ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No
г. Королев Московской области " " 2007 г.
Городской комитет образования Администрации г. Королева Московской
области в лице председателя Гринько Н.П., действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с
другой стороны, заключили настоящий Контракт о следующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
"Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства по
выполнению следующих работ: на монтажные работы по восстановлению и
запуску в эксплуатацию кабельных систем локальных вычислительных сетей
(ЛВС) компьютерных классов и помещений ряда школ г. Королева Московской
области.
Работы выполняются согласно техническому заданию, выданному "Заказчиком"
и утвержденному Локально-сметному расчету, являющимися неотъемлемой
частью контракта.
Права и обязательства Заказчика
Поручает подрядчику выполнение работ по школам в точном соответствии с
техническим заданием.
Осуществляет контроль над сроками и соответствием выполняемых работ;
Перечисляет на расчетный счет "Подрядчика" денежные средства в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
По согласованию с "Подрядчиком" имеет право определять очередность
выполнения работ на объектах "Заказчика";
Права и обязательства Подрядчика
Обязуется выполнить работы в объеме, сроки и надлежащего качества,
предусмотренные настоящим Контрактом;
При возникновении неисправностей, в период гарантийного обслуживания,
Подрядчик обязуется организовать выезд и предоставить специалиста к
представителю "Заказчика" в течение 5 рабочих (пяти) дней с момента
получения извещения.
Устранение неисправностей, возникших по вине "Заказчика", оплачивается
"Заказчиком" дополнительно по счету "Подрядчика".
Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для
исполнения настоящего Контракта, несет установочные, транспортные и
таможенные и страховые расходы;
Вправе получать оплату за выполненные работы, в соответствии с пунктом 7
настоящего Контракта;
По окончанию работ предоставляет "Заказчику" отчетную техническую
документацию содержащую точную схему кабельных разводок отдельно по
каждой школе, гарантийные документы, сертификаты и иную документацию,
предусмотренную производителем на все поставляемое оборудование и
материалы.
Несет ответственность за надлежащее оформление всей бухгалтерской и
исполнительной документации.
"Подрядчик" обязан защитить "Заказчика" от материальной ответственности
по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав
на применение торговой марки или промышленных разработок, связанных с
использованием товаров или любой из их части в стране "Заказчика".
КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
Оборудование и материалы, применяемые по настоящему Контракту, должны
соответствовать условиям описанным в техническом задании, обязательным
требованиям государственных стандартов РФ (ГОСТ), должны быть безопасны
для жизни и здоровья и обеспечивать охрану окружающей среды.
Качество поставляемого оборудования и материалов подтверждается
сертификатами соответствия, формулярами, паспортами, иной технической
документацией, предусмотренной производителем оборудования.
Если качество оборудования и материалов окажется несоответствующим
стандартам, в соответствии с п. 4.1 настоящего Контракта, техническим
условиям, иной технической документации или прочим условиям настоящего
Контракта, "Заказчик" вправе отказаться от принятия и оплаты работ, а
если она уже оплачена, потребовать в установленном порядке возврата
уплаченных сумм или полной замены.
``Подрядчик'' "дает десятилетнюю гарантию на выполненные работы при
условии соблюдения ``Заказчиком'' правил эксплуатации кабельной системы.
"Подрядчик" обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение
гарантийного срока, или заменить оборудование и материалы, если не
докажет, что дефекты возникли в результате нарушения "Заказчиком" правил
эксплуатации системы или оборудования. Стороны обязаны составить акт с
перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. В случае не
устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок,
"Подрядчик" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 2 процентов
стоимости работ, подлежащих исправлению.
Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
Время проведения работ согласовывается с директором школы и не должно
нарушать образовательный процесс.
Транспортные расходы возлагаются на "Подрядчика".
Приемка работ осуществляется в школе представителями "Заказчика",
директором школы.
F
H
j
l
(R)
°
F
H
l
°
??дставляет "Заказчику" два экземпляра подписанного "Подрядчиком" акта
сдачи-приемки работ .
"Заказчик" в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта
сдачи-приемки и отчетных документов (материалов) обязан направить
"Подрядчику" один экземпляр подписанного "Заказчиком" акта сдачи-приемки
работ или мотивированный отказ.
Сроки выполнения работ
"Подрядчик" обязуется выполнить указанные в п.1.1 работы в срок до
31.10.2007г.
Моментом окончания работ по Контракту считается день подписания акта
приема-сдачи работ по Контракту полномочными представителями обеих
Сторон.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
Общая стоимость работ по Контракту согласно Протоколу соглашения
контрактной стоимости и Смете, являющимися неотъемлемой частью
Контракта, составляет руб. (________________________.).
Оплата работ по Контракту производится по мере поступления средств, в
течение 20 дней с даты выполнения работ, предусмотрен авансовый платеж в
размере 30%.
Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета в российских
рублях на основании выставляемых счетов-фактур.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае расторжения настоящего Контракта по вине "Подрядчика" последний
в течение 10 (десяти) банковских дней обязан оплатить "Заказчику"
неустойку в размере 5 (пяти) % от суммы Контракта.
В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по вине "Заказчика"
он обязан в течение 10 (десяти) банковских дней оплатить "Подрядчику"
все работы, выполненные к моменту расторжения Контракта.
СЛУЧАИ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное
исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось
следствием природных явлений или прочих обстоятельств непреодолимой силы
и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
контракта. Сторона, причиной, неисполнение обязанностей которой явились
обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменном виде оповестить
другую сторону о наступлении данных обстоятельств. Срок исполнения
обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Расторжение Контракта
"Заказчик" вправе расторгнуть контракт с "Подрядчиком" в следующих
случаях:
задержка "Подрядчиком" начала работ более чем на 10 дней с момента
подписания договора;
нарушение "Подрядчиком" условий контракта, влекущих за собой ухудшение
качественных показателей работ;
аннулирование лицензий "Подрядчика".
"Подрядчик" вправе расторгнуть Контракт с "Заказчиком" в случае утраты
"Заказчиком" возможности финансирования поставок.
Во всех случаях, указанных в п.10.1. сторона, принявшая решение о
расторжении Контракта, письменно уведомляет противоположную сторону о
наличии ситуации расторжения контракта с указанием срока для получения
исчерпывающего ответа, после чего в письменном виде принимается
надлежащее решение. Если ответ не получен в указанный срок, контракт
расторгается в одностороннем порядке, что не исключает права сторон для
обращения в Арбитражный суд.
Особые условия
Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами обеих сторон.
Все приложения и дополнения к настоящему Контракту, должным образом
подписанные, составляют его неотъемлемую часть.
Все споры, возникающие по исполнению настоящего Контракта подлежат
разрешению Арбитражным судом.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.
В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, применяются правила,
установленные гражданским законодательством, действующим на территории
Российской Федерации.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Городской комитет образования администрации г.Королева
141070, Московская область,
г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а,
тел. 516-88-17, 516-87-36
e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru"
gk_obraz@korolev-net.ru
ИНН 5018035638/501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования
Администрации г.Королёва. л/с 03000000020)).
БИК 044583001; р/с 40204810700000002250
Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Председатель
____________________Н.П. Гринько
PAGE
PAGE 2
