Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем осуществлять выполнение работ по аварийному ремонту
электросетей и электрооборудованияна в образовательных учреждениях в
2010 году на общую сумму
(сумма цифрами)
( ) руб.,
(сумма прописью)
в соответствии с техническим заданием.
Цена указана с учетом всех налогов.
Цена остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения
контракта.
Оплата за оказанные услуги производится ежеквартально путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления
средств на финансирование контракта после подписания Сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ, а также выставления счета-фактуры. Не
позднее 5-го числа каждого месяца Подрядчик представляет Заказчику акты
сдачи-приёмки выполненных работ (формы КС-2, КС-3), согласованные с МУ
"УКТР"
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная
заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут
выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и
представление Подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны
никаких дополнительных обязательств.
____________________ _____________________
(подпись, печать) (должность,
Ф.И.О.)
Приложение 2
Анкета участника
Каждое юридическое лицо должно заполнить данную Форму.
Таблица 1
1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________
На выполнение работ по аварийному ремонту электросетей и
электрооборудованияна в образовательных учреждениях в 2010 году.
Общие требования:
Наличие лицензии.
Требования к персоналу.
Электромонтажник, электромонтер.
Аттестация в качестве оперативно-ремонтного персонала с группой
допуска не менее 3. Допускается на каждого работника, имеющего
группу 3 включать одного работника с группой 2, но общее число
членов бригады, имеющих группу 2, не должно превышать трех человек.
3. Средства защиты и измерительный инструмент обязательный для
оперативно-ремонтного персонала. Работники, не имеющие основные
средства защиты (п.2.1.-п.2.6.) допускаться к работе не будут.
Подрядчик должен обеспечить:
Выезд специалиста по заявкам Заказчика для определения неисправности и
проведения ремонта в течении 1 часа после поступления заявки.
Ликвидация аварий в дневное, вечернее и ночное время, в будние, выходные
и праздничные дни в течение 2-3 часов.
Исправное и работоспособное состояние электросетей и
электрооборудования, путем своевременного и качественного выполнения
работ не более 2 дней.
Ремонт и замену вышедших из строя запасных частей и расходных
материалов.
Замена светильников и ламп, приобретенных заказчиком.
Безвозмездное устранение по требованию Заказчика всех выявленных после
ремонта недостатков, если в процессе оказания услуг были допущены
отступления, ухудшившие качество работы (функционирования) коммуникаций
(оборудования).
Примерные виды работ:
Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателей и
технического оборудования пищеблоков, прачечных и т.д.
Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых
кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при
условии установки её вне щитов и сборок.
3. Ремонт отдельных электроприёмников (электродвигателей,
электрокалориферов и т.д.)
Замена предохранителей в вводных распределительных устройствах.
Ремонт осветительной электропроводки и арматуры.
Замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не
более 3,5 метра.
Ремонт и замена электрических розеток.
Ремонт и замена заземления электропроводок.
Замена вышедших из строя отдельных участков кабелей и
электропроводки.
Выполнение предписаний ЗАО "Электросеть".
Сроки проведения работ:
В случае аварии, заявка выполняется незамедлительно, в день поступления.
Выполнение заявок по ремонту определяются Подрядчиком самостоятельно в
зависимости от сложности работ, но срок не должен превышать 3-х дней с
момента получения заявки.
До конца января 2010 года необходимо представить в Городской
Комитет образования Администрации г. Королева М.о. главному
энергетику:
Список работников.
Копии удостоверений о допуске.
Копию журнала учета проверки знаний норм и правил работы в
электроустановках.
Количество потолочных осветительных приборов в образовательных
учреждениях
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 1 "Родничок"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 3 210 64
2. Светильники ламп накаливания 60 3
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 1 2 -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 2 "Малышка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 30 67 13
2. Светильники ламп накаливания 17 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 2 - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 3 "Теремок"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 9 88 -
2. Светильники ламп накаливания 65 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 4 "Ромашка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 11 142 3
2. Светильники ламп накаливания 16 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 5 "Сказка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 42 88 16
2. Светильники ламп накаливания 25 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 1 - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 6
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 316 -
2. Светильники ламп накаливания 39 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 7
"Белоснежка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 4 119 7
2. Светильники ламп накаливания 42 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - 1
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 8
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 200 -
2. Светильники ламп накаливания 43 36 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 2 2 -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 9 "Вишенка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 2 42 -
2. Светильники ламп накаливания 6 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 10
"Колокольчик"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 271 -
2. Светильники ламп накаливания 98 108 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 6 - 4
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 11 "Весёлые
ребята"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 16 300 -
2. Светильники ламп накаливания 119 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 12
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 307 -
2. Светильники ламп накаливания 3 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 1 - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 13
"Звездочка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 5 294 -
2. Светильники ламп накаливания 90 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 1 - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 14
"Светлячок"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 25 110 74
2. Светильники ламп накаливания 2 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 15 "Солнышко"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 61 168 -
2. Светильники ламп накаливания - - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - 1
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 16 "Забава"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 17 350 4
2. Светильники ламп накаливания 140 12 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 4 - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 17 "Росинка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 3-х
ламповые 4-х ламповые
1. Люминесцентные светильники 4 108 - -
2. Светильники ламп накаливания 12 3 1 2
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 1 6 -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 18
"Юбилейный"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 224 -
2. Светильники ламп накаливания 10 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 19
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 45 -
2. Светильники ламп накаливания 5 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 1 - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 20 "Машенька"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 249 -
2. Светильники ламп накаливания 83 12 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - 1 2
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 21
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые 6-и ламповые
1. Люминесцентные светильники 9 149 177 114
2. Светильники ламп накаливания 119 26 3 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 22
"Колокольчик"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 120 -
2. Светильники ламп накаливания 62 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - 1
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 23
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 206 -
2. Светильники ламп накаливания 56 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - 1 -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 24
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 96 -
2. Светильники ламп накаливания 32 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 25
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 202 -
2. Светильники ламп накаливания 200 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 26
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 218 -
2. Светильники ламп накаливания 154 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 27
"Жемчужинка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 6 135 40
2. Светильники ламп накаливания 38 88 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 28 "Людмила"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 93 -
2. Светильники ламп накаливания 13 60 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 10 - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 29
"Звездочка"
"
D
''
-
а
R
f
j
Ъ
"
"
D
F
а
Ъ
Ь
?
?????
????(????
????(????
??????
?????
kdtm
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
Люминесцентные светильники - 25 30
2. Светильники ламп накаливания 45 10 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 3 - 4
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 30
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 360 -
2. Светильники ламп накаливания 43 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 1 - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 32 "Ромашка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 30 250 -
2. Светильники ламп накаливания 50 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No 33 "Берёзка"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 186 -
2. Светильники ламп накаливания 24 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No35 "Эврика"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 225 -
2. Светильники ламп накаливания 97 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No34
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 107 -
2. Светильники ламп накаливания 12 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: Детское образовательное учреждение No36
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 107 -
2. Светильники ламп накаливания 12 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры - - -
Название учреждения: МОУ ДОД ЦРТД и Ю
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 171 -
2. Светильники ламп накаливания 14 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 40 80
2. Светильники ламп накаливания 3 2 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 10 - 2
Наименование учреждения: МООУ ДОД "ЦЭВ"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 4 - -
2. Светильники ламп накаливания 63 20 -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 36 5 11
Наименование учреждения: МОУ ДО УМОЦ (психологи)
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники - 57 -
2. Светильники ламп накаливания 3 - -
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 2 2 -
Наименование учреждения: МОУ ДОД ДЮТ
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 276 59 61
2. Светильники ламп накаливания 101
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры 11
-
Наименование учреждения: МОУ ДОД ЦВР "Дружба"
No Наименование осветительных приборов 1-ламповые 2-х ламповые 4-х
ламповые
1. Люминесцентные светильники 16 23 29
2. Светильники ламп
накаливания 3
No Наименование осветительных приборов 3-х рожковые 4-х рожковые 5
рожковые
1. Люстры
-
Реестр получателей
No п/п Наименование учреждения Адрес
МДОУ No 1 Ул. Сакко-Ванцетти, 18-а
МДОУ No 2 Ул. Садовая, 5-а
МДОУ No 3 Пр. Ударника, 4
МДОУ No 4 Ул. Лесная, 16
МДОУ No 5 Ул. Гагарина, 32-а
МДОУ No 6 Ул. Гагарина, 38-б
МДОУ No 7 Ул. Циолковского, 12
МДОУ No 8 Ул. Станционная, 30
МДОУ No 9 Ул. Грабина,15
МДОУ No 10 Пр. Космонавтов,34-а
МДОУ No 11 Пр. Королёва, 4-а
МДОУ No 12 Пр. Королёва, 11-б
МДОУ No 13 Пр. Космонавтов, 6 б
МДОУ No 14 Ул. Садовая, 4-а
МДОУ No 15 Ул. Сакко-Ванцетти, 18-а
МДОУ No 16 Пр. Космонавтов, 45-б
МДОУ No 17 Ул. Чайковского, 6-а
МДОУ No 18 Ул. Пионерская, 47-а
МДОУ No 19 Ул. Карла Маркса, 12-а
МДОУ No 20 Пр. Королёва, 5-г
МДОУ No 21 Калининградский пр-д, 1
МДОУ No 22 Ул. Пионерская, 37
МДОУ No 23 Ул. Гагарина, 26-б
МДОУ No 24 Ул. Гагарина,36/38
МДОУ No 25 Ул. Гагарина, 22
МДОУ No 26 Пр. Королёва, 7-б
МДОУ No 27 Ул. Горького, 4-а
МДОУ No 28 Строителей, 7
МДОУ No 29 Ул. Мичурина, 7-а
МДОУ No 30 Ул. Фабричная, 2/7
МДОУ No 32 Ул. Советская, 28
МДОУ No 33 Комитетский лес, 2-а
МДОУ No34 Кооперативный пр-д,13-а
МДОУ No35 "Эврика" Пр-т Королева , д. 4б
МДОУ No36 пр. Космонавтов , 31 А
МОУ ДО ЦРТДиЮ Ул. Пионерская, 43-а
МОУ ДОД "Школа искусств" Ул. Советская, д.9
МОУ ДОД "Музыкальная школа" Ул. Советская, д.9
МОУ "ЦППРиК" Ул. Советская, д.9
МОУ ДОД ЦЭВ Ул. Исаева, д.3, корп.3
МОУ ДОД УМОЦ Ул. Пионерская, 22
МОУ ДОД " ЦВР "Дружба" Пр. Королёва, 14-а
МОУ ДОД "Дом юных техников" Ул. Сакко и Ванцетти, д.2а
Приложение 4
ТАБЛИЦА ЦЕН
на выполнение работ по аварийному ремонту электросетей и
электрооборудованияна в образовательных учреждениях в 2010 году.
No п/п Наименование Общая стоимость, включая все затраты и налоги, руб.
1 2 3
1 выполнение работ по аварийному ремонту электросетей и
электрооборудованияна в образовательных учреждениях в 2010 году
Всего, руб.:
Примечание: все цены приводятся с учетом требований технического
задания.
____________________ _____________________
(подпись, печать, дата) (должность,Ф.И.О.)
Приложение No 5
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No
на выполнение работ по аварийному ремонту электросетей и
электрооборудованияна в образовательных учреждениях в 2010 году.
г.Королев Московская область _______________________.
Городской комитет образования Администрации г. Королева Московской
области, в лице Председателя Гринько Н.П.. действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
__________________________, в лице Директора
___________________________, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Московской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее
Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение выполнение
работ по аварийному ремонту электросетей и электрооборудованияна в
образовательных учреждениях в 2010 году указанных в реестре получателей
(Приложение No1).
Обеспечение исправного и работоспособного состояния электросетей и
электрооборудования, путем своевременного и качественного выполнения
работ.
Безвозмездное устранение по требованию Заказчика всех выявленных после
ремонта недостатков, если в процессе оказания услуг были допущены
отступления, ухудшившие качество услуги (функционирования) коммуникаций.
Все услуги выполняются по заявке Заказчика.
Настоящий контракт заключен на основании протокола заседания
котировочной комиссии No ___________ от _____________г.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Стоимость Работ по контракту составляет _______________ руб.
(_______________) в том числе все налоги.
Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств
местного бюджета.
Стоимость Работ определяется по сметам, согласованным с Заказчиком и МУ
"УКТР" с учетом снижения цены, согласно протоколу No_______ от
_______________ г.
За выполненные Работы Заказчик ежеквартально по мере поступления
бюджетных средств производит оплату Подрядчику.
Оплата за выполненные работы по настоящему Контракту производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после
подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также
выставления счета-фактуры.
При неоднократном невыполнении Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик имеет право, после
письменного предупреждения Подрядчика, приостановить выплаты по Данному
Контракту или расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
По факту аварии, Стороны заносят запись в Журнал заявок, находящийся в
каждом образовательном учреждении с указанием даты заявки, даты её
выполнения и наименования работ. Данная запись удостоверяется подписями
представителей обеих Сторон, со стороны Заказчика - руководитель
образовательного учреждения, со стороны Подрядчика - ответственное лицо
за выполнение работ.
Не позднее 5-го числа каждого месяца Подрядчик представляет Заказчику
акт сдачи-приёмки выполненных работ произведенных в предыдущем квартале
(формы КС-2 и КС-3), согласованные с МУ "УКТР".
Прием и сдача работ оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
К акту прилагаются согласованные и подписанные руководителями
образовательных учреждений акты с расшифровками, в которых были
перечисляются выполненные работы по аварийному ремонту оборудования. В
акты может быть включена любая информация, которую стороны сочтут
необходимой указать.
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается Сторонами.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В целях выполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик
оставляет за собой право заключать договоры субподряда. В случае
заключения данных договоров, вся ответственность за качество
предоставленных Услуг несет Подрядчик.
Подрядчик обязуется:
Качественно оказывать услуги, предусмотренные (п. 1.1) настоящего
Контракта, по месту нахождения коммуникаций Заказчика на основании
поступившей заявки .
Примерный объем возможных аварийных работ, которые должны быть устранены
Подрядчиком:
Выезд специалиста по заявкам Заказчика для определения неисправности и
проведения ремонта;
Обеспечение оперативной связью с диспетчером для приема заявок.
Обслуживание и ликвидация аварий в дневное, вечернее и ночное время, в
будние, выходные и праздничные дни.
Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых
кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при
условии установки её вне щитов и сборок.
Замена предохранителей в вводных распределительных устройствах.
Ремонт осветительной электропроводки и арматуры.
Замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не
более 2,5 метра.
Ремонт и замена электрических розеток.
Ремонт и замена заземления электропроводок.
Замена вышедших из строя отдельных участков кабелей и
электропроводки.
Все работы выполняются по заявке Заказчика.
При выполнении работ, в случае необходимости, Подрядчик использует
следующие запасные части и расходные материалы приобретенные за свой
счет:
При выполнении работ, Подрядчик использует расходные материалы,
приобретенные за свой счет.
При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами
защиты и измерительным инструментом, обязательным для
оперативно-ремонтного персонала (диэлектрические перчатки,
изолированный инструмент, указатели напряжения, электроизмерительные
клещи, изолирующие клещи и штанги, переносное заземление, мегометр и
пр.).
Сроки выполнения заявок по ремонту определяются подрядчиком
самостоятельно в зависимости от сложности работ, но не должны превышать
3-х дней со дня получения заявки.
В случае аварии заявка выполняется срочно, в день поступления.
Заказчик обязуется:
В целях достижения надлежащего качества обслуживания Заказчик обязуется
обеспечить беспрепятственный доступ представителя Подрядчика к месту
выполнения Услуг и предоставлять необходимые условия для их проведения.
Доводить до сведения Подрядчика сроки сдачи-приемки ремонтных работ
выполненных в образовательных учреждениях другими подрядными
организациями. В указанные сроки Подрядчик обязуется направлять в
учреждение своего представителя.
Обеспечить эксплуатацию коммуникаций в соответствии с правилами ТБ и
ПТЭЭП.
На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 6 месяцев.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, не предотвратить, т.е.
правительственные запреты, забастовки, стихийные бедствия и т.д. и в
случае их непосредственного влияния на исполнение настоящего Контракта.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, по
настоящему Контракту обязана в течение 5 (пять) календарных дней
информировать другую Сторону о наступление таковых обстоятельств и
возможном времени их прекращения.
5.3. Срок действия настоящего Контракта приостанавливается до момента
прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы и срок их действия подтверждаются
документами, выданными компетентными государственными органами.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 месяцев,
любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств
по Контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой
возмещения возможных убытков.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами
из настоящего Контракта и в связи с ним, будут разрешаться путем
переговоров.
6.2. В случае, когда возникшие споры не могут быть урегулированы путем
переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, в
соответствии с законодательством РФ.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31 декабря 2010 г
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке
досрочно в случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего
Контракта с обязательным письменным предупреждением противоположной
Стороны за один месяц.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения составляются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью Контракта.
8.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
8.3. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его
неотъемлемой частью.
8.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Экземпляр - остается у Заказчика, 2
экземпляр - возвращается Подрядчику.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Городской комитет образования администрации г.Королева
141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д.8а, тел.
516-88-17, 516-58-66 e-mail: HYPERLINK "mailto:gk_obraz@korolev-net.ru"
gk_obraz@korolev-net.ru
ИНН/КПП 5018035638/501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.Королёва (Городской
комитет образования. л/с 03904000002)).
БИК 044583001; р/с 40204810700000002250
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
