г. Королёв Московской области "01" декабря 2009 г.
МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва", действующее на
основании Устава с одной стороны, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в
лице директора Межуевой Г.Г. и
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______, действующего на основании _________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________., с другой стороны,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий контракт, о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя оказание выполнение
следующих работ в библиотеке-филиале No7 МУК ""Централизованная
библиотечная система г.Королёва" :
1.1.1:
No Наименование объекта Наименование работ/услуг Адрес объекта
1. Библиотека-филиал No7 МУК ""Централизованная библиотечная система
г.Королёва" Выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации / монтаж
тревожной сигнализации г.Королёв
ул.Дзержинского д.26
Оказание услуг (выполнение работ) на объекте, указанном в п. 1.1
настоящего Контракта, осуществляется в соответствии со сметной
документацией (Приложение No1) являющейся неотъемлемой частью настоящего
контракта.
Оказание услуг (выполнение работ) согласно настоящего контракта должно
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, СНиП, технике безопасности и условиям контрактных
обязательств.
СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость оказываемых услуг (работ) по настоящему контракту определяется
согласно Приложению No1 и составляет ___________________.
(_________________________________________________________________) в
том числе НДС 18 % - ___________________ руб.
(_________________________________________________). Все оплаты
производятся Заказчиком Подрядчику по мере поступления денежных средств
из бюджета города Королева Московской области на финансирование принятых
Заказчиком обязательств по контракту.
Подрядчик, превысивший объемы и стоимость оказываемых по контракту услуг
(работ) без согласования с Заказчиком, оплачивает эти услуги за свой
счет.
2.3. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2-х экземплярах и справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х экземплярах.
Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производит
расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, согласно
выставленным счет-фактуре и счету в 2-х экземплярах. Расчеты Заказчика с
Подрядчиком осуществляются при условии поступления средств из
соответствующего бюджета на счет Заказчика
2.5. Подрядчик, превысивший объемы и стоимость оказываемых по контракту
услуг (работ) без согласования с Заказчиком, оплачивает эти услуги за
свой счет.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.
Контракт действует в течение текущего календарного года (до 31.12.2009).
Срок начала оказания услуг (выполнения работ) на объекте - на следующий
день после заключения муниципального контракта.
Срок завершения оказания услуг (окончания работ) - 28 декабря 2009
года.
Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать Заказчику результат
работ.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик в течение срока действия настоящего контракта:
4.1.1. Утверждает сметную документацию (Приложение 1), необходимую для
производства работ (оказания услуг) по настоящему контракту,
4.1.2. Обеспечивает финансирование работ (оказания услуг) на объекте из
средств соответствующего бюджета, по мере поступления денежных средств
из соответствующего бюджета.
4.1.3. Производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату "Подрядчику"
аванса,
4.1.4. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых сырья и
материалов.
4.1.5. Участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных
по контракту работ (оказания услуг), рассматривает и подписывает акты
сдачи - приемки оказанных услуг (выполненных работ).
4.1.6. Производит окончательный расчет с "Подрядчиком" за выполненные
работы (оказанные услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных п.п.
2.4. настоящего контракта с учетом положений, изложенных в предложении 2
п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2.
4.1.7. Имеет право расторгнуть настоящий контракт в порядке и на
условиях предусмотренных законодательством Российской Федерации и в
настоящем контракте.
4.2. Подрядчик в течение срока действия настоящего контракта:
4.2.1. Оказывает услуги (выполняет работы) по настоящему контракту в
соответствии со сметной документацией, нормами и правилами, в сроки,
установленные настоящим контрактом.
4.2.2. Представляет Заказчику заверенную своей печатью копию лицензии
(лицензий) на право осуществления выполняемого вида работ.
4.2.3. Уведомляет Заказчика, в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему контракту и увеличении в
связи с этим сметной стоимости работ.
4.2.4. Согласовывает с Заказчиком дополнительные работы, не
предусмотренные сметной документацией или заданием Заказчика, и в связи
с этим, по поручению Заказчика, производит необходимые согласования с
контролирующими органами.
4.2.5. При выполнении работ (оказании услуг) использует сырье,
материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты,
технические паспорта, другую документацию, удостоверяющую их качество.
4.2.6. По требованию Заказчика представляет копии документов,
удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых
при выполнении работ.
4.2.7. При необходимости согласовывает с органами технического надзора
порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.
4.2.8. Предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых (оказываемых) по контракту работ (услуг).
4.2.9. Немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний,
приостанавливает выполнение работ (оказание услуг) при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе выполнения работ (оказания услуг);
- обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
4.2.10. Получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных
работ.
4.2.10. В течение 10 дней после оказания услуг (выполнения работ)
передает Заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам,
установленным п.п. 5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
4.2.11. По своему усмотрению, за свой счет и под свою ответственность,
имеет право привлечь к производству работ (оказанию услуг) третьих лиц.
4.2.12. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик
оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в
предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2.
4.2.12. При производстве электромонтажных работ Исполнитель при
завершении работ по договору обязан оформить и предоставить Заказчику
принципиальную и исполнительную схемы подписанную Подрядной организацией
и представителем Заказчика (данный пункт включается в Контракт в случае
выполнения электромонтажных работ).
5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется после
полного завершения работ (оказания услуг) по настоящему контракту,
комиссией, организуемой Заказчиком в составе своего представителя,
представителей Подрядчика и привлекаемых Заказчиком, и при необходимости
других, заинтересованных организаций, на основании актов сдачи - приемки
оказанных услуг (выполненных работ).
5.3.Приемка оказанных услуг (выполненных работ) производится в срок,
согласованный сторонами, после получения Заказчиком извещения об их
оказании (выполнении).
5.4. Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены
недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта и/или
недостатки в выполненных работах (оказанных услугах), то комиссией
составляется Акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления.
5.5. До сдачи оказанных услуг (выполненных работ) Подрядчик несет
ответственность за риск их случайного уничтожения, повреждения, кроме
случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи - приемки оказанных
услуг (выполненных работ) с указанием в нем номера контракта и его даты,
периода проведения работ (оказания услуг), адреса объекта, полной
сметной стоимости работ за подписью уполномоченного лица Подрядчика и
скрепленного его печатью.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
~
'
?
Ш
Ь
(
*
:
L
N
l
n
x
?
°
В
Ш
м
ш
?
?
???????-???
$. 2.1., 4.1.2. по мере поступления средств из соответствующего бюджета
с учетом расчета стоимости работ, указанной в Приложении No1. В случае
отсутствия финансирования выполненных работ не по вине Заказчика процент
за пользование чужими денежными средствами с Заказчика не взимается.
В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой
финансирования Заказчика, Подрядчик не вправе осуществлять передачу прав
кредитора другому лицу без согласования с Заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы (оказанные услуги), Подрядчик своими силами и за свой счет без
увеличения стоимости работ (оказания услуг) обязан в согласованный
сторонами срок, переделать эти работы (услуги) или устранить допущенные
недостатки (дефекты).
7.1.1. При не выполнении этой обязанности Заказчик вправе привлечь
другую организацию для устранения обнаруженных дефектов и недостатков, с
оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и недостатков за счет
Подрядчика, и расторгнуть с Подрядчиком настоящий контракт.
7.2. В случае задержки сроков выполнения работ (оказания услуг) и/или
сроков устранения недостатков (дефектов) в работах (оказанных услугах),
установленных в актах приемки и актах проверки качества работ
(оказываемых услуг), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
0,03 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день просрочки по его
исполнению и/или по их устранению.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по
настоящему контракту. Санкции за нарушение контрактных обязательств
возникают после выставления претензий пострадавшей стороной или
вынесения по этому вопросу судебного решения.
7.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению
санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ
(оказания услуг). В случае ненадлежащего выполнения этих правил,
нарушения норм и правил выполнения работ, использования некачественного
сырья и материалов, несоблюдения установленных стандартов, повлекших
причинение ущерба третьим лицам и судебное разбирательство, Подрядчик
возмещает потерпевшей стороне и Заказчику ущерб в полном объеме.
7.5. Заказчик не несёт ответственность за сохранность материалов
Подрядчика.
7.6. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 4.2. Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 4 МРОТ.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой
силы будут признаны форс-мажорными. В этом случае соответствующая
сторона контракта должна незамедлительно сообщить о наступлении
форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы
дальнейшего исполнения контракта в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.
Качественное выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с
государственными стандартами, действующими нормами и правилами,
техническими условиями и условиями контрактных обязательств.
Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в период
гарантийного срока, указанного в п.п. 8.1.4. настоящего контракта.
На работы (оказанные услуги), выполненные Подрядчиком, устанавливается
гарантийный срок в течение 20 дней. Гарантийный срок исчисляется с даты
подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).
Подрядчик обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок устранить
недостатки
(дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока.
Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки (дефекты),
обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования сторонами
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения письменного
уведомления Заказчика.
Неявка представителя Подрядчика для составления акта о выявленных
недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения уведомления от
Заказчика дает основание Заказчику составить акт в одностороннем
порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего
контракта. Указанный Акт направляется Подрядчику и является обязательным
для Подрядчика, а указанные в нем недостатки и дефекты подлежат
устранению Подрядчиком, за его счет, в срок указанный в Акте.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством
Российской Федерации.
Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне
выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке.
Подрядчик по предварительной заявке Заказчика безвозмездно осуществляет
демонтаж установленных конструкций.
В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Подрядчиком
выполняемого вида работ (оказания услуг) раньше срока окончания работ
(оказания услуг) или аннулирования ее компетентными органами и не
представления новой лицензии, Заказчик вправе расторгнуть в
одностороннем порядке контракт без возмещения каких-либо убытков
Подрядчику с передачей Заказчику результатов выполненных работ
(оказанных услуг) и поручить выполнение работ (оказание услуг) другому
Подрядчику.
В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения
Подрядчиком порученных работ (оказания услуг), грубого нарушения норм и
правил выполнения работ (оказания услуг), использования некачественных
материалов, Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо
убытков, имеет право расторгнуть контракт, предупредив Подрядчика в
10-дневный срок.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или
выполняет работу (оказание услуг) настолько медленно, что окончание ее к
сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от
исполнения контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
Если во время выполнения работы (оказания услуг) станет очевидным, что
она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить
Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении
Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта,
и/или поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а
также потребовать с Подрядчика возмещения убытков.
Подрядчик обязан в 2-х дневный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
объект и прилегающую к нему территорию.
9.8. В течение срока действия настоящего контракта Заказчик имеет право
по соглашению сторон вносить изменения в содержание контракта, если
исполнение контракта без изменений его условий повлечет нарушение
интересов Заказчика.
9.9. Расторжение контракта так же допускается по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Досрочное расторжение контракта по соглашению сторон
оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения контракта, а также акта передачи незавершенных работ.
9.10. Все изменения настоящего контракта оформляются Сторонами в
письменной форме.
9.11. Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.12. В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств по настоящему контракту, и они не были разрешены
путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.13. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной
форме.
9.14. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон настоящего
контракта.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: Заказчик:
Подписи сторон
От Подрядчика: От Заказчика:
Директор муниципального учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система"
_______________________________ ______________________________Межуева
Г.Г.
Приложение 1 к МК
Техническое задание
на выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации библиотеки-филиала
No7 МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"
/монтаж тревожной сигнализации/
Приложение 2 к контракту
Таблица цен
на выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации библиотеки-филиала
No7 МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"
/монтаж пожарной сигнализации /
Приложение 3 к контракту
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ No1
Ремонт пожарной сигнализации в помещениях библиотеки-
МУК "Централизованная библиотечная система г. Королёва"
