Приложение No5
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No
на оказание услуг по плановому техническому обслуживанию и текущему
ремонту автомобилей марки Форд для Администрации города Королёва
Московской области.
г. Королёв
" " ________2008 г.
Муниципальное образование город Королёв Московской области, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", от имени которого выступает Администрация города
Королёва Московской области в лице Первого заместителя главы
администрации города Королёва Московской области А.Б. Капустяна,
действующего на основании Постановления главы города Королёва от
06.06.2008 No 721, с одной стороны и __________________, в
лице___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем именуемое "Подрядчик", при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области, на основании Протокола рассмотрения и
оценки котировочных от ____ октября No 1 - Ато, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее "Контракт") о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на
оказание услуг по плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту
автомобилей марки Форд для Администрации города Королёва Московской
области согласно приложению к муниципальному контракту.
1.2. Подрядчик осуществляет техническое обслуживание и ремонт
автомобилей своими силами, а?Заказчик?обязуется принять оказанные услуги
и? обеспечить ?их своевременную оплату.
1.3. Сроки оказания услуг: 4 квартал 2008 года, срок оказания услуг по
плановому техническому обслуживанию одного автомобиля не должен
превышать трех дней.
1.4. Оказание услуг должно быть осуществлено в соответствии с
требованиями технического задания, которое приведено в приложении No1 к
настоящему Контракту.
2. Цена муниципального контракта
2.1. Цена муниципального контракта составляет коп. ( ) 00 коп.,
в том числе НДС 18%
Муниципальный контракт заключен по цене, предложенной победителем в
котировочной заявке.
2.2. Заказчик производит оплату по настоящему контракту согласно
выставленным счетам за фактически оказанные услуги по мере поступления
бюджетных средств.
2.3. Цена Контракта остается неизменной в период его действия.
2.4. Заказчик предусматривает перечислить Подрядчику аванс в размере
30% от цены Контракта.
3. Права и обязанности сторон
Подрядчик обязан:
3.1.Принять автомобиль у Заказчика, оформить предварительный
заказ-наряд, установленной формы, в котором отражается состояние и
комплектность автомобиля, видимые наружные повреждения, неисправности
(со слов представителя Заказчика), перечисляются заказанные работы и
услуги.
3.2. Выполнить плановое техническое обслуживание автомобилей
Форд-Фокус в соответствии с перечнем базовых работ, предусмотренных
заводом - изготовителем для данной марки автомобиля, и услуги по
текущему ремонту, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте. Срок
оказания услуг определяется Сторонами при оформлении каждого
предварительного заказа-наряда на оказания услуг, но не превышает трех
дней для планового технического обслуживания одного автомобиля.
3.3. Нести риски случайной утраты или случайного повреждения объекта
(автомобиля) принятого на обслуживание.
3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды во время оказания услуг.
3.5. Подрядчик обязуется оказать услуги по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей Заказчика с использованием
оригинальных деталей, агрегатов и расходных материалов, рекомендованных
FORD.
3.6. При обнаружении скрытых неисправностей автомобиля, не согласованных
Сторонами в предварительном заказе-наряде, приостановить все работы и
немедленно известить об этом Заказчика. Дальнейшие работы проводятся по
согласованию с Заказчиком. При этом, предварительный срок окончания
работ изменяется в соответствии с временем ожидания ответа Заказчика,
временем поставки необходимых запасных частей и временем необходимым для
выполнение дополнительных работ.
В случае, если Заказчик не заменит непригодные и/или недоброкачественные
запасные части или расходные материалы, способные повлиять на годность и
прочность результатов работы, предоставленные самим Заказчиком в течение
пяти рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком, Подрядчик вправе
отказаться от выполнения работ по текущему заказу-наряду и потребовать
оплаты выполненной им работы. Подрядчик вправе с согласия Заказчика
установить вышеуказанные запчасти своими силами за счет средств
Заказчика при возможности поставки необходимых деталей (запчастей,
материалов). Сроки выполнения работ соразмерно увеличиваются.
3.7. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами
в заказе-наряде. Заказчик обязуется письменно уведомить Подрядчика о
наличии недостатков в выполненной работе в течение 5 (пяти ) дней с даты
обнаружения недостатков с приложением подтверждающих документов.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если он
не докажет, что они произошли вследствие обстоятельств, не зависящих от
Подрядчика. В случае предъявления претензии Заказчик обязан одновременно
прекратить эксплуатацию автомобиля и предоставить его Подрядчику для
диагностики.
3.8. Подрядчик обязан устранить все недостатки выполненной работы,
которые возникнут во время гарантийного периода своими средствами и за
свой счет в указанные сроки с заменой неисправных запасных частей или
выполнением необходимых работ, отвечающие требованиям настоящего
контракта.
3.9. В случае обнаружения неисправностей, угрожающих безопасности
движения, поставить в известность Заказчика и дать ему рекомендации по
их устранению. При отказе Заказчика от устранения таких неисправностей
силами Подрядчика, если Заказчик настаивает на получении автомобиля с
неисправностями, выдать автомобиль на основании письменного заявления
Заказчика, в котором последний указывает, что ознакомлен с характером
неисправности, возможными последствиями и принимает ответственность за
дальнейшую эксплуатацию автомобиля на себя. При этом, Заказчик обязуется
оплатить фактически оказанные Подрядчиком услуги, запасные части,
материалы, дополнительное оборудование и аксессуары в полном объеме.
При отказе Заказчика от дополнительных услуг Подрядчик обязуется выдать
рекомендации по дальнейшей работе с автомобилем. При отказе Заказчика от
дополнительных работ по устранению обнаруженных неисправностей,
способных повлиять на годность и прочность результатов выполняемой
работы, а также при отсутствии ответа Заказчика в течение более трех
дней с даты соответствующего уведомления, Подрядчик вправе отказаться от
выполнения работ по текущему заказу-наряду и потребовать оплаты за
фактически оказанные услуги.
3.10. Подрядчик предоставляет гарантии качества на выполненные работы:
- слесарные работы - сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
заказа-наряда, без ограничения пробега;
- кузовные работы - сроком на 6 (шесть) месяцев с даты подписания
заказа-наряда, без ограничения пробега;
- регулировочные работы - сроком на 15 (пятнадцать) дней или 1000 км
пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
Заказчик обязан:
3.11. При обращении к Подрядчику для технического обслуживания или
текущего ремонта, получения автомобиля после ремонта предъявить
свидетельство о регистрации автомобиля Заказчика, документ,
удостоверяющий личность представителя Заказчика и документ,
подтверждающий его полномочия.
3.12. Передать Подрядчику автомобиль(и) для планового технического
обслуживания и ремонта. Доставка автомобиля Подрядчику осуществляется
Заказчиком самостоятельно, если иное не согласовано сторонами
дополнительно в письменном виде.
3.13. Согласовать с Подрядчиком перечень, ориентировочную стоимость
работ, услуг и используемых запасных частей, оформить (подписать)
предварительный заказ-наряд на техническое обслуживание и/или ремонт,
сдать автомобиль по предварительному заказу-наряду представителю
Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за оставленные в
автомобиле личные вещи (средства мобильной связи, инструменты, багаж и
др.), не отмеченные в акте приема-передачи автомобиля.
3.14. При обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием услуг
отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут
ухудшить качество услуг или иные недостатки, немедленно заявить об этом
Подрядчику.
3.15. Принять автомобиль в течение 4 (четырех) дней с момента завершения
работ, и подписать документы, подтверждающие надлежащее выполнение работ
(заказ-наряд на выполненные работы с указанием использованных запасных
частей и материалов), ознакомиться с рекомендациями Подрядчика и
выполнять их. Замененные запасные части могут быть переданы Заказчику по
его требованию, если указанное требование заявлено при передаче
автомобиля в ремонт, но не позднее дня подписания заказа-наряда и
получения автомобиля.
3.16. Оплатить работы Подрядчика в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом. В случаях досрочного прекращения
выполнения работ - оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы,
использованные/заказанные материалы и запасные части, дополнительное
оборудование и аксессуары в полном объеме.
4. Сдача и приемка услуг
К
М
ё
?
р
т
h
h
?????????2
??????????r????????'? ????????r??????2? 4.1. Заказчик, получивший
письменное или устное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче
автомобиля, организует его приёмку.
4.2. Сдача оказанных услуг Подрядчиком и приёмка их Заказчиком
оформляются заказом-нарядом с указанием оказанных услуг, использованных
запасных частей, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из
сторон от подписания заказа-наряда в нем делается отметка о причине
отказа.
4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством
оказываемых услуг, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при
этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5. Порядок расчетов
5.1. Одновременно с принятием Заказчиком автомобиля Подрядчик
выставляет оригинал счета на оплату фактически оказанных услуг, оригинал
счета-фактуры, оригинал заказа-наряда на оказанные услуги. Указанный
пакет документов передается представителю Заказчика.
5.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно
заказу-наряду на основании выставленных счета на оплату фактически
оказанных услуг, оригинала счета-фактуры в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания заказа-наряда. Обязательство по оплате
считается исполненным с момента зачисления денежных средств в оплату
100% цены услуг по заказу-наряду на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
данному муниципальному контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока оказания услуг по настоящему муниципальному
контракту (п.3.2.) Подрядчик выплачивает Заказчику пени за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательств. Пени устанавливается в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день уплаты пени. Подрядчик освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.4. Наступление обстоятельств, указанных в п.6.3., должно быть
документально подтверждено.
6.5. Подрядчик не несет материальной ответственности за утрату или
повреждение материальных ценностей, не отмеченных в предварительном
заказе-наряде, составленном во время приема автомобиля в ремонт.
6.6. Подрядчик не несет ответственности за недостатки, возникшие по
причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе, вследствие нарушений
Заказчиком правил эксплуатации автомобиля, по вине третьих лиц или под
воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Претензии по качеству
использованных при техническом обслуживании (ремонте) агрегатов, узлов и
деталей рассматриваются и удовлетворяются Подрядчиком, если эти детали,
агрегаты и узлы предоставлены и установлены Подрядчиком.
7. Сроки действия муниципального контракта и его расторжение.
7.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами и действует до 31.12. 2008.
7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту
должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
муниципального контракта разрешаются путем переговоров, или
рассматриваются в Арбитражном суде.
8.4. По вопросам, неурегулированным в настоящем муниципальным контракте,
стороны руководствуются действующим законодательством.
8.5. Прекращение действия контракта не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение, а также от исполнения возникших до
даты прекращения действия контракта обязательств, в том числе по оплате
за фактически оказанные услуги или оказанию предварительно оплаченных
услуг.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Администрация города Королёва Московской области
141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом No1.
ИНН 5018034320, КПП 501801001,
УФК по Московской области (ФКУ Администрации города Королёва Московской
области (Администрация города Королёва Московской области л/с 03 901 000
005))
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
Сч. No 40204810700000002250,
БИК 044583001
Первый заместитель
главы администрации
___________________ А.Б.Капустян Подрядчик
От Подрядчика
_________________________
м.п.
м.п.
Приложение
к муниципальному контракту
от ____ 2008 года No____
Техническое задание на оказание услуг
по плановому техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей
марки Форд для Администрации города Королёва Московской области.
I. Требования к Подрядчику
1. Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
2. Подрядчик должен гарантировать, что качество запчастей, оборудования
и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для
выполнения работ, соответствуют государственным стандартам и имеют
соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы,
удостоверяющие их качество.
3. Подрядчик несет риски случайной утраты или случайного повреждения
объекта (автомобиля) принятого на обслуживание.
4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобиля, после
выполнения планового технического обслуживания или ремонта обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную его эксплуатацию,
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
5. Подрядчик обязан устранить все поломки и дефекты, которые возникнут
во время гарантийного периода своими силами и за свой счет с заменой
неисправных запасных частей или переделкой работ в соответствии с
требованиями, указанными в п.2., если он не докажет, что поломки и
дефекты произошли вследствие неправильной эксплуатации автомобиля.
2. Требования к услугам и качеству услуг
1. Сервисный центр Подрядчика должен производить плановое
техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки Форд в соответствии
с перечнем регламентных работ, предусмотренных заводом - изготовителем
для данной марки автомобилей, и осуществлять ремонт этих автомобилей.
2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при
этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные работы:
- слесарные работы - сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
заказа-наряда, без ограничения пробега;
- кузовные работы - сроком на 6 (шесть) месяцев с даты подписания
заказа-наряда, без ограничения пробега;
- регулировочные работы - сроком на 15 (пятнадцать) дней или 1000 км
пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
4. Перечень автомобилей, подлежащих плановому техническому обслуживанию
в IV квартале 2008 года приведен в таблице.
Таблица
No п/п Марка автомобиля Гос. No
автомобиля Год выпуска
Пробег
автомобиля на сентябрь 2008 Мощность двигателя
(л.с.)
1. Форд-Фокус А 500МН 90 2004 165 000 км 100
2. Форд-Фокус С 797МО 50 2004 157 000 км 115
3. Форд-Мондео А 331 МО 50 2003 104 000 км 145
4. Форд-Фокус У 479 МВ 150 2007 40 000 км 100
5. Форд-Фокус А 408 МО 50 2008 20 000 км 100
6. Форд-Фокус А 718 МО 50 2002 173 000 км 100
3.Условия оплаты и срок оказания услуг
1. Максимальная цена контракта составляет 400 000,0 руб. (Четыреста
тысяч руб.).
2. Оплата за оказанные услуги производится муниципальным
заказчиком по безналичному расчету на основании выставленных Подрядчиком
счета, счета фактуры и заказа-наряда с указанием перечня работ,
использованных запасных частей, подписанного обеими сторонами.
3. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств на
финансирование муниципального контракта.
4. Стоимость услуг, указанная Подрядчиком в таблице цен (Приложение
No4), должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока
действия контракта.
5. Муниципальный контракт заключается по цене, предложенной
победителем в котировочной заявке.
4. Срок оказания услуг - октябрь - декабрь 2008 года.
