Форма 4
Приложение 6
Проект муниципального контракта No
на закупку услуг "Заказчика - застройщика" осуществляющего контроль и
технический надзор при производстве работ по реконструкции и
капитальному ремонту объектов уличного освещения, находящихся в
муниципальной собственности города Королёва Московской области, в рамках
мероприятий по приведению системы уличного освещения Московской области
в надлежащее техническое состояние.
город Королёв Московская область " "
2007г.
Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Муниципальный заказчик", в лице Главы города Морозенко Александра
Федоровича, действующего на основании Устава города с одной стороны, и
_____________________ ____________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик - застройщик", в лице
_____________________________, действующего на основании Устава и
лицензии No_____________от______________________ с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании Протокола заседания
конкурсной комиссии от _________________ No _______, заключили настоящий
Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта.
1.1. "Муниципальный заказчик" поручает и оплачивает, а "Заказчик -
застройщик" принимает на себя осуществление контроля и технического
надзора при производстве работ по реконструкции и капитальному ремонту
объектов уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности
города Королёва Московской области, в рамках мероприятий по приведению
системы уличного освещения Московской области в надлежащее техническое
состояние (далее по тексту - работы по Объекту).
1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Заказчиком - застройщиком" согласно
настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных
стандартов Российской Федерации, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности
и условиям Контрактных обязательств.
Стоимость работ и порядок финансирования.
2.1. Стоимость услуг "Заказчика - застройщика", по настоящему Контракту,
составляет 1,6% (Одна целая шесть десятых) от стоимости фактически
выполненных работ организацией - исполнителем, определяемого согласно
открытому конкурсу, организованному "Муниципальным заказчиком", по
выбору исполнителя работ на реконструкцию и капитальный ремонт объектов
уличного освещения в городе Королёве, выполняемых в рамках мероприятий
по приведению системы уличного освещения Московской области в надлежащее
состояние (далее по тексту - "Подрядчиком"), но не более 386 724,41
(Триста восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре рубля 41
копейка), в том числе НДС 18% 58 991,86 (Пятьдесят восемь тысяч
девятьсот девяносто один рубль 86 копеек).
"Муниципальный заказчик" перечисляет на расчетный счет "Заказчика -
застройщика" целевые денежные средства для оплаты "Подрядчику" за
выполненные работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов
уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности города
Королёва Московской области, в рамках мероприятий по приведению системы
уличного освещения Московской области в надлежащее техническое
состояние, на основании подписанного акта сдачи - приемки выполненных
работ "Подрядчиком" по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в размере не
превышающую сумму 24 170 275,59 (Двадцать четыре миллиона сто семьдесят
тысяч двести семьдесят пять рублей 59 копеек).
Лимит финансирования на исполнение функций "Заказчика - застройщика" и
выполнение работ "Подрядчиком", согласно Постановлению Правительства
Московской области от 06.07.2007 No 501/23, составляет 24 557 000,00
(Двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00
копеек).
Финансирование работ и услуг, по настоящему Контракту, будет
осуществляться в соответствии с Порядком, предусмотренным Правительством
Московской области.
2.2. Финансирование работ осуществляется за счет областного бюджета, в
случае необходимости допускается привлечение "Заказчиком - застройщиком"
средств из внебюджетных источников, в соответствии с законодательством
Московской области.
2.3. "Муниципальный заказчик" производит окончательный расчет с
"Заказчиком - застройщиком" после подписания Сторонами справки по форме
КС-3, составленной на основании подписанного акта сдачи - приемки
выполненных работ "Подрядчиком" по форме КС-2 и справки по форме КС-3 и
передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной
работе.
2.4. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Муниципальным
заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих
бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту.
2.5. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Заказчик - застройщик" не вправе осуществлять
передачу прав кредитора другому лицу без согласования с "Муниципальным
заказчиком"
2.6. Датой оплаты работ и услуг, по настоящему Контракту, считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет "Заказчика -
застройщика".
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "" 2007 г.
3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "30" декабря 2007 г.
3.3. Изменение сроков начала и окончания работ по настоящему Контракту
оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
4. Порядок сдачи-приемки работ.
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются "Заказчику -
застройщику" исходя из фактически предоставленных услуг, согласно
справки по форме КС-3, составленной на основании подписанного акта сдачи
- приемки выполненных работ "Подрядчиком" (форма КС-2).
5. Права и обязательства Сторон.
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Заказчик-застройщик"
обязуется:
5.1.1. согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения
работ "Подрядчиком" по реконструкции и капитальному ремонту объектов
уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности города
Королёва Московской области;
5.1.2. осуществлять контроль и технический надзор за ходом, качеством и
объемом выполняемых работ "Подрядчиком" по реконструкции и капитальному
ремонту объектов уличного освещения, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области в полном соответствии с
требованиями государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС и условиям
контрактных обязательств;
5.1.3. обеспечить контроль над ходом проведения работ с соблюдением
правил по технике безопасности для рабочих и третьих лиц (которые могут
оказаться в зоне проведения работ), правил по охране окружающей среды и
зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и
правил;
5.1.4. осуществить контроль над качеством применяемых материалов
(наличие сертификатов (при обязательной сертификации) или документов,
удостоверяющие их качество) "Подрядчиком";
5.1.5. осуществлять контроль над соответствием применяемых конструкций,
изделий, материалов и поставляемого оборудования требованиям
строительных норм и правил, государственных стандартов РФ и других
нормативных документов;
5.1.6. участвовать, совместно с "Муниципальным заказчиком" (и другими
заинтересованными лицами), в работе комиссии по приемке выполненных
работ "Подрядчиком";
5.1.7. осуществлять, совместно с "Муниципальным заказчиком",
рассмотрение актов выполненных работ и контролировать правильность
применения единичных расценок и индексов пересчета (на основании ТЕР по
Московской области) в актах сдачи - приемки работ, представленных
"Подрядчиком";
^
`
b
d
f
r
?
°
Т
Ф
Ц
Ш
Ь
в
и
м
ъ
ю
b
d
f
ю
.
?
'
|
??????????$??u
+. подписывать акт сдачи - приемки выполненных работ "Подрядчиком" по
форме КС-2 и справку по форме КС-3;
5.1.9. представить "Муниципальному заказчику" справку по форме КС-3 за
предоставленные услуги по осуществлению функций "Заказчика -
застройщика" на основании выполненных "Подрядчиком" работ (форма КС-2);
5.1.10. обеспечить своевременное и эффективное освоение средств путем
выполнения, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, услуг, в
соответствии со сметной документацией, получившей заключение
Государственного учреждения Московской области "Мособлгосэкспертиза", в
пределах, выделенных на 2007 год денежных средств;
5.1.11. заключить договор - подряда с "Подрядчиком";
5.1.12. обеспечить перечисление денежных средств, за выполненные работы,
на расчетный счет "Подрядчика" на основании подписанного Сторонами и
"Подрядчиком" акта сдачи - приемки выполненных по форме КС-2 и справки
по форме КС-3.
имеет право:
5.1.13. запрашивать и получать, в установленном порядке, у
"Муниципального заказчика" документацию и информацию, необходимые для
выполнения работ;
5.1.14. получить оплату за услуги, предоставленные для нужд
"Муниципального заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего
Контракта;
5.1.15. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Муниципального
заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Муниципальный заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить представленную сметную документацию на выполнение работ
по настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает перечисление денежных средств, в соответствии с
пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.4. консультировать "Заказчика - застройщика" по вопросам выполнения
работ для нужд "Муниципального заказчика"" по настоящему Контракту;
5.2.5. требовать у "Заказчика - застройщика" соответствующего возмещения
в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта, согласно Гражданскому Кодексу РФ;
5.2.6. запрашивать у "Заказчика - застройщика" информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ, по настоящему
Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту
6. Гарантии выполненных работ.
6.1. "Заказчик - застройщик" при выполнении возложенных на него
обязанностей по настоящему Контракту гарантирует соблюдение контрактной,
финансовой и платежной дисциплины.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту,
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
8. Расторжение Контракта.
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Муниципальный заказчик" производит приемку и оплату
предоставленных услуг "Заказчиком - застройщиком" на дату расторжения
настоящего Контракта.
9. Особые условия.
9.1. "Заказчик - застройщик" принимает на себя обязанность за свой
счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в
период проведения работ по Объекту.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Муниципальным заказчиком", так и "Заказчиком - застройщиком" путем
направления уведомления другой стороне. Решение о полном или частичном
неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы
оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Заказчику -
застройщику", два других находятся у "Муниципального заказчика".
9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны настоящего Контракта обязаны в 5 (Пять) дневный срок
уведомить об этом друг друга.
10.2. Реквизиты Сторон:
"Муниципальный заказчик"
Администрация города Королёва Московской области.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018034320 КПП 501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (Администрация
г. Королёва)) л/с 03000000050 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва
р/сч 40204810700000002250
БИК 044583001
Тел. 8(495)516-0760
Глава города Королёва
Московской области
___________________ А.Ф.Морозенко
"___" _____________ 2007 г.
М. П.
"Заказчик - застройщик"
___________________
"___" _____________ 2007 г.
М. П.
PAGE
