Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:

Председателю котировочной комиссии

Н.П.Гринько

Уважаемая Наталья Петровна!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем осуществить капитальный ремонт пищеблока в муниципальном
образовательном учреждении специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе - интернате для слепых и слабовидящих детей
(141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова,
д. 40/4.)

________________________________________________________________________
____

(сумма цифрами)

( ) руб.,

(сумма прописью)

в соответствии с техническим заданием и сметной документацией и
подтверждаем, что являемся субъектом малого предпринимательства.

Цена работ указана с учетом всех налогов.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения
контракта.

На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в
течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта
приемки выполненных работ.

Условия оплаты:

- авансирование не предусмотрено. Оплата 3-4 квартал. Возможно досрочное
закрытие работ;

- оплаты выполненных работ после полного завершения работ по контракту,
после подписания акта сдачи-приемки работ по мере поступления бюджетных
средств на финансирование оплаты контракта.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная
заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут
выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и
представление Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны
никаких дополнительных обязательств.

____________________ _____________________

(подпись, печать) (должность,
Ф.И.О.)

Приложение 2

Анкета участника

Каждое юридическое лицо должно заполнить данную Форму.

Таблица 1

1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________

________________________________________________________________________
_________

2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__

Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__

Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__

3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________

4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________

Адрес электронной почты:
_________________________________________________

Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________

5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________

6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________

________________________________________________________________________
_



______________________ ______________________

(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)

для индивидуального предпринимателя

Таблица 2

1 Фамилия: _____________________________________________

Имя: ______________________________________________

___

Отчество: _____________________________________________

2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________

_________________________________________________________,
дата___________

3 Национальная принадлежность (гражданство):
________________________________

4 Место жительства:
________________________________________________________

________________________________________________________________________
__

5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________

6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________

7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________

______________________ ______________________

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт пищеблока в муниципальном образовательном учреждении
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате для
слепых и слабовидящих детей (141069, Московская область, г. Королёв,
мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4.)

Наименование работ Сметная стоимость в (руб.)

Капитальный ремонт пищеблока в муниципальном образовательном учреждении
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате для
слепых и слабовидящих детей (141069, Московская область, г. Королёв,
мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4.)

498 463,00

ИТОГО: 498 463,00



Сметные расчеты составлены в ценах по состоянию на март 2010 года
"МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

Объем выполняемых работ по Муниципальному контракту:

Согласно сметной документации (Локальный сметный расчет No 54-04-10),
являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания и
документацией о запросе ценовых котировок.

Требования к исполнителю:

1. С 1 января 2010 года осуществление предпринимательской деятельности
по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства разрешается на основании
свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации. Свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства на указанные в
документации виды работ.

2. Выполнить работы согласно сметной документации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего технического задания и документации о
запросе котировки цены, СНиП, ПУЭ и правил противопожарной безопасности.

3. Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь
сертификат соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным
заказчиком и заказчиком.

4. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом.

5. Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с муниципальным заказчиком.

6. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.

7. После завершения работ объект должен быть освобожден от
оборудования, материалов, мусора.

8. Выполняет работы собственными силами, без привлечения субподрядчиков.

9. Исполнитель производит благоустройство объекта и прилегающей к нему
территории в течение одной недели.

10. Безопасность выполняемых работ обеспечивается в соответствии с ТК
РФ.

11. Охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться
выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, спецодежда,
обувь и др.).

12. Организация работ в зоне проведения ремонтных работ должна
обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения
работ.

13. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

- при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и
механизмы, предназначенные для конкретных условий и видов работ,
допущенные органами государственного надзора.

14. Организовывает работы по графику, согласованному с руководителем
образовательного учреждения. Выполняет работы в помещениях
образовательного учреждения только во время отсутствия в них детей
(вечернее, ночное время, выходные дни и/или по согласованию с
руководителем образовательного учреждения).

15. Обеспечивает требования, установленные директивными документами по
противодействию терроризму.

Начало исполнения работ по контракту: с момента подписания
Муниципального контракта.

Срок выполнения работ по контракту: Не позднее 10.08.2010г.

Условия оплаты:

- Авансирование не предусмотрено. Возможно досрочное закрытие работ.

- Окончательный расчет после выполнения всех видов работ и подписания
актов сдачи-приемки работ КС-2 и справки КС-3.

Гарантийный срок:

- на работы, выполненные исполнителем, устанавливается гарантийный срок
в течение 24 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с момента даты подписания акта приемки
выполненных работ. Срок исправления исполнителем недостатков,
обнаруженных при приемке выполненных работ - 5 дней.

Приложение 4

ТАБЛИЦА ЦЕН

Капитальный ремонт пищеблока в муниципальном образовательном учреждении
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате для
слепых и слабовидящих детей (141069, Московская область, г. Королёв,
мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4.)

Наименование работ Сметная стоимость в (руб.) Коэффициент снижения
Стоимость работ*

Капитальный ремонт пищеблока в муниципальном образовательном учреждении
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате для
слепых и слабовидящих детей (141069, Московская область, г. Королёв,
мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4.)

498 463,00



ИТОГО: 498 463,00



ИТОГО:



*Примечание: все цены приводятся с учетом всех налогов и затрат,
требований технического задания и сметной документации.

____________________ _______________

(подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.)

Приложение No 5

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No

Капитальный ремонт пищеблока в муниципальном образовательном учреждении
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате для
слепых и слабовидящих детей (141069, Московская область, г. Королёв,
мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4.)

г. Королёв, Московская область " " 20 г.

Муниципальное образовательное учреждение специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат для слепых и слабовидящих детей (МОУ
СКО школа - интернат для слепых и слабовидящих детей), в лице Директора
Морозовой Т.В.., действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемый в
дальнейшем Исполнитель в лице
______________________________________действующего на основании
_____________________, вместе именуемые также "Стороны", а по
отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства
Российской Федерации, в соответствии с Протоколом запроса котировки цены
от __________________ No _________________, заключили настоящий
муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Исполнитель принимает
на себя обязательство по капитальному ремонту коридора и столовой
первого этажа. Электромонтажные работы в МОУ Гимназия No18.,
расположенного по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв,
проспект Космонавтов, д. 37-б. (далее - Работы на объекте).

1.2. Выполнение Работ на объекте настоящего Контракта, осуществляется в
соответствии со сметной документацией (ПриложениеNo 1), являющихся
неотъемлемой частью Контракта и условиями, заявленными на запросе
котировки цены.

1.3. Работы, выполняемые по Контракту, обязаны соответствовать
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП,
технике безопасности и условиям контрактных обязательств.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом запроса котировки
цены составляет __________________ (__________________________________)
рублей ____копеек, включая НДС по ставке 18%, является фиксированной и
индексации не подлежит на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Источником финансирования определены средства местного бюджета в
сумме ___________ (_______________________) рублей ___ копеек

2.3. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленный в соответствии с
п. 2.1. настоящего Контракта, в 3-х экземплярах, справку о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3-х экземплярах.

2.4. Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма
КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
производит расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ,
согласно выставленным счет-фактуре и счету по мере поступления бюджетных
средств.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента его заключения и действует до 31 декабря 2010 года.

3.2. Срок начала исполнения работ - с момента подписания контракта
(согласно графику работ, согласованному с директором).

3.3. Срок окончания исполнения работ - не позднее 10.08.2010г.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный сторонами,
после получения Заказчиком извещения об их выполнении.

Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.4 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченных представителей Заказчика,
указанных в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.

Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены недостатки
в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с указанием этих
недостатков и сроков их исправления.

.До сдачи работ Исполнитель несет ответственность за риск их случайного
уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.

Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ (КС-2) и
справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт представляется с указанием
в нем номера Муниципального контракта и его даты, периода проведения
работ, адреса объекта, полной сметной стоимости выполненных работ,
понижающего коэффициента, за подписью уполномоченного лица
Исполнителя и заверенного его печатью.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик

обеспечивает финансирование работ на объекте из средств муниципального
бюджета, по мере поступления денежных средств;

ё

?

?

М

????(????

????(????

?????

?????

?

?

?

kdtm

??????U???

?????

??????????l?участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку
выполненных по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи -
приемки работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3);

производит расчет с Исполнителем за выполненные работы в порядке и на
условиях, предусмотренных п.п. 2.4. настоящего Контракта с учетом
положений, изложенных в п.п. 2.1., и в п.п. 4.6;

осуществляет контроль над соблюдением сроков выполнения работ по
Контракту;

вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по
настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов и оборудования сметной
документации;

уполномоченный представитель Заказчика руководитель Объекта либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо обязуется предоставить
Подрядчику доступ к месту проведения работ по настоящему Контракту,
согласовать Подрядчику места для складирования материалов, оборудования,
инвентаря, инструментов, мусора и отходов;

имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на условиях,
предусмотренных в настоящем Контракте.

5.2. Подрядчик:

выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной
документацией, рабочими чертежами, техническим заданием, строительными
нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

осуществляет работы по графику согласованному с директором ОУ;

представляет Заказчику заверенную своей печатью и подписью
уполномоченного лица копию свидетельства, выданного уполномоченной
саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке,
установленном Градостроительным кодексом РФ.

вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;

согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора
порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ;

вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

обязан приобрести материальные ресурсы и оборудование для выполнения
работ по настоящему Контракту за свой счет;

при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование, имеющие
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другую документацию,
удостоверяющую их качество;

обязан производить доставку материалов, оборудования, рабочих
собственным транспортом;

обязан производить разгрузку и складирование материалов, оборудования в
местах, согласованных с руководителем образовательного учреждения;

обязан обеспечить своевременный вывоз мусора, доставку и хранение
материалов на Объекте своими силами;

обязан освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объекту;

обязан обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;

обеспечивает требования, установленные директивными документами по
противодействию терроризму;

обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне,
прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;

в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещений;

предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых Работ на объекте;

обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченных представителей
Заказчика, указанных в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
них указаний приостановить работы при обнаружении: возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы, а также иных обстоятельств, угрожающих
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок;

обязан известить уполномоченного представителя Заказчика руководителя МУ
"УКТР г. Королёва М. обл." не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В
случае, когда уполномоченный представитель Заказчика не был
проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию
уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет
без компенсации со стороны Заказчика. Готовность принимаемых конструкций
и работ подтверждается подписанием уполномоченным представителем
Заказчика руководителем МУ "УКТР г. Королёва М. обл." и Подрядчиком
двусторонних актов промежуточной приемки ответственных конструкций и
актов освидетельствования скрытых работ;

в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному
заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п.
5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ;

имеет право досрочно выполнить и сдать работы Заказчику, и получить
окончательную оплату согласно положений, изложенных в п.п. 2.1., и в
п.п. 4.6;

обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ
КОНТРАКТУ

6.1. Уполномоченными представителями Заказчика по настоящему Контракту
определены:

руководитель образовательного учреждения;

руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области" (далее - МУ "УКТР г. Королёва М. обл.") либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо, осуществляющие контроль
за сроками и ходом выполнения работ по настоящему Контракту (в т. ч.:
соблюдение технологии, качество материалов и оборудования, объем и
состав работ).

6.2 Уполномоченные представители Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и
оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь соответствующие
сертификаты (при обязательной сертификации) или документы,
удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные
непосредственно с качеством выполненных работ, оформляются актом
за подписями Сторон и указанием сроков их устранения. Устранение
дефектов производится Подрядчиком за свой счет.

Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный
Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по
вине Подрядчика.

В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.

7.6. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.

8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:

военные действия;

гражданские волнения;

- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;

-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных

государственных органов.

8.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

8.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.

8.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.

8.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.

8.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.

19. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракт, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами.

В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИИ

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания
его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту.

Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.

В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены
изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

11.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр для Подрядчика.

11.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик " Подрядчик"



Муниципальное образовательное учреждение специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат для слепых и слабовидящих детей (МОУ
СКО школа - интернат для слепых и слабовидящих детей)

141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Кирова,
д.40/4

ИНН/КПП 5018044960/501801001, УФК по Московской обл., (ФКУ Администрации
г. Королёва (МОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
- интернат для слепых и слабовидящих детей) л/с 03904000090)

р/с 40204810700000002250 БИК 044583001 в Отделении 1 Московского ГТУ
Банка России г.Москва 705

Директор

__________ Т.В. Морозова



"Согласовано"

Председатель комитета
Н.П.Гринько