Приложение No 5

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No 

на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке автоматической установки
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при
пожаре

г. Королёв, Московская область

"      "             200     г.

МОУ Гимназия No11 г. Королева М.О., именуемый в дальнейшем "Заказчик", в
лице Директора Тимчишиной Л.Н., действующего на основании Устава с одной
стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ____________________________, действующего на
основании _____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый
в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

Предмет контракта.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя  обязанности по
выполнению работ по монтажу автоматической установки пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на и
их согласование в ОГПН - далее по тексту "Работы" на объекте Заказчика:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия No11,
расположенного по адресу г.Королев ул. Школьная д.No8. 

Настоящий контракт составлен на основании Протокола заседания
котировочной комиссии No от _________ г.

Обязанности сторон.

Исполнитель выполняет работы , указанные п.1.1 настоящего контракта, на
основании лицензии выданной Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий No_____________________., дающей право на выполнение
данного вида работ на территории Российской Федерации. 

Исполнитель приступает к выполнению работ  с момента подписания
контракта. 

При производстве работ Исполнитель должен предусмотреть, что качество
материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых при
установке и монтаже системы АУПС, будет соответствовать государственным
стандартам, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

По окончании работ Исполнитель по объекту предоставляет Заказчику Акты
сдачи-приемки работ  в соответствии с установленными требованиями и
согласованных в ОГПН.

Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее качество работ с соблюдением
требований техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной
безопасности в период выполнения работ и сдать выполненные работы
Заказчику в установленном порядке в течение пяти рабочих дней

Стоимость работ и порядок расчётов по контракту.

Стоимость услуг, оказываемых по настоящему контракту составляет
__________________
(_____________________________________________________), включая НДС в
размере 18%.

Оплата осуществляется за счет средств местного бюджета.

Фактически выполненные работы оформляются актом сдачи-приемки работ.

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по мере поступления
денежных средств для финансирования настоящего контракта после
предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки работ и счета-фактуры. 

Срок действия Муниципального контракта, порядок вступления в силу и
расторжения Муниципального контракта

Контракт   вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента полного выполнения сторонами своих обязательств по  контракту.

?

?

?

I

?

?

 стоящим Контрактом работы должны быть закончены в течение пяти рабочих
дней с момента подписания контракта и сданы Заказчику по акту
сдачи-приёмки.

Заказчик  вправе отказаться от исполнения контракта  в одностороннем 
внесудебном порядке  при условии обязательного направления Исполнителю 
письменного уведомления об отказе от исполнения контракта  не менее чем
за 30 дней до предполагаемой даты отказа.

Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.

Гарантийные обязательства

"Исполнитель" гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в
сроки, определенные условиями настоящего контракта;

Ответственность сторон

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

За нарушение Подрядчиком условий настоящего Контракта, он уплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости услуг, выполненных с
нарушениями, что не освобождает его от устранения нарушений.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих
влияние на выполнение сторонами обязательств по настоящему контракту,
или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения
этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего
контракта или той его части, которая подлежит выполнению после
наступления обстоятельств форс-мажора.

Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению
обязательств по настоящему контракту.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, любая
из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой
возмещения возможных убытков.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана
предоставить для их подтверждения документ компетентного
государственного органа.

Срок действия контракта и особые условия.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его
подписания и действует до момента полного выполнения сторонами своих
обязательств по  контракту.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
Сторонами.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью
настоящего Контракта.

Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

 "Заказчик"

МОУ Гимназия No11 

г. Королев, ул. Комсомольская, д.12

ИНН/КПП 5018045019/501801001 УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г.Королёва (МОУ Гимназия No11. л/с 03904000010)). БИК
044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России
 г. Москва 705

Директор 

________________________Л.Н.Тимчишина	"Исполнитель"

______________________  ______________________

                                   М.П.