Приложение 5
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No ____
на выполнение сантехнических работ в блоках А-Б, В, Г-Д, детский корпус,
поликлиника No1
в МУЗ "Городская больница No1" г. Королева Московской области
г. Королёв .
"__"
_______ 2008 г.
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница No1" г.
Королева Московской области, именуемое в дальнейшем Муниципальный
заказчик, в лице лавного врача Малинниковой Елены Юрьевны,, действующего
на основании Устава, Муниципальное учреждение "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Руководителя учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании
Устава с одной стороны и _________________________________________
__________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Подрядчик, в лице
___________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании
результатов
___________________________________________________________________ от
___________, Протокола No _______________________от _______________
заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Подрядчик принимает на
себя выполнение сантехнических работ в блоках А-Б, В, Г-Д, детский
корпус, поликлиника No1 в МУЗ "Городская больница No1"г. Королева
Московской области - (далее по тексту работы на объекте):
No Наименование объекта Наименование работ Адрес объекта
1 МУЗ "Городская больница No1"г. Королева Московской области
сантехнические работы в блоках А-Б, В, Г-Д, детский корпус, поликлиника
No1 г. Королев М.О., ул. Циолковского, д. 24
1.2. Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего
Контракта, осуществляется в соответствии со сметной документацией
(Локальный сметный расчет No ______________________), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями, заявленными на
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ от
_______________, Протокола No
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.
1.3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных
обязательств.
1.4. Настоящий Контракт составлен на основании результатов
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
от _______________,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ от
_______________ .
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно
Протоколу No
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ от _______________,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет
________руб.
(_______________________________________________________________), в том
числе НДС 18 % - __________ руб.
(_____________________________________________________________) Все
оплаты производятся Муниципальным заказчиком Подрядчику по мере
поступления денежных средств из ____________________.
Подрядчик, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с
Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой
счет.
Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику аванс на приобретение
сырья и материалов в размере 30 % от стоимости работ, указанной в п.п.
2.1., что составляет - __________руб.
(_______________________________________________________________), в том
числе НДС 18 % _________ руб.
(__________________________________________________________).
Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится Муниципальным
заказчиком после полного завершения работ по Контракту, за фактически
выполненные объемы работ после подписания Сторонами акта выполненных
работ (КС - 2) и справки КС-3, с учетом ранее выплаченного аванса, и
передачи Заказчику и Муниципальному заказчику всей необходимой
документации по выполненной работе, с учетом расчета стоимости работ,
указанной в Протоколе No
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________от __________ года, расчет
производится в течении 5 банковских дней с момента поступления бюджетных
средств на финансирование оплаты настоящего контракта, путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Муниципальный заказчик и Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе
исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренные контрактом объемов работ, при изменении потребности в
работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными
Контрактом, о чем Сторонами заключается дополнительное соглашение к
настоящему Контракту.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.
Контракт действует в течение текущего календарного года, кроме сроков
указанных в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта.
Срок начала исполнения работ - 26 мая 2008 г.
Срок окончания работ - 30 июня 2008 г.
3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего
Контракта:
4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства
работ по настоящему Контракту,
4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте из средств
соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств из
соответствующего бюджета.
4.1.3. производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Подрядчику"
аванса.
4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных
по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки
работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3),
4.1.5. производит окончательный расчет с "Подрядчиком" за выполненные
работы в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего
Контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2 п.п. 2.1., и в
п.п. 4.1.2.
4.1.6. обеспечивает "Подрядчика" закрываемым складским помещением на
территории Объектов,
выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
статьях настоящего Контракта.
4.1.7. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на
условиях предусмотренных в настоящем Контракте.
4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта:
4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения
работ по настоящему Контракту.
4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых сырья и
материалов.
4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение
актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным
заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по
приемке выполненных Подрядчиком работ.
4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку
выполненных Подрядчиком работ.
4.2.5. участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ,
подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3.
4.3. Подрядчик в течение срока действия настоящего контракта:
4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со
сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и
правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.3.2. представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную
своей печатью копию лицензии (лицензий) на право осуществления
выполняемого вида работ.
4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной
форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему
Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с
этим сметной стоимости работ.
4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком
дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или
заданием Муниципального заказчика и Заказчика, и в связи с этим, по
поручению Муниципального заказчика и Заказчика, производит необходимые
согласования с контролирующими органами.
4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование,
имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество.
4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов,
удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых
при выполнении работ.
4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора
порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.
4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых по Контракту "работ".
4.3.9. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до
получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика
последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
4.3.10. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных
работ.
4.3.11. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному
заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п.
5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
4.3.12. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик
оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в
предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения
работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Муниципальным
заказчиком, в составе своего представителя, представителя Заказчика,
представителей Подрядчика и привлекаемых Муниципальным заказчиком и
Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на
основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3.
5.2.Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный
сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком
извещения об их выполнении.
5.3. В случае выполнения Подрядчиком скрытых работ их готовность должна
быть подтверждена двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки
ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
?
?
закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он
не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем за
собственный счет восстановить ее.
Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены
недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов и/или
недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с
указанием этих недостатков и сроков их исправления.
До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск их случайного
уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
Подрядчик представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт
выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче
выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера
Муниципального контракта и его даты, периода проведения работ, адреса
объектов, полной сметной стоимости работ за подписью уполномоченного
лица Подрядчика и скрепленного его печатью.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляются
Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объемы работ, после
полного завершения работ по контракту и подписания сторонами актов
выполненных работ (КС-2) и справки КС-3, с учетом выплаченного аванса и
с учетом финансирования из источника, указанного в п. 2.1., 4.1.2. по
мере поступления средств из соответствующего бюджета с учетом расчета
стоимости работ, указанной в Протоколе ________________________________
от _________ года. В случае отсутствия финансирования выполненных работ
не по вине Муниципального заказчика процент за пользование чужими
денежными средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не
взимается.
В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой
финансирования Муниципального заказчика, Подрядчик не вправе
осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с
Муниципальным заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости
работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или
устранить допущенные недостатки (дефекты).
При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе
привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и
недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и
недостатков за счет Подрядчика, и расторгнуть с Подрядчиком настоящий
Контракт.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения
недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах
проверки качества работ, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день
просрочки по его исполнению и/или по их устранению.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по настоящему Контракту. Санкции за нарушение
контрактных обязательств возникают после выставления претензий
пострадавшей стороной или вынесения по этому вопросу судебного решения.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению
санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В
случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил
выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов,
несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба
третьим лицам и судебное разбирательство, Подрядчик возмещает
потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном
объеме.
Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за
сохранность материалов Подрядчика.
В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.3.11. Подрядчик
уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой
силы будут признаны форс-мажорными.
В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно
сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и
разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
Качественное выполнение работ в соответствии с государственными
стандартами, действующими нормами и правилами, техническими
условиями и условиями контрактных обязательств.
Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период
гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего Контракта.
На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в
течение ____месяцев. Гарантийный срок исчисляется
с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления
Подрядчиком недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - __
дня.
Подрядчик обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить
недостатки
(дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока.
Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты),
обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного
уведомления Муниципального заказчика и Заказчика.
Неявка представителя Подрядчика для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от
Муниципального заказчика и Заказчика дает основание Муниципальному
заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем порядке, подписать
его и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Указанный
Акт направляется Подрядчику и является обязательным для Подрядчика, а
указанные в нем недостатки и дефекты подлежат устранению подрядчиком, за
счет подрядчика, в срок указанный в Акте.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским
кодексом
Российской Федерации, другим действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим строительство, капитальный ремонт и
реконструкцию зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне
выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке.
В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Подрядчиком
выполняемого вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования
ее компетентными органами и не представления новой лицензии,
Муниципальный заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем
порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков Подрядчику с
передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных работ и
поручить выполнение работ другому исполнителю.
В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения
Подрядчиком порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения
работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и
Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков,
имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Подрядчика в 10 дневный
срок.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от
исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе
назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет
подрядчика, а также потребовать с Подрядчика возмещения убытков.
Подрядчик обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
объекты и прилегающую к ним территорию.
9.8. В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный
заказчик имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание
Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет
нарушение интересов Муниципального заказчика.
9.9. Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон
оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных
работ.
9.10. Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в
письменной форме.
9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены
путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной
форме.
9.14. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон настоящего
Контракта.
"Муниципальный заказчик"
МУЗ "Городская больница No 1" г. Королева Московской области
Юридический адрес: 141070, М.О. г. Королев, ул. Циолковского, д. 24
Фактический адрес: 141070, М.О. г. Королев, ул. Циолковского, д. 24
Тел. (495) 511-54-43, 511-54-52
ИНН 50 18 00 01 84,
КПП 50 18 01 001
В УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королева
л/с 029 021 005 40 (МУЗ "Городская больница No 1" г. Королева Московской
области л/с 039 050 000 35))
Р/с 402 048 107 000 000 022 50
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044 583 001
ОКПО 019 351 06
ОКОНХ 91 511
"Подрядчик"
"Заказчик"
Муниципальное учреждение
"Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королёва Московской области"
141070, г. Королев, М. обл.,
ул. Гагарина, дом 11.
ИНН 5018105268 КПП 501801001
б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.
Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03916000045) в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Главный врач Руководитель учреждения
________________ Малинникова Е.Ю. _______________ Калиничев В. Д
М.П. М.П.
