Приложение 1 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Дата: Председателю ГК образования Н.П.Гринько Уважаемая Наталья Петровна! Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществлять поставку школьных досок для нужд образовательных учреждений Городского комитета образования Администрации г. Королева Московской области не позднее 25 декабря 2008 года __________________________________________________________________ (сумма цифрами) ( ) руб., (сумма прописью) в соответствии с техническим заданием. Цена Товара указана с учетом всех налогов и прочих расходов, связанных с поставкой и установкой мебели в адрес получателя. Оплата Товара производится по мере поступления денежных средств для финансирования контракта, предусмотрен авансовый платеж в размере 30%. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. ____________________ _____________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) Приложение 2 Анкета участника Каждое юридическое лицо должно заполнить данную Форму. Таблица 1 1 Наименование фирмы: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 2 Адрес юридический: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес фактический: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ Адрес почтовый: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 3 Телефон: (с указанием кода города): _________________________________________ 4 Факс: (с указанием кода города): ____________________________________________ Адрес электронной почты: _________________________________________________ Адрес страницы в Internet: __________________________________________________ 5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации: ____________ 6 Банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (должность, Ф.И.О.) для индивидуального предпринимателя Таблица 2 1 Фамилия: _____________________________________________ Имя: ______________________________________________ ___ Отчество: _____________________________________________ 2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан ________________________ _________________________________________________________, дата___________ 3 Национальная принадлежность (гражданство): ________________________________ 4 Место жительства: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __ 5 Контактный телефон (с указанием кода города): _______________________________ 6 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:_____________ 7 Банковские реквизиты_____________________________________________________ ______________________ ______________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) Приложение 3 Техническое задание на поставку школьных досок для нужд образовательных учреждений Городского комитета образования Администрации г. Королева Московской области Общие требования к продукции 1. Товар должен быть разгружен в адрес получателя; 2. Поставка должна быть выполнена не позднее 25 декабря 2008 года. 3. Товар должен иметь товарный вид, быть без дефектов и иметь соответствующую упаковку. 4. Качество товара должно подтверждаться сертификатами (паспортами) качества завода изготовителя. Требования к доставке, разгрузке и установке Доставка продукции: Не позднее 25 декабря 2008 года. Осуществляться 1 раз, транспортом Поставщика по адресам учреждений ГК образования; Полностью исключать возможность порчи товара, а так же нарушение тары и упаковки. Разгрузка товара должна осуществляться Поставщиком. Изменение качественных характеристик Товара возможно только в сторону улучшения. Перечень закупаемой продукции наименование доска маркерная трехэлементная доска меловая пятиэлементная доска трехэлементная комби (маркер+мел) доска меловая трехэлементная доска односекционная меловая доска односекционная маркерная школа высота 1200, длина 3500, изготовлена из высококачественного листа класса DELUX высота 1200, длина 1700, изготовлена из высококачественного листа класса DELUX итого МОУ СОШ No7 1 1 2 МОУ Гимназия No 9 4 4 8 МОУ СОШ No10 3 2 2 1 8 МОУ СОШ No12 5 5 МОУ СОШ No13 2 2 1 5 МОУ СОШ No16 1 2 3 МОУ Гимназия No 17 2 1 1 1 5 МОУ Гимназия No 18 2 1 3 МОУ БСОШ-6 1 1 2 МОУ ПСОШ-2 1 5 2 8 Итого 17 1 11 12 2 6 49 Реестр грузополучателей Адрес Телефон Статус ОУ Директор ул.Октябрьская, д.23 516-65-98 516-58-53с Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа No 7 Медведев Геннадий Николаевич Кооперативный пр-д, д. 1 519-58-57с 519-46-24 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия No 9 Хабарова Валентина Васильевна ул.Дзержинского, д.5 519-21-04с 519-19-14 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа No 10 Москвина Наталия Борисовна ул.Комсомольская, д.10 515-70-07с 515-21-91 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа No 12 Богачева Татьяна Александровна ул.Терешковой, д.7 511-56-75 511-83-82с Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа No 13 Сухова Ирина Ивановна ул.Сакко и Ванцетти, д.12а 511-30-12с 511-83-65 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа No 16 Клесарева Валентина Васильевна ул.Сакко и Ванцетти, д.28 511-37-00 511-42-90с 511-37-04 511-45-90 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия No 17 Ларина Лидия Сергеевна пр-т Космонавтов д.37б 513-48-76 519-51-80 с 519-15-88 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия No 18 Федотова Тамара Ивановна мкр. Болшево ул. Комитетский лес, д.14 515-02-55с 515-02-76 Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя школа No 6 с углубленным изучением предметов художественно эстетического цикла Симакова Татьяна Николаевна мкр. Первомайский ул. Советская, д.5 515-95-48с 515-68-38 515-69-38 Муниципальное образовательное учреждение Первомайская средняя образовательная школа No 2 Уродливченко Валентина Николаевна Приложение 4 ТАБЛИЦА ЦЕН на поставку школьных досок Наименование Характеристика Кол-во Цена Сумма доска маркерная трехэлементная высота 1200, длина 3500, изготовлена из высококачественного листа класса DELUX 17 доска меловая пятиэлементная высота 1200, длина 3500, изготовлена из высококачественного листа класса DELUX 1 доска трехэлементная комби (маркер+мел) высота 1200, длина 3500, изготовлена из высококачественного листа класса DELUX 11 доска меловая трехэлементная высота 1200, длина 3500, изготовлена из высококачественного листа класса DELUX 12 доска односекционная меловая высота 1200, длина 1700, изготовлена из высококачественного листа класса DELUX 2 доска односекционная маркерная высота 1200, длина 1700, изготовлена из высококачественного листа класса DELUX 6 ИТОГО: 49 Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического задания. ____________________ _______________ (подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.) Приложение No 5 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No _______ на поставку школьных досок для нужд образовательных учреждений Городского комитета образования Администрации г. Королева Московской области Ё Т ф ф ц > ? ????? ????(???? ????(???? ?????? ????? Ff8 $ г. Королев МО _________________ Городской комитет образования Администрации г. Королева Московской области, в лице Председателя Гринько Н.П., действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________________________ в лице Генерального директора ______________________., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки школьных досок для нужд образовательных учреждений Городского комитета образования Администрации г. Королева Московской области в количестве и ассортименте и по цене указанным в техническом задании (Приложение No1), (далее по тексту - Товар), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.2. Товар поставляется в образовательные учреждения, далее Получатели, в соответствии с реестром грузополучателей (Приложение No2), один раз, в количестве указанным в Графике поставки (Приложение No3). 1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту должен соответствовать требованиям стандартов, технических условий Российской Федерации. На Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, Поставщик должен предоставлять сертификаты соответствия. 1.4. Настоящий Контракт заключается на основании Протокола ________________________ заседания котировочной комиссии. ЦЕНА 2.1. Стоимость настоящего Контракта составляет __________________________________, в том числе все налоги и доставка. 2.2. Цена Товара должна оставаться фиксированной на протяжении срока действия настоящего Контракта. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА 3.1. Заказчик оплачивает Товар в соответствии с утвержденным сторонами Протоколом соглашения о контрактной стоимости товара. 3.2. Оплата Товара производится по мере поступления денежных средств для финансирования настоящего контракта, предусмотрен авансовый платеж в размере 30%. 3.3. Окончательная оплата осуществляется за счет областных субвенций в российских рублях на основании выставляемых счетов-фактур. ПОСТАВКА ТОВАРА 4.1. Сроки поставки 4.1.1. Поставка Товара осуществляется в адрес Получателя до 25 декабря 2008 года. Время поставки Товара предварительно оговаривается. 4.1.2. Поставщик обязуется поставлять Товар своим транспортом и осуществлять разгрузку Товара по адресу Получателя Товара своими силами в присутствии представителя Получателя Товара. 4.1.4. Доставка и разгрузка должна полностью исключать возможность порчи и загрязнения Товара, или его упаковки. 4.1.5. Под датой поставки Товара понимается дата предоставления Поставщиком общей товарной накладной и счета-фактуры. 4.2. Порядок сдачи и приемки Товара 4.2.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком, по качеству - согласно сертификату, (или другому документу, подтверждающему качество товара, государственного образца), по количеству - согласно накладной. 4.2.2. Накладная составляется в 3-х экземплярах и подписывается со стороны Заказчика - материально ответственным лицом Получателя с обязательной расшифровкой подписи. Один экземпляр накладной остается у Поставщика, второй у Заказчика, третий - у Получателя. 4.2.3. По факту полной разовой поставки, на основании подписанных Получателями накладных, составляется общая товарная накладная и счет-фактура, которые подписываются Сторонами. Один экземпляр счет фактуры и товарной накладной остается у Заказчика, а второй передается Поставщику. 4.2.4. В случае получения Заказчиком Товара ненадлежащего качества или несоответствующего оговоренным условиям, представители Сторон обязаны составить соответствующий акт о выявленных недостатках. Указанные недостатки должны быть устранены Поставщиком в течение 2 (двух) дней со дня подписания сторонами акта с перечнем недостатков продукции. 4.2.5. Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества без расходов со стороны Заказчика. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать установленным Российским стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, хранения и использоваться строго по назначению. КАЧЕСТВО ТОВАРА 6.1. Качество Поставляемого Товара должно соответствовать установленным Российским стандартам. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 7.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Поставщику письменное уведомление за 3 дня до расторжения Контракта в случае нарушения Поставщиком условий Контракта, а так же в случае если Поставщик обанкротился (возбуждено в арбитражном суде дело о несостоятельности (банкротстве)) или стал неплатежеспособным. 7.2. Поставщик вправе расторгнуть Контракт, направив Заказчику письменное уведомление за 10 дней до расторжения Контракта, в случае нарушения Заказчиком пункта 3.1.и 3.2. настоящего Контракта. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. В случае не устранения Поставщиком выявленных дефектов в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара, подлежащей замене. 8.2. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки и оплатить неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта. 8.3. За необоснованный отказ от приема заказанного Товара Заказчик обязан оплатить Поставщику неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не принятого Товара и возместить причиненные убытки. 8.4. При возникновении задолженности по оплате за поставленный Товар, Поставщик вправе приостановить в одностороннем порядке отгрузку Товара до погашения Заказчиком задолженности. В этом случае Поставщик освобождается от ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены Заказчику данными действиями. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 9.1. В случае возникновения споров Стороны обязуются принимать все меры для их разрешения путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор разрешается арбитражным судом. 9.2. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА 10.1 Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки качества Товара. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания по 31 декабря 2008 года включительно. 11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Контрактом. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 1экземпляр - остается у Заказчика, 2 экземпляр - возвращается Поставщику. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: Городской комитет образования Администрации г.Королева 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а, УФК по Московской области (Отделение по г. Королеву УФК по Московской области (Городской комитет образования. л/с 03904510002)). ИНН/КПП 5018035638/501801001 БИК 044583001; р/с 40204810700000002250 Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 тел. 513-72-90, 513-72-88, 516-88-17, 516-58-66 e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru" gk_obraz@korolev-net.ru Председатель ________________________Н.П.Гринько![]()