Приложение 5
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No ____
на приобретение концертных костюмов для творческих коллективов
МУК "Центр культуры и досуга Болшево"
г. Королёв "____"_______ 200_ г.
Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Болшево", в
лице директора Глазуновой Алевтины Юрьевны действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", с одной
стороны, и __________, именуем_ в дальнейшем "Поставщик", в лице
_________, действующего на основании __________, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны" заключили с соблюдением требований
действующего законодательства РФ, регулирующего порядок размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и на основании результатов размещения заказа
(протокол заседания единой комиссии No____ от "__"_______200_г.)
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Муниципального
заказчика концертные костюмы согласно техническому заданию (Приложение
No 2), для творческих коллективов МУК "Центр культуры и досуга
"Болшево", а "Муниципальный заказчик" обязуется принять и оплатить
переданные готовые изделия в размере, порядке и форме, в соответствии с
настоящим Контрактом и Калькуляцией (Приложение No 1).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
1) выполнить погрузо-разгрузочные работы и осуществить доставку готовых
изделий по адресу: 141060 г .Королёв мкрн.Болшево ул.Советская д.71,
указанным в Приложении No 1на условиях настоящего Контракта до ________
2007 года.
2) представлять по запросу "Муниципального заказчика", в сроки,
указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по
Контракту;
2.2. "Муниципальный заказчик" обязуются оплатить услуги Поставщика в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Контракта составляет
________________(____________________________) руб., в том числе НД С -
____ % .
4.2. Услуги Поставщика оплачиваются по ценам, указанным в Приложение No
1.
4.3. Цена государственного контракта указана с учетом всех материалов в
соответствии с тех.заданием , является твердой (фиксированной) и не
индексируется в течение срока действия контракта. В цену контракта вкл
ючены : НДС и прочие налоги и сборы.
4.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет подрядчика путем внесения предоплаты в размере 30 % от
стоимости контракта в течение 20 банковских дней с даты подписания
контракта. Окончательный расчет производится в течение 20 банковских
дней после подписания приема - передаточного акта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Контракту "Стороны" несут ответственность, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
h3"
h3"
h3"
h3"
????????????
Eельства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательства по Контракту. "Муниципальный заказчик"
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине "Поставщика".
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, он уплачивает неустойку в размере
1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ и начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по Контракту (размер
неустойки может быть определен "Сторонами" самостоятельно)
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное
или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли
на исполнение "Сторонами" своих обязательств, а также которые "Стороны"
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения
обязательств по Контракту подлежит переносу соразмерно времени действия
данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
6.3. "Сторона", для которой надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение ____ календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую "Сторону" об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.1
Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, "Стороны" вправе расторгнуть настоящий
Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии,
касающиеся исполнения Контракта, "Стороны" урегулируют путем
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все споры, неурегулированные в претензионном
(внесудебном) порядке разрешаются Арбитражным судом Омской области.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты подписания по "31"
декабря 2007г.
8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или
по решению Суда.
8.3 Во всем ином, не предусмотренном Контрактом, "Стороны"
руководствуется действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой
из "Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
"Муниципальный заказчик":
" Поставщик ":
МУК ЦКиД "Болшево"
Директор _______Глазунова А.Ю.
М.П.
_______________________________________ (подпись)
