Приложение No 5
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No _______
на выполнение работ по подготовке систем отопления к очередному
отопительному сезону на объектах комитета образования г.Королева М.о. в
III квартале 2008 года
г. Королёв МО
"____"_______2008 г.
Городской комитет образования Администрации г. Королева М.о.,,
именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице Председателя Гринько Н.П.,
действующей на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице __________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области заключили настоящий Муниципальный
контракт, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по
подготовке систем отопления к очередному отопительному сезону на
объектах комитета образования г.Королева М.о. во III квартале 2008 года.
Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта,
осуществляется в соответствии со сметной документацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта;
Работы, выполняемые в рамках настоящего Контракта должны соответствовать
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП,
технике безопасности и условиям Контрактных обязательств.
Настоящий Контракт составлен на основании Протокола заседания
котировочной комиссии No от г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость работ по настоящему Контракту составляет
____________________________________ рублей ( ). Все оплаты
производятся Заказчиком по мере поступления денежных средств из бюджета
г. Королева Московской области.
Подрядчик, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с
Заказчиком, оплачивает эти работы за свой счет.
Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30 %
от общей стоимости работ.
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком за фактически
выполненные объемы работ, после подписания Сторонами акта выполненных
работ (КС 2) и передачи Заказчику всей необходимой документации по
выполненной работе.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.
Контракт действует до момента окончания исполнения Сторонами
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Срок начала исполнения работ по Контракту - с момента подписания
настоящего Контракта.
Срок окончания выполнения работ - "30" сентября 2008 г.
Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы Заказчику, а
Заказчик оплачивает выполненные работы, в соответствии с условиями
Контракта.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик в течение действия настоящего Контракта:
4.1.1.передает Подрядчику сметную, исходно разрешительную, и
другую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему
контракту.
обеспечивает финансирование работ на объекте из средств соответствующего
бюджета, по мере поступления денежных средств из соответствующего
бюджета.
обеспечивает рассмотрение актов выполненных работ.
4.1.4. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых сырья и
материалов.
4.1.5. в случае неисполнения или систематического некачественного
исполнения Подрядчиком порученных работ, грубого нарушения норм и правил
выполнения работ, использования некачественных материалов, в
одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков имеет право
расторгнуть Контракт, предупредив Подрядчика в 10 дневный срок.
4.1.6. приостанавливает работы в случае:
осуществления их с отступлением от сметной документации, технических
условий и
других нормативно-технических документов;
окончания срока действия или аннулирования лицензии Подрядчика на право
выполнения выполняемых по настоящему Контракту работ.
4.1.7. Осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ.
4.1.8. Заказчик имеет право в любой момент до сдачи ему результата
работ, известив об этом подрядчика, отказаться от исполнения Контракта,
уплатив Подрядчику, часть установленной цены Контракта пропорционально
части выполненной Подрядчиком работы до получения извещения об отказе
Заказчика от Контракта.
Подрядчик в течение срока действия настоящего Контракта:
выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной
документацией, строительными нормами и правилами, а именно: проведение
промывки и гидравлическое испытание систем отопления, водопровода и
горячего водоснабжения, ремонт задвижек, смена сгонов у трубопроводов,
арматуры вентилей, клапанов, набивка сальников кранов и задвижек,
очистка грязевиков в тепловых узлах, покраска тепловых узлов, в сроки,
установленные настоящим Контрактом.
представляет Заказчику копию лицензии (лицензий) на право осуществления
выполняемого вида работ.
4.2.3. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование,
имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество.
4.2.4. по требованию Заказчика представляет копии документов,
удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых
при выполнении работ.
4.2.5. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора
порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.
4.2.6. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых по контракту работ.
4.2.7. немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний,
приостанавливает работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе
выполнения работ;
обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение
работ невозможным;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
4.2.8. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных
работ.
4.2.9. в течение 5 дней после выполнения работ передает Заказчику счет -
фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п. 5,6 ст. 169
Налогового кодекса РФ.
4.2.10. по своему усмотрению, за свой счет и под свою ответственность,
имеет право привлечь к производству работ третьих лиц (субподрядчиков).
В случае привлечения субподрядчиков ответственность за выполняемые
субподрядчиком работы несет Подрядчик.
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком по актам сдачи
- приемки работ КС-2 и технического отчета о проделанной работе, где
результаты проверки выполненной работы оформляются актами с приложением
дефектной ведомости и рекомендациями по техническому состоянию и
эксплуатации отопительных систем учреждений образования г. Королева.
5.2. В случае выполнения Подрядчиком скрытых работ их готовность должна
быть подтверждена
двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки ответственных
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
5.3. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
Заказчиком, или он не был информирован об этом, Подрядчик
обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию
Заказчика, а затем за собственный счет восстановить ее.
5.4. Если при приемке выполненных работ будут обнаружены недостатки,
препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то комиссией
составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления.
????
?l?F????'?
?
?
????
????
&
???
???????? 5.5. До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск их
случайного
уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
5.6. Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ (КС-2) при
сдаче выполненных работ. Акт представляется с указанием в нем номера
Контракта и его даты, периода проведения работ, адреса объекта, за
подписью уполномоченного лица Подрядчика и скрепленного его печатью, а
так же за подписью представителя теплосети.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании актов
выполненных работ (КС-2), актов проверки качества выполненных работ.
В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине
Заказчика процент за
пользование чужими денежными средствами с Заказчика не взимается.
В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой
финансирования Заказчика, Подрядчик не вправе осуществлять передачу прав
кредитора другому лицу без согласования с Заказчиком.
Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после полного
завершения работ на объекте, включая устранение выявленных дефектов, на
основании акта приемки работ (КС-2) в установленном порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости
работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или
устранить допущенные недостатки (дефекты).
При не выполнении этой обязанности Заказчик вправе привлечь другую
организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика, расторгнув с
Подрядчиком настоящий Контракт в установленном законом порядке.
В случае задержки сроков устранения недостатков (дефектов) в работах,
установленных в актах приемки и актах проверки качества работ, Подрядчик
уплачивает штраф в размере 0,1 % от стоимости недостатков (дефектов) за
каждый день просрочки по их устранению, но не более 10 % от стоимости
конкретного вида работ.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по
настоящему Контракту. Санкции за нарушение Контрактных обязательств
возникают после выставления претензий пострадавшей стороной.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению
санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В
случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил
выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов,
несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба
третьим лицам и судебное разбирательство, Подрядчик возмещает
потерпевшей стороне или Заказчику ущерб в полном объеме.
Заказчик не несет ответственность за сохранность материалов Подрядчика.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось
следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Контракта, а также, если
эти обстоятельства непреодолимой силы будут признаны форс-мажорными.
В этом случае соответствующая сторона Контракта должна незамедлительно
сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и
разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
Качественное выполнение работ в соответствии с государственными
стандартами, действующими нормами и правилами, техническими
условиями и условиями Контрактных обязательств.
Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных при
выполнении работ, при
приеме работ, а также в период гарантийной эксплуатации объекта.
На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в
течение 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта
приемки выполненных работ.
Подрядчик обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить
недостатки
(дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока.
Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты),
согласования
сторонами порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить
своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения
письменного уведомления Заказчика.
Неявка представителя Подрядчика для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от
Заказчика дает основание Заказчику составить акт в одностороннем порядке
и считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне
выполнения работ
территории и принимает своевременные меры по ее уборке.
Подрядчик обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывести принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
объект и прилегающую к нему территорию.
9.5. В течение срока действия настоящего Контракта Заказчик имеет право
по соглашению сторон вносить изменения в содержание Контракта, если
исполнение Контракта без изменений его условий повлечет нарушение
имущественных интересов Заказчика.
Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется в
письменной форме
с приложением оснований досрочного расторжения Контракта, а также акта
передачи незавершенных ремонтных работ.
Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в письменной
форме.
Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств
по настоящему Контракту, и они не были разрешены путем переговоров, спор
передается для рассмотрения Арбитражным судом, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны в 10-дневный
срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме.
9.11. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую
юридическую силу, по одному для Сторон настоящего Контракта.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: ГК образования Администрации г. Королева М.о.
Адрес: г. Королев, М.о., ул. Октябрьская, 8а
ИНН 5018035638 КПП 501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королева (ГК образования
Администрации г. Королева л/с 03904000002))
БИК 044583001
р/с 40204810700000002250
Банк: 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Исполнитель:
Заказчик Исполнитель
Н.П.Гринько
