Приложение No5 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No г. Королёв " " ________2008 г. Администрация города Королёва Московской области именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы города А.Ф. Морозенко, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________, в лице____________, действующего на основании_____________ с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее -Контракт) по результатам запроса котировки цены согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от июня 2008 года No_____,. о нижеследующем: 1. Предмет муниципального контракта. 1.1. Подрядчик обязуется на основании обращения Заказчика выполнять работы по плановому техническому обслуживанию автомобилей марки Форд-Фокус, принадлежащих Заказчику, в соответствии с перечнем регламентных работ, предусмотренных заводом - изготовителем для данных марок автомобилей, и осуществлять текущий ремонт автомобилей своими силами, а?Заказчик?обязуется?принимать выполненные работы и обеспечить своевременную? оплату выполненных работ. 1.2. Сроки выполнения работ: июль- сентябрь 2008 года, срок оказания услуг по плановому техническому обслуживанию одного автомобиля не должен превышать трех дней. 1.3. Список подлежащих обслуживанию и ремонту автомобилей приводится в "Перечне автомобилей" (Приложение к настоящему Контракту, являющемся его неотъемлемой частью), с указанием моделей автомобилей, государственных регистрационных знаков. 2. Цена муниципального контракта 2.1. Цена муниципального контракта составляет руб. 00 коп. (_____рублей 00 коп.) и в том числе НДС 18% _____________ руб.00 коп. (_____рублей 00 коп.). 2.2. Заказчик производит оплату по настоящему контракту согласно выставленным счетам по мере поступления бюджетных средств. 2.3. Цена Контракта остается неизменной в период его действия. 2.4. Заказчик обязуется самостоятельно контролировать израсходование лимита денежных средств, установленного п. 2.1. Контракта, заказанные Заказчиком и выполненные Подрядчиком работы подлежат оплате. 3. Права и обязанности сторон Подрядчик обязуется: 3.1.Принять автомобиль у Заказчика, оформить предварительный заказ-наряд, установленной формы, в котором отражается состояние и комплектность автомобиля, видимые наружные повреждения, неисправности (со слов представителя Заказчика), перечисляются заказанные работы и услуги. 3.2. Выполнить плановое техническое обслуживание автомобилей Форд-Фокус в соответствии с перечнем регламентных работ, предусмотренных заводом - изготовителем для данной марки автомобиля, и работы по текущему ремонту, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте. Срок выполнения работ определяется Сторонами при оформлении каждого предварительного заказа-наряда на выполнение работ, но не превышает трех дней для планового технического обслуживания одного автомобиля. 3.3. Нести риски случайной утраты или случайного повреждения объекта (автомобиля) принятого на обслуживание. 3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. 3.5. Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Заказчика с использованием оригинальных деталей, агрегатов и расходных материалов, рекомендованных FORD. 3.6. При обнаружении скрытых неисправностей автомобиля, не согласованных Сторонами в предварительном заказе-наряде, приостановить все работы и немедленно известить об этом Заказчика. Дальнейшие работы проводятся по согласованию с Заказчиком. При этом предварительный срок окончания работ изменяется в соответствии со временем ожидания ответа Заказчика, временем поставки необходимых запасных частей и временем необходимым для выполнение дополнительных работ. В случае, если Заказчик не заменит непригодные и/или недоброкачественные запасные части или расходные материалы, способные повлиять на годность и прочность результатов работы, предоставленные самим Заказчиком в течение пяти рабочих дней с даты уведомления Подрядчиком, Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ по текущему заказу-наряду и потребовать оплаты выполненной им работы. Подрядчик вправе с согласия Заказчика установить вышеуказанные запчасти своими силами за счет средств Заказчика при возможности поставки необходимых деталей (запчастей, материалов). Сроки выполнения работ соразмерно увеличиваются. 3.7. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в заказе-наряде. Заказчик обязуется письменно уведомить Подрядчика о наличии недостатков в выполненной работе в течение 5 (пяти) дней с даты обнаружения недостатков с приложением подтверждающих документов. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если он не докажет, что они произошли вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика. В случае предъявления претензии Заказчик обязан одновременно прекратить эксплуатацию автомобиля и предоставить его Подрядчику для диагностики. 3.8. Подрядчик обязан устранить все недостатки выполненной работы, которые возникнут во время гарантийного периода своими средствами и за свой счет в указанные сроки с заменой неисправных запасных частей или выполнением необходимых работ, отвечающие требованиям настоящего контракта. 3.9. В случае обнаружения неисправностей, угрожающих безопасности движения, поставить в известность Заказчика и дать ему рекомендации по их устранению. При отказе Заказчика от устранения таких неисправностей силами Подрядчика, если Заказчик настаивает на получении автомобиля с неисправностями, выдать автомобиль на основании письменного заявления Заказчика, в котором последний указывает, что ознакомлен с характером неисправности, возможными последствиями и принимает ответственность за дальнейшую эксплуатацию автомобиля на себя. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, запасные части, материалы, дополнительное оборудование и аксессуары в полном объеме. При отказе Заказчика от дополнительных работ Подрядчик обязуется выдать рекомендации по дальнейшей работе с автомобилем. При отказе Заказчика от дополнительных работ по устранению обнаруженных неисправностей, способных повлиять на годность и прочность результатов выполняемой работы, а также при отсутствии ответа Заказчика в течение более трех дней с даты соответствующего уведомления, Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ по текущему заказу-наряду и потребовать оплаты фактически выполненных работ. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ: Слесарные работы - сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания заказа-наряда, без ограничения пробега; Кузовные работы - сроком на 6 (шесть) месяцев с даты подписания заказа-наряда, без ограничения пробега; Регулировочные работы - сроком на 15 (пятнадцать) дней или 1000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Заказчик обязуется: 3.11. При обращении к Подрядчику для технического обслуживания или текущего ремонта/ получения автомобиля после ремонта предъявить свидетельство о регистрации автомобиля Заказчика, документ, удостоверяющий личность представителя Заказчика и документ, подтверждающий его полномочия. И 2 < @ B d ° ? h h h h h h h h h h h d f ° ? h h h h h h h h h ?????????I h h h h h h h gd `''7gd `''7gd gd gd gd `''Дgd `''Дgd планового технического обслуживания и ремонта. Доставка автомобиля Подрядчику осуществляется Заказчиком самостоятельно, если иное не согласовано сторонами дополнительно в письменном виде. 3.13. Согласовать с Подрядчиком перечень, ориентировочную стоимость работ, услуг и используемых запасных частей, оформить (подписать) предварительный заказ-наряд на техническое обслуживание и/или ремонт, сдать автомобиль по предварительному заказу-наряду представителю Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за оставленные в автомобиле личные вещи (средства мобильной связи, инструменты, багаж и др.), не отмеченные в акте приема-передачи автомобиля. 3.14.При обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением работ отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.15. Принять автомобиль в течение 4 (четырех) дней с момента завершения работ, и подписать документы, подтверждающие надлежащее выполнение работ (заказ-наряд на выполненные работы с указанием использованных запасных частей и материалов), ознакомиться с рекомендациями Подрядчика и выполнять их. Замененные запасные части могут быть переданы Заказчику по его требованию, если указанное требование заявлено при передаче автомобиля в ремонт, но не позднее дня подписания заказа-наряда и получения автомобиля. 3.16. Оплатить работы Подрядчика в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. В случаях досрочного прекращения выполнения работ - оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, использованные/заказанные материалы и запасные части, дополнительное оборудование и аксессуары в полном объеме. Заказчик вправе: 3.17. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4. Сдача и приемка работ 4.1. Заказчик, получивший письменное или устное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ по муниципальному контракту, организует приёмку автомобиля. 4.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляются заказом-нарядом с указанием перечня работ, использованных запасных частей, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания заказа-наряда в нем делается отметка о причине отказа. 5. Порядок расчетов 5.1. Одновременно с принятием Заказчиком выполненных работ Подрядчик выставляет оригинал счета на оплату фактически выполненных работ, оригинал счета-фактуры, оригинал заказа-наряда на выполненные работы. Указанный пакет документов передается представителю Заказчика. 5.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы согласно заказу-наряду на основании выставленных счета на оплату фактически выполненных работ, оригинала счета-фактуры в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания заказа-наряда. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств в оплату 100% цены работ по заказу-наряду на расчетный счет Подрядчика. 5.3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика. 6. Ответственность сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6.2. За нарушение срока оказания услуг по настоящему муниципальному контракту (п.3.2.) Подрядчик выплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств. Пени устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 6.4. Наступление обстоятельств, указанных в п.6.3., должно быть документально подтверждено. 6.5. Подрядчик не несет материальной ответственности за утрату или повреждение материальных ценностей, не отмеченных в предварительном заказе-наряде, составленном во время приема автомобиля в ремонт. 6.6. Подрядчик не несет ответственности за недостатки, возникшие по причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе, вследствие нарушений Заказчиком правил эксплуатации автомобиля, по вине третьих лиц или под воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Претензии по качеству использованных при техническом обслуживании (ремонте) агрегатов, узлов и деталей рассматриваются и удовлетворяются Подрядчиком, если эти детали, агрегаты и узлы предоставлены и установлены Подрядчиком. 7. Сроки действия муниципального контракта и его расторжение. 7.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 30.09.2008. 7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8. Заключительные положения 8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 8.2. Изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями. 8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта разрешаются путем переговоров, или рассматриваются в Арбитражном суде Московской области. 8.4. По вопросам, неурегулированным в настоящем муниципальным контракте, стороны руководствуются действующим законодательством. 8.5. Прекращение действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а также от исполнения возникших до даты прекращения действия контракта обязательств, в том числе по оплате фактически выполненных работ или выполнению предварительно оплаченных работ. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон Администрация города Королёва Московской области 141070, г. Королёв, Московской обл., ул. Октябрьская, д.1 ИНН 5018034320, КПП 501801001 УФК по Московской области (ФКУ Администрации города Королёва Московской области л/с 03901000005) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 40204810700000002250 БИК 044583001 Глава города ___________________ А.Ф.Морозенко От Подрядчика _________________________ м.п. м.п. Приложение к муниципальному контракту от ____июня 2008 года No____ Перечень автомобилей, подлежащих плановому техническому обслуживанию в III квартале 2008 года. No п/п Марка автомобиля Характеристики автомобиля Государст-венный номер Год выпуска Пробег на июнь 2008 года (км) Мощность двигателя (л.с.) 1 Форд-Фокус А 378 МО 50 2004г. 172 000 км 97 2 Форд-Фокус А 926 МО 50 2006г. 75 000 км 100 3 Форд-Фокус А 331 МО 50 2003г. 105 000 км 145![]()