Приложение No 5
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No
г. Королёв, Московская область
" " 200 г.
МОУ Гимназия No11 г. Королева М.О., именуемый в дальнейшем "Заказчик", в
лице Директора Тимчишиной Л.Н., действующего на основании Устава с одной
стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ____________________________, действующего на
основании _____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый
в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
Предмет контракта.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ
проектной документации по разделу "Электроснабжение и электроосвещение"
объектов Заказчика и их согласование - далее по тексту "Работы" на
объектах Заказчика.
Настоящий контракт составлен на основании Протокола заседания
котировочной комиссии No от _________ г.
Обязанности сторон.
Исполнитель выполняет проектные работы, указанные п.1.1 настоящего
контракта, на основании лицензии _________________ No__________, дающей
право на выполнение данного вида работ на территории Российской
Федерации.
При разработке проектов Исполнитель должен предусмотреть, что качество
материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых при
дальнейшей установке и монтаже системы, будет соответствовать
государственным стандартам, техническим условиям, и иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
По окончании работ Исполнитель по каждому отдельному объекту
предоставляет Заказчику четыре оригинальных экземпляра проекта
разработанных в соответствии с установленными требованиями.
Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее качество работ с соблюдением
требований техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной
безопасности в период выполнения работ и сдать выполненные работы
Заказчику в установленном порядке в течение 5 рабочих дней, с момента
подписания контракта.
Стоимость работ и порядок расчётов по контракту.
Стоимость услуг, оказываемых по настоящему контракту составляет
___________ рублей ____ коп. (), включая НДС в размере 18%.
Оплата осуществляется за счет средств местного бюджета.
Фактически выполненные работы оформляются актом сдачи-приемки работ.
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по мере поступления
денежных средств для финансирования настоящего контракта после
предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки работ и счета-фактуры.
Срок действия Муниципального контракта, порядок вступления в силу и
расторжения Муниципального контракта
Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2008 года.
Все обусловленные настоящим Контрактом работы должны быть закончены
через 5 рабочих дней, с момента подписания контракта и сданы Заказчику
по акту сдачи-приёмки.
I
?
&
а в одностороннем внесудебном порядке при условии обязательного
направления Исполнителю письменного уведомления об отказе от исполнения
контракта не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа.
Если в течение 60 дней после начала переговоров Заказчик и Исполнитель
не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может
потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в
соответствии с законами Российской Федерации.
Гарантийные обязательства
"Исполнитель" гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в
сроки, определенные условиями настоящего контракта;
Ответственность сторон
За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение Подрядчиком условий настоящего Контракта, он уплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости услуг, выполненных с
нарушениями, что не освобождает его от устранения нарушений.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих
влияние на выполнение сторонами обязательств по настоящему контракту,
или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения
этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего
контракта или той его части, которая подлежит выполнению после
наступления обстоятельств форс-мажора.
Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению
обязательств по настоящему контракту.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев, любая
из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой
возмещения возможных убытков.
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана
предоставить для их подтверждения документ компетентного
государственного органа.
Срок действия контракта и особые условия.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания
по "31" декабря 2008 г. включительно.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
Сторонами.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
применяются нормы законодательства Российской Федерации.
Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
"Заказчик"
МОУ Гимназия No11
г. Королев, ул. Комсомольская, д.12
ИНН 5018045019 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва
(МОУ Гимназия No11. л/с 03904000010)). БИК 044583001; р/с
40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Директор
________________________Л.Н.Тимчишина "Подрядчик"
_______________
М.П.
