Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:

Председателю котировочной комиссии

Н.П.Гринько

Уважаемая Наталья Петровна!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем осуществить Монтаж и пусконаладка автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей "Школа искусств", по адресу: М.О., г. Королев, ул. Пионерская, д.
41а.

________________________________________________________________________
____

(сумма цифрами)

( ) руб.,

(сумма прописью)

в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

Цена работ указана с учетом всех налогов.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения
контракта.

Условия оплаты:

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте в следующем
порядке:

- 30% авансовый платеж.

- Окончательный расчет выполнения работ оплачивается Исполнителю по мере
поступления денежных средств на финансирование контракта после
подписания сторонами актов приемки выполненных работ, согласно
представленных Исполнителем платежных документов.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная
заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут
выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и
представление Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны
никаких дополнительных обязательств.

____________________ _____________________

(подпись, печать) (должность,
Ф.И.О.)

Приложение 2

Анкета участника

Каждое юридическое лицо должно заполнить данную Форму.

Таблица 1

1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________

________________________________________________________________________
_________

2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__

Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__

Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__

3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________

4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________

Адрес электронной почты:
_________________________________________________

Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________

5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________

6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________

________________________________________________________________________
_



______________________ ______________________

(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)

для индивидуального предпринимателя

Таблица 2

1 Фамилия: _____________________________________________

Имя: ______________________________________________

___

Отчество: _____________________________________________

2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________

_________________________________________________________,
дата___________

3 Национальная принадлежность (гражданство):
________________________________

4 Место жительства:
________________________________________________________

________________________________________________________________________
__

5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________

6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________

7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________

______________________ ______________________

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж и пусконаладку автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре в помещениях Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Школа искусств", по
адресу: М.О., г. Королев, ул. Пионерская, д. 41а.

I. Уполномоченный представитель заказчика

МУ "Управление по организации проведения капитального и текущего
ремонта объектов города Королёва Московской области"

- принимает выполненные работы и подписывает акты об их выполнении
совместно с муниципальным заказчиком.

II. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен:

- выполнить работы по монтажу и пусконаладке автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре помещениях
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад No 5
"Сказка" общеразвивающего вида (ул. Гагарина, 32а);

- обеспечить выполнение работ в помещениях образовательного учреждения
только во время отсутствия в них детей (вечернее, ночное время, выходные
дни и/или по согласованию с руководителем образовательного учреждения);

- иметь сертификаты соответствия государственным стандартам,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество
материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для
выполнения работ;

- обеспечить требования, установленные директивными документами по
противодействию терроризму;

- производить доставку материалов, оборудования и рабочих своими
силами;

- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с муниципальным заказчиком;

- сдать помещения объекта после окончания монтажных работ в
установленном порядке с привлечением специалистов ОГПН по г. Королев;

- после сдачи-приемки работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт о
приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и счет-фактуру;

- освободить (в течение недели) объект после завершения работ от
оборудования, материалов, мусора;

- устранить за свой счёт допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в
течение гарантийного срока эксплуатации системы, который составляет не
менее 12 месяцев со дня приёмки объекта в эксплуатацию, если иной срок
не установлен в проектно-сметной документации.

- выполнять работы в помещениях образовательного учреждения только во
время отсутствия в них детей (вечернее, ночное время, выходные дни и/или
по согласованию с руководителем образовательного учреждения)

III. Требования к выполняемым работам

На работы, выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок в
течение 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта
приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков,
обнаруженных при приемке выполненных работ не более 5 дней.

2. Производить работы согласно технического задания и сметной
документации и рабочему проекту.

3. Произвести установку на объекты радиосистемы передачи информации
согласно сметной документации с обязательным прямым выводом сигнала о
срабатывании систем пожарной автоматики в зданиях образовательных
учреждений на центральный пункт пожарной связи на пульт оперативного
дежурного Королевского ОГПС для оперативного приема и регистрации
тревожных ("Пожар") и служебных ("Норма", "Авария") сообщений от АУПС
объектов.

4. Обеспечить надлежащее качество работ с соблюдением требований техники
безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в период
выполнения работ и сдать выполненные работы Заказчику в установленном
порядке;

5. Производить заделку и окраску трещин, сколов, восстановление
электропроводки и других инженерных коммуникаций, возникших в результате
монтажа системы;

Выполнение работ в помещениях образовательного учреждения должно
проводиться только во время отсутствия в них детей (вечернее, ночное
время, выходные дни и/или по согласованию с руководителем
образовательного учреждения).

Требования к комплексу технических средств автоматической

пожарной сигнализации

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о
пожаре должна обеспечивать:

- обнаружение очагов возгорания и задымления в помещениях;

- оповещение людей о пожаре;

- передачу сигнала напрямую о пожаре на центральный пульт пожарной
связи подразделений противопожарной службы г. Королев;

- управление эвакуацией людей находящихся в образовательном учреждении.

В состав автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре должны входить:

- система автоматической пожарной сигнализации (основание - "СП
5.13130.2009". Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические.);

- система оповещения людей о пожаре (световые, звуковые извещатели) и
управления эвакуацией (таблички-указатели направления выхода, световое
табло "ВЫХОД") (основание - "СП 3.13130.2009". Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре);

- система электропитания (в том числе аварийного) и заземления;

- кабельные сети и кабелепроводы (кабельканалы).

Исполнитель осуществляет выбор приемно-контрольного устройства, типов
пожарных извещателей, их количество, определение мест установки и метод
монтажа в соответствии с требованиями рабочего проекта, локального
сметного расчета и нормативных документов в области пожарной
безопасности, которыми следует руководствоваться при проектировании и
монтаже технических средств автоматической установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (АУПС и СОУЭ):

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

"СП 5.13130.2009". Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические.

"СП 3.13130.2009". Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре.

РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ.

(Информацию о рабочем проекте можно уточнить в Городском комитете
образования тел. 513-72-90 Патрикеева Ольга Валентиновна)

Электроснабжение комплекса должно соответствовать первой категории
электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ,
обеспечивать круглосуточное функционирование комплекса и включать в
себя:

- подсистему постоянного электроснабжения от внешнего источника через
электрическую сеть образовательного учреждения;

- подсистему аварийного электроснабжения от аккумуляторных батарей (при
отключении подачи электроэнергии в образовательное учреждение).

Осуществлять переход комплекса на работу от резервного источника
электропитания и обратно автоматически, без выдачи сигналов тревоги на
ЦППС и бесперебойно.

Осуществлять постоянное электроснабжение в рамках отдельной группы
потребителей действующей электрической сети образовательного учреждения.

Монтировать подсистему аварийного электроснабжения на базе резервного
источника питания типа "СКАТ 1200" или аналогичного и обеспечивать
функционирование комплекса:

- в "Дежурном режиме" - не менее 24 часов;

- в режиме "Тревога" - не менее 3 часов.

Монтаж электрической сети электроснабжения комплекса выполнять в
соответствии требованиями ППБ 01-2003.

Исполнитель должен выполнить замеры сопротивления изоляции
электропроводки электрической сети электроснабжения комплекса и проверку
работы предусмотренных схемой электроснабжения устройств защитного
отключения.



Приложение 4

ТАБЛИЦА ЦЕН

Монтаж и пусконаладка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре в помещениях Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Школа искусств", по
адресу: М.О., г. Королев, ул. Пионерская, д. 41а.

Наименование работ Сметная стоимость в (руб.) Предлагаемая цена
муниципального контракта*

Монтаж и пусконаладка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре в помещениях Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Школа искусств", по
адресу: М.О., г. Королев, ул. Пионерская, д. 41а.

383 178,86

ИТОГО: 383 178,86



*Примечание: все цены приводятся с учетом всех налогов и затрат,
требований технического задания и сметной документации.

____________________ _______________

(подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.)

Приложение No 5

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на монтаж и пусконаладку автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре в помещениях Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Школа искусств", по
адресу: М.О., г. Королев, ул. Пионерская, д. 41а.

г. Королев
_________________


Муниципальное образовательное учреждение ДО детей "Школа искусств" (МОУ
ДО детей "Школа искусств"), именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице
Директора Травкина Н.А., действующей на основании Устава, именуемый
в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемый в
дальнейшем Подрядчик в лице
______________________________________действующего на основании
_____________________, вместе именуемые также "Стороны", а по
отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства
Российской Федерации, в соответствии с Протоколом запроса котировок цены
от __________________ No _________________, заключили настоящий
муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пусконаладке
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
в помещениях Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Школа искусств", (М.О., г. Королев, ул. Пионерская,
д. 41а.), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчик, согласно смете,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату за выполненные работы в установленном
настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом запроса котировок
цены и составляет __________________
(__________________________________) рублей ________копеек, включая НДС
по ставке 18%, является фиксированной и индексации не подлежит на весь
период действия настоящего Контракта.

2.2. Источником финансирования определены средства местного бюджета в
сумме ___________ (_______________________) рублей ___ копеек

2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%,
согласно выставленному счету по мере их поступления.

2.4. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленный в п. 2.1.
настоящего Контракта, в 3-х экземплярах, справку о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3) в 3-х экземплярах.

2.5. Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма
КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
производит расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ,
согласно выставленным счет-фактуре и счету по мере поступления бюджетных
средств.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте в следующем
порядке:

- 30% авансовый платеж от суммы Контракта.

hу2

hу2

?

?

А

?????

L

 

gdh

? hу2

hh

?

hh

hh

?????

????(????

????(????

??????

?????

gdу2

gdу2

??

hу2

hу2

hh

????d???

''яШ

hh

hh

hh

hh

gdh

hh

hh

hh

hh

hh

????????????тупления денежных средств на финансирование контракта после
подписания сторонами актов приемки выполненных работ, согласно
представленных Подрядчиком платежных документов.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный
срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем
Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

3.3. Срок выполнения работ - до 15 августа 2010 года. Возможно
досрочное завершение работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный сторонами,
после получения Заказчиком извещения об их выполнении.

Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.4 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченных представителей Заказчика,
указанных в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.

Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены недостатки
в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с указанием этих
недостатков и сроков их исправления.

.До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск их случайного
уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.

Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ (КС-2) и
справку КС-3 при сдаче выполненных работ. Акт представляется с указанием
в нем номера Муниципального контракта и его даты, периода проведения
работ, адреса объекта, полной сметной стоимости выполненных работ,
понижающего коэффициента, за подписью уполномоченного лица
Подрядчика и заверенного его печатью.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик в течение срока действия настоящего Контракта:

обеспечивает финансирование работ на объекте из средств муниципального
бюджета, по мере поступления денежных средств;

производит в установленном п.п. 2.3. порядке выплату Подрядчику аванса,

участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных по
Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки работ
(КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3);

производит окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы в
порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.5. настоящего Контракта с
учетом положений, изложенных в п.п. 2.1., и в п.п. 4.6;

осуществляет контроль над соблюдением сроков выполнения работ по
Контракту;

вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по
настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов и оборудования сметной
документации;

уполномоченный представитель Заказчика руководитель Объекта либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо обязуется предоставить
Подрядчику доступ к месту проведения работ по настоящему Контракту,
согласовать Подрядчику места для складирования материалов, оборудования,
инвентаря, инструментов, мусора и отходов;

имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на условиях,
предусмотренных в настоящем Контракте.

5.2. Подрядчик в течение срока действия настоящего Контракта:

выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со сметной
документацией, рабочим проектом и техническим заданием, в сроки,
установленные настоящим Контрактом;

обязан сдать помещения объекта после окончания монтажных работ в
установленном порядке с привлечением специалистов ОГПН по г. Королев;

обязуется выполнять работы в помещениях образовательного учреждения
только во время отсутствия в них детей (вечернее, ночное время, выходные
дни и/или по согласованию с руководителем образовательного учреждения);

вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;

вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

обязан приобрести материальные ресурсы и оборудование для выполнения
работ по настоящему Контракту за свой счет;

при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование, имеющие
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другую документацию,
удостоверяющую их качество;

обязан производить доставку материалов, оборудования, рабочих
собственным транспортом. Проживание для рабочих не предусмотрено.
Питание и места приготовления пищи не предусмотрены. Размещение
временных мест проживания(бытовки, передвижные дома и т.д.) на
территории образовательного учреждения не допускается;

обязан производить разгрузку и складирование материалов, оборудования в
местах, согласованных с руководителем образовательного учреждения;

обязан обеспечить своевременный вывоз мусора, доставку и хранение
материалов на Объекте своими силами;

обязан обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;

обеспечивает требования, установленные директивными документами по
противодействию терроризму;

в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещений;

предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых Работ на объекте;

обеспечивает установку на объекты радиосистемы передачи информации
обязательным выводом напрямую сигнала о срабатывании систем пожарной
автоматики в здании образовательного учреждения на пульт оперативного
дежурного Королевского ОГПС для оперативного приема и регистрации
тревожных ("Пожар") и служебных ("Норма", "Авария") сообщений от АУПС
объектов;

устраняет за свой счёт допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в
течение гарантийного срока эксплуатации системы, который составляет 12
месяцев со дня приёмки объекта в эксплуатацию;

производит заделку и окраску трещин, сколов, восстановление
электропроводки и других инженерных коммуникаций, возникших в результате
монтажа системы;

обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченных представителей
Заказчика, указанных в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
них указаний приостановить работы при обнаружении: возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы, а также иных обстоятельств, угрожающих
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок;

в течение 5 дней после выполнения работ передает Заказчику счет -
фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п. 5,6 ст. 169
Налогового кодекса РФ;

имеет право досрочно выполнить и сдать работы Заказчику, и получить
окончательную оплату согласно положений, изложенных в п.п. 2.1., и в
п.п. 4.6;

обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ
КОНТРАКТУ

6.1. Уполномоченными представителями Заказчика по настоящему Контракту
определены:

руководитель образовательного учреждения;

руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области" (далее - МУ "УКТР г. Королёва М. обл.") либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо, осуществляющие контроль
за сроками и ходом выполнения работ по настоящему Контракту (в т. ч.:
соблюдение технологии, качество материалов и оборудования, объем и
состав работ).

6.2 Уполномоченные представители Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и
оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь соответствующие
сертификаты (при обязательной сертификации) или документы,
удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 12 месяцев со дня сдачи их Заказчику. Обнаруженные в гарантийный
период дефекты, связанные непосредственно с качеством
выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и указанием
сроков их устранения. Устранение дефектов производится Подрядчиком за
свой счет.

Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный
Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по
вине Подрядчика.

В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.

7.6. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.

8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:

военные действия;

гражданские волнения;

- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;

-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.

8.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

8.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.

8.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.

8.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.8.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.

8.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракт, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами.

В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИИ

10.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 31.12.2010

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.

10.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

11.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр для Подрядчика.

11.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

"Заказчик"

МОУ ДО детей "Школа искусств"

141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.41а

ИНН/КПП 5018048901/ 501801001

УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королева)

(МОУ ДО детей "Школа искусств" л/с 03904000012)

р/с 40204810700000002250, БИК 044583001, Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва 705

Директор

__________________Н.А. Травкин "Подрядчик"



"Согласовано"

Председатель комитета Н.П.Гринько