МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No12-04/МК

поставки книгопечатной продукции для комплектования книжного фонда
учреждений МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва" во II
квартале 2010 года.

г. Королев М.О
"20"июня 2010 г.

Муниципальный Заказчик Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система г.Королёва" именуемое в
дальнейшем "Заказчик", действующее на основании Устава, в лице директора
Межуевой Галины Григорьевны с одной стороны, и
___________________________________________ , действующего на основании
__________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской
области, на основании Протокола No 1-ККФ от 01.06.2010 на право
заключения муниципального контракта поставки книгопечатной продукции для
комплектования книжного фонда учреждений МУК "Централизованная
библиотечная система" во II квартале 2010 года, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить книгопечатную
продукцию для комплектования книжного фонда учреждений МУК
"Централизованная библиотечная система г.Королёва" во II квартале 2010
года, согласно Перечню (Приложение 1), являющимися неотъемлемой частью
Муниципального Контракта.

1.2. Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту
должна соответствовать требованиям Законодательства РФ.

ЦЕНА

2.1.Стоимость настоящего Контракта составляет
_____________________________руб., в том числе все налоги и доставка.

2.2. Цена Продукции должна оставаться фиксированной на протяжении срока
действия настоящего Контракта.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА

3.1. Заказчик оплачивает фактически поставленную продукцию после
подписания акта сдачи-приемки в течение 30 рабочих дней с момента
поступления бюджетных средств на финансирование оплаты настоящего
контракта.

3.2. Оплата осуществляется в российских рублях за счет средств местного
бюджета

3.3.Поставщик предоставляет Заказчику счёт-фактуру, накладные на
продукцию и другие документы, подтверждающие выполнение им условий
Контракта.

ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Сроки доставки

4.1.1. Поставка в полном объеме единой партией, в течение пяти дней с
даты заключения муниципального контракта в полном объёме в строгом
соответствии списком и адресом доставки (приложение No 4) с
обязательным предоставлением сертифицированного библиографического
описания на поставляемую продукцию в формате RUSMAPC, с обязательным
заполнением полей, предоставляющих. дополнительные поисковые
возможности.. Время поставки Продукции до 14 часов.

4.1.2. Поставщик обязуется доставить Продукцию своими силами и
транспортом, и осуществлять разгрузку Продукции по адресам указанным
Заказчиком.

4.1.3. Доставка должна полностью исключать возможность порчи и
загрязнения Продукции или ее упаковки.

4.2. Порядок сдачи и приемки Продукция

4.2.1. Продукция считается переданной Поставщиком и принятой
Заказчиком, по качеству - согласно Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, по количеству - согласно описи Продукции.

4.2.2. Факт надлежащей поставки Продукции подтверждается подписанным
"Сторонами" актом приема-передачи, сопровождаемого транспортной
накладной и счетом - фактурой. Подписанный акт приёма-передачи
подтверждает факт передачи книгопечатной продукции в собственность
Заказчика.

4.3.2. По итогам приемки продукции Заказчик либо подписывает акт
приема-передачи, либо представляет Поставщику мотивированный отказ от
подписания с перечнем недостатков и сроков их устранения.

4.3.3. В случае получения Заказчиком Продукции ненадлежащего качества
или несоответствующего оговоренным условиям, представители Сторон
обязаны составить соответствующий акт о выявленных недостатках.
Указанные недостатки должны быть устранены Поставщиком в течение одного
рабочего дня с момента подписания Сторонами акта с перечнем недостатков
Продукции.

4.3.4. Поставщик обязан произвести замену Продукции ненадлежащего
качества без расходов со стороны Заказчика.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

5.1.Качество Продукции должно соответствовать установленным Российским
стандартам.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Поставщику
письменное уведомление за 30 дней до расторжения Контракта в случае
нарушения Поставщиком условий Контракта, а также в случае если Поставщик
обанкротился (возбуждено в арбитражном суде дело о несостоятельности
(банкротстве)) или стал неплатежеспособным.

B

D

'

''

&

Cдомление за 30 дней до расторжения Контракта, в случае нарушения
Заказчиком пункта 3.1. и 3.2. настоящего Контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Поставщик несёт ответственность за качество поставленной продукции
и по требованию Заказчика своими силами и за свой счёт в срок,
согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты.

7.2 В случае поставки частями или не в полном объеме заказчик вправе не
принимать товар.

7.2.1 В случае нарушения срока поставки продукции Поставщик уплачивает
неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства начиная со дня, следующего после истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, в размере 0,1%
стоимости контракта.

7.3. За неисполнение и ненадлежащее исполнение иных
обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут
ответственность в соответствии с законодательством.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

8.1. В случае возникновения споров Стороны обязуются принимать все меры
для их разрешения путем переговоров. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров, спор разрешается арбитражным судом.

8.2. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего
Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик имеет право проводить контроль поставки, в том числе
проводить экспертные проверки качества Продукции в форме и в порядке,
предусмотренных -законодательством РФ, для подтверждения её качества и
соответствия условиям контракта.

9.2. Муниципальный заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в
письменной форме обо всех претензиях, связанных с качеством поставляемой
продукции.

9.3. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение
рабочего дня устранить причину претензии без расходов со стороны
Муниципального заказчика.

9.4. Если продукция, подвергшаяся контролю, не отвечает установленным
требованиям, Муниципальный заказчик может отказаться от нее, а Поставщик
должен принять меры по устранению выявленных недостатков, при этом
Поставщик не может требовать от Муниципального заказчика возмещения
понесенных на это затрат.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК

ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания и действует до 30.06.2010

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон.

10.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Контрактом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"

141070, Московская область, г.Королев, ул.50 лет ВЛКСМ, д.5/16. Тел.:
511-49-54

ИНН 5018085861, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г.Королева) (Комитет по культуре (МУК ЦБС), БИК 044525225











Приложение 1

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ No 12-04/МК

на поставку книгопечатной продукции для комплектования библиотечного

фонда МУК "Централизованная библиотечная система" г.Королёва" во II
квартале 2010 года

ПЕРЕЧень НАИМЕНОВАНИЙ И ЭКЗЕМПЛЯРНОСТИ

книгопечатной продукции

(заполняется в соответсвии с Приложением 4 к котировочной заявке)

No п/п Автор Название Год ISBN Издательство Коли-

чество Цена Сумма

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Итого, общее количество поставляемых экземпляров книгопечатной продукции
составляет:



Итого, средняя стоимость единицы поставляемой книгопечатной продукции
составляет:



Итого, общая стоимость поставляемой книгопечатной продукции составляет:



Поставка изданий для комплектования книжного фонда МУК "Централизованная
библиотечная система г. Королева" осуществляется в строгом соответствии
с требованиями Извещения о проведении запроса котировки цены,
технического задания данного Перечня и Проекта муниципального контракта

Техническое задание

поставка изданий для комплектования книжного фонда МУК "Централизованная
библиотечная система г. Королева".

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"

141070, Московская область, г.Королев, ул.50 лет ВЛКСМ, д.5/16. Тел.:
511-49-54

ИНН 5018085861, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г.Королева) (Комитет по культуре (МУК ЦБС), БИК 044525225





___________________
____________________

(подпись, печать)
(должность, Ф.И.О.)