Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию автоматической
установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (СОЭУ) в помещениях 1-го этажа
Муниципального учреждения здравоохранения "Королёвский родильный дом"
города Королёва Московской области

Дата: 			

Председателю котировочной комиссии Чаркиной Л.Б.

Уважаемая Любовь Борисовна!

Изучив направленный Вами запрос котировок цены, мы, нижеподписавшиеся,

Наименование юридического лица:		ФИО индивидуального предпринимателя

Адрес юридический/фактический:			Паспортные данные: серия, No, выдан,
дата

Адрес почтовый:					Гражданство

Телефон: (с указанием кода города)		Место жительства

Факс6 (с указанием кода города			Контактный телефон (с указанием кода
города)

Адрес электронный	 почты				Место регистрации

Адрес страницы в Internet				Год регистрации

Место регистрации					Банковские реквизиты

Год регистрации

Банковские реквизиты

ИНН/КПП участника размещения заказа

предлагаем выполнить монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию
автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОЭУ) в помещениях
1-го этажа Муниципального учреждения здравоохранения "Королёвский
родильный дом" города Королёва Московской области в соответствии с
извещением о проведении запроса котировок цены на общую сумму (указать
сумму)
__________________________________________________________________

(сумма цифрами)

(													) руб.,

(сумма прописью)

	Стоимость выполненных работ указана с учетом всех расходов: на
перевозку, уплату пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных
платежей.

	Мы обязуемся, в случае заключения с нами муниципального контракта:

	- выполнить монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию
автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОЭУ) в помещении
1-го этажа Муниципального учреждения здравоохранения "Королёвский
родильный дом" города Королёва Московской области в соответствии с
требованиями, указанными в извещениях о проведении запроса котировок
цены, техническом задании и проекте муниципального контракта (приложение
No 3);

	- подписать муниципальный контракт не позднее чем через 20 дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В
противном случае мы согласны с признанием нас уклонившимися от
заключения муниципального контракта.

	Мы признаем, что в случае несоответствия нашей котировочной заявки
условиям запроса котировок цены, она может быть отклонена.

  ____________________							   _____________________

        (подпись, печать)							            	             (должность)

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию автоматической
установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (СОЭУ) в помещении 1-го этажа
Муниципального учреждения здравоохранения "Королёвский родильный дом"
города Королёва Московской области

1. Наименование выполняемых работ: монтажные и пусконаладочные работы по
оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОЭУ) в
помещениях 1-го этажа Муниципального учреждения здравоохранения
"Королёвский родильный дом" города Королёва Московской области по
адресу: Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 30.

2. Объем выполняемых работ: Согласно сметной документацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего технического задания (локальный сметный
расчет по состоянию на апрель 2009 года в индексах "Мособлэкспертиза").

3.	Виды выполняемых работ:

*	монтаж и пусконаладочные работы по оборудованию автоматической
установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (СОЭУ)

Все работы выполняются в соответствии с приложенной сметной
документацией и в соответствии с Рабочим проектом No 122/08 от
21.04.2008 АУПС.СО.

Условия выполнения работ: в условиях действующего учреждения, без
остановки рабочего процесса.

Требования, к поставкам оборудования и материалов: Все поставляемые
материалы и оборудование и комплектующие изделия для проведения работ
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество. Исполнитель обязан иметь лицензию
на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и сертификаты на
подлежащие сертификации виды работ. Исполнитель обязан выполнить работы
своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими
нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае
обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление
дефектов проводиться за счет Исполнителя. Производить доставку
материалов, оборудования, рабочих транспортом Исполнителя. Производить
разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных с
Муниципальным заказчиком. Исполнитель несет ответственность за
соответствие используемых материалов государственным стандартам и
техническим условиям.

Общие требования к выполнению работ:

	-	Исполнитель выполняет монтаж и пусконаладочные работы автоматической
установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на
объекте. Подключить вновь устанавливаемой АУПС и СО к установленным в
помещении приборам и устройствам, входящих в состав периферийного
оборудования радиоканальной системы передачи извещений "Андромеда",
обеспечивающего раздельную передачу по контролируемому радиоканалу
извещений "Пожар" и "Неисправность" в здании учреждения на центральный
пункт пожарной связи на пульт операционного дежурного Королёвского ОГПС 
для  оперативного приема и регистрации сообщений от  АУПС объектов.

	-	Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы
производятся минимально необходимым количеством технических средств и
механизмов, при обеспечении снижения уровня шума, пыли, загрязнения
воздуха. После окончания работ силами и за счет Исполнителя производится
ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, разборка
ограждений и временных сооружений.

	-	Ответственность за качество работ с соблюдением требований техники
безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности лежит на
Исполнителе.

	-	Исполнитель обязуется согласовывать время проведения работ с
руководителем подразделения, в котором ведутся работы.

	-	Экологические мероприятия в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, а так же предписаниями
надзорных органов.

	-	Все виды, объемы и сроки выполнения работ определены муниципальным
контрактом и сметной документацией.

	-	Если в результате действий Исполнителя наносится вред инженерным
коммуникациям или ранее выполненной отделке помещений, устранение урона
проводится за счёт Исполнителя.

Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом,
результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать
свойствами, указанными в муниципальном контракте или определенными
обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть
пригодным для установленного контрактом использования, а если такое
использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования
результата работы такого рода.

Исполнитель может принять на себя по контракту обязанности выполнить
работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с
установленными обязательными для сторон требованиями контракта.

7.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ:

7.1.	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 No69-ФЗ (в ред. от
18.10.2007) "О пожарной безопасности" и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003
No313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)";

7.2.	безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в
соответствии с "Трудовым кодексом Российской Федерации" (Федеральный
закон от 30.12.2001 No197-ФЗ);

Порядок сдачи и приемки результатов работ: По окончании работ объект в
установленном порядке должен быть сдан в эксплуатацию органам ОГПС,
Муниципальному заказчику и Заказчику. Исполнитель передает
Муниципальному заказчику и Заказчику акт о приёме выполненных работ
КС-2, КС-3 и счет-фактуру.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный
срок на выполненные работы устанавливается в течение 12 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта приемки
выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков,
обнаруженных при приемке выполненных работ - 10 дней. Исполнитель
устраняет за свой счёт допущенные дефекты при гарантийном сроке
эксплуатации.

	Финансирование всего составляет - 448440 рублей  67 копеек за счет
средств местного бюджета.

Приложение No 3

"Утверждаю"

Главный врач

МУЗ "Королёвский родильный дом"

______________ Ю.Ю. Сухов

"___" ___________ 2009 года

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

г. Королёв Московской области	"____" ___________ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения "Королёвский родильный дом"
города Королёва Московской области, в лице Главного врача Сухова Ю.Ю.,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Муниципальный
заказчик, Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения
капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской
области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя
учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании Устава с одной 
стороны и _____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
______________________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту
Контракт, о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

	1.1. Муниципальный заказчик и Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательства выполнить  монтажные и пусконаладочные
работы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы
оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОЭУ) в помещениях
1-го этажа Муниципального учреждения здравоохранения "Королёвский
родильный дом" города Королёва Московской области по адресу:: Московская
область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 30 (далее  - Объект).

1.2. Выполнение работ на Объекте, по настоящему Контракту,
осуществляется в соответствии со сметной документацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта и в соответствии с Рабочим
проектом No 122/08 от 21.04.2008.АУПС.СО, являющийся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.

1..3. Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных
обязательств.

1.4.  Настоящий Контракт составлен на основании результатов запроса
котировок цены, Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от
_________________2009 года No_____.

2.   СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет
________________________________рублей
__________________________________________рублей ____копеек), в том
числе НДС - ________________рублей
(_______________________________рублей _____копеек). Оплата выполненных
работ осуществляется Муниципальным заказчиком после полного завершения
работ по Контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ в течение
десяти банковских дней с момента поступления бюджетных средств для
финансирования настоящего Контракта, путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Исполнитель, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с
Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой
счет.

Муниципальный заказчик перечисляет Исполнителю аванс на приобретение
сырья и материалов в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости
работ, указанной в п.п. 2.1., что составляет -
______________________рублей
(______________________________________рублей ____ копеек), в том числе
НДС - ________________рублей
(____________________________________________________________________руб
лей ___копеек).

2.4.	Расчет за выполненные Исполнителем работы производится
Муниципальным заказчиком после полного завершения работ по Контракту, за
фактически выполненные объемы работ после подписания Сторонами акта
выполненных работ (КС-2) и справки (КС-3), с учетом ранее выплаченного
аванса, и передачи Муниципальному заказчику и Заказчику всей необходимой
документации по выполненной работе.

2.5. В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине
Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными
средствами с Заказчика не взимается.

2.6. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования Муниципального заказчика, подрядчик не вправе
осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с
Муниципальным заказчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.

Контракт действует до 31 декабря 2009 года.

Срок начала исполнения работ - _________________2009 г.

Срок окончания работ - ___________________2009 г.

3.5.	Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.	Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего
Контракта:

предоставляет Исполнителю рабочий проект на выполняемые работы,

&

b

&

(

`

b

р

т

P

?

????\?обеспечивает финансирование работ на объекте из средств местного
бюджета, по мере поступления денежных средств из местного бюджета.

4.1.3.	производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату Исполнителю
аванса,

4.1.4.	осуществляет приемку выполненных по Контракту работ,
рассматривает и подписывает акты сдачи приемки работ (КС-2) и справку о
стоимости выполненных работ (КС-3),

производит окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы в
порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего Контракта.

обеспечивает Исполнителя закрываемым складским помещением на своей
территории, выполняет в полном объеме все свои обязательства
предусмотренные в статьях настоящего Контракта.

4.1.7.	Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на
условиях предусмотренных в настоящем Контракте.

4.2.	Заказчик в течение действия настоящего контракта:

4.2.1 .согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения
работ по настоящему Контракту осуществляет контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
применяемых сырья и материалов,

осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение актов
выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным заказчиком и
другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по приемке
выполненных Исполнителем работ.

осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку выполненных
Исполнителем работ.

участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ,
подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3.

4.3. Исполнитель в течение срока действия настоящего контракта:

4.3.1.	выполняет монтаж и пусконаладочные работы автоматической
установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на
объекте. Подключает вновь устанавливаемой АУПС и СО к установленным в
помещении приборам и устройствам, входящих в состав периферийного
оборудования радиоканальной системы передачи извещений "Андромеда",
обеспечивающего раздельную передачу по контролируемому радиоканалу
извещений "Пожар" и "Неисправность" в здании учреждения на центральный
пункт пожарной связи на пульт операционного дежурного Королёвского ОГПС 
для  оперативного приема и регистрации сообщений от  АУПС объектов.

4.3.2.	выполняет работы своими материалами, производить доставку
материалов, оборудования, рабочих транспортом Исполнителя, производить
разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных с
Заказчиком.

4.3.3.	выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со
сметной документацией, рабочим проектом, строительными нормами и
правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

представляет Муниципальному заказчику и Заказчику заверенную своей
печатью копию:

- лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- сертификата, выданного уполномоченной саморегулируемой организацией в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным
кодексом РФ.

4.3.5.	при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование,
имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество.

по требованию Заказчика представляет копии документов, удостоверяющих
качество сырья, материалов и оборудования, используемых при выполнении
работ.

согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора
порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.

предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых по Контракту работ на объекте.

немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до получения
от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика
последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение
работ невозможным:;

иных, независящих от Исполнителя обстоятельствах, угрожающих годности
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.

Исполнитель имеет право досрочно выполнить и сдать работы Заказчику, а
Заказчик оплачивает выполненные работы.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После полного завершения работ по настоящему контракту объект в
установленном порядке должен быть сдан в эксплуатацию органам ОГПС,
Муниципальному заказчику и Заказчику. Исполнитель передает
Муниципальному заказчику и Заказчику акт сдачи - приемки выполненных
работ КС-2, справку КС-3 и счет-фактуру.

5.2.Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный
сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком
извещения об их выполнении.

Если при приемке выполненных работ будут обнаружены недостатки,
препятствующие нормальной эксплуатации и/или недостатки в выполненных
работах, то составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их
исправления.

До сдачи работ Исполнитель несет ответственность за риск их случайного
уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.

5.5.	Исполнитель представляет Муниципальному заказчику и  Заказчику акт
выполненных работ (КС-2) и справку (КС-3) при сдаче выполненных работ.
Акт представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и
его даты, периода проведения работ, адреса объекта, полной сметной
стоимости работ за подписью уполномоченного лица Исполнителя и
скрепленного его печатью.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Исполнитель своими силами и за свой счет без увеличения
стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти
работы или устранить допущенные недостатки (дефекты).

При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе
привлечь другую организацию для устранения обнаруженных дефектов и
недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и
недостатков за счет Исполнителя, и расторгнуть с Исполнителем настоящий
Контракт

6.2.	В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения
недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах
проверки качества работ, Исполнитель уплачивает  Муниципальному
заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за
каждый день просрочки по его исполнению и/или по их устранению.

6.3.	Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по настоящему Контракту. Санкции за нарушение
контрактных обязательств возникают после выставления претензий
пострадавшей стороной или вынесения по этому вопросу судебного решения.

6.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, по соблюдению санитарных и
противопожарных норм и правил во время проведения работ. В случае
ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил выполнения
работ, использования некачественного сырья и материалов, несоблюдения
установленных стандартов, повлекших причинение ущерба третьим лицам и
судебное разбирательство, Исполнитель возмещает потерпевшей стороне,
Муниципальному заказчику ущерб в полном объеме.

6.5.	Муниципальный заказчик и  Заказчик не несут ответственность за
сохранность материалов Исполнителя.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой
силы будут признаны форс-мажорными.

6.7. В этом случае соответствующая сторона Контракта должна
незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств
другой стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения
Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Исполнитель гарантирует:

7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.

7.1.2. Качественное выполнение работ в соответствии с государственными
стандартами, действующими нормами и правилами, техническими условиями и
условиями контрактных обязательств.

7.1.3. Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в
период гарантийного срока.

7.2. На работы, выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный
срок в течение 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента
подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем
недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ -10 дней.

7.3. Исполнитель обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок
устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного
срока.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством
Российской Федерации, регулирующим строительство, капитальный ремонт и
реконструкцию зданий и сооружений.

8.2. В случае неисполнения или систематического некачественного
исполнения Исполнителем порученных работ, грубого нарушения норм и
правил выполнения работ, использования некачественных материалов,
Муниципальный заказчик и Заказчик в одностороннем порядке без возмещения
каких-либо убытков, имеет право расторгнуть Контракт, предупредив
Исполнителя в 10 дневный срок.

8.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению работ по
Контракту или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку становится явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик
вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Исполнителя
возмещения убытков.

8.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе
назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться
от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет
Исполнителя, а также потребовать с Исполнителя возмещения убытков.

8.5.	Исполнитель обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора, материалов,
разобрать ограждения и временные сооружения.

В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный заказчик
имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание
Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет
нарушение интересов Заказчика.

8.7.	Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон
оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных
работ.

Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в письменной
форме.

Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены
путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны
в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме.

8.12.	Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из  Сторон
настоящего Контракта.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик		Исполнитель			Заказчик

МУЗ "Королёвский родильный дом"						Муниципальное учреждение

141070, Московская область,							"Управление по организации

г. Королев, ул. Октябрьская, д.30							проведения капитального и 

ИНН/КПП 5018037184/501801001						текущего ремонта объектов 

УФК по Московской области 							города Королёва Московской

(ФКУ Администрации  г. Королёва) 						области"

(МУЗ "королёвский роддом"							141070, г. Королёв, М.обл.

л/с 03905000032)								ул. Гагарина, дом 11

р/с 40204810700000002250							тел. 512-71-86

Отделение 1 Московского ГТУ							ИНН 5018105268

Банка России г. Москва 705							КПП 501801001

БИК 044583001									б/с 40204810700000002

										БИК 044583001

										УФК по Московской области

							(ФКУ Администрации

										г. Королёва)

										(МУ "УКТР г.Королёва М. обл."

										л/с 03916000045)

										Отделение 1 Московского ГТУ

										Банка России г. Москва 705

Главный врач								Руководитель учреждения

МУЗ "Королёвский родильный дом"

__________________Ю.Ю. Сухов						____________В.Д.Калиничев

                М.П.									М.П.