002г. No 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в РФ",

имеет право:

5.1.14. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для оказания услуг для нужд
"Заказчика;

5.1.15. получить оплату за услуги, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;

5.1.16. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.

5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"

обязуется:

5.2.1. утвердить представленную сметную документацию на оказание услуг
по настоящему Контракту;

5.2.2. обеспечивает оплату оказания услуг, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;

5.2.3. участвовать в услуге комиссии, осуществляющей приемку оказанных
услуг по настоящему Контракту;

5.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,

имеет право:

5.2.5. требовать от "Подрядчика" обоснования предлагаемой им величины
цены услуг.

5.2.6. консультировать "Подрядчика" по вопросам оказания услуг для нужд
"Заказчика" по настоящему Контракту;

5.2.7. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ;

5.2.8. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом оказания услуг, по настоящему Контракту;

5.2.9. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации услуг и
приемки оказанных услуг по настоящему Контракту.

6. Гарантии оказанных услуг.

6.1. "Подрядчик" гарантирует:

6.1.1. нормальную эксплуатацию Объекта в течение ___ (______________)
месяц__, при условии правильной эксплуатации Объекта.

6.1.2. своими силами и за свой счет устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке оказанных услуг, в порядке и в сроки указанные в
пункте 4.5. Контракта, а так же и в период гарантийного срока
эксплуатации.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.

7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг по
настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе
эксплуатации Объекта.

7.3. В случае прекращения оказания услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом:

по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику"
фактически произведенные затраты;

по вине "Подрядчика - последний обязан возместить "Заказчику" понесенные
им убытки.

7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.

8. Расторжение Контракта.

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.

8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.

8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату оказанных
"Подрядчиком" услуг по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.

9. Особые условия.

9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда третьим лицам в период оказания услуг по
Объекту.

9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.

9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.

9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе оказания услуг, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы оказания услуг по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.

9.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой
находится у "Заказчика.

9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом
друг друга.

10.2. Реквизиты Сторон:

"Заказчик"

Управление по благоустройству администрации города Королева М.обл.

Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королев, ул. Октябрьская, д.1.

ИНН 5018098980 КПП 501801001

лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королева
л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству

г.Королева л/с No__________________)),

р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705

БИК 044583001

Начальник Управления

___________________ Н.А.Михайлин

"___" _____________ ________ г.

М. П.

"Подрядчик"

_____________________________________

Директор

________________

"___" _____________ _________ г.

М. П.

PAGE

PAGE 1