Приложение 5

Проект муниципального контракта No _____

выбор поставщика коммутационного оборудования для обеспечения связью
городского запасного пункта управления.

г. Королёв
"____" ____________2007г.

Администрация города Королева, именуемая в дальнейшем Муниципальный
заказчик, от имени и в интересах города Королёва, в лице Главы города
А.Ф. Морозенко, действующего на основании Устава города с одной стороны,
и ____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________,
действующего на основании ______________________,с другой стороны, с
соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. No 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства
Российской Федерации и города Королева, на основании результатов
размещения муниципального заказа города Королева путем проведения
_______________на право заключения муниципального контракта на
_______________________ (протокол No_____ от "____"_________2007 г.),
при совместном/раздельном упоминании именуемые соответственно
"Стороны"/"Сторона", заключили настоящий Муниципальный контракт (далее
- Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

Муниципальный заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на
себя обязательство поставить товар по __________________ (далее -
работы).

Поставка товара выполняется в рамках реализации пункта 3.22. "Оснащение
городского запасного пункта управления администрации г. Королева
Московской области в объемах финансирования на 2007 год.

1.3. Требования к поставке товара, сроки поставки определяются
Техническим заданием (Приложение No3), являющимся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.

2. Цена Контракта.

2.1. Цена Контракта определяется согласно Котировочной заявке
(Приложение No1) и Таблице цен (Приложение No4), являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет
________________________________(____________) рублей ______ копеек, в
том числе НДС (18%) (цифрами и прописью).

2.2. Работы оплачиваются Муниципальным заказчиком по ценам в
соответствии с Заявкой на участие в конкурсе ___________________
(Поставщика) - победителя открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на поставку коммутационного оборудования.

2.3. Муниципальный заказчик вправе в течение всего срока действия
Контракта в одностороннем порядке изменить количество поставляемого
товара по настоящему Контракту, но не более чем на десять процентов
такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах
или прекращения потребности в товаре, поставляемом по настоящему
Контракту.

2.4. В случае изменения количества товаров, в соответствии с пунктом
2.3. настоящего Контракта, по согласованию с Поставщиком Муниципальный
заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально изменению
количеству поставляемого товара по настоящему Контракту, но не более чем
на десять процентов такой цены, что оформляется дополнительным
соглашением, подписанным Сторонами.

2.5. Стороны исходят из того обстоятельства, что финансирование за счет
средств бюджета города может быть приостановлено, уменьшено или
прекращено решением Главы города Королева.

В случае получения Поставщиком от Муниципального заказчика
соответствующего уведомления об этом, Стороны в течение 15 банковских
дней должны привести настоящий Контракт в соответствие с существенно
изменившимися обстоятельствами или расторгнуть его в установленном
порядке.

С момента направления уведомления и до урегулирования указанных вопросов
Муниципальный заказчик прекращает финансирование по настоящему
Контракту.

3. Порядок расчетов.

3.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному
расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным
заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик
обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом
Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным
заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет
Поставщика несет Поставщик.

3.2. Авансовый платеж по Контракту составляет 30% от цены Контракта.
Муниципальный заказчик осуществляет авансовый платеж в течение
10 банковских дней с момента регистрации настоящего
Контракта в Едином реестре контрактов и торгов города Королев (согласно
п. ____ Постановления Главы города Королев No ______ от __________ г.
"____________________________________________________________________").

3.3. Оплата оставшейся части цены Контракта производится Муниципальным
заказчиком после поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней.

3.4. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по
настоящему Контракту обязательств по поставке товара, авансовый платеж
возвращается в течение 5 банковских дней со дня направления
Муниципальным заказчиком Исполнителю соответствующего требования о
возврате авансового платежа.

Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в
связи с существенными нарушениями условий Контракта Муниципальным
заказчиком.

4. Порядок выполнения поставки товара.

4.1. Порядок поставки товара по настоящему Контракту определяется
Техническим заданием (Приложение No3).

4.2. В порядке контроля за ходом поставки товара, Поставщик обязан
представлять Муниципальному заказчику необходимые документы по его
требованию, в том числе соответствующую отчетную документацию.

4.3. Поставка товара осуществляется Исполнителем, приемка товара по
настоящему Контракту осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным
заказчиком.

4.8. В случае досрочной поставки товара Поставщиком Муниципальный
заказчик вправе досрочно принять и оплатить поставку товара по цене и
на условиях, установленных настоящим Контрактом.

5. Обязанности Сторон.

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар Муниципальному заказчику в соответствии с
условиями настоящего Контракта и Технического задания (Приложение No3)
в сроки, установленные Техническим заданием (Приложение No3);

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить Поставщику поставленный товар в порядке и на
условиях, установленных настоящим Контрактом;

5.2.2. Передавать Поставщику необходимую для поставки товара информацию.

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.

6.2. В случае необоснованной просрочки исполнения Муниципальным
заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.

(

??й заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщика своих обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему
Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от
цены Контракта, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено
Исполнителем.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине Муниципального заказчика.

6.4. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то
Муниципальный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в
одностороннем порядке, без возмещения Поставщик каких-либо расходов или
убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

6.5. Муниципальный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт
в одностороннем порядке в следующих случаях:

6.5.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Исполнителем на этапе размещения
муниципального заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

6.5.2. в случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя или
проведения в отношении него процедуры банкротства;

6.5.3. в случае установления факта приостановления деятельности
Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

6.5.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.

6.6. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон,
если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по
настоящему Контракту.

7. Гарантии.

7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии
с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных
обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно
влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на данные обстоятельства
в дальнейшем.

8.5. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы
лежит на Стороне, ссылающейся на них.

8.6. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев,
каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего
Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

9. Разрешение споров.

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта,
были урегулированы путем взаимных переговоров, с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок (10) десяти
календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, касающиеся исполнения настоящего Контракта, не
урегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для
Сторон со дня его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в Едином
реестре контрактов и торгов города Королева в течение 3 дней после
подписания настоящего Контракта Сторонами.

10.2. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается
Исполнителю, а другой - Муниципальному заказчику.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами города Королева.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие законодательству Российской Федерации оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат
регистрации в Едином реестре контрактов и торгов города Королева.

10.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне
в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или
факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление
вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано,
если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

11. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон.

Муниципальный заказчик: Исполнитель:

Администрация города Королев Московской области

141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 1.; тел.
516-07-60

ИНН 5018034320, КПП 501801001,

ФКУ Администрации г. Королева

Лицевой счет: 03001000050

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

Р/с 40204810700000002250, БИК 044583001

Код по ОКОНХ - 97600,

код по ОКПО - 04034183.

Муниципальный заказчик:

Глава города

_____________А.Ф. Морозенко

"____" ______________ 2007 г.

м.п.

________________________

Исполнитель:

______________________

_________________/___________/

"____" ________________ 2007 г.

м.п.

PAGE 53