Приложение No 5
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No
на выполнение работ по замене малых форм МДОУ No11,проспект Королёва
д.4а и МДОУ No12
проспект Королёва дом 11б в городе Королёве Московской области.
город Королёв, Московская область " "
______________08г.
Городской комитет образования Администрации города Королёва Московской
области, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице
председателя Гринько Натальи Петровны, действующего на основании Устава,
Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской
области именуемый в дальнейшем "Заказчик по сопровождению выполнения
работ", в лице начальника Управления Михайлина Николая Алексеевича,
действующего на основании Положения с одной стороны и
__________________________________________________________ , именуемое в
дальнейшем "Подрядчик" в лице директора
______________________________________, действующего на основании Устава
и лицензии No ________________________________ от
__________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, Протокола котировочной комиссии No от 2008г.
на основании заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту
- Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. "Муниципальный заказчик" и "Заказчик по сопровождению выполнения
работ" (далее по тексту - "Заказчик") поручают, а "Подрядчик" принимает
на себя выполнение работ по замене малых форм МДОУNo11, МДОУ No12 в
городе Королёве Московской области:
Замена малых форм
1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, СНиП, МДС, СанПиН, технике безопасности и условиям
Контрактных обязательств.
1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающейся сметной документацией (Приложения No1, No2),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленной на
основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для
Московской области.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, согласно конкурсному
предложению "Подрядчика" составляет
______________(_______________________________), в том числе НДС 18 %,
из них:
Замена малых форм МДОУNo11 - ______________
(____________________________-----) в том числе НДС 18%.
Замена малых форм МДОУNo12 - ____________________
(_____________________________), в том числе НДС 18%.
2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определён
"Бюджет Московской области".
2.3. "Муниципальный заказчик" производит выплату аванса "Подрядчику" в
размере 30 (Тридцать) % от сметной стоимости работ, указанной в пункте
2.1.
2.4. "Муниципальный заказчик" производит окончательный расчет с
"Подрядчиком" после завершения работ, отдельно по каждому объекту,
указанному в п.1.1. настоящего Контракта, за фактически выполненные
объемы работ после подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) и
справки (КС-3), отдельно по каждому Объекту, указанному в п.1.1
настоящего Контракта, с учетом ранее выплаченного аванса и передачи
"Муниципальному заказчику" и "Заказчику" всей необходимой документации
по выполненной работе, с учётом конкурсного предложения "Подрядчика", о
чём составляется Акт, отдельно по каждому Объекту, указанному в п.1.1
настоящего Контракта, согласно , который подтверждает сумму, подлежащую
оплате за выполненные работы по настоящему Контракту.
2.5. "Муниципальный заказчик" по согласованию с "Подрядчиком" в ходе
исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10
(Десять) % предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при
выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, о чем
Сторонам заключается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту.
2.6. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту без согласования с "Муниципальным заказчиком" и "Заказчиком",
оплачивает эти работы за свой счет.
2.7. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Муниципальным
заказчиком" по мере поступления денежных средств из соответствующих
бюджетов, направленных на финансирование работ по Объекту.
2.8. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Муниципальным
заказчиком".
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту " " _______ 2008 г.
3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "31" марта 2008 г.
3.3. Изменение сроков начала и окончания работ по настоящему Контракту
оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
3.4. "Подрядчик" имеет право досрочно выполнить и сдать работы
"Муниципальному заказчику" и "Заказчику", а "Муниципальный заказчик"
оплатить выполненные работы.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества.
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически
выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки
(КС-3), с учетом конкурсного предложения "Подрядчика" (Протокол
котировочной комиссии No от 2008г.) и Расчетных
индексов, действующих на день (месяц) заключения Контракта и не
подлежащих изменению в течение всего срока действия настоящего
Контракта.
4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика", "Муниципального заказчика", "Заказчика" и
при необходимости других заинтересованных и привлеченных организаций в
соответствии с требованиями СНиП, МДС, и сметной документации.
4.3. В случае выполнения "Подрядчиком" скрытых работ их готовность
должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых
работ с "Муниципальным заказчиком" и "Заказчиком".
4.4. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
"Муниципальным заказчиком" и "Заказчиком", или они не были информированы
об этом, "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых
работ по указанию "Муниципального заказчика" и (или) "Заказчика", а
затем за собственный счет восстановить её.
4.5. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации
Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт,
с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их исправления.
Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3 (Три) дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Муниципальному заказчику" и
"Заказчику" составить акт в одностороннем порядке, подписать его и
считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется
"Подрядчику" и является обязательным для "Подрядчика", а указанные в нем
недостатки (дефекты) подлежат устранению "Подрядчиком" и за его счет, в
срок указанный в акте.
4.6. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе
плановых и внеплановых объездов уполномоченными представителями
"Муниципального заказчика" и "Заказчика", в присутствии представителя
"Подрядчика". Внеплановый контроль производится в дни, которые
"Муниципальный заказчик" и "Заказчик" определяют по своему усмотрению.
4.7. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.
5. Права и обязательства Сторон.
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик"
обязуется:
5.1.1. предоставить сметную документацию, необходимую для производства
работ по Объекту, составленную на основании сборников территориальных
единичных расценок (ТЕР) для Московской области;
5.1.2. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Муниципальному заказчику" и "Заказчику" в
установленный Контрактом срок в состоянии, обеспечивающем нормальную
эксплуатацию Объекта;
5.1.3. производить работы в полном соответствии со сметной документацией
к настоящему Контракту, отвечающие требованиям государственных
стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности;
5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты
лабораторных испытаний и др.);
5.1.6. применять конструкции, изделия, материалы и поставляемое
оборудование, отвечающие требованиям строительных норм и правил,
государственных стандартов РФ и других нормативных документов;
5.1.7. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки
выполненных работ;
5.1.8. уведомлять "Муниципального заказчика" и "Заказчика" в письменной
форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему
Контракту, не учтенных в сметной документации;
5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды;
5.1.10. по требованию "Муниципального заказчика" и "Заказчика"
предоставить информацию и документацию, связанную с ходом выполнения
работ;
5.1.11. предоставить "Муниципальному заказчику" в течение 5 (Пять) после
подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) счёт - фактуру, оформленную
по правилам, установленным Налоговым кодексом РФ;
??$??$????5.1.12. направить своего представителя для участия в
составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в
течение проведения работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их
устранения, не позднее 3 (Три) дневного срока со дня получения
письменного уведомления "Заказчика";
5.1.13. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002 No 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в РФ",
имеет право:
5.1.13. запрашивать и получать в установленном порядке у "Муниципального
заказчика" и "Заказчика" документацию и информацию, необходимые для
выполнения работ для нужд "Муниципального заказчика";
5.1.14. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Муниципального
заказчика", в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.1.15. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Муниципального
заказчика" и (или) "Заказчика", согласно Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. согласовать представленную сметную документацию на выполнение
работ по настоящему Контракту;
5.2.2. осуществлять совместно с "Муниципальным заказчиком" контроль над
ходом и качеством выполняемых работ с соблюдением сроков их выполнения;
5.2.3. осуществлять совместно с "Муниципальным заказчиком" контроль за
качеством применяемых сырья и материалов;
5.2.4. осуществлять совместно с "Муниципальным заказчиком" приемку
выполненных работ;
5.2.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.5. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Муниципального заказчика" по настоящему Контракту;
5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту.
5.3. Для выполнения настоящего Контракта "Муниципальный заказчик"
обязуется:
5.3.1. утвердить сметную документацию, необходимую для производства
работ по Объекту;
5.3.2. совместно с "Заказчиком" осуществлять контроль над ходом и
качеством выполняемых работ с соблюдением сроков их выполнения;
5.3.3. совместно с "Заказчиком" осуществлять контроль за качеством
применяемых сырья и материалов;
5.3.4. совместно с "Заказчиком" осуществлять приемку выполненных работ;
5.3.5. обеспечить оплату выполненных работ, в соответствии с пунктом 2
настоящего Контракта,
имеет право:
5.3.6. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Муниципального заказчика" по настоящему Контракту;
5.3.7. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.3.8. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ.
6. Гарантии выполненных работ.
6.1. "Подрядчик" гарантирует:
6.1.1. нормальную эксплуатацию Объекта в течение 24 (Двадцать четыре)
месяца, при условии правильной эксплуатации Объекта.
6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные
в пункте 4.5. Контракта, а так же и в период гарантийного срока
эксплуатации.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе
эксплуатации Объекта.
7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
по вине "Муниципального заказчика" - последний обязан возместить
"Подрядчику" фактически произведенные затраты;
по вине "Подрядчика - последний обязан возместить "Муниципальному
заказчику" понесенные им убытки.
7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
8. Расторжение Контракта.
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.
9. Особые условия.
9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по
Объекту.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Три) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Муниципальным заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления
уведомления другой стороне, с уведомлением об этом "Заказчика". Решение
о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств
непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 3 (Три) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой
находятся у "Заказчика" и третий у "Муниципального заказчика".
9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пять) дневный срок уведомить об этом
друг друга.
10.2. Реквизиты Сторон:
"Муниципальный заказчик"
Городской комитет образования Администрации г.Королёва
Юридический адрес: 141070, М. обл., г. Королёв, ул.Октябрьская, д.8а
ИНН 5018035638 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No __________________
ИНН 5018035638/501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования
Администрации г.Королёва. л/с 03904502002)).
БИК 044583001; р/с 40204810700000002250
Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Председатель Городского комитета образования
_________________ Н.П. Гринько
"___" _____________ 2008 г.
М. П. "Заказчик"
Управление по благоустройству администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02008100540 (Управление по благоустройству
г.Королёва л/с No__________________)),
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
БИК 044583001
Начальник Управления
___________________ Н.А.Михайлин
"___" _____________ 2008 г.
М. П. "Подрядчик"
Директор
________________
"___" _____________ 2008 г.
М.П.
