Выполнение работ по содержанию территории города и объектов озеленения в
январе месяце 2009 года.
город Королёв, Московская область
" 30 " декабря 2008г.
Управление по благоустройству администрации города Королёва Московской
области именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя Главы
администрации - начальника Управления Михайлина Николая Алексеевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель" в лице директора
_____________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________________
No __________, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по
тексту - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Исполнитель" принимает на себя
выполнение работ по содержанию территории города и объектов озеленения в
январе месяце 2009 года в городе Королёве Московской области (далее по
тексту - Объект). Перечень объектов и состав работ указан в Приложениях
No1 к настоящему Контракту.
1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Исполнителем" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации (далее по тексту РФ), ГОСТ, ВСН, СНиП, "Правилами
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской
Федерации", утвержденными приказом No 153 от 15.12.1999 г.
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу, "Нормативно-производственным регламентом содержания зеленых
насаждений", разработанным ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д.
Памфилова, технике безопасности и условиям Контрактных обязательств.
1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающимся локальным сметным расчётом (Приложение No2),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленным на
основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для
Московской области.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, согласно конкурсному
предложению "Исполнителя" составляет
________________________________________________________________________
____________рублей, в том числе НДС 18%
___________________________________________________________________
рублей, с учетом коэффициента тендерного снижения ________%, согласно
Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________ No
_____________.
2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определён
бюджет города Королёва Московской области на 2008 год.
2.3. "Заказчик" производит выплату аванса "Исполнителю" в размере 30
(Тридцати) % от сметной стоимости работ, указанной в пункте 2.1..
2.4. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Исполнителем" по
факту выполнения полного объема работ, согласно настоящему Контракту,
после подписания Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о
стоимости работ (КС-3), с учетом ранее выплаченного аванса и передачи
"Заказчику" всей необходимой документации по выполненной работе.
2.5. "Исполнитель", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту без согласования с "Заказчиком", оплачивает эти работы за свой
счет.
2.6. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов,
направленных на финансирование работ по Объекту.
2.7. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Исполнитель" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком".
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту "01" января 2009 г.
3.2. Окончание работ по настоящему Контракту "31" января 2009 г.
3.3. "Исполнитель" имеет право досрочно выполнить и сдать работы
"Заказчику", а "Заказчик" оплатить выполненные работы.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества.
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются исходя из фактически
выполненных работ, согласно акту сдачи - приемки работ (КС-2) и справки
о стоимости работ (КС-3), с учетом конкурсного предложения "Исполнителя"
(Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от
_________________No ___________), с учетом Расчетных индексов по
состоянию на сентябрь месяц 2008 года и не подлежащих изменению в
течение всего срока действия настоящего Контракта.
4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Исполнителя" и "Заказчика" в соответствии с
требованиями ГОСТ, ВСН, СНиП, "Правилами создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах Российской Федерации", утвержденными
приказом No 153 от 15.12.1999 г. Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу,
"Нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений",
разработанным ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и
локального сметного расчёта.
4.3. По факту выполненных работ, обусловленных в пункте 1.1. настоящего
Контракта, "Исполнитель" направляет в адрес "Заказчика" акт сдачи -
приемки работ (КС-2) и справку о стоимости работ (КС-3), подписанные со
своей стороны и всю необходимую документацию по выполненной работе.
4.4. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения
акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3)
рассмотреть их, подписать и направить один экземпляр в адрес
"Исполнителя", либо направить мотивированный отказ в подписи акта сдачи
- приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) в письменной
форме.
4.5. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки (дефекты), препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта и/или недостатки в выполненных работах, о чем
составляется акт, с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков
их исправления.
Неявка представителя "Исполнителя" для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения
уведомления от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в
одностороннем порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью
настоящего Контракта. Акт направляется "Исполнителю" и является
обязательным для "Исполнителя", а указанные в нем недостатки (дефекты)
подлежат устранению "Исполнителем" и за его счет, в срок указанный в
акте.
4.6. Контроль качества выполнения работ по Объекту производится в ходе
плановых и внеплановых объездов уполномоченным представителем
"Заказчика", в присутствии представителя "Исполнителя". Внеплановый
контроль производится в дни, которые "Заказчик" определяет по своему
усмотрению.
5. Права и обязательства Сторон.
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Исполнитель"
обязуется:
5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;
5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальным сметным
расчётом к настоящему Контракту, отвечающие требованиям государственных
стандартов РФ, ГОСТ, ВСН, СНиП, "Правилами создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах Российской Федерации", утвержденными
приказом No 153 от 15.12.1999 Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу,
"Нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений",
разработанным ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и
технике безопасности;
5.1.3. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.4. использовать в работе по настоящему Контракту материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;
5.1.5. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки
выполненных работ;
5.1.6. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
сметной документации;
d
v
hГ\
hй
hй
hй
v
?
?
?
?
к
ь
^
-
?
К
М
а
в
д
hГ\
h
h
h
6" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками
работ по настоящему Контракту, исполнение требований техники
безопасности, охране окружающей среды;
5.1.8. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте обеспечить безопасность людей,
которые могут оказаться в зоне проведения работ
5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;
5.1.11. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пяти) дней после
подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ
(КС-3) счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым
кодексом РФ;
5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт, необходимый для исполнения
настоящего Контракта;
5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в течение проведения
работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не
позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения письменного уведомления
"Заказчика";
5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ",
имеет право:
5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика;
5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.4. консультировать "Исполнителя" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по настоящему Контракту;
5.2.5. требовать у "Исполнителя" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ;
5.2.6. запрашивать у "Исполнителя" информацию и документацию, связанную
с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту.
6. Гарантии выполненных работ.
6.1. "Исполнитель" гарантирует:
6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ
на Объекте;
6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков, выявленных
при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте
4.5. Контракта.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2. "Исполнитель" несет ответственность за ненадлежащее исполнение
работ по настоящему Контракту, включая недостатки (дефекты),
обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта.
7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Исполнителю"
фактически произведенные затраты;
по вине "Исполнителя - последний обязан возместить "Заказчику"
понесенные им убытки.
7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
8. Расторжение Контракта.
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Исполнителем" работ по Объекту на дату расторжения настоящего
Контракта.
9. Особые условия.
9.1. "Исполнитель" принимает на себя обязанность за свой счет
возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период
проведения работ по Объекту.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Трёх) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Исполнителем" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Исполнителю", другой
находятся у "Заказчика".
9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пяти) дневный срок уведомить об этом
друг друга.
10.2. Реквизиты Сторон:
"Заказчик"
Управление по благоустройству администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02902100540 (Управление по благоустройству
г.Королёва л/с No 03928000008)),
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
