Приложение 1 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Дата: Председателю ГК образования Н.П.Гринько Уважаемая Наталья Петровна! Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществлять поставку спортивного инвентаря и оборудования для нужд образовательных учреждений Городского комитета образования Администрации г. Королева Московской области в течение двух рабочих дней с момента поступления 30% предоплаты на расчетный счет поставщика __________________________________________________________________ (сумма цифрами) ( ) руб., (сумма прописью) в соответствии с техническим заданием. Цена Товара указана с учетом всех налогов и прочих расходов, связанных с поставкой и установкой мебели в адрес получателя. Оплата Товара производится по мере поступления денежных средств для финансирования контракта, предусмотрен авансовый платеж в размере 30%. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. ____________________ _____________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение 2 Анкета участника Каждое юридическое лицо должно заполнить данную Форму. Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность (гражданство): ________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) Приложение 3 Техническое задание на поставку спортивного инвентаря и оборудования для нужд образовательных учреждений Городского комитета образования Администрации г. Королева Московской области Общие требования к продукции Соответствие поставляемого товара техническому заданию. Продукция д.б. экологически чистой и безопасной, что д.б. подтверждено сертификатом РФ. Качество товара должно соответствовать всем требованиям государственных стандартов (действующих ГОСТов). Товар должен иметь товарный вид, быть без дефектов и иметь соответствующую упаковку. Требования к доставке, разгрузке и установке Доставка продукции: В течение 2 рабочих дней с момента поступления 30% оплаты на расчетный счет поставщика. Осуществляться 1 раз, транспортом Поставщика по адресам учреждений ГК образования; Полностью исключать возможность порчи товара, а так же нарушение тары и упаковки. Разгрузка товара должна осуществляться Поставщиком. Перечень закупаемой продукции Наименование 2 школа 3 школа 15 школа 5 школа Всего ед. Граната для метания спортивная 0,5 кг 12 12 12 12 48 Бревно гимнастическое напольное 3 м 2 2 Канат для лазания.5м.х/б d=45 мм 2 1 3 Канат для перетягивания (длина 10 м.).х/б d=45 мм 2 1 1 4 Козёл гимнастический прыжковый переменной высоты 1 1 2 Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 1 1 Мат гимнастич. поролоновый 2х1х0,1 (плотность поролона 25кг/м3) 3 10 4 6 23 Медицинбол 1 кг (иск. кожа, рез. крошка) 15 8 8 31 Медицинбол 2 кг (искожа, рез. крошка) 15 8 8 31 Медицинбол 3 кг (искожа, рез. крошка) 15 8 8 31 Мостик гимнастический жёсткий 2 1 3 Обруч гимн. диам. 750мм утяж. 580гр. (диам. трубы. 19мм) 30 10 20 60 Перекладина гимнастическая универсальная 1 1 Перекладина навесная металлическая 5 4 4 4 17 Скакалка L -2, 8м шнур из ПВХ, ручка деревянная 50 30 30 25 135 Скамейка гимнастическая, длина 3,5 м 4 4 0 8 Стенка гимнастическая 2800х1000 10 10 20 Брусья навесные для стенки гимнастической 5 4 4 13 Гантели разборные с винтовым крепл. гайками - 12 кг 12 10 22 Гиря - 16 кг 2 2 4 Ракетки для настольного тенниса ``Donic Shildkrot 450'' или аналог 12 12 Стол теннисный складной передвижной STIGA Star Roller. или аналог 2 2 Мяч б/б SPALDING Never Flat р.7, синт.-композит или аналог 5 5 Мяч б/б WINNER Grippy, р. 7, композ. резина, оранж. или аналог 10 10 10 30 Мяч б/б WINNER Grippy р.5, композ. резина, оранж. или аналог 10 5 10 25 Щит баск. трен.в сборе с фермой и кольцом-1200х900 (фан 15-18мм) 2 2 Мяч в/б MIKASA MGV260 синт.кожа, р. 5, маш. сшивка или аналог 10 15 10 35 Сетка волейбольная массовая д=2,2мм белая или зеленая. 1 1 Трос с устройством натяжения ( талреп ) для сетки в/б, бадм., тенниса. 1 1 Стойки волейбольные зальные 1 1 Ворота мини-футбольные ( гандбольные ) передвижные (на шпильке), складные, металлические, игровые. Соответствуют требованиям IHF.(пара) 1 1 Сетка мини-футбольная массовая без г/с д=2,6мм, ячейка 100х100. (пара) 1 1 Мяч миниф/б SELECT Futsal Master сверхпрочный матовый ПУ, р.4 или аналог 3 3 Мяч ф/б WINNER Speedy Top матовая синт. кожа ПУ, р.5 (бело-черный) или аналог 4 10 15 5 34 ИТОГО 172 176 116 147 612 Реестр грузополучателей Адрес Телефон Статус ОУ Директор ул.Стадионная, д.4а 519-44-65с 519-52-68 519-27-50 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа No 2 "имени В.М. Михайлова" Иванова Марина Юрьевна ул.Мичурина, д.25 512-92-73с 512-25-06 Муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная средняя школа No 3 Миняева Нелли Умаровна Октябрьский б-р, д.33 511-81-32с 511-81-31 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа No 5 Шацкова Марина Васильевна ул.Дзержинского, д.20а 512-62-50 512-60-14 512-65-66 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа No 15 Мальгинова Татьяна Юрьевна Приложение 4 ТАБЛИЦА ЦЕН на поставку спортивного инвентаря и оборудования Ё ? ? ж ж ????? ????(???? ????(???? ?????? ????? Ff? Ворота мини-футбольные ( гандбольные ) передвижные (на шпильке), складные,металлические,игровые.Соответствуют требованиям IHF.(пара) 1 Сетка мини-футбольная массовая без г/с д=2,6мм, ячейка 100х100. (пара) 1 Мяч миниф/б SELECT Futsal Master сверхпрочный матовый ПУ, р.4 или аналог 3 Мяч ф/б WINNER Speedy Top матовая синт.кожа ПУ, р.5 (бело-черный) или аналог 34 ИТОГО 612 Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. ____________________ _______________ (подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.) Приложение No 5 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No _______ на поставку спортивного инвентаря и оборудования для нужд образовательных учреждений Городского комитета образования Администрации г. Королева Московской области г. Королев МО _________________ Городской комитет образования Администрации г. Королева Московской области, в лице Председателя Гринько Н.П., действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________________________ в лице Генерального директора ______________________., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки спортивного инвентаря и оборудования для нужд образовательных учреждений Городского комитета образования Администрации г. Королева Московской области в количестве и ассортименте и по цене указанным в техническом задании (Приложение No1), (далее по тексту - Товар), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.2. Товар поставляется в образовательные учреждения, далее Получатели, в соответствии с реестром грузополучателей (Приложение No2), один раз, в количестве указанным в Графике поставки (Приложение No3). 1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту должен соответствовать требованиям стандартов, технических условий Российской Федерации. На Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, Поставщик должен предоставлять сертификаты соответствия. 1.4. Настоящий Контракт заключается на основании Протокола ________________________ заседания котировочной комиссии. ЦЕНА 2.1. Стоимость настоящего Контракта составляет __________________________________, в том числе все налоги и доставка. 2.2. Цена Товара должна оставаться фиксированной на протяжении срока действия настоящего Контракта. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА 3.1. Заказчик оплачивает Товар в соответствии с утвержденным сторонами техническим заданием (Приложение No1). 3.2. Оплата Товара производится по мере поступления денежных средств для финансирования настоящего контракта, предусмотрен авансовый платеж в размере 30%. 3.3. Окончательная оплата осуществляется за счет областных субвенций в российских рублях на основании выставляемых счетов-фактур. ПОСТАВКА ТОВАРА 4.1. Сроки поставки 4.1.1. Поставка Товара осуществляется в адрес Получателя в течение 2 дней с момента 30% предоплаты. Время поставки Товара предварительно оговаривается. 4.1.2. Поставщик обязуется поставлять Товар своим транспортом и осуществлять разгрузку Товара по адресу Получателя Товара своими силами в присутствии представителя Получателя Товара. 4.1.4. Доставка и разгрузка должна полностью исключать возможность порчи и загрязнения Товара, или его упаковки. 4.1.5. Под датой поставки Товара понимается дата предоставления Поставщиком общей товарной накладной и счета-фактуры. 4.2. Порядок сдачи и приемки Товара 4.2.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком, по качеству - согласно сертификату, (или другому документу, подтверждающему качество товара, государственного образца), по количеству - согласно накладной. 4.2.2. Накладная составляется в 3-х экземплярах и подписывается со стороны Заказчика - материально ответственным лицом Получателя с обязательной расшифровкой подписи. Один экземпляр накладной остается у Поставщика, второй у Заказчика, третий - у Получателя. 4.2.3. По факту полной разовой поставки, на основании подписанных Получателями накладных, составляется общая товарная накладная и счет-фактура, которые подписываются Сторонами. Один экземпляр счет фактуры и товарной накладной остается у Заказчика, а второй передается Поставщику. 4.2.4. В случае получения Заказчиком Товара ненадлежащего качества или несоответствующего оговоренным условиям, представители Сторон обязаны составить соответствующий акт о выявленных недостатках. Указанные недостатки должны быть устранены Поставщиком в течение 2 (двух) дней со дня подписания сторонами акта с перечнем недостатков продукции. 4.2.5. Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества без расходов со стороны Заказчика. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать установленным Российским стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, хранения и использоваться строго по назначению. КАЧЕСТВО ТОВАРА 6.1. Качество Поставляемого Товара должно соответствовать установленным Российским стандартам. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 7.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Поставщику письменное уведомление за 3 дня до расторжения Контракта в случае нарушения Поставщиком условий Контракта, а так же в случае если Поставщик обанкротился (возбуждено в арбитражном суде дело о несостоятельности (банкротстве)) или стал неплатежеспособным. 7.2. Поставщик вправе расторгнуть Контракт, направив Заказчику письменное уведомление за 10 дней до расторжения Контракта, в случае нарушения Заказчиком пункта 3.1.и 3.2. настоящего Контракта. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. В случае не устранения Поставщиком выявленных дефектов в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара, подлежащей замене. 8.2. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки и оплатить неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта. 8.3. За необоснованный отказ от приема заказанного Товара Заказчик обязан оплатить Поставщику неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не принятого Товара и возместить причиненные убытки. 8.4. При возникновении задолженности по оплате за поставленный Товар, Поставщик вправе приостановить в одностороннем порядке отгрузку Товара до погашения Заказчиком задолженности. В этом случае Поставщик освобождается от ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены Заказчику данными действиями. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 9.1. В случае возникновения споров Стороны обязуются принимать все меры для их разрешения путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор разрешается арбитражным судом. 9.2. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 10.1 Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки качества Товара. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания по 31 декабря 2008 года включительно. 11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Контрактом. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 1экземпляр - остается у Заказчика, 2 экземпляр - возвращается Поставщику. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: Городской комитет образования Администрации г.Королева 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а, УФК по Московской области (Отделение по г. Королеву УФК по Московской области (Городской комитет образования. л/с 03904510002)). ИНН/КПП 5018035638/501801001 БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 тел. 516-88-17, 516-58-66 e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru" gk_obraz@korolev-net.ru Председатель ________________________Н.П.Гринько![]()