Приложение No 5

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No _______

на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд

г. Королев Московской области						_____________________

Городской комитет образования Администрации г. Королева Московской
области, в лице Председателя Гринько Н.П., действующей на основании
Положения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
___________________________________________________, действующий на
основании ____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление
поставок продуктов питания (хлебобулочная продукция) в количестве,
ассортименте и по цене указанным в Техническом задании (Приложения No1)
(далее Товар), характеристики и качество которого изложены в Техническом
задании (Приложение No1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.

1.2.  Сроки поставки Товара определяются в соответствии с Графиком
поставки  (Приложение No2),  являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.

1.3. Товар поставляется в учреждения (далее Получатели) города Королева
Московской области  в соответствии с реестром грузополучателей
(Приложение No3) подписываемым сторонами.

1.4. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту должен
соответствовать требованиям стандартов, технических условий Российской
Федерации. На Товар, подлежащий в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательной сертификации, Поставщик должен
предоставлять сертификаты соответствия. 

1.5.   Настоящий контракт составлен на основании Протокола No_______ от
_____________

ЦЕНА

2.1. Стоимость настоящего Контракта составляет
______________________________________, в том числе все налоги (НДС),
транспортировка.

2.2. Оплата товара осуществляется за счет средств бюджета в размере
___________ руб. и  средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в размере  ______ руб.

2.3. Цена Товара должна оставаться фиксированной на протяжении срока
выполнения настоящего Контракта. 

2.4. Все изменения по Контракту действительны после оформления
дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами, которое будет
являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА

3.1.  Расчет по оплате продукции производится после сдачи Поставщиком и
приемки Заказчиком Товара. Заказчик осуществляет 100% оплату
поставленного Товара по мере поступления средств, но не чаще одного раза
в неделю.

3.2. Оплата осуществляется за счет средств бюджета и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в российских
рублях на основании представленных счетов и накладных на поставку
товара.

ПОСТАВКА ТОВАРА

4.1. Сроки поставки 

4.1. Поставка Товара должна осуществляться по заявкам Заказчика, которая
направляется Поставщику предварительно за 3 (три) дня. Время поставки
Товара производится, согласно графика поставки. 

4.2. Поставщик обязуется поставлять Товар транспортом, оборудованным для
перевозки продуктов питания и  имеющим санитарный паспорт,
непосредственно в адреса Получателей.

4.3. Поставщик осуществляет разгрузку Товара на склад (в хозяйственную
кладовую) Получателя Товара своими силами  в присутствии представителя
Получателя Товара. Представители Поставщика, осуществляющие передачу
Товара Заказчику (экспедиторы, грузчики и др.) должны иметь медицинские
книжки и соответствующую спецодежду.

4.4. Доставка и разгрузка  должна полностью исключать возможность порчи
и загрязнения Товара, или его упаковки.

4.5. Под датой поставки понимается дата получения Товара на склад
(хозяйственную кладовую) Получателя.

4.6. В случае изменения сроков или объемов поставки Товара оформляется
дополнительное соглашение, подписанное обеими сторонами.

4.7. Поставка продуктов питания осуществляется равномерными долями до 31
августа 2008 г. по согласованному с заказчиком графику.

4.2. Порядок сдачи и приемки Товара

4.2.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком, по
качеству - согласно сертификату, удостоверению о качестве, в случае
поставки продукции животноводства ветеринарного свидетельства (или
другому документу, подтверждающему качество товара, государственного
образца), по количеству - согласно товарной накладной.

4.2.2. В случае получения Заказчиком Товара ненадлежащего качества или
несоответствующего условиям технического задания, представители Сторон
обязаны составить соответствующий акт с перечнем выявленных недостатков
продукции. Со стороны Заказчика акт подписывается материально
ответственным лицом получателя продукции, а со стороны Поставщика -
уполномоченным представителем (экспедитором), который обязательно должен
присутствовать в момент передачи товара.

             4.2.3.   Указанные в акте недостатки должны быть устранены
Поставщиком в течение 2 (двух) дней со дня подписания сторонами акта.

4.2.4.  Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества
без расходов со стороны Заказчика.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

~

?

Р

ф

Р

ф

$

 5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать установленным
Российским стандартам и обеспечивать сохранность товара во время
транспортировки, хранения и использоваться строго по назначению.

5.2. На маркировке товара должны быть указаны:

место нахождения (юридический адрес) и фирменное наименование
изготовителя Товара;

наименование Товара;

сведения о пищевых ценностях Товара;

сведения о составе, весе и об объеме Товара;

срок годности Товара;

условия хранения Товара;

КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество Поставляемого Товара должно соответствовать установленным
Российским стандартам.

6.2. Качество Товара должно быть подтверждено паспортом завода
изготовителя, сертификатом соответствия, удостоверением о качестве, в
случае поставки продукции животноводства - ветеринарным свидетельством
или другим документом, подтверждающим качество Товара, государственного
образца.

6.3. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее
50%. Поставка Товара с меньшим сроком годности допускается по соглашению
сторон.

6.4. Товар должен соответствовать требованиям стандартов, технических
условий Российской Федерации. На Товар, подлежащий в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязательной сертификации,
Поставщик должен предоставлять сертификаты соответствия;

6.5. Товар должен иметь товарный вид, быть без дефектов и иметь
соответствующую упаковку.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Поставщику
письменное уведомление о невыполнении обязательств по условиям
Контракта:

7.1.1. если Поставщик не поставит часть или весь Товар в сроки,
предусмотренные Контрактом;

7.1.2. если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по условиям
Контракта;

7.1.3. если происходит систематическое нарушение п. 4.2, а так же в
случае составления более 5 актов о недостатках продукции в месяц;

7.1.4. в случае не соблюдения п. 8.1, п. 8.2;

7.1.5. если Поставщик обанкротился (возбуждено в арбитражном суде дело о
несостоятельности (банкротстве)) или стал неплатежеспособным.

7.2. Поставщик вправе расторгнуть Контракт, направив Заказчику
письменное уведомление за 30 дней до расторжения Контракта, в случае
нарушения Заказчиком пункта 3.1.и 3.2.  настоящего Контракта.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае не устранения Поставщиком выявленных дефектов в
согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в
размере 0,03% от стоимости Товара, подлежащего замене/возврату.

8.2. В случае невыполнения графика поставки, Поставщик уплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости не поставленного в срок
Товара.

8.3. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренного настоящим
Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить Поставщику
фактически произведенные затраты.

8.4. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренного настоящим
Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.

8.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по настоящему Контракту.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

9.1. В случае возникновения споров Стороны обязуются принимать все меры
для их разрешения путем переговоров. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров, спор разрешается арбитражным судом.

9.2. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего
Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

10.1 Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего
Контракта, в том числе проводить экспертные проверки качества Товара,
поставляемого для нужд образовательных учреждений города Королева
Московской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается по 31 декабря
2008 года включительно.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
сторон.

11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Контрактом. 

11.4. В настоящем Контракте предусмотрено перераспределение финансовых
средств, в пределах суммы Контракта, без письменных соглашений Сторон. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. 1экземпляр - остается у Заказчика, 2 
экземпляр - возвращается Поставщику.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:

ГК образования

141070, Московская область, г. Королев,             ул. Октябрьская,
д.8а, тел. 516-88-17, 516-58-66

e-mail:   HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru" 
gk_obraz@korolev-net.ru 

Бюджет местный:

ИНН/КПП 5018035638/501801001

УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (ГК образования
Администрации г.Королёва. л/с 03904000002)). 

БИК 044583001; р/с 40204810700000002250

Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России  г. Москва 705

Внебюджет: (предпринимательская деятельность)

ИНН/КПП 5018035638/501801001

ФКУ Администрации г.Королева в ОСБ 2570 ГК образования Администрации
г.Королева л/с 06904000002

Р/с 40703810140173000505; БИК 044525225

Корр./с 30101810400000000225; Сбербанк России ОАО г. Москва ОСБ 2570

Председатель

________________________Н.П. Гринько	

__________ ФИО