ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No___
на закупку работ по разработке проектной документации
на установку автоматической пожарной сигнализации для муниципальных
образовательных учреждений.
г. Королёв, Московская область
" "_________2007 г.
Городской Комитет образования администрации г. Королева М.О., именуемый
в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя ГК образования Гринько
Натальи Петровны, действующего на основании Положения с одной стороны и
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице ____________________________, действующего на основании
_____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем
"Контракт", о нижеследующем:
Предмет контракта.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по
выполнению проектных работ по оборудованию автоматическими установками
пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией
людей о пожаре объектов Заказчика и их согласование в ОГПН - далее по
тексту "Работы" на объектах Заказчика.
Настоящий контракт составлен на основании Протокола заседания конкурсной
комиссии No от _________ г.
Обязанности сторон.
Исполнитель выполняет проектные работы, указанные п.1.1 настоящего
контракта, на основании лицензии ГУ ГПС МЧС РФ No__________, дающей
право на выполнение данного вида работ на территории Российской
Федерации.
Исполнитель приступает к выполнению проектных работ в течение 3-х дней
после получения от Заказчика авансового платежа.
При разработке проектов Исполнитель должен предусмотреть дальнейшую
возможность вывода на пульт оперативного дежурного Королевского ОГПС
тревожных ("Пожар") и служебных ("Норма", "Авария") сообщений от АУПС
объектов.
При разработке проектов Исполнитель должен предусмотреть, что качество
материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых при
дальнейшей установке и монтаже системы АУПС, будет соответствовать
государственным стандартам, техническим условиям, и иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
По окончании работ Исполнитель по каждому отдельному объекту
предоставляет Заказчику три оригинальных экземпляра проекта
разработанных в соответствии с установленными требованиями и
согласованных в ОГПН.
Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее качество работ с соблюдением
требований техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной
безопасности в период выполнения работ и сдать выполненные работы
Заказчику в установленном порядке до 29.12.07.
Стоимость работ и порядок расчётов по контракту.
Стоимость услуг, оказываемых по настоящему контракту составляет
___________ рублей ____ коп. ( ), включая НДС в размере
18%.
Оплата осуществляется за счет бюджетных средств (инвестиционный фонд).
Заказчик производит выплату аванса в размере 30 % от суммы указанной в
п.3.1 настоящего Контракта.
Фактически выполненные работы оформляются актом сдачи-приемки работ.
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по мере поступления
финансовых средств после предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки
работ и счета-фактуры.
Срок действия Муниципального контракта,
порядок вступления в силу и расторжения Муниципального контракта.
о
о
''я
`
о
?????????????????Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств по
контракту.
Все обусловленные настоящим Контрактом работы должны быть закончены до
28.12.07. и сданы Заказчику по акту сдачи-приёмки.
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем
внесудебном порядке при условии обязательного направления Исполнителю
письменного уведомления об отказе от исполнения контракта не менее чем
за 30 дней до предполагаемой даты отказа.
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
Гарантийные обязательства
"Исполнитель" гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в
сроки, определенные условиями настоящего контракта;
Действие непреодолимой силы (форс-мажор)
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих
влияние на выполнение сторонами обязательств по настоящему контракту,
или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения
этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего
контракта или той его части, которая подлежит выполнению после
наступления обстоятельств форс-мажора.
Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению
обязательств по настоящему контракту.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана
предоставить для их подтверждения документ компетентного
государственного органа.
Срок действия контракта и особые условия.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания
по "31" декабря 2007 г. включительно.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
Сторонами.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
применяются нормы законодательства Российской Федерации.
Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
"Заказчик"
ГК образования Администрации г.Королева Московской области
Юридический адрес: 141070, М.обл., г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а
Фактический адрес: тот же.
ИНН 5018035638/501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации
г.Королёва (ГК образования Администрации г.Королёва. л/с 03503000020)).
БИК 044583001; р/с 40204810700000002250
Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Председатель ГК образования
___________________Гринько Н.П.
М. П. "Подрядчик"
_______________
М.П.
стр. PAGE 2
стр. PAGE 1
