Приложение 5
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No _______
на закупку, поставку и установку посудомоечных машин
для муниципальных образовательных учреждений
г. Королев МО _________________
Городской комитет образования администрации г. Королева Московской
области, в лице Председателя Гринько Н.П., действующей на основании
Положения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
________________________________ в лице Генерального директора
______________________., действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление
поставки и установки посудомоечных машин для муниципальных
образовательных учреждений в количестве и ассортименте и по цене
указанным в техническом задании (Приложение No1), (далее по тексту -
Товар), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Товар поставляется в образовательное учреждение, далее Получатели,
в соответствии с реестром грузополучателей (Приложение No3), в
количестве указанном в Графике поставки (Приложение No3).
1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту должен
соответствовать требованиям стандартов, технических условий Российской
Федерации. На Товар, подлежащий в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательной сертификации, Поставщик должен
предоставлять сертификаты соответствия.
1.4. Настоящий Контракт заключается на основании Протокола
________________________ заседания конкурсной комиссии.
ЦЕНА
2.1. Стоимость настоящего Контракта составляет
__________________________________, в том числе все налоги и доставка.
2.2. Цена Товара должна оставаться фиксированной на протяжении срока
действия настоящего Контракта.
УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА
3.1. Заказчик оплачивает Товар в соответствии с утвержденным сторонами
Протоколом соглашения о контрактной стоимости товара.
3.2. Оплата Товара производится по мере поступления областных субвенций,
в течение 20 дней с даты поставки Товара, предусмотрен авансовый платеж
в размере 30%.
3.3. Окончательная оплата осуществляется за счет средств областных
субвенций в российских рублях на основании выставляемых счетов-фактур.
3.4. Стороны ежеквартально на 1-ое число следующего месяца производят
выверку расчетов за поставленный Товар. Документальное подтверждение
сальдо производится по окончании года и при решении спорных вопросов.
ПОСТАВКА ТОВАРА
4.1. Сроки поставки
4.1.1. Поставка и установка Товара осуществляется до __ декабря
2007 года в адрес Получателей. Время поставки Товара предварительно
оговаривается.
4.1.2. Количество и качество поставок может быть изменено по
устному согласованию сторон, в данном случае общий объем товара по
Контракту, а так же сумма поквартальной отгрузки не меняется.
4.1.3. Поставщик обязуется поставлять Товар своим транспортом и
осуществлять разгрузку и установку Товара по адресу Получателя Товара
своими силами в присутствии представителя Получателя Товара.
4.1.4. Доставка и разгрузка должна полностью исключать возможность
порчи и загрязнения Товара, или его упаковки.
4.1.5. Товар должен быть смонтирован и установлен по месту дальнейшей
эксплуатации.
4.1.6. Под датой поставки Товара понимается дата предоставления
Поставщиком общей товарной накладной и счета-фактуры.
4.2. Порядок сдачи и приемки Товара
4.2.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком, по
качеству - согласно сертификату, (или другому документу, подтверждающему
качество товара, государственного образца), по количеству - согласно
накладной.
4.2.2. Накладная составляется в 3-х экземплярах и подписывается со
стороны Заказчика - материально ответственным лицом Получателя с
обязательной расшифровкой подписи. Один экземпляр накладной остается у
Поставщика, второй у Заказчика, третий - у Получателя.
4.2.3. По факту полной разовой поставки, на основании подписанных
Получателями накладных, составляется общая товарная накладная и
счет-фактура, которые подписываются Сторонами. Один экземпляр счет
фактуры и товарной накладной остается у Заказчика, а второй передается
Поставщику.
Ц
Ш
Р
Т
h
?????????????????4.2.4. В случае получения Заказчиком Товара
ненадлежащего качества или несоответствующего оговоренным условиям,
представители Сторон обязаны составить соответствующий акт о выявленных
недостатках. Указанные недостатки должны быть устранены Поставщиком в
течение 2 (двух) дней со дня подписания сторонами акта с перечнем
недостатков продукции.
4.2.5. Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества
без расходов со стороны Заказчика.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать установленным
Российским стандартам и обеспечивать сохранность товара во время
транспортировки, хранения и использоваться строго по назначению.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество Поставляемого Товара должно соответствовать установленным
Российским стандартам.
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Поставщику
письменное уведомление за 3 дня до расторжения Контракта в случае
нарушения Поставщиком условий Контракта, а так же в случае если
Поставщик обанкротился (возбуждено в арбитражном суде дело о
несостоятельности (банкротстве)) или стал неплатежеспособным.
7.2. Поставщик вправе расторгнуть Контракт, направив Заказчику
письменное уведомление за 10 дней до расторжения Контракта, в случае
нарушения Заказчиком пункта 3.1.и 3.2. настоящего Контракта.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае не устранения Поставщиком выявленных дефектов в
согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в
размере 1% от стоимости Товара, подлежащей замене.
8.2. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренного настоящим
Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки и оплатить неустойку в размере 0,03% от стоимости
Контракта.
8.3. За необоснованный отказ от приема заказанного Товара Заказчик
обязан оплатить Поставщику штраф в размере 0,03% от стоимости не
принятого Товара и возместить причиненные убытки.
8.4. При возникновении задолженности по оплате за поставленный Товар,
Поставщик вправе приостановить в одностороннем порядке отгрузку Товара
до погашения Заказчиком задолженности. В этом случае Поставщик
освобождается от ответственности за возможные убытки, которые могут быть
причинены Заказчику данными действиями.
СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
9.1. В случае возникновения споров Стороны обязуются принимать все меры
для их разрешения путем переговоров. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров, спор разрешается арбитражным судом.
9.2. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего
Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА
10.1 Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего
Контракта, в том числе проводить экспертные проверки качества Товара.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ
11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его
подписания по 31 декабря 2007 года включительно.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
сторон.
11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Контрактом.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. 1экземпляр - остается у Заказчика, 2 экземпляр -
возвращается Поставщику.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Городской комитет образования администрации г.Королева
141070, Московская область,
г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а,
тел. 516-88-17, 516-87-36
e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru"
gk_obraz@korolev-net.ru
ИНН 5018035638/501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования
Администрации г.Королёва. л/с 03510000020)).
БИК 044583001; р/с 40204810700000002250
Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Председатель
____________________Н.П. Гринько
