г. Королёв Московской области "01" декабря 2009 г.
МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"!, действующее на
основании Устава с одной стороны, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в
лице директора Межуевой Г.Г. и
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______, действующего на основании _________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________., с другой стороны,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий контракт, о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя оказание выполнение
следующих работ в библиотеке-филиале No7 МУК ""Централизованная
библиотечная система г.Королёва" :
1.1.1. Монтажные (высотные) работы по сборке искусственной ели:
No Наименование объекта Наименование работ/услуг Адрес объекта
1. Библиотека-филиал No7 МУК ""Централизованная библиотечная система
г.Королёва" выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации г.Королёв
ул.Дзержинского д.26
Оказание услуг (выполнение работ) на объекте, указанном в п. 1.1
настоящего Контракта, осуществляется в соответствии со сметной
документацией (Приложение No1) являющейся неотъемлемой частью настоящего
контракта.
Оказание услуг (выполнение работ) согласно настоящего контракта должно
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных
обязательств.
СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость оказываемых услуг (работ) по настоящему контракту определяется
согласно Приложению No1 и составляет ___________________.
(_________________________________________________________________) в
том числе НДС 18 % - ___________________ руб.
(_________________________________________________). Все оплаты
производятся Заказчиком Подрядчику по мере поступления денежных средств
из бюджета города Королева Московской области на финансирование принятых
Заказчиком обязательств по контракту.
Подрядчик, превысивший объемы и стоимость оказываемых по контракту услуг
(работ) без согласования с Заказчиком, оплачивает эти услуги за свой
счет.
2.3. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2-х экземплярах и справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х экземплярах.
Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производит
расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, согласно
выставленным счет-фактуре и счету в 2-х экземплярах. Расчеты Заказчика с
Подрядчиком осуществляются при условии поступления средств из
соответствующего бюджета на счет Заказчика
2.5. Подрядчик, превысивший объемы и стоимость оказываемых по контракту
услуг (работ) без согласования с Заказчиком, оплачивает эти услуги за
свой счет.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.
Контракт действует в течение текущего календарного года (до 31.12.2009).
Срок начала оказания услуг (выполнения работ) на объекте - на следующий
день после заключения муниципального контракта.
Срок завершения оказания услуг (окончания работ) - 25 декабря 2009
года.
Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать Заказчику результат
работ.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик в течение срока действия настоящего контракта:
4.1.1. Утверждает сметную документацию (Приложение 1), необходимую для
производства работ (оказания услуг) по настоящему контракту,
4.1.2. Обеспечивает финансирование работ (оказания услуг) на объекте из
средств соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств
из соответствующего бюджета.
4.1.3. Производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Подрядчику"
аванса,
4.1.4. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых сырья и
материалов.
4.1.5. Участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных
по контракту работ (оказания услуг), рассматривает и подписывает акты
сдачи - приемки оказанных услуг (выполненных работ).
4.1.6. Производит окончательный расчет с "Подрядчиком" за выполненные
работы (оказанные услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных п.п.
2.4. настоящего контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2
п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2.
4.1.7. Имеет право расторгнуть настоящий контракт в порядке и на
условиях предусмотренных законодательством Российской Федерации и в
настоящем контракте.
4.2. Подрядчик в течение срока действия настоящего контракта:
4.2.1. Оказывает услуги (выполняет работы) по настоящему контракту в
соответствии со сметной документацией, нормами и правилами, в сроки,
установленные настоящим контрактом.
4.2.2. Представляет Заказчику заверенную своей печатью копию лицензии
(лицензий) на право осуществления выполняемого вида работ.
4.2.3. Уведомляет Заказчика, в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему контракту и увеличении в
связи с этим сметной стоимости работ.
4.2.4. Согласовывает с Заказчиком дополнительные работы, не
предусмотренные сметной документацией или заданием Заказчика, и в связи
с этим, по поручению Заказчика, производит необходимые согласования с
контролирующими органами.
4.2.5. При выполнении работ (оказании услуг) использует сырье,
материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты,
технические паспорта, другую документацию, удостоверяющую их качество.
4.2.6. По требованию Заказчика представляет копии документов,
удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых
при выполнении работ.
4.2.7. При необходимости согласовывает с органами технического надзора
порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.
4.2.8. Предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых (оказываемых) по контракту работ (услуг).
4.2.9. Немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний,
приостанавливает выполнение работ (оказание услуг) при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе выполнения работ (оказания услуг);
- обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
4.2.10. Получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных
работ.
4.2.10. В течение 10 дней после оказания услуг (выполнения работ)
передает Заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам,
установленным п.п. 5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
4.2.11. По своему усмотрению, за свой счет и под свою ответственность,
имеет право привлечь к производству работ (оказанию услуг) третьих лиц.
4.2.12. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик
оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в
предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2.
4.2.12. При производстве электромонтажных работ Исполнитель при
завершении работ по договору обязан оформить и предоставить Заказчику
принципиальную и исполнительную схемы подписанную Подрядной организацией
и представителем Заказчика (данный пункт включается в Контракт в случае
выполнения электромонтажных работ).
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется после
полного завершения работ (оказания услуг) по настоящему контракту,
комиссией, организуемой Заказчиком в составе своего представителя,
представителей Подрядчика и привлекаемых Заказчиком, и при необходимости
других, заинтересованных организаций, на основании актов сдачи - приемки
оказанных услуг (выполненных работ).
5.3.Приемка оказанных услуг (выполненных работ) производится в срок,
согласованный сторонами, после получения Заказчиком извещения об их
оказании (выполнении).
5.4. Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены
недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или
недостатки в выполненных работах (оказанных услугах), то комиссией
составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления.
5.5. До сдачи оказанных услуг (выполненных работ) Подрядчик несет
ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме
случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи - приемки оказанных
услуг (выполненных работ) с указанием в нем номера контракта и его даты,
периода проведения работ (оказания услуг), адреса объекта, полной
сметной стоимости работ за подписью уполномоченного лица Подрядчика и
скрепленного его печатью.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Расчет за выполненные Подрядчиком работы (оказанные услуги)
осуществляются Заказчиком за фактически выполненные объемы работ
(оказанных услуг), после полного завершения работ (оказания услуг) по
контракту и подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг
(выполненных работ), с учетом выплаченного аванса и с учетом
финансирования из источника, указанного в п. 2.1., 4.1.2. по мере
поступления средств из соответствующего бюджета с учетом расчета
стоимости работ, указанной в Приложении No1. В случае отсутствия
финансирования выполненных работ не по вине Заказчика процент за
пользование чужими денежными средствами с Заказчика не взимается.
В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой
финансирования Заказчика, Подрядчик не вправе осуществлять передачу прав
кредитора другому лицу без согласования с Заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы (оказанные услуги), Подрядчик своими силами и за свой счет без
увеличения стоимости работ (оказания услуг) обязан в согласованный
сторонами срок, переделать эти работы (услуги) или устранить допущенные
недостатки (дефекты).
7.1.1. При не выполнении этой обязанности Заказчик вправе привлечь
другую организацию для устранения обнаруженных дефектов и недостатков, с
оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и недостатков за счет
Подрядчика, и расторгнуть с Подрядчиком настоящий контракт.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работ (оказания услуг) и/или
сроков устранения недостатков (дефектов) в работах (оказанных услугах),
установленных в актах приемки и актах проверки качества работ
(оказываемых услуг), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
0,03 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день просрочки по его
исполнению и/или по их устранению.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по
настоящему контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств
возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или
вынесения по этому вопросу судебного решения.
7.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению
санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ
(оказания услуг). В случае ненадлежащего выполнения этих правил,
нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественного
сырья и материалов, несоблюдения установленных стандартов, повлекших
причинение ущерба третьим лицам и судебное разбирательство, Подрядчик
возмещает потерпевшей стороне и Заказчику ущерб в полном объеме.
7.5. Заказчик не несёт ответственность за сохранность материалов
Подрядчика.
7.6. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4.2. Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 4 МРОТ.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой
силы будут признаны форс-мажорными. В этом случае соответствующая
сторона контракта должна незамедлительно сообщить о наступлении
форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы
дальнейшего исполнения контракта в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
Качественное выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с
государственными стандартами, действующими нормами и правилами,
техническими условиями и условиями контрактных обязательств.
Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период
гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего контракта.
На работы (оказанные услуги), выполненные Подрядчиком, устанавливается
гарантийный срок в течение 20 дней. Гарантийный срок исчисляется с даты
подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).
Подрядчик обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить
недостатки
(дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока.
Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты),
обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного
уведомления Заказчика.
Неявка представителя Подрядчика для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от
Заказчика дает основание Заказчику составить акт в одностороннем
порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего
контракта. Указанный Акт направляется Подрядчику и является обязательным
для Подрядчика, а указанные в нем недостатки и дефекты подлежат
устранению Подрядчиком, за его счет, в срок указанный в Акте.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством
Российской Федерации.
Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне
выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке.
Подрядчик по предварительной заявке Заказчика безвозмездно осуществляет
демонтаж установленных конструкций.
В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Подрядчиком
выполняемого вида работ (оказания услуг) раньше срока окончания работ
(оказания услуг) или аннулирования ее компетентными органами и не
представления новой лицензии, Заказчик вправе расторгнуть в
одностороннем порядке контракт без возмещения каких-либо убытков
Подрядчику с передачей Заказчику результатов выполненных работ
(оказанных услуг) и поручить выполнение работ (оказание услуг) другому
Подрядчику.
В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения
Подрядчиком порученных работ (оказания услуг), грубого нарушения норм и
правил выполнения работ (оказания услуг), использования некачественных
материалов, Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо
убытков, имеет право расторгнуть контракт, предупредив Подрядчика в
10-дневный срок.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или
выполняет работу (оказание услуг) настолько медленно, что окончание ее к
сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от
исполнения контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
Если во время выполнения работы (оказания услуг) станет очевидным, что
она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить
Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении
Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта,
и/или поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а
также потребовать с Подрядчика возмещения убытков.
Подрядчик обязан в 2-х дневный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
объект и прилегающую к нему территорию.
9.8. В течение срока действия настоящего контракта Заказчик имеет право
по соглашению сторон вносить изменения в содержание контракта, если
исполнение контракта без изменений его условий повлечет нарушение
интересов Заказчика.
9.9. Расторжение контракта так же допускается по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Досрочное расторжение контракта по соглашению сторон
оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения контракта, а также акта передачи незавершенных работ.
9.10. Все изменения настоящего контракта оформляются Сторонами в
письменной форме.
9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств по настоящему контракту, и они не были разрешены
путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной
форме.
9.14. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон настоящего
контракта.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: Заказчик:
Подписи сторон
От Подрядчика: От Заказчика:
Директор муниципального учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система"
_______________________________ ______________________________Межуева
Г.Г.
Приложение 1 к МК
Техническое задание
на выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации библиотеки-филиала
No7 МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"
1. Наименование выполняемых работ: выполнения ремонтных работ пожарной
сигнализации библиотеки-филиала No7 МУК "Централизованная библиотечная
система г.Королёва" расположенного по адресу: Московская область, г.
Королёв,
ул. Дзержинского, д. 26.
2. Количество выполняемых работ: Один объект в соответствии со сметной
документацией.
3. Характеристика объекта: 2-й этаж 3-х этажного здания.
Здание - 3-х этажное, площадь застройки 5902,0 м?;
Работы выполняются в здании и на прилегающей территории.
Все работы выполняются в соответствии с приложенной сметной
документацией и рабочим проектом.
5. Условия выполнения работ: условиях действующего учреждения.
6. Требования к поставкам оборудования и материалов: При производстве
ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы
и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все
поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть
предоставлены Заказчику за пять рабочих дней до начала производства
работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и
оборудования. Подрядчик несёт ответственность за соответствие
используемых материалов государственным стандартам и техническим
условиям.
7. Общие требования к выполнению работ:
- Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику и
согласовывает с ним этапность выполнения работ, составляет и утверждает
у Заказчика график выполнения работ. Срок выполнения работ - с момента
подписания муниципального контракта до 25 декабря 2009 года.
- Технология и методы производства работ - в соответствии с
действующими строительными нормами и правилами, а также "Техническим
регламентом о требованиях пожарной безопасности" ФЗ No 123 от 22.07.2008
г. Работы производятся только в отведённой зоне работ, без проживания
рабочих, участвующих в производстве работ. Работы производятся
минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, при
обеспечении снижения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После
окончания работ силами и за счёт Подрядчика производится ликвидация
рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, разборка ограждений и
временных сооружений, благоустройство рабочей зоны.
- Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения в соответствии
с "Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности" ФЗ No
123 от 22.07.2008 г. строительных работ, регламентируемую СНиП
3.04.01-87, СНиП 2.08.02-85, а также требования к качеству материалов
согласно ГОСТам с соблюдением требований по охране труда и пожарной
безопасности.
- Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня
- не менее 8 часов, при 6-ти дневной рабочей неделе. Увеличение
продолжительности рабочего дня и недели - по согласованию с Заказчиком.
- Экологические мероприятия - в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а так же
предписаниями надзорных органов.
- Окончательно виды, объёмы и график выполнения работ определяются
муниципальным контрактом и сметной документацией. Все изменения в
перечень, объёмы, порядок (последовательность) и сроки выполнения работ
в обязательном порядке согласовываются (в письменном виде) с Заказчиком.
8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства
работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема
производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система
контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9000 и Р ИСО 9001.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать
требованиям ГОСТ Р 50680-94 "Установки водяного пожаротушения
автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний".
Подрядчик может принять на себя по контракту обязанности выполнить
работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с
установленными обязательными для сторон требованиями контракта.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ:
9.1. при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 No69-ФЗ (в ред. от
18.10.2007) "О пожарной безопасности" и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003
No313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)";
9.2. при проведении огневых работ требуется обязательное
оформление разрешения на их производство;
9.3. при выполнении работ на высоте руководствоваться требованиями
безопасности, изложенными в инструкции "По охране труда и технике
безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных
лестниц-стремянок" и других действующих нормативных документов;
9.4. безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в
соответствии с "Трудовым кодексом Российской Федерации" (Федеральный
закон от 30.12.2001 No197-ФЗ);
9.5. охрана труда рабочих при выполнении работ должна
обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски,
специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по
коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и
предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и
устройств в соответствии с действующими нормами. Организация
строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения
строительно-монтажных работ;
?
''
ё
Ъ
Ю
*
,
<
N
P
n
p
z
?
?
Д
Ъ
о
ъ
?
?
???????-???
???
?????
????ичии материальные и технические средства для осуществления
мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
10. Порядок сдачи и приёмки результатов работ: в соответствии с
условиями муниципального контракта. Подрядчик ежемесячно (по требованию
Заказчика) обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.
Рассмотрение и приёмка результатов выполненных работ по каждому этапу и
работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в
соответствии со сроками выполнения работ. Подрядчик обязан в процессе
производства работ представлять Заказчику (уполномоченному лицу
Заказчика) акты освидетельствования скрытых работ, а так же
исполнительные схемы на отдельные виды работ.
11. Контроль за ходом выполнения работ осуществляет уполномоченное
лицо Заказчика в соответствии с муниципальным контрактом.
12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ (испытаний, контрольных пусков, подписания
актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику
передаются сертификаты на материалы. Открытие, закрытие объекта и
скрытые работы оформляются отдельными актами. Должна надлежащим образом
оформляться отчётная финансовая документация в соответствии с условиями
муниципального контракта.
13. Требования по сроку гарантий качества на результат работ:
Гарантийный срок на выполнение работы не менее 3-х лет. В гарантийный
период Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме в течение
суток для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей
эксплуатации объекта.
14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению
Заказчика:
Подрядчик обязан иметь действующие лицензии, выданные в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. No128-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", на осуществление
производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание противопожарного водоснабжения;
- устройство колодцев;
- установка запорной арматуры;
- подводно-технические работы;
- дноуглубительные и намывные работы.
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и
средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами
законодательства РФ, при необходимости с привлечением субподрядных
организаций и обеспечить приёмку работ Отделом Государственного
Пожарного Надзора (ОГПН) по г.Королёву Московской области, а также при
необходимости выполнения земляных работ получить ордер в Отделе
архитектурно-строительного контроля Администрации г.Королёва Московской
области. В случае обнаружения дефектов после приёмки объекта в
эксплуатацию - исправление дефектов проводится за счёт Подрядчика в
течение 10 дней.
Приложение 2 к контракту
Таблица цен
на выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации библиотеки-филиала
No7 МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"
No Наименование услуг/работ Дата Ед.изм. Количество Цена руб. Стоимость
услуг/работ
1. Выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации библиотеки-филиала
No7 МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"
НДС 18%
Итого:
Итого:
Подписи сторон
От Подрядчика: От Заказчика:
МП МП
DOCVARIABLE Фирма.Полное_название \* MERGEFORMAT Общество с
ограниченной ответственностью "Диамет"
Адрес: DOCVARIABLE Фирма.Адрес \* MERGEFORMAT 115035, г. Москва,
ОРДЫНКА Б. УЛ, д. 7, стр. 2
Всего наименований - 1, на сумму: Восемьдесят четыре тысячи девятьсот
шестьдесят рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 12 960 руб. 00 коп
Генеральный директор _____________________________/ DOCVARIABLE
Фирма.Руководитель.ФИО Агакарян Э. /
Акт No DOCVARIABLE StrNum 1248 от DOCVARIABLE FDATE \@ "d MMMM
yyyy 'г.'" 26 декабря 2008 г.
на выполнение работ-услуг
Мы, нижеподписавшиеся, DOCVARIABLE Фирма.Ответственное_лицо.ФИО
Агакарян Р. Э. представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и
DOCVARIABLE Партнер.Ответственное_лицо.ФИО Тимохин Ю. И. представитель
ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что
ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил в соответствии с заключенным договором и сметой, а
ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:
Сумма прописью: DOCVARIABLE DocSum.DocStrSum Восемьдесят четыре
тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -
12 960 руб. 00 коп.
Руководитель предприятия (подпись) (ф.и.о.) DOCVARIABLE
Фирма.Руководитель.ФИО Бухгалтер (подпись) (ф.и.о.) DOCVARIABLE
Фирма.Бухгалтер.ФИО
Индивидуальный предприниматель (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты
свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)
PAGE
PAGE 14
Согласовано
Согласовано
Утверждаю
Директор МУК "Централизованная библиотечная система г.
Кол!
Ремонт пожарной сигнализации в помещениях библиотеки-
МУК "Централизованная библиотечная система г. Королёва"
(г. Королёв, ул. Дзержинского,д.26)
Сметная стоимость 174742.94 руб.
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2009 г.
NN п п Шифр расценки
и коды . ресурсов Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во единиц
Цена на ед. изм., руб. Попр. коэф. Стоимость в ценах 2000 г.,
руб. Пункт коэф. пересчета Коэф. пересчета Стоимость в
текущем уровне цен, руб. ЗТР, всего чел.-час.
Демонтажные работы
1 ФЕРм 10-08-002-01 Извещатели пс автоматические тепловой
электроконтактный в нормальном исполнении шт 20 10.88
17667 МОНТ
Зарплата
9.62 0.3 v 57.8
13.48 " 779.14
Эксплуатация машин
0.12 0.3 0.8
4.43 3.54
Накладные расходы от ФОТ %
75.2
(80%*0.94)
43.47
585.92
Сметная прибыль от ФОТ %
60
34.68
467.49
Затраты труда чел -час 1
0.3
6
136.75
1836.09 У 6
2 ФЕРм 10-08-005-03 Провод двух- и трехжильный с разделительным
основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и
металлическим 100 м 2 1266.54
NN Шифр Наименование Ед. Кол-во Цена на Попр. Стоимость в Пункт Коэф.
Стоимость в ЗТР,
пи расценки работ и затрат изм. единиц ед. и *м., ко )ф. ценах 2000 г.,
коэф. пересче- 1 с кушем Bcei о
и коды
руб.
руб. пере- та уровне цен, чел.-час.
ресурсов
счета
руб.
Эксплуатация
0.31 1 0.31
4.43 ' 1.37
машин
Материальные
1 1.77 1 11.77
2.98 35.07
ресурсы
Накладные %
75.2
134.14
1808.23
расходы от ФОТ
(80%*0.94)
Сметная прибыль %
60
107.03
1442.74
от ФОТ
Затраты труда чел-
час. 18
1
18
431.63
5691.98 с/ 18
4 5890341-4 Пульт контроля и управления охранно-пожарный, предназначен
для сбора информации с подключенных к нему приборов "СИГНАЛ-20".
"СИГНАЛ-20П". "С2000-КДЛ'\ "С2000-К". "С2000-БИ", марка "С2000" шт. 1
1561.26
7 ФЕРм 10-08-001-12 Устройства промежуточные на количество лучей 5 шт. 1
,/ 86.72
17665 МОНТ
Зарплата
82.8 1 82.8
13.48 1 1 16.14
Эксплуатация
0.25 1 0.25
4.43 111
машин
Материальные
3.67 1 3.67
2.85 10.46
ресурсы
Накладные %
75.2
62.27
839.34
расходы от ФОТ
(80%*0.94)
Сметная прибыль %
60
49.68
669.69
от ФОТ
Затраты труда чел-
час. 8
1
8
198.67
2636.74 f 8
8 прайс -лист Передатчик АТС-100 шт. 1 4800
Материальные
4800 1 4800
1 4800
ресурсы
j
4800
4800 о ' 0
9 ФЕРм 10-08-002-02 Извещатели пс
автоматические
дымовой шт. 40 ] 22.02
17668 МОНТ
Зарплата
19.24 1 769.6
13.48 10374.21
Эксплуатация
0.31 1 12.4
4.43 54.93
машин
* Материальные
2.47 1 98.8
2.79 275.65
ресурсы
Накладные %
75.2
578.74
7801.4
расходы от ФОТ
(80%*0.94)
Сметная прибыль %
60
461.76
6224.52
от ФОТ
NN Шифр расценки
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во единиц Цена
на ед. изм., руб. Понр. коэф. Стоимость в ценах 2000 г., руб. Пунк 1
коэф. переем era Коэф. перееме-га Стоимость в
зеку тем уровне цен, руб. ЗТР, всего чел.-час.
Затраты труда чел-час. 2
1
80
1921.3
24730.72 "80
10 5890073-2 Извещатель пожарный дымовой, марка ИП-212-ЗСУ шт.
12 прайс -лист Монтажное устройство для ИП 212-ЗСУ шт. 40 7 34
Материальные ресурсы
34 1 1360
1 1360 /
1360
1360 и / 0
13 ФЕРм 10-08-003-06 Устройства оптико-(фото)электрически е блок питания
и контроля (СКАТ с аккумулятором) шт.
89.2
17678 МОНТ
у
Зарплата
82.8 1 165.6
13.48 ^ 2232.29
Эксплуатация машин
0.34 1 0.68
4.43 3.01
Материальные ресурсы
6.06 1 12.12
2.89 35.03
Накладные расходы от ФОТ %
75.2
(80%*0.94)
124.53
1678.68
Сметная прибыль от ФОТ %
60
99.36
1339.37
Затраты труда чел-
час. 8
1
16
402.29
5288.38 ¦У' 16
14 5890714-2 Источник вторичного щекпропитания резервирован-ный
для
бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации с
напряжением 12В, максимальный ток нагрузки 2А, место под акб 7 а/ч,
марка "СКАТ-1200ДМ исполнение 1 шт.
791.38
21778Р ЕС
Материальные ресурсы
791.38 1 791.38
2.18 1725.21
791.38
1725.21 ^ 0
15 5890714-
3 Источник
вторичного
электропитания
резервирован-ный
для
бесперебойною питания систем охранно-пожарной сигнализации с напряжением
12В, макси-мальный ток нагрузки 4А, место под акб 7-12 а/ч, марка
"СКАТ-1200Д" исполнение 2 шт. 1 j 1149.05
21779Р ЕС
NN Шифр Наименование Ед. Кол-во Цена на Поп р. Стоимость в Пункт Коэф.
Стоимость в TIP,
N11 расценки работ и затрат изм. единиц ед. изм., коэф. ценах 2000 г.,
коэф. пересче- текущем всего
и коды
руб.
руб. пере- та уровне цен, чел.-час.
ресурсов
счета
руб.
Материальные
1149.05 1 1149.05
2.16 2481.95
ресурсы
1149.05
2481.95 J 0
16 5891004-1 Батарея
аккумуляторная необслуживаемая, напряжение питания 12В, марка АКБ-7 а/ч
шт. 1 139.58
21813Р
ЕС
Материальные
139.58 1 139.58
3.42 477.36 У
ресурсы
139.58
477.36 0
-17 5891005- ' 1 Батарея
аккумуляторная необслуживаемая, напряжение питания 12В, марка АКБ-12 а/ч
шт. 1 265.21
21814Р
ЕС
Материальные
265.21 1 265.21
3.2 848.67
ресурсы
265.21
848.67 ¦/ 0
18 ФЕРм 10- Извещатели пс шт. 5 / 22.02
17668
08-002-02 автоматические дымовой,
фотоэлектрический , радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
V
МОНТ
Зарплата
19.24 1 96.2
13 48 1296.78
Эксплуатация
0.31 1 1.55
4.43 6.87
машин
Материальные
2.47 1 12.35
2.79 34.46
ресурсы
Накладные %
75.2
72.34
975.18
1 расходы от ФОТ
(80%*0.94)
Сметная прибыль %
60
57.72
778.07
от ФОТ
Затраты труда чел-час.
1
10
1
240.16
3091.34 ' 10
19 5890407-1 Оповещатель
световой
пожарный,
напряжение
питания 12В, марка
"БЛИК-С-12"
(КОП-25( шт. 4 J 177.97
21731Р
ЕС
Материальные
177.97 1 711.88
1 711.88
ресурсы
и
711.88
711.88 0
20 5890466-2 Оповещатель световой
внутренний, марка "маячок" шт. 1 J 48.03
21733Р
ЕС
Материальные
48.03 1 48.03
2.55 122.48
ресурсы
48.03
122.48 ,/ о
21 ФЕРм 08-' Аппарат (кнопка, шт. 3 / 22.11
15059
01-081-01 ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа),
количество подключаемых концов, до 2
МОНТ
Зарплата
10.88 1 32.64
13.48 439.99
Эксплуатация
9.21 1 27.63
5.78 159.7
машин
в т.ч. зарплата
0.54 1 1.62
13.48 21.84
машинистов
Материальные
2.02 1 6.06
3.27 19.82
ресурсы
Накладные %
89.3
30.6
412.41
расходы от ФОТ
(95%*0.94)
Сметная прибыль %
65
22.27
300.18
NN пи Шифр расценки
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во единиц Цена
на
ед. изм.,
руб. Попр. коэф. Стоимость в ценах 2000 г., руб. Пункт коэф. пере-счета
Коэф. пересчета Стоимость в
текущем уровне цен, руб. ЗГР,
всего чел.-час.
от ФОТ
Затраты труда чел.-час. 1.13
1
3.39
119.19
1332.1 3.39
22 5890455-1 Сирена
внутренняя, марка "свирель" шт. 3 | / 82.63
21720Р ЕС
Материальные ресурсы
82.63 1 247.89
2.35 582.54
247.89
582.54 |/ 0
23 ФЕРм 08-02-397-01 Кабель-канал длиной 2 м 100 шт. 0.1 / 1177.49
15580 МОНТ
Зарплата
100.69 1 10.07
13.48 135.73
Эксплуатация машин
221.85 1 22.19
5.58 123.79
i
в т.ч. зарплата машинистов
42.51 1 4.25
13.48 57.3
Материальные ресурсы
854.95 1 85.5
2.81 240.24
Накладные расходы от ФОТ %
89.3
(95%*0.94)
12.79
172.38
Сметная прибыль от ФОТ %
65
9.3
125.47
Затраты труда чел-час. 10.7
1
1.07
/
139.84
797.61 S 1.07
24 5130055-242 Кабель-канал размером 40X16X2000 мм с крышкой м 20 у/
10.1
поливинилхлорид-ной изоляцией и оболочкой,с параллельно уложен-ными
жилами, гибкий, марки шввп, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 1000 м
0.05 У 1652
16500Р ЕС
* Материальные ресурсы
1652 1 82.6
3.33 275.06
82.6
275.06 ./ о
27 ФЕРм 08-02-409-01 Труба по стенам и колоннам с креплением скобами,
диаметр, мм, до 25 100 м 1.6 / 2561.19
15644 МОНТ
Зарплата
223.96 1 358.34
13.48 4830.37
Эксплуатация машин
581.65 1 930.64
5.57 5183.66
в т.ч. зарплата машинистов
184.77 1 295.63
13.48 3985.12
Материальные ресурсы
1755.58 1 2808.93
2.64 7415.57
Накладные расходы от ФОТ %
89.3
(95%*0.94)
583.99
7872.23
NN Шифр Наименование Ед. Кол-во Цена на Попр. Стоимость в Пункт Коэф.
Стоимость в ЗТР,
пп расценки работ и затрат изм. единиц ед. изм., коэф. ценах 2000 г.,
коэф. пересче- текущем всего
и коды '
руб.
руб. пере- та уровне цен, чел.-час.
ресурсов
счета
руб.
Сметная прибыль %
65
425.08
5730.07
от ФОТ
Затраты труда чел-
час. 23.8
1
38.08
5106.98
31031.9 38.08
28 5009264-34 Труба из пвх гофрированная , легкая,
самозатухающая 1Р55, серия FL, диаметром 20 мм 10 м 16 / 18.65
21197Р
ЕС
Материальные
18.65 1 298.4
2.52 751.97
ресурсы
298.4
751.97 ./ о
29 5121032 Коробка
универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт. 10 / 4.1
16942Р
ЕС
Материальные
4.1 1 41
3.72 152.52
ресурсы
41
152.52 /о
|,30 ФЕРм 08-* 02-412-01 Провод первый одножильный или многожильный в
общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5 100 м 1.6 / 637.81
15658 МОНТ
Зарплата
52.79 1 84.46
13.48 1 138 57
Эксплуатация
2.31 1 3.7
5.78 21.36
машин
в т.ч. зарплата
0.14 1 0.22
13.48 3.02
машинистов
Материальные
582.71 1 932.34
2.6 2424.07
ресурсы
Накладные %
89.3
75.63
1019.45
расходы от ФОТ
(95%*0.94)
Сметная прибыль %
65
55.05
742.03
от ФОТ
Затраты труда чел-час. 5 61
1
8.98
1151.17
5345.49 J 8.98
31 5009001-306 Кабели парной скрутки с медными однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с наружным покровом из пвх пластиката, для
неподвижной прокладки, марки кспв, сечением 1X2X0,5 мм2 1000 м 0.16 У
721.7/
19881Р
ЕС
Материальные
721.7 1 115.47
2.65 306
ресурсы
115.47
306 " 0
ФЕРм 08- Провод каждый 100 м 1.4 / 219.25 у
15666
02-412-09 последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, ММ2, до 6
МОНТ
Зарплата
21.55 1 30.17
13.48 406.69
Эксплуатация
2.31 1 3.23
5.78 18.69
машин
в т.ч. зарплата
0.14 1 0.2
13.48 2.64
машинистов
Материальные
195.39 1 273.55
2.79 763.19
ресурсы
Накладные %
89.3
27.12
365.54
расходы от ФОТ
(95%*0.94)
Сметная прибыль %
65
19.74
266.07
от ФОТ
Затраты труда чел-час. 2.29
1
3.21
353.8
1820.18 3.21
?
NN Шифр Наименование Ед. Кол-во Цена на Попр. Стоимость в Пункт Коэф.
Стоимость в ЗТР,
МП расценки работ и затрат изм. единиц ед. изм., коэф. ценах 2000 г.,
коэф. пересче- текущем Bcei о
и коды
руб.
руб. пере- те уровне иен, чел.-час.
ресурсов
счета
руб.
5009001-306 Кабели парной скрутки с медными однопроволочными жилами в
полиэтиленовой изоляции с наружным покровом из пвх пластиката, для
неподвижной прокладки, марки кспв. сечением 1X2X0,5 мм2 1000 м 0.141/
721.7
19881Р
ЕС
Материальные
721.7 1 101.04
2.65 267.75
ресурсы
101.04
267.75 0
'34 ФЕРм 10- Извещатели пс шт. V 10.88
17667
08-002-01 автоматические тепловой электроконтактный, магнитоконтактны й
в нормальном исполнении
МОНТ
Зарплата
9.62 1 19.24
13.48 259.36
Эксплуатация
0.12 1 0.24
4.43 1.06
машин
Материальные
1.14 1 2.28
2.83 6.45
ресурсы
Накладные %
75.2
14.47
195.04
расходы от ФОТ
(80%*0.94)
Сметная прибыль %
60
11.54
155.61
от ФОТ
Затраты труда чел-час. 1
1
47.77
617.52
35 5890025-3 Из вещатель пожарный ручной, марка ИПР-ЗСУ шт. 2 J 84.59
21298Р ЕС
Материальные
84.59 1 169.18
2.17 367.12
ресурсы
169.18
367.12 0
36 ФЕРп01-10-002-01 Схема образования
участка
сигнализации
(центральной.
технологической,
местной,
аварийной,
п редуп редител ь но й
и др.) у част ок 3 338.95 У
21011 ПНР
Зарплата
338.95 0.8 813.48
13.48 10965.71
Накладные %
61.1
497.04
6700.05
расходы от ФОТ
(65%*0.94)
Сметная прибыль %
40
325.39
4386.28
от ФОТ
Затраты труда чел-час. 29
0.8
69.6
1635.91
22052.04 \У 69.6
ИТОГО по разделу: Монтаж и стоимость оборудования и марериалов, не
