на оказание услуг по изготовлению социальной рекламы (перетяги,
баннеры),
размещаемой на территории города Королёва Московской области на время
проведения городских мероприятий
город Королёв
Московская область
"____" _________________ 2010г.
Муниципальное образование "Город Королёв Московской области", именуемое
в дальнейшем Заказчик, от имени которого выступает Администрация города
Королёва Московской области в лице Первого заместителя главы
администрации города Королёва Московской области А.Б. Капустяна,
действующего на основании Постановления главы города Королёва
Московской области от 06.06.2008 No 721, с одной стороны, и
____________________, действующего на основании _______________, с
другой стороны, именуемый в дальнейшем Подрядчик, далее именуемые
совместно Стороны, с соблюдением требований Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области, на
основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от
_________2010 No1-Аб, заключили настоящий муниципальный контракт (далее
- Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик, принимает на себя
обязательства оказать услуги по изготовлению социальной рекламы
(перетяги, баннеры - в количестве 57 шт.), размещаемой на территории
города Королёва Московской области на время проведения городских
мероприятий. Требования к социальной рекламе, ее количеству,
изготовлению указаны в техническом задании (см. приложение к
настоящему муниципальному контракту).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Цена Контракта, составляет _________ руб. _______ коп.
(_______руб.) _____ коп., в том числе НДС 18%_________ руб. _______ коп.
(_______руб.) _____ коп.
2.2. Цена Контракта является фиксированной и индексации не подлежит на
весь период действия настоящего Контракта.
2.3. Источником финансирования определены средства из бюджета города
Королёва Московской области.
2.4. Расчет за оказанные услуги Заказчик осуществляет после подписания
акта о приемке услуг, согласно выставленным счету, счет - фактуре,
представленных в 2-х экземплярах, по мере поступления бюджетных средств.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
3.1. Срок действия настоящего Контракта с момента его подписания до
31.12.2010.
.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1.Заказчик обязан принять оказанные услуги, результат
которых соответствует условиям настоящего контракта, за исключением
случая, указанного в п.4.3 настоящего Контракта. Факт оказания услуг
подтверждается актом об их приемке.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о
приемке оказанных услуг обязан направить Подрядчику один экземпляр
подписанного акта или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика есть замечания и/или претензии по
оказанным услугам, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых мер по их устранению. Подрядчик
обязан произвести работы по устранению замечания и/или претензии без
дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.
Указанные замечания и/или претензии могут быть предъявлены Заказчиком в
течение 10 рабочих дней со дня получения им акта о приемке.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
оказываемых услуг;
б) оказывает содействие Подрядчику при оказании услуг, являющихся
предметом настоящего Контракта;
в) вправе приостановить оказание услуг, в случае несоответствия
материалов, применяемых для изготовления рекламы;
5.2. Исполнитель вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за качество используемых
материалов. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты (при
обязательной сертификации) или документы, удостоверяющие качество.
h'!
h'!
"
h
j
?
?????O
??????????
?$????
''Д`''Дgd'!
gd'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
h'!
????
hИ
hИ
hИ
h'!
h'!
hИ
''
^''
.щего после дня истечения установленного разделом 3 настоящего
Контракта срока исполнения обязательства в размере одной трёхсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
6.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения
результата оказанных услуг до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Единственным основанием, освобождающим Стороны от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Контракта, является действие обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана незамедлительно в письменном виде (в том числе посредством
электронных средств связи: по факсу или по электронной почте) известить
другую Сторону о моменте возникновения, характере и возможной
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, а также о
том, выполнению каких именно обязанностей по настоящему Контракту они
препятствуют.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае если взаимное согласие не достигнуто, споры по
настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр - для Заказчика, 1
экземпляр -
для Подрядчика.
9..3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Администрация города Королёва Московской области, тел. (095) 516-82-70.
141070 Московская область, г. Королёв,
ул. Октябрьская, д.1, (495) 516-82-70
ИНН 5018034320, КПП 501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва /Администрация
города Королёва л/с 039 01000005)
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705
р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001
Первый заместитель
главы администрации
_____________ А.Б. Капустян
Руководитель
________________________
Приложение
к муниципальному контракту
от_____________No_______
Техническое задание на оказание услуг по изготовлению
социальной рекламы (перетяги, баннеры), размещаемой на территории города
Королёва Московской области на время проведения городских мероприятий
Оказание услуг по изготовлению социальной рекламы включает в себя
изготовление 40 перетягов и 17 баннеров в соответствии с макетами,
разработанными и представленными Заказчиком в электронном виде за 15
дней до даты проведения мероприятия организации, оказывающей услуги (см.
таблицу).
Перетяги двухсторонние размером 10,0м х 1,0м изготавливаются из
баннерной ткани с использованием широкоформатной печати с последующей
проклейкой и установкой люверсов.
Баннеры односторонние размером 3,0м х 6,0м изготавливаются из
баннерной ткани с использованием широкоформатной печати.
Перетяги и баннеры сдаются Заказчику за 10 дней до даты проведения
мероприятия (см. таблицу).
